零思考方案网

电梯合同

2023-12-26
电梯合同

电梯合同七篇。

如果一个人做事没有计划、缺少条理,那么将会一事无成。为了让下一阶段工作开展有序,我们不妨可以提前制定好相关的方案。方案是一种起安排功能的文书,怎样贴切实际的写好一份方案呢?也许下面的“电梯合同七篇”正合你意!仅供参考,欢迎阅读。

电梯合同 篇1

电梯买卖合同范文一

买方(甲方) 卖方(乙方)

单位名称:××医院

地址:×××

电话:×××

传真:×××

邮编:×××

开户银行:×××

银行账号:×××

税务登记号:×××

甲方盖章:

甲方法定代表人或委托代理人签字:×××

××年×月×日

乙方法定代表人或委托代理人签字:×××

××年×月×日 单位名称:××电梯有限公司 地址:××× 总机:××× 电话:××× 邮编:××× 开户银行:××× 银行账号:××× 乙方盖章:

注:1、乙方上述开户银行及银行账号为乙方指定账户,甲方所付款项均应汇入该账户。

2、可选项中,选择请在该项前的“□”内画“√”,未选请在该项前的“□”内画“×”。

为了加强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》有关规定。特订立本合同,以便共同遵守:

本合同总价(大写):零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整地(¥:102万) 注:本合同价已包括电(扶)梯设备销售额及其应交纳的17%增值税,以及货物运到工地的运输、保险费及12个月的免费维修保养费用,包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。

二、付款方式

2.1 合同生效之日起10天内,甲方向乙方支付本合同总价的30%,计人民币(大写):叁拾万元整同,直接汇入本合同乙方指定账号,作为合同定金。甲方逾期给付的,则合同交货期另行协商。

2.2 收到货物之日起15天内,甲方向乙方支付本合同部份50%的货款,计人民币(大写):伍拾万元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

2.3 设备验收合格之日起15天内,甲方再向乙方支付本合同总价15%的货款,计人民币(大写):拾柒万元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

2.4 一年的质量保证起满后15天内,甲方应向乙方付清余下的5%余款,计人民币(大写):伍万元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

三、交货

3.1 交货期限:

3.2 交款办法:乙方代为组织发运并送货到工地现场

3.3 运输方式: 铁路 公路 ______

3.4 到货地点和接货单位:

到货地点:甲方单位现畅 接货单位:××医院

接货地址:_______________

邮编:××× 联系人:××× 电话:××× 传真:×××

四、收货查验

4.1 甲方委托乙方把货物运到甲方工地,如有缺损由乙方负责,并无偿提供缺损件。

4.2 甲方收货后应妥善保管(如防潮、防盗等)。

4.3 安装时,甲方应会国乙方安装人员根据装箱清单、产品合格书和随机文件技术规定的数量和质量标准验收,如发现缺损件,甲方应在开箱之日起7天内书面通知乙方,经乙方核对无误后补齐缺损件。

五、产品质量保证

5.1 乙方电梯根据“gb-7588”、扶梯根据“gb-16899”制造与安装安全规范进行制造与安装。

5.2 乙方须按合同规定的电(扶)梯设备规格型号向甲方提供全新的电(扶)梯设备。

5.3 乙方应按投标承诺的技术规格及配置要求向甲方提供设备。

5.4 乙方负责安装的,本合同产品的质量保证期自乙方发货之日起18个月内,但其中使用期不超过12个月。

5.5 根据建设部(1995)167号文件规定,电(扶)梯设备的制造、安装、维修由制造厂实行一条龙服务。在签订本合同的同时,甲、乙双方必须签订《电(扶)梯设备安装合同》。

六、 产品包装:须适合长途运输及合理的多次搬动

七、 合同变更和违约

7.1 合同履行中,甲、乙双方任何一方要求变更合同的,应在本合同约定交货日前四个月肥书面形式通知另一方,并征得另一方的书面认可。

7.2 由于非不可抗力原因,乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的,违约方应按延期部分金额万分之四/天的比例向另一方支付逾期罚金/滞纳金。

7.3 除不可抗外力,甲方中途退货的,应向乙方偿付退货部分货款总金额30%的违约金;乙方不能交货,应向甲方偿付不能交货部分货款总金额30%的违约金。货物已交运的,甲方无权要求退货。

7.4 甲方未付清本合同款项的,本合同项下电(扶)梯设备的所有权仍属于乙方。

7.5 本合同文本不得涂改,若需修改,则须经甲、乙双方协商达成一致修改意见,并在合同“附件”中注明,且由双方共同签署此附件。

八、 其他

8.1 本同所有附件,均为本合同不可分割的组成部分,均为本合同具有同等的法律效力。

8.2 本合同未涉及的违约事宜按照《合同法》的有关规定办理。

8.3 如发生合同纠纷,双方应协商解决,协商不成则由人民法院裁决。

8.4 本合同履行地为××。

8.5 本合同一式六份,经甲乙双方签字与盖章时起生效,甲方执正本一份,乙方执正本一份、副本四份。

九、 特殊条款

9.1井道技术数据由乙方实地测量,发生差错由乙方负责。(男方原招标文件中提供的井道尺寸不作参考)

9.2 电梯基本功能中的轿厢到站钟改为语音报站,轿厢内增设紫外线消毒灯。开门宽度由招标文件中的1米改为1.1米。

9.3 乙方提供的电梯符合招标文件中规定的电梯基本功能和技术要求,履行投标文件中的承诺。

9.4 凡规定的进口部件要提供海关商检证明。

甲方:乙方:日期:

电梯买卖合同范文二

单位名称:(章)

法定地址:

法定代表人:

法人委托人:

电话:

传真:

邮政编码:

开户银行:

帐号:

纳税人代码:

邮政编码:

签订地址:

签订日期: 20xx年11月 2 日

单位名称:(章)

法定地址:

法定代表人:

法人委托人:

电话:

传真:

邮政编码:

销售总部:

电话: 传真:

邮政编码:

开户银行:

帐号:

纳税人代码:

双方按照公平、诚实和信用的原则,共同确定以下条款。

一、 产品和价格

(1) 合同总价包含出厂价、货物到达交货地点的货物包装费、运输费、保险费、装卸费、各种伴随服务费、质保期内保修费用和税金等为完成本工程设备供货的全部费用。 (2) 合同总价已含为完成本工程按相关法律规定应交纳的一切税、费。  

二、合同生效

本合同经双方盖章后生效。

三、货款支付

1. 卖方须在合同签订之日起七日内向买方提供本合同设备总价10%的银行履约保证金保函,保证期为自合同签订之日起至设备全部交货日期为止。因卖方原因未能按合同要求提供履约保证金保函的,由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。

2. 买方在卖方向买方提供合同设备总价10%的银行履约保证金保函后、电梯正式排产前,预付设备费总价的20%至合同约定的卖方账户。

3. 买方在交货期前二十一日支付设备费总价的80%至合同约定的卖方账户。

4. 卖方须在买方第二次付款前五日向买方提供设备费总价10%的银行质保金保函,保证期为自电梯通过验收合格之日起至质保期满为止。因卖方原因未能按合同要求提供质保金保函的,由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。

5. 卖方须在付款前向买方提供相应发票,否则买方有权拒付合同款,因此造成的相关责任和经济损失均由卖方依法承担。

6. 设备费发票由卖方出具,运输保险费发票由运输保险方出具。 注:如买方要求分批供货,双方同意按上述付款进度和比例分批结算货款。 四、交货日期

1 卖方在支付合同规定的第一次付款项且电梯安装图纸双方盖章确认后,38天内全部设备必须发送到施工现场。

2 卖方在约定期内未收到预付款,或双方未对电梯安装图纸确认的,卖方的交货日期将根据预付款收到的时间或产品确认的时间(二者中以后一时间为准)顺延。 五、货物发送方式及地点

由卖方负责办理托运和保险,运输保险费由买方在交货期前七日付至卖方账户。卖方负责卸车,产品送达后,买方对产品的箱数和箱体的完好进行清点并签收。产品交货地点: 。

六、产品包装

卖方以合理的包装,保障产品符合正常运输的要求,因设备包装和装卸运输过程造成的设备损坏由卖方自行承担。

七、产品质量保证

1 卖方须在合同签订之日起七日内,对买方现场进行全面勘察,完成电梯安装图纸的确认。保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及买方现场安装条件,在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

2 本合同中电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造。

3 在买方合理正常的保管和使用下,产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的24个月,并且不超过合同约定交货日期起的30个月。

4 按照国务院《特种设备安全监察条例》(第373号令、第549号令)规定:电梯的安装、改造、维修,由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

5 在质量保证期内,卖方对产品本身的质量缺陷负责免费修理或更换,更换下的零部件所有权归卖方所有,由卖方统一回收。

6 产品投入使用之前,买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令),并遵照执行。

7 为使废旧印刷电路板不流入市场,进而切实保护用户利益,对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新。

8本合同内电梯设备所有不锈钢全部采用304材质。 八、产品质量验收

1 本合同产品规格及功能详见双方确认的“产品规格表”(附件一)、“设备功能综合表”(附件后)。

2 电梯安装完成后,卖方须帮助电梯安装单位及买方,按国家有关的特种设备质量安全监督管理部门的验收标准通过最终质量验收,取得电梯监督检验报告、监督检验证书。

九、违约责任除不可抗力外,卖方未按合同规定期限交货,或买方未按合同规定期限付清货款的,违约方必须按逾期部分货款总额的每天千分之一的比例,向守约方支付逾期交货或逾期付款的误期损害赔偿金,此违约金最高不超过逾期部分合同款的10%。上述误期损害赔偿金是违约方对此类违约应付的且可预见的唯一损害赔偿费,对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

十、售后及保修服务

1. 卖方必须有相应的保修服务人员配备,以处理所有的维修服务,需提供24小时服务,而且维修人员需要接到报修电话后2小时内赶到现场,提供不间断的服务直到维修结束。 2. 卖方须对合同中规定的电梯按《产品质量法》和《消费者权益保护法》规定提供24个月质保期,在质保期内提供免费日常维护和保养及维修培训服务,时间从质量技术监督局验收合格之日算起,最迟不超过工厂最终出货期后的30个月。

3. 在质保期内,卖方应按《特种设备安全监察条例》中的有关规定和电梯使用说明书的规定进行为电梯的日常维护和保养及维修提供服务支持,确保电梯正常安全运行。

4. 质保期内卖方负责免费修理和替换任何由于设备自身质量问题造成的损坏及故障。 5. 在保修期结束时,须由具备技术监督局检验资质的专业工程师依据国标规定对电梯设备进行一次测试,所检出的属质量保修范围的质量缺陷由卖方免费修理,并得到甲方认可。修理完成后,乙方应将修理及恢复时间和日期等报告给甲方,报告一式两份。

6. 在质保期内,如卖方服务不及时或维修后仍不能排除故障的,卖方应承担因此造成的有关责任和直接经济损失,此损失买方有权视情况从质量保证金中扣除。 十一、其它

1 若买方延迟提货,须提前21天通知卖方,买方不收取保管费用。

2 本合同产品的风险自交付之日起转移。但不论何种情况,买方在没有付清本合同项下全部货款而提取产品的,该产品的所有权按付款比例归买卖双方所有。

3 本合同价格不包括产品安装费,《产品安装合同》的签订应遵守国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)第十七条规定。

4 本合同及附件中的选择项以“√”示选定,以“×”示否定,“产品规格表”以双方授权签署人的签字并加盖公章以示确认。

5 本合同签订时,需要对合同条款增加和更改的,双方应在“另行约定事项”中约定,经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

6 本合同生效后,需要对原条款进行变更的,双方应另行签订“合同修改书”,经双方单位盖章后生效。

7 “产品规格表”、“土建技术要求”、“电梯安装图纸”、“另行约定事项”、“合同修改书”、“产品样本” 及其他与本合同有关的协议均为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等效力。

8 买方自行对本合同产品进行额外装潢的,装潢设计方案需经卖方技术部门确认。未经确认,擅自装潢而造成的一切后果由买方承担。

9 双方发生争议时,应先协商,协商不成,任何一方可依法向原告所在地的人民法院起诉。 10组成本合同的文件包括:

(1) 本合同书 (2) 招标文件

(3) 投标文件、投标过程中的全部承诺 (4) 标准、规范及买提出的有关要求 (5) 图纸

(6) 经双方确认的洽商、变更、补充协议或文件视为本合同的组成部分。 11 本合同一式贰份,双方各执一份。

买方: 卖方:

代表人: 代表人:

时间: 时间:

地址: 地址:

电话: 电话:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

电梯买卖合同范文三

买方:卖方:

福建xx房地产开发有限公司 电梯(中国)有限公司

电梯设备买卖合同

合同编号: xx1301040

买方(甲方):福建xx房地产开发有限公司 卖方(乙方):电梯(中国)有限公司

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,买、卖双方经协商一致,订立本合同。以上价格包括电梯设备价、(含五方通话的电话分机、总机、预留视频电缆功能费)和运输费。合同标的之技术要求详见附件。 合同标的包装由卖方负责。

本合同以下各项中,有口 的条款以  作为双方的确认。

二、技术标准和技术资料 2.1、技术标准

2.1.1、电梯执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588-20xx)》,以及最新相关的行业和国家标准、规范要求。

2.1.2、若合同执行过程中国家相关部门颁布了最新颁布的技术标准,因需要贯彻执行最新技术标准而引起的交货期,双方协商解决。 2.2、技术资料

2.2.1、本合同技术附页所列之各项,买方(甲方)应在签署本合同的同时予以确认

2.2.2、本合同技术附页所列若有待定内容,买方(甲方)未能予以书面确认时,交货期另行协商。

三、付款方式及付款条件

3.1、付款方式:买方以银行电汇方式支付合同价款。买方(甲方)付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方(乙方)的合同经办人。买方(甲方)在付款前要求开发票时,实际付款金额以付款凭据为准。 3.2、付款条件

3.2.1、买方(甲方)在合同签订生效之日起 14个工作日内支付合同货价每台10,000元作为定金。分批发货前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)时,按比例分批支付合同总价的20%作为预付款(含本批次前期定金10000元/台)。

3.2.2、(分批发货时,按以下比例分批支付)买方(甲方)在提该批次货物前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)以书面形式通知卖方(乙方)排产。买方(甲方)在接到卖方(乙方)通知提货至之日起二十五天前支付该批次货物合同总价的 60% 作为提货款(即该批次货物合同总价款的80℅)。

3.2.3、当地质量技术监督局验收合格之日起7日内,(质保期在取得验收合格证之日起开始起算),买方(甲方)向卖方支付合同总价的20%。并由卖方(乙方)出具合同总价7%的质量保函作为质量保证,履行保修期满后7天内将质量保函退还给卖方(乙方)。 3.2.4、分批次履行合同时,按以上比例分批次付款。

3.2.5、买方(甲方)付清合同款项时,本合同项下标的物的所有权转移至买方(甲方)。

四、交货期限

4.1、交货时间:如本合同签订生效,且满足合同条款第2.2项、第3.2项的条件后,卖方(乙方)应于收到买方提货款后不超过30天向买方(甲方)交付合同标的(货到甲方工地)。 4.2、卖方(乙方)在下列情况之一下,将顺延交货及完成安装时间:

4.2.1、买方(甲方)未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。 4.2.2、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。 4.2.3、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。 五、交货方式:

5.1、卖方(乙方)须按期交货,买方(甲方)应如期办理提货。买方(甲方)提货的方式为:

卖方(乙方)负责运输,送达地点:乌龙江大道66号康桥丹堤项目。 5.2、为确保货物安全、及时运送到买方(甲方)以上指定地点。买方(甲方)应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。

5.3、若买方(甲方)需要更改送货地点,应提前书面通知卖方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更,双方协商解决。

5.4、货到工地直至安装进场前,电梯(中国)有限公司福建分公司应妥善保管标的物,避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题,买方(甲方)应提供合适的场所(位置应在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米),该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方),货到工地7日满仍不具备进场条件时,由买方(甲方)负责保管直至现场具备进场条件。 六、检验

6.1、合同标的物运抵买方(甲方)指定地点后,买方(甲方)应在48小时内对运抵的箱体进行验收。任何一方未能在约定期间参与验收(经甲乙双方确认),视为无条件接受对方的验收结果。

6.2、双方在安装前另行约定开箱日期,并由双方共同进行检验:

6.2.1、在包装箱体完好无损的情况下,货物数量质量与约定不符,由卖方(乙方)负责补足、修理或更换;

6.2.2、如开箱前包装箱已经损坏,箱内货物有缺损的,由保管方负责。在开箱前,由运输原因造成箱内货物有缺损的,由保管方负责,再由保管方向承运人追偿。

6.3、卖方(乙方)如期交货后经检验需补足、修理或更换的,只要卖方(乙方)在合理期限内进行且不影响安装, 不视为迟延履行。

6.4、货物到工地后,在交付使用前对货物的保管责任,由买方(甲方)提供场地,由卖方(乙方)负责保管。

七、土建及安装要求

7.1、买方(甲方)对井道、机房的土建必须满足卖方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由买卖(甲乙)双方代表签字确认,与卖方(甲方)提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

7.2、按照国务院颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备运行质量,本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方(乙方)指定的安装单位负责,双方另行签订安装合同。

7.3、买方(甲方)加装电梯附属设备须经卖方(乙方)确认,否则,由此引起的安全事故及其他不良后果,卖方(乙方)概不负责。 八、保修

8.1、在正常使用情况下,自当地质量技术监督部门验收合格之日起,卖方(乙方)负责保修贰拾肆个月,保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因买方(甲方)原因不能于货到工地后六个月内完成安装,保修期则从货到工地之日起叁十个月。

8.2、未经卖方(乙方)同意,买方(甲方)自行安装或委托第三方安装的,卖方(乙方)不负责保修,并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任,除此以外的其他责任均由买方(甲方)承担。

8.3、在保修期间,由于买方(甲方)或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,在经过权威部门认定后,不属于保修的范围,卖方可予以有偿修复。

九、合同变更和违约责任

9.1、合同履行过程中,任何一方要求变更合同,应征得对方同意,双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。

9.2、卖方逾期交货或者买方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之一计算。违约金最高不超过合同总价的10%。违约方支付违约金后,对方仍有权要求继续履行合同。

9.3、卖方(乙方)逾期交货或者买方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之一计算。违约金最高不超过合同总价的10%。违约方支付违约金后,对方仍有权要求继续履行合同。

9.4、 卖方(乙方)不能交货超过6个月,买方(甲方)有权解除合同,并有权要求卖方承担因此造成的所有损失;

买方(甲方)逾期提货超过6个月,卖方(乙方)有权解除合同,并有权对标的物另行处置。

十、解决纠纷的方式:双方发生纠纷,应协商解决, 协商不成,任何一方均可向买方住所地人民法院起诉。

十一、其他约定事项

十二、与本合同不可分割附件 口、技术规格(电梯)。 口、其他:

十三、生效:本合同自双方签名盖章时起成立生效。

甲方:乙方:日期:

电梯合同 篇2

甲方(出租方),

乙方(承租方),

甲乙双方就乙方租赁甲方电梯轿厢设置看板媒体(以下简称“看板”)、刊发广告一事进行友好协商,达成以下条款,双方共同执行,

第一条租赁地点

甲方同意将市区花园(大厦/小区)共部电梯租赁给乙方设置看板,刊发广告。

第二条设置方式和范围

1、看板设置于电梯轿厢壁上(超薄型,厚度不超过2、长度,、宽度,;),用粘贴或敷膜方式贴在轿厢壁上,共三面(左、中、右);

2、采用进口美国3技术贴敷在电梯厅门上;

3、电梯轿厢(面向电梯门及出梯门时目光所能触及的轿厢壁)。

第三条设置内容

1、公益广告(包括社区文化建设、公民道德规范、防火、防盗知识、保健小常识、生活小窍门等);

2、商业广告(广告内容必须符合国家广告法的规定,不得发布不宜单位、社区和家庭的广告,更不得发布影响少年儿童身心健康的广告);

3、每期左、右两块展板商业广告与公益广告所占版面的比例为4(商业广告)∶3(公益广告)。

第四条租赁时间

合同期为年。即从年月日至年月日。

第五条租赁费用

每部电梯每年度(12个月)元,电梯共部,每年度电梯租赁费共计元;

第六条付款方式

1、本合同签订后,乙方为甲方免费刊发精神文明建设及防火、防盗等方面公益性广告,由乙方负责投资;

2、自本合同签订之日,乙方向甲方支付租赁费。租赁费按年支付,一次性付清。

甲方,

乙方,

时间,

电梯合同 篇3

施工电梯租赁合同范文1

出租方:(以下简称甲方)

承租方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

第一条:租赁机械的名称、型号、机号、数量、附件。

第二条:租赁机械的期限:

租赁期从报停日收回。

第三条:租金机械的期限交纳方式、期限:

租金的计算:

租金的支付方式:

春节期间扣除15天租金(每月均按30天计算) 以上租金包含租赁机械的运输、安装、调试、验收的费用及随机人员的工资。

第四条:租赁期间机械的维修、保养和各类事故的处理:

1、维修:出租方负责,其费用由出租方承担。

2、保养:出租方负责,其费用由出租方承担。

3、机械故障:出租方负责,其费用由出租方承担。

4、安全事故;责任方承担,其费用由责任方承担。

第五条:出租方与承租方的变更

1、租赁机械的所有权属出租方、在租赁期间,出租方若将所有权移交第三方,出租方应在所有权移交日的15天前书面通知承租方,承租方与出租方的合同关系自然过渡至第三方。

2、在租赁期间,承租方若将使用权移交第三方,承租方必须在使用权移交日的15天前向出租方提出书面要求, 在付清租金款的同时,取得出租方的签证认可方可移交,承租方租出租方的合同关系过渡至第三方。

第六条:违约责任

1、未经双方同意,任何一方不得中途变更或解除合同,违约方按《合同法》的有关条款处理。

2、承租方不按规定支付租金,出租方有权要求承租方及时支付租金。

3、因出租方原因造成租赁机械不能按期交付,出租方应承担每延误一天向承租人支付1000元的违约金。

4、出租方必须确保每台电梯双笼15小时运行,15小时外保证单笼24小时可以运行。

5、机械如发生故障若4小时不能及时修复,承租方有权扣除当日租金。 6、出租方派出的操作工应持证上岗,服从承租方工作安排。

第七条:其它约定事项:施工升降机楼层呼叫装置分机,如正常损坏由乙方承担,如人为损坏或丢失由甲方承担(发射头每个90元,分机每个110元)。

第八条:争议的解决方式:如发生争议,由双方协商解决。

第九条:在本合同规定的租赁期届满前15天内,如承租方要延长租赁期限,应与出租方协商,并办理重新签订合同的手续。

本合同一式五份,甲方三份,乙方贰份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工电梯租赁合同范文2

出租方(以下简称甲方):

承租方(以下简称乙方):

乙方因垂直运输的需要,甲方愿意向乙方出租下述施工电梯设备。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲乙双方共同遵守执行。

一、 设备概况;

二、租赁期限:

租期不得低于陆个月,低于陆个月按陆个月计算。

三、租赁设备的所有权

1、在租赁期间,合同附件(发货单)所列租赁设备及配套件的所有权属于甲方。乙方对租赁设备只有使用权,没有所有权。

2、未经甲方授权,乙方不得将租赁设备转租、抵押、质押等。

四、租金的计算和支付:

1、安装调试完毕经双方技术人员共同验收并移交手续后,设备进场由乙方向甲方做书面证明,进场日起开始计算租金。

2、租赁期满,乙方将完好的设备交给甲方并结清租赁费及相关费用,甲方办理退场手续,并及时拆出设备。

3、设备租金按月收缴,不足一月,按天数计算

4、设备租赁费用的支付:每月 日至 日内支付上月租赁费,或约定为:

五、租赁设备进出场、验收和费用

1、租赁设备的进出场费 元由乙方承担,并在设备进场前一次性支付给甲方。

2、甲方向乙方提供租赁设备的相关资料的复印件文本并加盖公章,包括使用说明书、检测报告、产品合格证、以及其他必要技术参数。

3、乙方应在设备进场时及时按照甲方随车的发货清单清点验收租赁设备的各项,同时将签收盖章后的发货清单交给甲方。如果乙方未按本款规定及时办理验收,甲方将视为租赁设备已在完好状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已将租赁设备的发货清单交付给甲方。

六、租赁设备的安装拆卸、调试与验收

1、租赁设备的安装、拆卸、调试由甲方负责。乙方按照甲方要求提供安装、拆卸、调试的现场条件及人员配合等。

2、甲方在本合同签订后向乙方提供相关设备的基础图及安装现场的技术要求事项,乙方严格按照甲方提供的基础图纸做好设备的基础。并按照技术要求核实场地、道路、电源等条件情况,保证设备正常安装。

4、安装、调试完毕经甲乙双方验收后,甲方按照国家规定及时申请有关职能部门的安装检测,取得检验报告后(复印件)交乙方存档备案。

七、租赁设备的使用、维修、保养和费用

1、乙方在使用租赁设备期间,租赁设备任何部件、任何装臵出现故障应当及时通知甲方,并进行处理,或委托乙方处理,不得带病作业,若因设备在正常使用状态下出现的故障其修复费用由甲方负责;因乙方违规操作或因供电等乙方的原因素导致的租赁设备发生故障及造成的损失均由乙方负责。

2、租赁设备操作人员由乙方配备,甲方可以推荐,必须持证上岗,熟练操作,严格遵守操作规程,若因违章作业造成损害的,由乙方承担全部责任。设备操作人员的工资费用由乙方结算,不含在甲方租赁费内,

3、甲方将设专人对设备定期检查、维修、保养。每月维护保养时间不得超过12小时;正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数租金。检查、维修、保养记录双方各备一份存档。

八、施工安全交底与协议

1、甲乙双方在施工前共同对设备机组人员进行安全技术交底,并依据有关规定订立《安全管理协议》。

2、设备在使用过程中,必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。

3、乙方应对作业范围内的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故,由乙方负责。

九、租赁设备的毁损和灭失

1、乙方承担在租赁期内发生的租赁设备的毁损(正常损耗不在此限)和灭失的风险。

2、在租赁设备发生毁损和灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:

(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用状态;

(2)更换与租赁设备同样型号、性能的部件或配件使其能正常使用;

(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。

十、违约责任

1、乙方延迟支付租金时,按日3‰向甲方支付违约金;如付款后继续租用,合同照常生效。

2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反约定,向对方偿本合同总金额10%的违约金。

3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任一条款时,甲方有权采取下列措施:

(1)要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的相关损失。

(2)终止本合同,收回或要求归还租赁设备,并要求乙方赔偿甲方的相关损失。

十一、其他约定

1、因设备故障乙方通知甲方维修人员必须及时到现场,维修过程超过4小时时间乙方扣除甲方当天租金。

2、若乙方实际需要的高度超过标准高度,增加部分的安、拆人工费用需另算:安拆费用:标准节 元/节,附着 元/套,由乙方承担。

十二、未尽事宜,双方另行协商解决,协商不成,向甲方所在地人民法院起诉。

本协议壹式肆份,双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工电梯租赁合同范文3

甲方:(承租方)

乙方:(出租方)

一、甲方因 青海省政协老干部昆明疗养小区(云青花园)A1地块工程建设需要向乙方租赁施工升降机(以下简称

二、租赁单价:

1、施工升降机从启算之日起计算,租赁单价 (不含税价) 为 18000元/月/台(大写: 壹万捌仟元/月/台)。

2、施工升降机进出场费不含税价为18000 元/台(大写; 壹万捌仟元/台)。包括运输、安装与拆除等,二次安装费用5000元/台(大写:伍仟元/台)。

3、施工升降机按甲方要求进场,进场时间以甲方书面通知进场时间为准。

4、安装完毕当日经甲、乙双方共同验收后第二天起开始计算租金。若甲方逾期验收视为认可,并在安装完毕第三天开始向乙方计算租金及其它相关费用。截止日期以甲方书面“停用通知”且具备拆除条件为准,租期每台不得少于 陆 个月,租期不足时,甲方须补偿乙方约定租期的余额数,超过时间按实际发生的使用时间计算。

5、升降机标准节总高度超过100米之后,超高部分按 捌 元/节/日计算,附墙 捌 元/道/日。超高配置的租期起止时间从安装之日开始至施工电梯拆除退场止。

三、甲乙双方应承担的责任:

1、施工升降机进入甲方施工现场至拆除时间,甲方应对施工升降机整机及相关配件承担保护责任,若损坏或丢失应照价赔偿。

2、乙方免费提供楼层呼叫器给甲方使用,但如果乙方在使用过程中人为损坏呼叫器将按以下价格赔偿,呼叫器主机:600元/台,呼叫按钮:50元/个。

3、安装拆除升降机、增高标准节、附着时,甲方提前三天以上通知乙方,乙方应按要求配合施工,以满足甲方的施工需要,而甲方必须安排塔吊配合,现场甲方协调人员 电话: ,乙方服务电话: ; 安装负责人员 投诉电话 。

4、施工升降机基础图由乙方提供,甲方按技术要求照图施工,如因甲方施工质量问题造成基础质量和承载力没有满足要求,造成的一切损失由甲方承担。如因乙方提供的图纸原因造成基础质量和承载力没有满足设计要求,造成的损失由乙方承担,且乙方必须派技术人员配合甲方进行基础放线及施工,若因楼层结构外形异常或基础位置特殊导致需订做附墙件则乙方协助完成费用由甲方承担。

5、甲方负责架设半永久性线路,安装总闸,负责电源接到施工升降机配电箱上,保证380±10V工作电压。

6、乙方根据甲方施工进度要求配备相应的人数确保施工升降机的运转正常,以保证安全运行。

7、安装前,甲方应提供施工升降机基础的隐蔽资料,C35混凝土抗压报告。保证施工升降机的进场道路畅通,并提供相应的防护设施。

8、甲方免费提供塔吊、水准仪、经纬仪配合安装,并提供操作工宿舍两间。

9、乙方提供所需规格的施工升降机及相关技术资料,资质证书、安全生产许可证、合格证、基础施工图。施工升降机的基础预埋时乙方应进现场配合及认可。

10、乙方必须根据甲方工程进度需要并按照规范要求组织施工升降机进出场、安装调试及验收工作。

11、乙方每台设备配备的机组操作人员必须满足甲方施工进度需要,因此增加的费用由乙方承担;机组操作人员必须持证上岗,确保甲方施工需要,严格执行安全操作规程,严禁违章作业,并做好施工升降机的维修及月检工作,月检约定于每月5日,由乙方提供书面检测记录。

12、施工升降机的维修检修时间(安装加标节时间除外),每月累计单笼不得超过3天,超过天数在3天外的,按实际超过天数扣减单笼日租金。

13、租赁双方必须严格遵守安全操作规程和定期保养检查制度,严禁违章操作、违章指挥,谁违章、谁负责。

14、升降机运转期间,因障碍物进入机械上下行程区域和发生物体下落撞坏和挂拉机械造成的损失由甲方负责赔偿。

15、甲方要求乙方吊运超出吊笼以外的超长物件时发生的一切人机安全事故责任由甲方负责。确需运送超长物应由甲、乙方双方及时沟通制订安全方案后才能运行,保证安全。

16、设备进场之前若不是全新设备进场,必须提前通知甲方检验设备。否则甲方有权拒绝接收。

四、租金结算与支付:

1、施工升降机按甲方要求进场时间安装完毕后,经甲、乙双方共同验收后第二天起开始计算租金。若因甲方故意找理由不参与共同验收,则在安装完毕后第二天开始计算租金。

2、安装完毕经验收合格运行正常后,一次性支付进出场费,进、出场当月,未满一个月的按实际天数计算(即:月租金÷30天×实际天数=不足月的结算金额)。

3、每月10日前支付上月租金,若未及时支付,双方协商解决,在协商无果情况下,按每台设备累计所欠租金的3‰每天计算滞纳金,但乙方不得停机。机械退场前甲方必须把尾款一次性付清给乙方,否则乙方有权不拆除施工升降机,并且租金延续。乙方财务电话: ;负责人: 。

4、乙方收取施工电梯租金时,只提供收款收据,不出具发票。若甲方要求乙方提供发票,所产生的税额由甲方支付。

5、甲方报停施工升降机使用需提前15天通知乙方,并在具备拆除条件以后出具书面的“停用通知”。

四、本合同约定每台升降机违约金贰万元,任何一方不得违约,违约者向守约方赔偿每台施工升降机贰万元。

五、本合同一式叁份,甲方贰份、乙方一份,本合同双方签字盖章后生效,即具同等法律效力,在各种手续完善、帐务结清后,本合同自动失效。其他未尽事宜,双方另行协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

电梯合同 篇4

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律的规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经甲、乙双方协商就本工程施工事项达成一致签订本合同,共同遵守如下条款:

一、工程名称:安徽玉龙新型建材有限公司25万方加气块生产线——附加钢结构工程。

二、工程地点:

三、工程概况:

1、结构形式:

2、轴线尺寸与面积:

四、承包施工内容、承包方式及材料选用:

1、承包内容为:主钢构及结构小件、檩条、屋面板、墙面板、制作、运输、安装、验收(不包括钢结构防火、天沟、落水管)。

2、材料的选用:主钢结构抛丸除锈两遍中灰面漆:屋面板为瓦楞980型EPS泡沫夹心(上板0.5mm、下板0.45mm彩板);墙面为V900型0.5mm单层彩钢板。

3、承包方式:包工包料,总价包干,不因原材料变动调价。

五、采用图纸:

甲方提供图纸乙方按图纸中合同内容加工制作。

六、工程造价:

1、工程含税造价大写: :小写:¥ 元

2、如图纸变更或工程量增减,以甲方工地代表签证为准。

七、质量标准及开竣工日期:

1、本工程质量标准为合格。

2、本工程现场具备安装条件安装工期为20天。

3、非乙方原因造成的误工、停工工期顺延;

八、工程付款:

签订本合同当日支付工程款15万元,剩余3万元工程完工后支付。

九、甲方工地代表为陈志刚,乙方代表为张兴山

十、解决纠纷的方法:原则上双方友好协商解决,协商不成可向人民法院起诉。

十一、本合同一式肆份,双方各执两份。双方代表签字盖章后即时生效,有效期至工程款全部结清时止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

电梯合同 篇5

第1篇:安装安全协议书

猜你正在找安装安全协议书的怎么写?那么就给你这篇范文参考。(Jz139.CoM 迷你句子网)

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定,为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全,甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下:

1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装,乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性,同时,乙方必须认真履行各项安全管理规定,并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督,确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全,若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作,并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物(包括设备设施、花草树木等),乙方除须赔偿全部损失外,并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

5、乙方在施工期间必须规范施工,做好施工安全消防保护措施,如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的,由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任,与甲方无关。

6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落(除自然灾害、或甲方拆除外)从而发生安全事故,造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的,由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

7、本协议一式两份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章): 乙方(公章):

代表人(或负责人): 代表人(或负责人): 日期: 日期:

第2篇:安装安全协议书

希望你能喜欢这篇安装安全协议书范文。

甲方(工程发包方): 洛阳建工集团有限公司

乙方(工程承包方):洛阳建工集团有限公司58中学项目部

甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下:

一、甲方的安全责任:

I、涉及起重设备安装的工作,应派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题。

2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

3、在安装区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的,应要求乙方单位事先制订工作的“三措施”(即:组织措施、技术措施、安全措施),并审查和监督实施。

4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

5、向工作班成员交待安全注意事项,施工时严格实施监护。

6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证,并在上岗时佩戴。

7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

8、工程竣工后,应组织验收,对设备的安全、质量情况作出综合评价。

二、乙方的安全责任:

1、组织施工人员学习《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度,派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员,涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目,乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。

2、复杂或危险性较大的环节,应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。

3、工程开工前必须对全体安装施工人员进行安全、技术交底,使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”,并对现场施工安全负责。

4、施工中必须严格执行《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入安装现场区域内施工,必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前应得到值班人员的.同意。

5、开工前应对安装施工、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。

6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导,企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。

8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

9、本工程不得再行转包。

三、施工期间甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派 同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《起重设备安装作业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并白行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等),另外附页。

六、其它需要约定的事项:无

七、本协议是工程承包合同的附件,经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。

本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

甲方单位盖章: 乙方单位盖章:

年 月 日 年 月 日

第3篇:安装安全协议书

安装安全协议书的写法与格式是什么?请参考以下这篇范文。

甲方:

乙方:

根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,经双方协商一致签订本协议。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

二、甲方责任:

1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施,对不完善的提出修改。

2、负责对乙方进行施工区域的安全交底,向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。

3、在施工前或施工过程中,应如实告知乙方作业场所存在的危险因素,防护措施以及应急措施,发现不安全因素及时通知乙方。

4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查,对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除,告之应采取的安全措施。有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。

5、对有计划的停供水、电、风、气等可能影响施工的,有责任提前通知乙方,以防发生意外。

三、乙方责任:

1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。

2负责向施工人员进行安全技术交底。并进行经常性现场安全教育。

3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定,施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。

4、乙方所需动力能源(水、气、电、风等)应按甲方指定地方接引,由乙方自备材料、工具,按有关规定对接,接引下端如发生泄漏及时处理,以防发生意外。造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。

5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放,施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。不得影响建设单位正常安全生产。

6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品,高处作业系好安全带。施工现场危险处设置安全警示标志,减少不安全因素和事故的发生。

7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。

8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担全部责任,并赔偿因此造成的全部损失。

四、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

五、本协议签订后,甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。

甲方:(签章)

年 月 日

乙方:(签章)

年 月 日

第4篇:安装安全协议书

下面由范文网的作者为你提供安装安全协议书的写法。

甲方:四川超然建筑装饰工程有限公司

乙方:XX

经甲乙双方协商一致,就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议,乙方作为承包单位,对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。

一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证;

二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验,负责安装并交付使用,当事人须明确,双方不存在雇佣关系。

三、为确保安装人员的人生安全,乙方必须安排专业安装人员进行安装,否则由此引起的一切安全事故(费用)由XX乙方承担;

三、乙方的安装人员必须身体健康,严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业;乙方须按国家有关规定,为安装人员进行人生保险(或已购买);

四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。

五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用;

七、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

六、乙方指派现场安全安装负责人为XX,进行安全操作指导工作;

七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故的发生,并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生,责任一概与甲方无关。

十、本合约书正本一式两份,具有同等效力,由双方各持一份。

十一、有效期自甲方:XXXX年XX月XX日生效至XXXX年XX月XX日截止。

甲方:

法定代表人

委托代理人

XXXX年XX月XX日

乙方:

法定代表人

委托代理人

XXXX年XX月XX日

第5篇:安装安全协议书

给大家带来安装安全协议书范文,供大家参考!

甲方:XX

乙方:XX

按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定,为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全,甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下:

1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装,乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性,同时,乙方必须认真履行各项安全管理规定,并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督,确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全,若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作,并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物(包括设备设施、花草树木等),乙方除须赔偿全部损失外,并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

5、乙方在施工期间必须规范施工,做好施工安全消防保护措施,如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的,由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任,与甲方无关。

6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落(除自然灾害、或甲方拆除外)从而发生安全事故,造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的,由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

7、本协议一式两份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章):XX

代表人(或负责人):XX

日期:XXXX年XX月XX日

乙方(公章):XX

代表人(或负责人):XX

日期:XXXX年XX月XX日

电梯合同 篇6

电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15a;de的刚性轨道运动的永久运输设备。以下是小编整理的电梯保养服务合同范本五篇,欢迎阅读参考!电梯保养服务合同范本(一)委托方,(以下简称甲方),保养方,(以下简称乙方),甲方将坐落于 的 部电梯委托乙方维修保养。XX为客户提供维护保养的期限于 此存有异议,须于合同服务期满的二个月前以书面形式告知另一方。为保证上述电梯能经常处于安全运行状态,双方依下列条款签订电梯保养合同。(一)乙方负责(1)定期保养服务按照国家规定乙方安排维保人员至少每十五天一次的例行保养工作,每次保养后向甲方提供由保养人签字的保养报告。(2)紧急修理服务提供24小时紧急修理服务,保证电梯正常运行。接到报修报告后,乙方将迅速派遣维修人员到场修复。(3)周年检查及年审乙方协助甲方通过政府部门之年审并取得安全使用证,一切费用由甲方支付。(4)填写维修记录乙方负责将所有工作内容,故障原因,处理方法,更换零件等详情记录在保养记录簿内,乙方只承认登记在记录簿上并由甲方人员签名确认的故障记录。(5)甲方授权工作乙方为确保电梯正常运行及处理,认为有必要进行因任何原因包括正常磨损在内导致的修理及更换零件时,应征得甲方同意,零件费用由甲方承担。(6)若未按合同之规定期限付款,且在乙方发出第二次书面催告后,仍未按催告函中规定的付款期限付款,乙方有权终止履行本合同。(二)乙方不负责之项目(1)不负责安装后增设额外之设备,如需增加、减少任何设备或功能及因政府条例引致之任何更改,乙方将另行收费。(2)乙方不负责维修该机之各项装饰。(3)乙方对火灾、爆炸、盗窃、恶意破坏、第三者之疏忽或恶意行为 ,不正确使用、火灾、风灾、罢工、暴乱、战争或其他不可抗力,或其它乙方不能控制的原因,所引致该电梯或其任何部分之损坏不负责任。(4)乙方负责整个电梯的所有部位的维修工作。对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡,需经政府有关部门的鉴定,确定责任。(5)因非XX的责任导致的电梯设备丢失、损失、合同履行的延误,以及客户或任何第三方的损失,XX将不承担任何责任。(6)如甲方不能履行本合同之条款或未能及时授权乙方进行处理,则乙方有权以书面通知甲方取消本合同,在该上述期限内失修而受到一切损失或意外,乙方概不负任何责任。(三)甲方负责之项目(1)保证电梯的用电、消防、通风、故障报警装置系统安全可靠,保证机房、井道、底坑无漏水,机房及通道应有照明。(2)按照国家的有关规定,配备电梯管理人员负责日常的管理工作。(3)负责电梯钥匙的使用管理。(4)在电梯使用过程中,发现故障或异常现象应当立即停止使用并及时通知乙方。(5)甲方按使用操作说明书管理电梯及指导乘客正常使用电梯。(6)不得允许非乙方人员对电梯进行更换设备、增减功能、更改线路等。(7)按时付款甲方必须照条款之规定按时支付维修保养费(四)合约之终止(1)任何一方如无正常理由,不得随意终止合约,若确有正常理由并有充分证据者,需终止合约时,则必须于一个月前以书面通知对方。(2)若乙方因非甲方的原因 未完成本合同规定的工作,经甲方连续两次书面催告后仍未履行,甲方有权终止合同。(五)付款方式支票现金 其它, 付款周期 个月,分 期支付,首期款即人民币 元 应于________年____月____日前支付,以后各期保养费均应在各付款周期的第一个月的____日前支付。(七)本合约一式两份,经甲乙双方签名及盖章后立即生效,双方各存一份。签约双方客户名称 天津XX电梯服务有限公司 地 址, 地 址,客户代表, XX代表,客户盖章, XX盖章,联系电话,联系电话,电梯保养服务合同范本(二)使用单位(甲方)维保单位(乙方)依照中华人民共和国民法典、特种设备安全监察条例、电梯使用管理管理与维护保养规则(G 5001-)及其他有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。第一条____日常维护保养的电梯甲乙双方约定,由乙方为电梯维护保养及金额明细表(见附件)中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。第二条____日常维护保养内容乙方应当按照电梯使用管理管理与维护保养规则(G 5001-)完成半月、季度、半年、年保养项目,并做好维护保养记录。第三条____日常维护保养标准实施日常维护保养后的电梯应当符合电梯维修规范(GB18775)、电梯制造与安装安全规范(GB 7588)和自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范(GB 16899)的相关规定。除上述标准外,还应当满足甲方提出的如下要求, 。第四条____日常维护保养期限本合同期限________年 个月,自________年____月____日起至________年____月日止。甲乙双方同意期限届满后续约的,应当于期限届满____日前重新签订合同。第五条____日常维护保养费维护保养费( 元 )总计 元(人民币),大写, 。第六条 结算方式(一)甲方支付维护保养费,具体支付时间和金额为, 自合同签订之日起的半年内支付全部的合同金额。(二)支付方式, □现金 □汇到乙方指定帐号。第七条____日常维护保养方式, □清包 □半包 □大包。 半包维保中更换零部件单件在 元以内的,由乙方提供。第八条 乙方抢修服务热线, 。 抢修服务时间(困人除外), 。第九条 驻场,乙方(□是 □否)提供驻场作业服务(驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中)。驻场作业人员职责, 。第十条 甲方权利、义务(一)权利1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务,发出故障通知或提出建议。2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的,甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。(二)义务1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案,并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件,(1) 产品合格证;(2) 使用维护说明书;(3) 电气原理图;(4) 电气敷设图;(5) 安装说明书;(6) 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论;(7) 电梯运行全部记录;(8) 故障及事故记录;(9) 改造、重大维修原始记录;(10)电梯登记卡; (11)电梯施工自检记录;(12)电梯维保单位年度自检报告;(13)上年度的定期检验报告;2、建立电梯安全运行管理制度,保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装臵等系统安全可靠;并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象,通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。3、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理,(1)负责电梯钥匙的使用管理;(2)负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认;(3)负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。 如果更换电梯安全管理人员,应当及时通知乙方。4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用,并及时通知乙方。6、除乙方无法解决的情况外,未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月,向电梯检验检测机构提出定期检验申请;9、对由于不按照电梯安全使用要求而发生的安全事故负责。第十一条 乙方权利、义务(一)权利1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。(二)义务1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可;2、接到故障通知后,应当立即赶赴现场进行处理;电梯困人时,应当在 分钟内(此时间最长不得超过 分钟)抵达现场;3、现场作业人员不得少于两人,且应当取得相应的特种设备作业人员证。4、作业中应当负责落实现场安全防护措施,保证作业安全;5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求;6、对所维护保养电梯的安全运行负责,保障设备整机及零部件完整无损;7、建立回访制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等);8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验,并参与电梯安全管理活动;9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料,并在合同终止后交给甲方;10、不得以任何形式分包、转包;11、每台电梯每15天进行一次维护保养;12、对电梯维护保养作业过程发生的安全事故负责。第十二条 违约责任(一)一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的,应当承担赔偿责任。(二)一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。(三) 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的,每延误____日应当向乙方支付延误部分费用 %的违约金。(四)甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的,应当按照 标准支付违约金。(五)因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由甲方自行承担全部责任。(六)乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的,乙方应当返工,并按照 中华人民共和国合同保护法 标准支付违约金。(七)因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方承担全部责任。(八)因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的,乙方还应当承担电梯复验费用。电梯保养服务合同范本(三)甲 方,乙 方,根据特种设备安全监察条例的规定,经甲乙双方友好协商,兹委托甲方负责维护保养乙方在用电梯(扶梯)。为了明确各自权利、义务和职责,双方同意依据中华人民共和国民法典订立契约,议定条款如下,第一条维护保养电梯明细,合同金额(大写), 万 仟 佰 拾 元 角 分。第二条 维护保养方式及服务范围、要求,1、 合同期内,甲方必须按特种设备安全监察条例第三十二条规定,每15天对电梯(扶梯)至少进行1次规范性维护保养,维护保养标准应按CB18775电梯维修规范执行。2、 甲方对电梯提供24小时紧急故障处理服务。3、 电梯在正常使用中发生故障时,乙方立即电话或书面通知甲方,甲方应在接通知 1 小时内派员到达现场进行处理。甲方维护负责人 ,联系电话 移动电话第三条 维保期限,从________年____月____日起至________年____月____日止。第四条 付款方式及办法,1、 付款方式,2、 维保金额,第五条 甲方责任,1、 电梯日常维护保养人必须佩戴特种设备操作人员资格证胸卡,应严格遵守乙方的有关规章制度,并接受其监督;2、 甲方应按合同约定,定期对乙方电梯(扶梯)进行维护保养。每次工作完毕,电梯日常维护人员应请乙方电梯安全管理人员在电梯(扶梯)维护保养记录上签字确认。3、____日常维护保养人员在维护保养电梯(扶梯)时,如确认需要维修或更换零件,应列出维修项目、维修费用,以书面形式通知乙方,经乙方签字许可后,甲方方可进行,并保证向乙方提供正品原装配件。4、 负责电梯(扶梯)年度定期检验的申报,并配合检验单位检验。若电梯(扶梯)的年度定期检验不合格,属甲方维保责任,甲方负责整改及其费。5、 在合同维保期内因甲方维保不当造成安全事故则由甲方负责承担事故处理费用,并负责修复。第六条 乙方责任,1、 委托给甲方进行维护保养的电梯(扶梯),应是质量技术监督部门验收、检测并取得电梯(扶梯)安全检验合格标志和使用注册登记证的在用电梯(扶梯)。2、 在维护保养期限内,乙方不得委托其他单位或个人(含甲方人员)对电梯(扶梯)进行维护保养、维修及附件加装、装修。3、 应按国家发法规要求,配备取得特种设备操作人员资格证的人员,负责电梯(扶梯)每日列行安全检查及运作操作管理,并对轿厢、层门、地坎进行日常卫生清理保洁工作。4、 因乙方使用不当、疏忽或人为损坏导致电梯(扶梯)发生安全事故,则由乙方负责。5、 负责电梯(扶梯)的年度定期检验检测费用。第七条 免除责任的事项,1、 由于不可抗拒的原因造成的损失,双方免除赔偿责任。2、 乙方采用非正厂配套的产品装置造成电梯故障、事故的与甲方责任无关。第八条 违约责任1、 乙方不按时支付维保费(特殊情况经双方协商同意刻酌情延长付款时间),甲方有权停止服务,终止合同。2、 甲方不按合同约定时间,且连续超过两个月以上时间未进行维保,乙方有权终止合同。3、 任何一方出解除合同时,应提前一个月书面通知对方,并向对方偿付合同金额30%的违约金。第九条 其他约定事项,1、 甲乙双方另行约定的电梯维护保养技术细节及电梯制造厂商规定的维保技术要求,可列为本合同附件,不可分割。2、 本合同若有争议,双方协商解决。如协商不成,任何一方可向特种设备安全监察、经济合同仲裁机构申请仲裁或向 法院起讼。3、 附件备注,4、 本契约一式三份,甲乙双方各执一份,第三份由甲方报送,____市质量技术监督局特种设备安全监察机构。甲方(公章),_________ 乙方(公章),_________法定代表人(签字),_________ 法定代表人(签字),_________________年____月____日 ________年____月____日电梯保养服务合同范本(四)合同双方, (以下简称甲方)(以下简称乙方)双方按照国务院第373号令特种设备全监察条例的规定,遵循公平、诚实和信用的原则,共同确定以下由乙方向甲方提供的产品保养服务内容条款。一、 本合同经双方代表签字并盖章后,符合本合同第二条的前提情况下生效。二、 本合同所述及的电梯设备是指在本合同中列出的、由甲方委托乙方保养的、已经政府主管部门检验合格并允许使用的各类乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道等甲方设备的总称。三、 服务对象甲方委托乙方对于________年____月安装的、位于的名为建筑物内的共计两台电梯设备提供保养服务。四、 服务期限自________年____月____日起至________年____月____日止。五、 乙方的服务内容1、 每月根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求对电梯设备进行保养,具体内容有,电梯轿厢、机房、井道等部痊的各部件的检查、调整、润滑(所需油类由甲方负责提供)和清洁。2、调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件。 以乙方当年销售价八折的价格向甲方提供备品配件,并送货上门。 提供全天候应急处理服务,并在接到甲方紧急报修通知后 分钟内赶到自动扶梯上下部机房、安装装置、扶手驱动装置的检查、调整、润滑和电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和张力调3、配合政府主管部门实施年检人。 每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查,并在检测结束时向甲方提交检测报告。六、 双方责任乙方的责任,1、 在提供服务时,当甲方保证提供实施服务条件的前提下,应严格遵守甲方有关的规章制度。2、配件。3、 配合政府主管部门对有效服务期内的电梯设备实施年检,对政府主管部按照合同约定的保养方式,提供确保整机正常和安全的运行所需的备品门提出的保养环节、部位的整改内容、项目及时提供整改。4、 在乙方按本合同规定提供服务时,对存在的非保养责任故障,应及时书面通知甲方整改;当存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时,应及时通知甲方暂时停止使用该电梯设备。甲方的责任,1、 负责按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规、规定和要求进行全面管理,对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。2、 在乙方提供保养服务期间,负责给予乙方合理和充争的停梯时间并协助和管理设备现场安全警示标志。3、 在有效服务期内,甲方若需对本合同电梯设备实施改造、修理、装饰、更换的,必须严格按国家有关法律、规章、规定实施,因非乙方实施的上述工程而影响到乙方保养电梯设备的使用性能和安全性能的,乙方不承担任何责任。4、 属甲方管理、使用不当、人为损坏、不可抗力或非保养范围内的原因,而导致电梯设备需要修理、更换的,应由甲方负责。在甲方与乙方签订产品修理合同后,由乙方实施修理、更换。七、 服务费用,每台每年 元,合计每年壹万壹仟元。八、 支付方式,甲方每半年支付合同额的50%,乙方必须出据正式税务发票。九、 本合同不承担项目1、土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离- 2 -网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。2、 本合同及合同附件所述内容之外的其它项目。十、 其他1、 服务期内,甲方需要增加电梯设备功能和改变性能时,或因国家颁发或修订有关标准而需电梯设备进行改造时,双方应在另行签订产品改装合同实施。2、 保养中产生的各类废弃物,由甲方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。3、 合同签订时,需要对合同条款增加和更改的,或者要求提供本合同约定以外的服务时,双方应在另行约定事项中约定,经双方签字、盖章后生效。4、 本合同服务期满后,双方未及时续签产品保养服务合同,但甲方仍然接受乙方继续提供的保养服务的,视作甲方同意本合同的延续,双方应按本合同规定履行各自的权利和义务。甲方(公章),_________ 乙方(公章),_________法定代表人(签字),_________ 法定代表人(签字),_________________年____月____日 ________年____月____日电梯保养服务合同范本(五)甲方,乙方,为明确双方的权利和义务,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。一、本合同经双方代表签字盖章后生效。二、服务范围甲方委托乙方对安装于下述位置电梯实施保养服务,1、 的建筑物名为 内的小计 台;2、 的建筑物名为 内的小计 台;3、 的建筑物名为 内的小计 台;4、 的建筑物名为 内的小计 台;三、服务期限自________年__5____月_1____日起至________年__6____月1____日止,为期 壹________年。四、服务时间1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行,若有特殊需要,乙方可在任何时间提供服务,只需另行计费。2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制,即乙方对设备提供365天,24小时全天候应急处理服务。五、服务内容及双方责任1、乙方的责任1.1本合同的服务方式为小包保养,服务时应严格遵守乙方有关的规章制度。1.2每月二次派技术人员,根据国家标准及乙方的工艺和规范,按电梯定期保养工作项目单a;(见附件一)的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作,以使设备正常运行。1.3提供全天候应急处理服务,并在接到甲方报修通知后25分钟内赶到现场,特殊情况半小时内到达。1.4负责服务期内保养不当所造成的损坏件的调换。1.5因保养不当停梯,若在七个工作日内未能恢复运行的,将免收该台一个月的保养费;在十五个工作日内未能恢复运行的,将免收该台设备________年的保养费。1.6配合政府部门对服务期内的设备实施年检,并对因保养不当而产生的整改项目进行整改。1.7当发现或发生非保养责任事故时,应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时,有权通知甲方停止使用该设备。2、甲方的责任2.1负责设备的日常管理,对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。2.2保养时,给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。2.3使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件,以确保整机性能的正常和安全。2.4为维护乙方的技术权益,以以坏换新的方式购买乙方的专用部件。2.5负责支付非乙方保养不当所更换的电梯零部件材料费。2.6因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的,需与乙方签订修理合同。2.7服务期内,第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的,应在实施前书面通知和征得乙方的同意,并在工程结束时通知乙方对设备进行检查,因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果,由甲方自理。六、服务费用根据服务形式和服务内容,保养费为,电梯编号(甲方) 电梯型号 数量(台) 层站 载重g 速度 每月每台保养费(人民币)________年合计(人民币)年度电梯保养费总计(大写),七、付款方式,甲方在合同生效之日起第六个月向受甲方支付本合同服务费用总额的50%,共计人民币余下款项在服务期结束前一次性付清。八、本合同不承担项目1、土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。2、因乙方使用管理不当或人为损坏,或因不可抗力所造成的修理和更换工程

电梯合同 篇7

发 包 方 (甲方):

承 包 方 (乙方):

签订时间: 年 月 日 签订地点:

甲、乙方根据《中华人民共和国合同法》,招标文件、投标文件,并经双方协商一致,达成以下合同条款:

一、设备型号、规格、数量、技术指标及要求,供货范围及数量(详见清单)。

二、合同文件解释顺序:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)设备报价表;(9)其他合同文件。

三、合同总价

3.1承包方式:固定价承包。

3.2合同总价为大写人民币(大写): 元整;(小写): 元。

3.3以上合同总价已包括乙方为甲方完成本次招标所有项目至项目竣工验收合格,并办理完成所有相关手续止,乙方所需花费的所用费用(新设备的购置、安装、设备及备品备件、专用工具、安装调试费、售后服务、技术培训、通货膨胀及风险等) 以及乙方的有关税费和合理利润。

3.4本条规定的合同总价的汇率及原材料价格变动等其他任何因素不能对本价格造成影响。

四、付款方式和支付条件

接到甲方通知后七日内甲方付乙方工程款30%,发货前七日内付本批次款的40%;整机安装、调试及试运行经当地技术监督部门检测合格并办理电梯准用证后一个月内付至总价款的95%,余款5%为质保金,质保期结束后一个月内付清。工程保修期按照国务院《建设工程质量管理条例》规定执行。

五、交货及工期

5.1本工程的工期为投标单位在投标书中所报的工期。

5.2交货地点:发包方指定地点

5.3收货人:

5.4乙方在货物具备发运条件前10天,准确通知货物的发出日期、发运方式及到达时间。

5.5货物发运前,应以书面通知甲方货物的名称、数量、重量、尺寸等基本情况,以便甲方做好验收准备。

5.6在设备交付时应向需方提供如下文件资料。

5.6.1产品使用说明书,包括使用说明书、操作维修手册等

5.6.2随机工具清单

5.6.3随机配件、易损件清单

5.6.4随机软件清单

5.7标准和检验

乙方应保证提供的货物是全新的,满足招标文件的技术要求,在质量、性能等方面均符合双方商定的技术标准。

5.8乙方对提供的设备质量负责,设备到现场后,甲方及时对货物进行开箱检验,若设备外观无破损、数量和规格型号满足合同要求,由乙方负责保管,竣工验收前风险及保管费用由乙方负责。

5.9在货物发运前,乙方应对设备的质量、规格、性能进行准确、全面地检验,应出具符合合同规定的质量保证书。该质量保证书为付款单据的一部分。但不作对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量保证书应附有检验结果和细节说明。

六、甲方职责

6.1为乙方施工提供施工场地及有关资料

6.2为乙方施工人员联系住宿及生活方便:

6.3提供完整清洁的施工现场,井道和底坑须防水,机房门窗须完好,买方还应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应。

6.4配合乙方进行设备安装和测试验收。

七、乙方职责

7.1办理设备的运输、货物保险。运输过程中发生的一切事故以及由此引起的损失,全部由乙方承担。

7.2本工程采用交钥匙方式,设备到齐后,由乙方派遣有经验的技术人员到现场施工,负责合同中全部设备的验货、安装、系统调测开通等工作,并应对设备、系统质量全面负责。

7.3做好一切安全保卫工作,一旦发生事故及时处理,因此造成财产损失与人员伤害赔偿所支付的费用,全部由乙方承担。

7.4施工人员食宿费用自理。

7.5按招标文件的要求进行安装、提供设备,包括维修用的附件、备件、测试仪表、安装材料及专用工具等;并负责设备的安装、调测等工作。

7.6提供测试仪器,完成验收测试。

7.7按照国家规定向甲方提供下列技术资料:

7.7.1乙方根据所提供的设备及辅助设备等,推荐一个能满足设备运行后二年中,进行正常维护所需要的备件(包括消耗备件)的详细清单及单价。

7.7.2技术资料

乙方应向甲方提供以下中外文对照技术资料文本一套:

①电梯安装施工图;

②电气设备及系统原理图;

③电气设备及系统安装线路图;

④构件、机械安装图;

⑤安装手册;

⑥维修手册;

⑦制造、安装标准和技术规范;

⑧安装和验收报告;

⑨零部件目录和易损零件制造图;

⑩其它相关技术资料。

7.8安装及验收

符合规定的电梯,由乙方严格按照国家及有关部门规定的程序和安全规范进行施工安装。乙方安装调试过程中应文明施工,且与其他施工单位做好协调配合工作,本工程不计取总承包配合费。电梯由乙方负责在甲方建筑工地现场进行整机安装、调试及试运行,并负责报请当地技术监督部门检测合格并办理电梯准用证后交付甲方使用。

7.9电梯的检验与调试

乙方应提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告,电梯安装完毕后,甲方要求对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合国家电梯制造与安装安全规范以及乙方提供的制造、安装标准和技术规范要求。

(1)检验内容

安装完毕的电梯是否符合合同要求。对外观及无特殊要求部件的制造、安装质量、进行直观检验。对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件,乙方应提供有关的鉴定合格证,并将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。

(2)试验和校验内容

①运行速度和运行加速度、减速度试验。

②运行平稳性(振动加速度)测试三个方向振动幅度。

③噪音测试(机房、轿厢、自动门机构等)。

④平层准确度。

⑤曳引机的静载、满载、超载试验。

⑥控制系统、信息系统性能测试。

⑦电气设备的检查和电流、功率测试。

(3)各种安全保护设施的检测

限速器动作性能;缓冲器动作性能;厅门、轿门等机电联锁性能;安全钳检查和安全钳机械件及开关动作性能;终端限位开关性能。

(4)不同电路的绝缘性能检测

①锁紧装置。

②电气安全装置。

③因故中途停电、轿厢慢速移动措施。

④制动系统。

⑤报警装置。

⑥通信装置。

(5)甲方及所在地质量技术监督局、消防部门要求的其它检测项目。

7.10做好售后服务

7.10.1培训和考察

7.10.1.1在适当的时候,甲方将派遣技术人员赴乙方公司和系统设备运行现场进行技术考察,了解乙方所提供设备的设计、生产及实际运行情况。

7.10.1.2乙方应负责培训甲方技术人员(包括设计、安装、调测、维护及管理人员),培训人员的数量、时间、地点由乙方在投标时自报,并应符合甲方的要求。

7.10.1.3培训内容应包括所提供设备的原理和技术性能、安装测试、故障检修、维护、软件功能的修改等全部内容,并提供全部教材(中文、英文必须标注中文)。

7.11.2技术服务及保修期

7.11.2.1从设备最终验收合格投入使用之日起,设备的所有硬件和软件质量问题出现故障或不合格部分应由乙方免费及时处理。

7.11.2.2从最后一批交货之日起的20xx年内,如甲方需要,乙方应以合理的价格提供设备的部分或适当的替代物。

八、质量保证及索赔

8.1质量保证期为系统验收合格开通投入使用之日起1年。

8.2质量达不到国家有关规定或投标单位自报的质量等级要求,由乙方返修至达到要求,并承担由此造成的损失和费用。

8.3在质量保证期内,由于乙方原因造成设备质量或规格与合同规定不符,由乙方解决。

8.3.1在质量保证期内,由于乙方原因,更换的零件、部件、设备或缺陷修理部分,其费用由乙方承担,并达到合同规定的规格、质量和性能,同时乙方应相应延长其质量保证期。

8.3.2由乙方原因造成的退货,所退货物的金额全部退给甲方。

8.4因甲方原因造成的损坏,乙方协助处理,费用由甲方负担。

8.5如果一方提出索赔通知后30天内,另一方未能予以答复,该索赔视为已被另一方接受。

九、不可抗力

9.1在合同规定的履行期限内,由于受不可抗力事件影响而不能执行合同时,受阻一方在取得合法证明后可免予承担违约责任。但应当采取积极措施,尽量减少损失。不可抗力事件系指甲、乙双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及后果是无法避免和无法克服的。

9.2受阻一方在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真等书面形式通知另一方,并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用快件信函寄给另一方审阅认可。

9.3由于不可抗力事件影响而不能履行合同的一方,可在与另一方协商后,根据实际影响的时间延长履行合同的期限,延长的期限应相当于事件所影响的时间。另一方对由此而产生的损失不提出赔偿要求。

9.4一旦不可抗力的影响持续60天以上,双方应通过友好协商,在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

9.5在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决。经协商在60天内不能达成协议时,按照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

9.6对合同条款作出任何修改和补充,均须由甲、乙双方代表或授权代表签署书面协议。

十、转让与分包

除甲方事先同意外,乙方不得转让、分包其部分或全部合同项上的履行义务。

十一、违约责任

11.1乙方不能按时供货,则每迟延一天,按合同总价的2%支付违约金至实际供货之日或甲方据此解除本合同之日。乙方逾期超过15天未供货的,甲方并有权解除本合同。乙方未能按时完成安装调试时,则每迟延一天,按合同总价的2%支付违约金。

11.2若乙方提供的货物之规格、技术要求、质量、数量不符合本合同的规定,乙方须支付合同总价的2%的违约金,并应立即予以更换,同时由此造成的工期延误另行比照第11.1条的规定处理。

11.3 乙方完成安装调试后,如经双方验收不合格,乙方须返工重作,届时除须按合同总价的5%支付质量违约金外,如因此延误总工期,则另行比照第11.1条规定处理。

十二、双方约定,凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第 2 种方式解决:

(1)将争议提交 / 仲裁委员会仲裁;

(2)依法向 / 人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式六份,甲、乙双方各三份。经双方代表签字盖章后生效。

十四、未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

zhe135.com小编推荐

电梯合同汇总


拟合同的时候,需要注意以下几点:合同当事人应该享有平等的法律地位,不能有一方将自己的意愿强加给另一方。此外,合同中应详细明确需要的内容。我们已经准备了一篇精美的“电梯合同”文章,希望它对您的工作和生活有积极的影响!

电梯合同(篇1)

电梯是指服务于建筑物内若干特定的楼层,其轿厢运行在至少两列垂直于水平面或与铅垂线倾斜角小于15a;de的刚性轨道运动的永久运输设备。以下是小编整理的电梯保养服务合同范本五篇,欢迎阅读参考!电梯保养服务合同范本(一)委托方,(以下简称甲方),保养方,(以下简称乙方),甲方将坐落于 的 部电梯委托乙方维修保养。XX为客户提供维护保养的期限于 此存有异议,须于合同服务期满的二个月前以书面形式告知另一方。为保证上述电梯能经常处于安全运行状态,双方依下列条款签订电梯保养合同。(一)乙方负责(1)定期保养服务按照国家规定乙方安排维保人员至少每十五天一次的例行保养工作,每次保养后向甲方提供由保养人签字的保养报告。(2)紧急修理服务提供24小时紧急修理服务,保证电梯正常运行。接到报修报告后,乙方将迅速派遣维修人员到场修复。(3)周年检查及年审乙方协助甲方通过政府部门之年审并取得安全使用证,一切费用由甲方支付。(4)填写维修记录乙方负责将所有工作内容,故障原因,处理方法,更换零件等详情记录在保养记录簿内,乙方只承认登记在记录簿上并由甲方人员签名确认的故障记录。(5)甲方授权工作乙方为确保电梯正常运行及处理,认为有必要进行因任何原因包括正常磨损在内导致的修理及更换零件时,应征得甲方同意,零件费用由甲方承担。(6)若未按合同之规定期限付款,且在乙方发出第二次书面催告后,仍未按催告函中规定的付款期限付款,乙方有权终止履行本合同。(二)乙方不负责之项目(1)不负责安装后增设额外之设备,如需增加、减少任何设备或功能及因政府条例引致之任何更改,乙方将另行收费。(2)乙方不负责维修该机之各项装饰。(3)乙方对火灾、爆炸、盗窃、恶意破坏、第三者之疏忽或恶意行为 ,不正确使用、火灾、风灾、罢工、暴乱、战争或其他不可抗力,或其它乙方不能控制的原因,所引致该电梯或其任何部分之损坏不负责任。(4)乙方负责整个电梯的所有部位的维修工作。对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡,需经政府有关部门的鉴定,确定责任。(5)因非XX的责任导致的电梯设备丢失、损失、合同履行的延误,以及客户或任何第三方的损失,XX将不承担任何责任。(6)如甲方不能履行本合同之条款或未能及时授权乙方进行处理,则乙方有权以书面通知甲方取消本合同,在该上述期限内失修而受到一切损失或意外,乙方概不负任何责任。(三)甲方负责之项目(1)保证电梯的用电、消防、通风、故障报警装置系统安全可靠,保证机房、井道、底坑无漏水,机房及通道应有照明。(2)按照国家的有关规定,配备电梯管理人员负责日常的管理工作。(3)负责电梯钥匙的使用管理。(4)在电梯使用过程中,发现故障或异常现象应当立即停止使用并及时通知乙方。(5)甲方按使用操作说明书管理电梯及指导乘客正常使用电梯。(6)不得允许非乙方人员对电梯进行更换设备、增减功能、更改线路等。(7)按时付款甲方必须照条款之规定按时支付维修保养费(四)合约之终止(1)任何一方如无正常理由,不得随意终止合约,若确有正常理由并有充分证据者,需终止合约时,则必须于一个月前以书面通知对方。(2)若乙方因非甲方的原因 未完成本合同规定的工作,经甲方连续两次书面催告后仍未履行,甲方有权终止合同。(五)付款方式支票现金 其它, 付款周期 个月,分 期支付,首期款即人民币 元 应于________年____月____日前支付,以后各期保养费均应在各付款周期的第一个月的____日前支付。(七)本合约一式两份,经甲乙双方签名及盖章后立即生效,双方各存一份。签约双方客户名称 天津XX电梯服务有限公司 地 址, 地 址,客户代表, XX代表,客户盖章, XX盖章,联系电话,联系电话,电梯保养服务合同范本(二)使用单位(甲方)维保单位(乙方)依照中华人民共和国民法典、特种设备安全监察条例、电梯使用管理管理与维护保养规则(G 5001-)及其他有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。第一条____日常维护保养的电梯甲乙双方约定,由乙方为电梯维护保养及金额明细表(见附件)中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。第二条____日常维护保养内容乙方应当按照电梯使用管理管理与维护保养规则(G 5001-)完成半月、季度、半年、年保养项目,并做好维护保养记录。第三条____日常维护保养标准实施日常维护保养后的电梯应当符合电梯维修规范(GB18775)、电梯制造与安装安全规范(GB 7588)和自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范(GB 16899)的相关规定。除上述标准外,还应当满足甲方提出的如下要求, 。第四条____日常维护保养期限本合同期限________年 个月,自________年____月____日起至________年____月日止。甲乙双方同意期限届满后续约的,应当于期限届满____日前重新签订合同。第五条____日常维护保养费维护保养费( 元 )总计 元(人民币),大写, 。第六条 结算方式(一)甲方支付维护保养费,具体支付时间和金额为, 自合同签订之日起的半年内支付全部的合同金额。(二)支付方式, □现金 □汇到乙方指定帐号。第七条____日常维护保养方式, □清包 □半包 □大包。 半包维保中更换零部件单件在 元以内的,由乙方提供。第八条 乙方抢修服务热线, 。 抢修服务时间(困人除外), 。第九条 驻场,乙方(□是 □否)提供驻场作业服务(驻场费用应当已经包含在日常维护保养费中)。驻场作业人员职责, 。第十条 甲方权利、义务(一)权利1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务,发出故障通知或提出建议。2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的,甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。(二)义务1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案,并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件,(1) 产品合格证;(2) 使用维护说明书;(3) 电气原理图;(4) 电气敷设图;(5) 安装说明书;(6) 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论;(7) 电梯运行全部记录;(8) 故障及事故记录;(9) 改造、重大维修原始记录;(10)电梯登记卡; (11)电梯施工自检记录;(12)电梯维保单位年度自检报告;(13)上年度的定期检验报告;2、建立电梯安全运行管理制度,保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装臵等系统安全可靠;并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象,通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。3、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理,(1)负责电梯钥匙的使用管理;(2)负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认;(3)负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。 如果更换电梯安全管理人员,应当及时通知乙方。4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用,并及时通知乙方。6、除乙方无法解决的情况外,未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。8、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月,向电梯检验检测机构提出定期检验申请;9、对由于不按照电梯安全使用要求而发生的安全事故负责。第十一条 乙方权利、义务(一)权利1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。(二)义务1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可;2、接到故障通知后,应当立即赶赴现场进行处理;电梯困人时,应当在 分钟内(此时间最长不得超过 分钟)抵达现场;3、现场作业人员不得少于两人,且应当取得相应的特种设备作业人员证。4、作业中应当负责落实现场安全防护措施,保证作业安全;5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求;6、对所维护保养电梯的安全运行负责,保障设备整机及零部件完整无损;7、建立回访制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等);8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验,并参与电梯安全管理活动;9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料,并在合同终止后交给甲方;10、不得以任何形式分包、转包;11、每台电梯每15天进行一次维护保养;12、对电梯维护保养作业过程发生的安全事故负责。第十二条 违约责任(一)一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的,应当承担赔偿责任。(二)一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。(三) 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的,每延误____日应当向乙方支付延误部分费用 %的违约金。(四)甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的,应当按照 标准支付违约金。(五)因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由甲方自行承担全部责任。(六)乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的,乙方应当返工,并按照 中华人民共和国合同保护法 标准支付违约金。(七)因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方承担全部责任。(八)因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的,乙方还应当承担电梯复验费用。电梯保养服务合同范本(三)甲 方,乙 方,根据特种设备安全监察条例的规定,经甲乙双方友好协商,兹委托甲方负责维护保养乙方在用电梯(扶梯)。为了明确各自权利、义务和职责,双方同意依据中华人民共和国民法典订立契约,议定条款如下,第一条维护保养电梯明细,合同金额(大写), 万 仟 佰 拾 元 角 分。第二条 维护保养方式及服务范围、要求,1、 合同期内,甲方必须按特种设备安全监察条例第三十二条规定,每15天对电梯(扶梯)至少进行1次规范性维护保养,维护保养标准应按CB18775电梯维修规范执行。2、 甲方对电梯提供24小时紧急故障处理服务。3、 电梯在正常使用中发生故障时,乙方立即电话或书面通知甲方,甲方应在接通知 1 小时内派员到达现场进行处理。甲方维护负责人 ,联系电话 移动电话第三条 维保期限,从________年____月____日起至________年____月____日止。第四条 付款方式及办法,1、 付款方式,2、 维保金额,第五条 甲方责任,1、 电梯日常维护保养人必须佩戴特种设备操作人员资格证胸卡,应严格遵守乙方的有关规章制度,并接受其监督;2、 甲方应按合同约定,定期对乙方电梯(扶梯)进行维护保养。每次工作完毕,电梯日常维护人员应请乙方电梯安全管理人员在电梯(扶梯)维护保养记录上签字确认。3、____日常维护保养人员在维护保养电梯(扶梯)时,如确认需要维修或更换零件,应列出维修项目、维修费用,以书面形式通知乙方,经乙方签字许可后,甲方方可进行,并保证向乙方提供正品原装配件。4、 负责电梯(扶梯)年度定期检验的申报,并配合检验单位检验。若电梯(扶梯)的年度定期检验不合格,属甲方维保责任,甲方负责整改及其费。5、 在合同维保期内因甲方维保不当造成安全事故则由甲方负责承担事故处理费用,并负责修复。第六条 乙方责任,1、 委托给甲方进行维护保养的电梯(扶梯),应是质量技术监督部门验收、检测并取得电梯(扶梯)安全检验合格标志和使用注册登记证的在用电梯(扶梯)。2、 在维护保养期限内,乙方不得委托其他单位或个人(含甲方人员)对电梯(扶梯)进行维护保养、维修及附件加装、装修。3、 应按国家发法规要求,配备取得特种设备操作人员资格证的人员,负责电梯(扶梯)每日列行安全检查及运作操作管理,并对轿厢、层门、地坎进行日常卫生清理保洁工作。4、 因乙方使用不当、疏忽或人为损坏导致电梯(扶梯)发生安全事故,则由乙方负责。5、 负责电梯(扶梯)的年度定期检验检测费用。第七条 免除责任的事项,1、 由于不可抗拒的原因造成的损失,双方免除赔偿责任。2、 乙方采用非正厂配套的产品装置造成电梯故障、事故的与甲方责任无关。第八条 违约责任1、 乙方不按时支付维保费(特殊情况经双方协商同意刻酌情延长付款时间),甲方有权停止服务,终止合同。2、 甲方不按合同约定时间,且连续超过两个月以上时间未进行维保,乙方有权终止合同。3、 任何一方出解除合同时,应提前一个月书面通知对方,并向对方偿付合同金额30%的违约金。第九条 其他约定事项,1、 甲乙双方另行约定的电梯维护保养技术细节及电梯制造厂商规定的维保技术要求,可列为本合同附件,不可分割。2、 本合同若有争议,双方协商解决。如协商不成,任何一方可向特种设备安全监察、经济合同仲裁机构申请仲裁或向 法院起讼。3、 附件备注,4、 本契约一式三份,甲乙双方各执一份,第三份由甲方报送,____市质量技术监督局特种设备安全监察机构。甲方(公章),_________ 乙方(公章),_________法定代表人(签字),_________ 法定代表人(签字),_________________年____月____日 ________年____月____日电梯保养服务合同范本(四)合同双方, (以下简称甲方)(以下简称乙方)双方按照国务院第373号令特种设备全监察条例的规定,遵循公平、诚实和信用的原则,共同确定以下由乙方向甲方提供的产品保养服务内容条款。一、 本合同经双方代表签字并盖章后,符合本合同第二条的前提情况下生效。二、 本合同所述及的电梯设备是指在本合同中列出的、由甲方委托乙方保养的、已经政府主管部门检验合格并允许使用的各类乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道等甲方设备的总称。三、 服务对象甲方委托乙方对于________年____月安装的、位于的名为建筑物内的共计两台电梯设备提供保养服务。四、 服务期限自________年____月____日起至________年____月____日止。五、 乙方的服务内容1、 每月根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求对电梯设备进行保养,具体内容有,电梯轿厢、机房、井道等部痊的各部件的检查、调整、润滑(所需油类由甲方负责提供)和清洁。2、调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件。 以乙方当年销售价八折的价格向甲方提供备品配件,并送货上门。 提供全天候应急处理服务,并在接到甲方紧急报修通知后 分钟内赶到自动扶梯上下部机房、安装装置、扶手驱动装置的检查、调整、润滑和电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁和张力调3、配合政府主管部门实施年检人。 每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查,并在检测结束时向甲方提交检测报告。六、 双方责任乙方的责任,1、 在提供服务时,当甲方保证提供实施服务条件的前提下,应严格遵守甲方有关的规章制度。2、配件。3、 配合政府主管部门对有效服务期内的电梯设备实施年检,对政府主管部按照合同约定的保养方式,提供确保整机正常和安全的运行所需的备品门提出的保养环节、部位的整改内容、项目及时提供整改。4、 在乙方按本合同规定提供服务时,对存在的非保养责任故障,应及时书面通知甲方整改;当存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时,应及时通知甲方暂时停止使用该电梯设备。甲方的责任,1、 负责按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规、规定和要求进行全面管理,对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。2、 在乙方提供保养服务期间,负责给予乙方合理和充争的停梯时间并协助和管理设备现场安全警示标志。3、 在有效服务期内,甲方若需对本合同电梯设备实施改造、修理、装饰、更换的,必须严格按国家有关法律、规章、规定实施,因非乙方实施的上述工程而影响到乙方保养电梯设备的使用性能和安全性能的,乙方不承担任何责任。4、 属甲方管理、使用不当、人为损坏、不可抗力或非保养范围内的原因,而导致电梯设备需要修理、更换的,应由甲方负责。在甲方与乙方签订产品修理合同后,由乙方实施修理、更换。七、 服务费用,每台每年 元,合计每年壹万壹仟元。八、 支付方式,甲方每半年支付合同额的50%,乙方必须出据正式税务发票。九、 本合同不承担项目1、土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离- 2 -网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。2、 本合同及合同附件所述内容之外的其它项目。十、 其他1、 服务期内,甲方需要增加电梯设备功能和改变性能时,或因国家颁发或修订有关标准而需电梯设备进行改造时,双方应在另行签订产品改装合同实施。2、 保养中产生的各类废弃物,由甲方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。3、 合同签订时,需要对合同条款增加和更改的,或者要求提供本合同约定以外的服务时,双方应在另行约定事项中约定,经双方签字、盖章后生效。4、 本合同服务期满后,双方未及时续签产品保养服务合同,但甲方仍然接受乙方继续提供的保养服务的,视作甲方同意本合同的延续,双方应按本合同规定履行各自的权利和义务。甲方(公章),_________ 乙方(公章),_________法定代表人(签字),_________ 法定代表人(签字),_________________年____月____日 ________年____月____日电梯保养服务合同范本(五)甲方,乙方,为明确双方的权利和义务,本着公平诚实和信用的原则订立本合同,以便共同遵守。一、本合同经双方代表签字盖章后生效。二、服务范围甲方委托乙方对安装于下述位置电梯实施保养服务,1、 的建筑物名为 内的小计 台;2、 的建筑物名为 内的小计 台;3、 的建筑物名为 内的小计 台;4、 的建筑物名为 内的小计 台;三、服务期限自________年__5____月_1____日起至________年__6____月1____日止,为期 壹________年。四、服务时间1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行,若有特殊需要,乙方可在任何时间提供服务,只需另行计费。2、本合同所述设备若发生故障需要应急处理时不受时间限制,即乙方对设备提供365天,24小时全天候应急处理服务。五、服务内容及双方责任1、乙方的责任1.1本合同的服务方式为小包保养,服务时应严格遵守乙方有关的规章制度。1.2每月二次派技术人员,根据国家标准及乙方的工艺和规范,按电梯定期保养工作项目单a;(见附件一)的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作,以使设备正常运行。1.3提供全天候应急处理服务,并在接到甲方报修通知后25分钟内赶到现场,特殊情况半小时内到达。1.4负责服务期内保养不当所造成的损坏件的调换。1.5因保养不当停梯,若在七个工作日内未能恢复运行的,将免收该台一个月的保养费;在十五个工作日内未能恢复运行的,将免收该台设备________年的保养费。1.6配合政府部门对服务期内的设备实施年检,并对因保养不当而产生的整改项目进行整改。1.7当发现或发生非保养责任事故时,应立即书面通知甲方整改。当事故严重影响设备安全运行时,有权通知甲方停止使用该设备。2、甲方的责任2.1负责设备的日常管理,对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。2.2保养时,给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。2.3使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件,以确保整机性能的正常和安全。2.4为维护乙方的技术权益,以以坏换新的方式购买乙方的专用部件。2.5负责支付非乙方保养不当所更换的电梯零部件材料费。2.6因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的,需与乙方签订修理合同。2.7服务期内,第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的,应在实施前书面通知和征得乙方的同意,并在工程结束时通知乙方对设备进行检查,因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果,由甲方自理。六、服务费用根据服务形式和服务内容,保养费为,电梯编号(甲方) 电梯型号 数量(台) 层站 载重g 速度 每月每台保养费(人民币)________年合计(人民币)年度电梯保养费总计(大写),七、付款方式,甲方在合同生效之日起第六个月向受甲方支付本合同服务费用总额的50%,共计人民币余下款项在服务期结束前一次性付清。八、本合同不承担项目1、土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。2、因乙方使用管理不当或人为损坏,或因不可抗力所造成的修理和更换工程

电梯合同(篇2)

第1篇:安装安全协议书

猜你正在找安装安全协议书的怎么写?那么就给你这篇范文参考。

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定,为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全,甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下:

1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装,乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性,同时,乙方必须认真履行各项安全管理规定,并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督,确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全,若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作,并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物(包括设备设施、花草树木等),乙方除须赔偿全部损失外,并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

5、乙方在施工期间必须规范施工,做好施工安全消防保护措施,如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的,由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任,与甲方无关。

6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落(除自然灾害、或甲方拆除外)从而发生安全事故,造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的,由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

7、本协议一式两份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章): 乙方(公章):

代表人(或负责人): 代表人(或负责人): 日期: 日期:

第2篇:安装安全协议书

希望你能喜欢这篇安装安全协议书范文。

甲方(工程发包方): 洛阳建工集团有限公司

乙方(工程承包方):洛阳建工集团有限公司58中学项目部

甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任,防止乙方施工人员发生事故,经双方协商签订协议如下:

一、甲方的安全责任:

I、涉及起重设备安装的工作,应派专人进行检查、督促,及时协调和解决施工中出现的问题。

2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

3、在安装区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的,应要求乙方单位事先制订工作的“三措施”(即:组织措施、技术措施、安全措施),并审查和监督实施。

4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。

5、向工作班成员交待安全注意事项,施工时严格实施监护。

6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证,并在上岗时佩戴。

7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。

8、工程竣工后,应组织验收,对设备的安全、质量情况作出综合评价。

二、乙方的安全责任:

1、组织施工人员学习《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度,派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员,涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目,乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。

2、复杂或危险性较大的环节,应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。

3、工程开工前必须对全体安装施工人员进行安全、技术交底,使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”,并对现场施工安全负责。

4、施工中必须严格执行《起重设备安装安全工作规程》、《起重设备安装安全工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入安装现场区域内施工,必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作,开工前应得到值班人员的.同意。

5、开工前应对安装施工、工器具及安全防护设施进行检查,确保符合安全规定并不超过检验周期。

6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导,企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改,否则,甲方有权责令乙方停止施工,由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况,乙方必须立即报告甲方单位负责人。

8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所,不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时,必须停止施工并主动与甲方联系,待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

9、本工程不得再行转包。

三、施工期间甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派 同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助,共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《起重设备安装作业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故,由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并白行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等),另外附页。

六、其它需要约定的事项:无

七、本协议是工程承包合同的附件,经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。

本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

甲方单位盖章: 乙方单位盖章:

年 月 日 年 月 日

第3篇:安装安全协议书

安装安全协议书的写法与格式是什么?请参考以下这篇范文。

甲方:

乙方:

根据《安全生产法》、《设备安装安全生产管理条例》及国家关于劳动保护的方针、政策、法令和有关安全施工的规定,为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,经双方协商一致签订本协议。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

二、甲方责任:

1、负责审核及批准乙方编制的施工方案和安全技术措施,对不完善的提出修改。

2、负责对乙方进行施工区域的安全交底,向乙方提供施工现场相关的地下管、线资料及所要采取的防护措施。

3、在施工前或施工过程中,应如实告知乙方作业场所存在的危险因素,防护措施以及应急措施,发现不安全因素及时通知乙方。

4、应指定安全生产管理人员进行现场安全检查,对施工过程中随时出现的不安全因素指导乙方及时根除,告之应采取的安全措施。有多单位交叉作业时负责协调安全生产工作。

5、对有计划的停供水、电、风、气等可能影响施工的,有责任提前通知乙方,以防发生意外。

三、乙方责任:

1、将施工方案及安全技术措施报甲方审核、批准。

2负责向施工人员进行安全技术交底。并进行经常性现场安全教育。

3、遵守甲方的安全生产管理、防火、防爆等有关规定,施工人员不得随意动用建设单位的工具、开关、扳把等。

4、乙方所需动力能源(水、气、电、风等)应按甲方指定地方接引,由乙方自备材料、工具,按有关规定对接,接引下端如发生泄漏及时处理,以防发生意外。造成漏水、漏电等意外伤害由乙方负责。

5、乙方施工所用工具应按甲方指定的安全位置存放,施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。不得影响建设单位正常安全生产。

6、进场作业人员必须按规定穿戴好劳动保护、防护用品,高处作业系好安全带。施工现场危险处设置安全警示标志,减少不安全因素和事故的发生。

7、对于甲方在施工过程中出现的违章指挥乙方有权拒绝执行。

8、由于乙方责任造成人身伤害、设备损坏等财产损失,由乙方承担全部责任,并赔偿因此造成的全部损失。

四、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

五、本协议签订后,甲、乙双方严格遵照。未尽事宜双方协商处理。本协议一式二份,甲乙双方各执一份。本协议至竣工后自行失效。

甲方:(签章)

年 月 日

乙方:(签章)

年 月 日

第4篇:安装安全协议书

下面由范文网的作者为你提供安装安全协议书的写法。

甲方:四川超然建筑装饰工程有限公司

乙方:XX

经甲乙双方协商一致,就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议,乙方作为承包单位,对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。

一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证;

二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验,负责安装并交付使用,当事人须明确,双方不存在雇佣关系。

三、为确保安装人员的人生安全,乙方必须安排专业安装人员进行安装,否则由此引起的一切安全事故(费用)由XX乙方承担;

三、乙方的安装人员必须身体健康,严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业;乙方须按国家有关规定,为安装人员进行人生保险(或已购买);

四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。

五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用;

七、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

六、乙方指派现场安全安装负责人为XX,进行安全操作指导工作;

七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全,杜绝一切安全事故的发生,并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生,责任一概与甲方无关。

十、本合约书正本一式两份,具有同等效力,由双方各持一份。

十一、有效期自甲方:XXXX年XX月XX日生效至XXXX年XX月XX日截止。

甲方:

法定代表人

委托代理人

XXXX年XX月XX日

乙方:

法定代表人

委托代理人

XXXX年XX月XX日

第5篇:安装安全协议书

给大家带来安装安全协议书范文,供大家参考!

甲方:XX

乙方:XX

按照《中华人民共和国广告法》及xxxx管理规定,为确保在xxxxx广告安装、悬挂的安全,甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下:

1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装,乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性,同时,乙方必须认真履行各项安全管理规定,并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督,确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。

2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全,若有丢失甲方不负任何赔偿责任。

3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作,并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。

4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物(包括设备设施、花草树木等),乙方除须赔偿全部损失外,并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。

5、乙方在施工期间必须规范施工,做好施工安全消防保护措施,如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的,由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任,与甲方无关。

6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落(除自然灾害、或甲方拆除外)从而发生安全事故,造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的,由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。

7、本协议一式两份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方(公章):XX

代表人(或负责人):XX

日期:XXXX年XX月XX日

乙方(公章):XX

代表人(或负责人):XX

日期:XXXX年XX月XX日

电梯合同(篇3)

甲方:

乙方:

一、受甲方委托,乙方为其安装以下1个项目共2台电梯:

项目1:

项目2:

二、安装周期

经乙方安装人员现场测量,土建符合要求,具备近点施工条件后,进点开工至交付试运行:项目1总工期为10天;项目2总工期为20天。

三、付款方式(按项目分批付款)

1、乙方开工报告办理完毕,进点安装后三天内甲方支付安装总金额的30%。

2、电梯慢车调试后三天内甲方支付安装总金额的30%,电梯快车调试后再支付10%。

3、经国家有关部门验收合格并经过产检合格且工厂保养部门接收后,甲方必须支付乙方安装总金额的40%。

四、安装施工中双方的责任与费用分担

1、乙方责任:

(1)负责电梯设备的安装工作,电梯设备的调试工作;

(2)提供电焊氧割设备;

(3)参与甲方和其他有关部门(含厂检及建委验收)对电梯设备所进行的安装工程验收工作;

(4)负责所需的施工工具;

(5)遵守施工现场的有关制度;

(6)配合甲方整理电梯验收相关资料;

(7)严守安全管理制度并负责购买意外伤害保险,所有人员必须持证上岗;

(8)服从甲方及现场项目业主的管理,任何涉及本合同的工作或须增加工程量必须向甲方上报,由甲方出面与业主沟通;

(9)工地现场不戴安全帽或高空作业不系安全绳罚款500元/次。

(10)在施工期间如施工人员没有操作证被当地技术监督局查获并罚款,由施工队自己承担。

2、甲方责任:

(1)协助提供安全存放电梯材料及施工工具的用房;

(2)协助为乙方现场施工提供所需电源及施工用电电费;

(3)负责电梯相关土建需整改项目;

(4)负责电梯验收相关资料及费用;

(5)负责电梯安装过程中的管理与协调工作,特别是安全及质量监督工作。

五、违约和赔偿

按《经济合同法》的有关规定执行,电梯安装必须一次性通过厂检与特检部门验收,如安装质量原因导致复检,除所有费用须由乙方承担外乙方还须赔偿3000元/台得经济损失。

乙方人员如发生安全责任事故,由乙方自行承担,如甲方因此受到损失的,按实际发生额由乙方赔偿。

甲方:

乙方:

签订日期:

电梯合同(篇4)

出 租 方,

联系方式,

承 租 方,

联系方式,

甲乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成以下协议,

一、乙方租用甲方 ,租用期 年,自 年 月 日至 年 月 日止,自本合同签订之日开始计算。

二、租赁期限内房屋年租金为 。

乙方在租住前一次性支付所有租金,并且预付保证金 元,租住期满后,经甲方验收后,若无出现乙方赔付问题,全部退还保证金。

本轮租住期满后,乙方如若续租,需在期满前一个月通知甲方,否则甲方视为乙方不再续租,有权另行出租。

乙方到期及时搬出。

三、在租用期内,乙方所用的水、暖、电、卫生物业费等所有费用均为乙方承担。

四、在租用期内,乙方不得将租用的房屋转租给任何第三方。

此房只能用于居住,不得用于其他经营,触及到法律方面的个人行为,由此发生的相关责任和费用均由乙方承担。

五、在租用期内,乙方不得对房屋私自做结构改造,如若需要打孔、改装或安装,必须征得甲方同意。

否则按违约处理。

六、乙方对所租房屋及设备物件有使用权,同时也有保管、维护、维修的责任,使用中如果有损坏、被盗、丢失要负责修理、添置,以保证设备或物件的原有性能。

附,家中物品有,太阳能热水器,抽油烟机各一台和一些家具等。

七、租住期间,乙方要高度注意安全,做到防火灾、防盗窃、防管道泄漏、防爆炸,如果疏于管理发生事故乙方要承担全部责任,并负责修复损坏的设备。

八、如有设备或物件损坏,乙方在租期到期一个月前须做好相应的维修或更换,同时交清所有水、电、暖、卫生物业费等,否则,乙方即刻搬出,保证金不予退还。

八、乙方在租住期间,如果出现违法行为,由乙方承担全部责任,与甲方无关。

九、乙方要向甲方提供一方入住人员的身份证复印件。

十、本合同一式两份、双方签字后生效。

本合同未尽事宜双方另行商定。

甲方签字, 身份证号,

乙方签字, 身份证号,

电梯合同(篇5)

电梯买卖合同范文一

买方(甲方) 卖方(乙方)

单位名称:××医院

地址:×××

电话:×××

传真:×××

邮编:×××

开户银行:×××

银行账号:×××

税务登记号:×××

甲方盖章:

甲方法定代表人或委托代理人签字:×××

××年×月×日

乙方法定代表人或委托代理人签字:×××

××年×月×日 单位名称:××电梯有限公司 地址:××× 总机:××× 电话:××× 邮编:××× 开户银行:××× 银行账号:××× 乙方盖章:

注:1、乙方上述开户银行及银行账号为乙方指定账户,甲方所付款项均应汇入该账户。

2、可选项中,选择请在该项前的“□”内画“√”,未选请在该项前的“□”内画“×”。

为了加强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》有关规定。特订立本合同,以便共同遵守:

本合同总价(大写):零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整地(¥:102万) 注:本合同价已包括电(扶)梯设备销售额及其应交纳的17%增值税,以及货物运到工地的运输、保险费及12个月的免费维修保养费用,包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。

二、付款方式

2.1 合同生效之日起10天内,甲方向乙方支付本合同总价的30%,计人民币(大写):叁拾万元整同,直接汇入本合同乙方指定账号,作为合同定金。甲方逾期给付的,则合同交货期另行协商。

2.2 收到货物之日起15天内,甲方向乙方支付本合同部份50%的货款,计人民币(大写):伍拾万元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

2.3 设备验收合格之日起15天内,甲方再向乙方支付本合同总价15%的货款,计人民币(大写):拾柒万元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

2.4 一年的质量保证起满后15天内,甲方应向乙方付清余下的5%余款,计人民币(大写):伍万元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

三、交货

3.1 交货期限:

3.2 交款办法:乙方代为组织发运并送货到工地现场

3.3 运输方式: 铁路 公路 ______

3.4 到货地点和接货单位:

到货地点:甲方单位现畅 接货单位:××医院

接货地址:_______________

邮编:××× 联系人:××× 电话:××× 传真:×××

四、收货查验

4.1 甲方委托乙方把货物运到甲方工地,如有缺损由乙方负责,并无偿提供缺损件。

4.2 甲方收货后应妥善保管(如防潮、防盗等)。

4.3 安装时,甲方应会国乙方安装人员根据装箱清单、产品合格书和随机文件技术规定的数量和质量标准验收,如发现缺损件,甲方应在开箱之日起7天内书面通知乙方,经乙方核对无误后补齐缺损件。

五、产品质量保证

5.1 乙方电梯根据“gb-7588”、扶梯根据“gb-16899”制造与安装安全规范进行制造与安装。

5.2 乙方须按合同规定的电(扶)梯设备规格型号向甲方提供全新的电(扶)梯设备。

5.3 乙方应按投标承诺的技术规格及配置要求向甲方提供设备。

5.4 乙方负责安装的,本合同产品的质量保证期自乙方发货之日起18个月内,但其中使用期不超过12个月。

5.5 根据建设部(1995)167号文件规定,电(扶)梯设备的制造、安装、维修由制造厂实行一条龙服务。在签订本合同的同时,甲、乙双方必须签订《电(扶)梯设备安装合同》。

六、 产品包装:须适合长途运输及合理的多次搬动

七、 合同变更和违约

7.1 合同履行中,甲、乙双方任何一方要求变更合同的,应在本合同约定交货日前四个月肥书面形式通知另一方,并征得另一方的书面认可。

7.2 由于非不可抗力原因,乙方逾期交货或甲方逾期付款或逾期提货的,违约方应按延期部分金额万分之四/天的比例向另一方支付逾期罚金/滞纳金。

7.3 除不可抗外力,甲方中途退货的,应向乙方偿付退货部分货款总金额30%的违约金;乙方不能交货,应向甲方偿付不能交货部分货款总金额30%的违约金。货物已交运的,甲方无权要求退货。

7.4 甲方未付清本合同款项的,本合同项下电(扶)梯设备的所有权仍属于乙方。

7.5 本合同文本不得涂改,若需修改,则须经甲、乙双方协商达成一致修改意见,并在合同“附件”中注明,且由双方共同签署此附件。

八、 其他

8.1 本同所有附件,均为本合同不可分割的组成部分,均为本合同具有同等的法律效力。

8.2 本合同未涉及的违约事宜按照《合同法》的有关规定办理。

8.3 如发生合同纠纷,双方应协商解决,协商不成则由人民法院裁决。

8.4 本合同履行地为××。

8.5 本合同一式六份,经甲乙双方签字与盖章时起生效,甲方执正本一份,乙方执正本一份、副本四份。

九、 特殊条款

9.1井道技术数据由乙方实地测量,发生差错由乙方负责。(男方原招标文件中提供的井道尺寸不作参考)

9.2 电梯基本功能中的轿厢到站钟改为语音报站,轿厢内增设紫外线消毒灯。开门宽度由招标文件中的1米改为1.1米。

9.3 乙方提供的电梯符合招标文件中规定的电梯基本功能和技术要求,履行投标文件中的承诺。

9.4 凡规定的进口部件要提供海关商检证明。

甲方:乙方:日期:

电梯买卖合同范文二

单位名称:(章)

法定地址:

法定代表人:

法人委托人:

电话:

传真:

邮政编码:

开户银行:

帐号:

纳税人代码:

邮政编码:

签订地址:

签订日期: 20xx年11月 2 日

单位名称:(章)

法定地址:

法定代表人:

法人委托人:

电话:

传真:

邮政编码:

销售总部:

电话: 传真:

邮政编码:

开户银行:

帐号:

纳税人代码:

双方按照公平、诚实和信用的原则,共同确定以下条款。

一、 产品和价格

(1) 合同总价包含出厂价、货物到达交货地点的货物包装费、运输费、保险费、装卸费、各种伴随服务费、质保期内保修费用和税金等为完成本工程设备供货的全部费用。 (2) 合同总价已含为完成本工程按相关法律规定应交纳的一切税、费。  

二、合同生效

本合同经双方盖章后生效。

三、货款支付

1. 卖方须在合同签订之日起七日内向买方提供本合同设备总价10%的银行履约保证金保函,保证期为自合同签订之日起至设备全部交货日期为止。因卖方原因未能按合同要求提供履约保证金保函的,由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。

2. 买方在卖方向买方提供合同设备总价10%的银行履约保证金保函后、电梯正式排产前,预付设备费总价的20%至合同约定的卖方账户。

3. 买方在交货期前二十一日支付设备费总价的80%至合同约定的卖方账户。

4. 卖方须在买方第二次付款前五日向买方提供设备费总价10%的银行质保金保函,保证期为自电梯通过验收合格之日起至质保期满为止。因卖方原因未能按合同要求提供质保金保函的,由卖方承担因此造成的违约责任和经济损失。

5. 卖方须在付款前向买方提供相应发票,否则买方有权拒付合同款,因此造成的相关责任和经济损失均由卖方依法承担。

6. 设备费发票由卖方出具,运输保险费发票由运输保险方出具。 注:如买方要求分批供货,双方同意按上述付款进度和比例分批结算货款。 四、交货日期

1 卖方在支付合同规定的第一次付款项且电梯安装图纸双方盖章确认后,38天内全部设备必须发送到施工现场。

2 卖方在约定期内未收到预付款,或双方未对电梯安装图纸确认的,卖方的交货日期将根据预付款收到的时间或产品确认的时间(二者中以后一时间为准)顺延。 五、货物发送方式及地点

由卖方负责办理托运和保险,运输保险费由买方在交货期前七日付至卖方账户。卖方负责卸车,产品送达后,买方对产品的箱数和箱体的完好进行清点并签收。产品交货地点: 。

六、产品包装

卖方以合理的包装,保障产品符合正常运输的要求,因设备包装和装卸运输过程造成的设备损坏由卖方自行承担。

七、产品质量保证

1 卖方须在合同签订之日起七日内,对买方现场进行全面勘察,完成电梯安装图纸的确认。保证本合同产品符合双方确认的产品规格以及买方现场安装条件,在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

2 本合同中电梯产品按GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》标准制造。

3 在买方合理正常的保管和使用下,产品质量保修期为政府部门验收合格之日起的24个月,并且不超过合同约定交货日期起的30个月。

4 按照国务院《特种设备安全监察条例》(第373号令、第549号令)规定:电梯的安装、改造、维修,由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的单位进行。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

5 在质量保证期内,卖方对产品本身的质量缺陷负责免费修理或更换,更换下的零部件所有权归卖方所有,由卖方统一回收。

6 产品投入使用之前,买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令),并遵照执行。

7 为使废旧印刷电路板不流入市场,进而切实保护用户利益,对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新。

8本合同内电梯设备所有不锈钢全部采用304材质。 八、产品质量验收

1 本合同产品规格及功能详见双方确认的“产品规格表”(附件一)、“设备功能综合表”(附件后)。

2 电梯安装完成后,卖方须帮助电梯安装单位及买方,按国家有关的特种设备质量安全监督管理部门的验收标准通过最终质量验收,取得电梯监督检验报告、监督检验证书。

九、违约责任除不可抗力外,卖方未按合同规定期限交货,或买方未按合同规定期限付清货款的,违约方必须按逾期部分货款总额的每天千分之一的比例,向守约方支付逾期交货或逾期付款的误期损害赔偿金,此违约金最高不超过逾期部分合同款的10%。上述误期损害赔偿金是违约方对此类违约应付的且可预见的唯一损害赔偿费,对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

十、售后及保修服务

1. 卖方必须有相应的保修服务人员配备,以处理所有的维修服务,需提供24小时服务,而且维修人员需要接到报修电话后2小时内赶到现场,提供不间断的服务直到维修结束。 2. 卖方须对合同中规定的电梯按《产品质量法》和《消费者权益保护法》规定提供24个月质保期,在质保期内提供免费日常维护和保养及维修培训服务,时间从质量技术监督局验收合格之日算起,最迟不超过工厂最终出货期后的30个月。

3. 在质保期内,卖方应按《特种设备安全监察条例》中的有关规定和电梯使用说明书的规定进行为电梯的日常维护和保养及维修提供服务支持,确保电梯正常安全运行。

4. 质保期内卖方负责免费修理和替换任何由于设备自身质量问题造成的损坏及故障。 5. 在保修期结束时,须由具备技术监督局检验资质的专业工程师依据国标规定对电梯设备进行一次测试,所检出的属质量保修范围的质量缺陷由卖方免费修理,并得到甲方认可。修理完成后,乙方应将修理及恢复时间和日期等报告给甲方,报告一式两份。

6. 在质保期内,如卖方服务不及时或维修后仍不能排除故障的,卖方应承担因此造成的有关责任和直接经济损失,此损失买方有权视情况从质量保证金中扣除。 十一、其它

1 若买方延迟提货,须提前21天通知卖方,买方不收取保管费用。

2 本合同产品的风险自交付之日起转移。但不论何种情况,买方在没有付清本合同项下全部货款而提取产品的,该产品的所有权按付款比例归买卖双方所有。

3 本合同价格不包括产品安装费,《产品安装合同》的签订应遵守国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)第十七条规定。

4 本合同及附件中的选择项以“√”示选定,以“×”示否定,“产品规格表”以双方授权签署人的签字并加盖公章以示确认。

5 本合同签订时,需要对合同条款增加和更改的,双方应在“另行约定事项”中约定,经双方授权签署人签字并加盖公章后生效。

6 本合同生效后,需要对原条款进行变更的,双方应另行签订“合同修改书”,经双方单位盖章后生效。

7 “产品规格表”、“土建技术要求”、“电梯安装图纸”、“另行约定事项”、“合同修改书”、“产品样本” 及其他与本合同有关的协议均为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等效力。

8 买方自行对本合同产品进行额外装潢的,装潢设计方案需经卖方技术部门确认。未经确认,擅自装潢而造成的一切后果由买方承担。

9 双方发生争议时,应先协商,协商不成,任何一方可依法向原告所在地的人民法院起诉。 10组成本合同的文件包括:

(1) 本合同书 (2) 招标文件

(3) 投标文件、投标过程中的全部承诺 (4) 标准、规范及买提出的有关要求 (5) 图纸

(6) 经双方确认的洽商、变更、补充协议或文件视为本合同的组成部分。 11 本合同一式贰份,双方各执一份。

买方: 卖方:

代表人: 代表人:

时间: 时间:

地址: 地址:

电话: 电话:

开户银行: 开户银行:

账号: 账号:

电梯买卖合同范文三

买方:卖方:

福建xx房地产开发有限公司 电梯(中国)有限公司

电梯设备买卖合同

合同编号: xx1301040

买方(甲方):福建xx房地产开发有限公司 卖方(乙方):电梯(中国)有限公司

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,买、卖双方经协商一致,订立本合同。以上价格包括电梯设备价、(含五方通话的电话分机、总机、预留视频电缆功能费)和运输费。合同标的之技术要求详见附件。 合同标的包装由卖方负责。

本合同以下各项中,有口 的条款以  作为双方的确认。

二、技术标准和技术资料 2.1、技术标准

2.1.1、电梯执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588-20xx)》,以及最新相关的行业和国家标准、规范要求。

2.1.2、若合同执行过程中国家相关部门颁布了最新颁布的技术标准,因需要贯彻执行最新技术标准而引起的交货期,双方协商解决。 2.2、技术资料

2.2.1、本合同技术附页所列之各项,买方(甲方)应在签署本合同的同时予以确认

2.2.2、本合同技术附页所列若有待定内容,买方(甲方)未能予以书面确认时,交货期另行协商。

三、付款方式及付款条件

3.1、付款方式:买方以银行电汇方式支付合同价款。买方(甲方)付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方(乙方)的合同经办人。买方(甲方)在付款前要求开发票时,实际付款金额以付款凭据为准。 3.2、付款条件

3.2.1、买方(甲方)在合同签订生效之日起 14个工作日内支付合同货价每台10,000元作为定金。分批发货前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)时,按比例分批支付合同总价的20%作为预付款(含本批次前期定金10000元/台)。

3.2.2、(分批发货时,按以下比例分批支付)买方(甲方)在提该批次货物前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)以书面形式通知卖方(乙方)排产。买方(甲方)在接到卖方(乙方)通知提货至之日起二十五天前支付该批次货物合同总价的 60% 作为提货款(即该批次货物合同总价款的80℅)。

3.2.3、当地质量技术监督局验收合格之日起7日内,(质保期在取得验收合格证之日起开始起算),买方(甲方)向卖方支付合同总价的20%。并由卖方(乙方)出具合同总价7%的质量保函作为质量保证,履行保修期满后7天内将质量保函退还给卖方(乙方)。 3.2.4、分批次履行合同时,按以上比例分批次付款。

3.2.5、买方(甲方)付清合同款项时,本合同项下标的物的所有权转移至买方(甲方)。

四、交货期限

4.1、交货时间:如本合同签订生效,且满足合同条款第2.2项、第3.2项的条件后,卖方(乙方)应于收到买方提货款后不超过30天向买方(甲方)交付合同标的(货到甲方工地)。 4.2、卖方(乙方)在下列情况之一下,将顺延交货及完成安装时间:

4.2.1、买方(甲方)未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。 4.2.2、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。 4.2.3、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。 五、交货方式:

5.1、卖方(乙方)须按期交货,买方(甲方)应如期办理提货。买方(甲方)提货的方式为:

卖方(乙方)负责运输,送达地点:乌龙江大道66号康桥丹堤项目。 5.2、为确保货物安全、及时运送到买方(甲方)以上指定地点。买方(甲方)应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。

5.3、若买方(甲方)需要更改送货地点,应提前书面通知卖方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更,双方协商解决。

5.4、货到工地直至安装进场前,电梯(中国)有限公司福建分公司应妥善保管标的物,避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题,买方(甲方)应提供合适的场所(位置应在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需10米×10米),该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方),货到工地7日满仍不具备进场条件时,由买方(甲方)负责保管直至现场具备进场条件。 六、检验

6.1、合同标的物运抵买方(甲方)指定地点后,买方(甲方)应在48小时内对运抵的箱体进行验收。任何一方未能在约定期间参与验收(经甲乙双方确认),视为无条件接受对方的验收结果。

6.2、双方在安装前另行约定开箱日期,并由双方共同进行检验:

6.2.1、在包装箱体完好无损的情况下,货物数量质量与约定不符,由卖方(乙方)负责补足、修理或更换;

6.2.2、如开箱前包装箱已经损坏,箱内货物有缺损的,由保管方负责。在开箱前,由运输原因造成箱内货物有缺损的,由保管方负责,再由保管方向承运人追偿。

6.3、卖方(乙方)如期交货后经检验需补足、修理或更换的,只要卖方(乙方)在合理期限内进行且不影响安装, 不视为迟延履行。

6.4、货物到工地后,在交付使用前对货物的保管责任,由买方(甲方)提供场地,由卖方(乙方)负责保管。

七、土建及安装要求

7.1、买方(甲方)对井道、机房的土建必须满足卖方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由买卖(甲乙)双方代表签字确认,与卖方(甲方)提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

7.2、按照国务院颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备运行质量,本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方(乙方)指定的安装单位负责,双方另行签订安装合同。

7.3、买方(甲方)加装电梯附属设备须经卖方(乙方)确认,否则,由此引起的安全事故及其他不良后果,卖方(乙方)概不负责。 八、保修

8.1、在正常使用情况下,自当地质量技术监督部门验收合格之日起,卖方(乙方)负责保修贰拾肆个月,保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因买方(甲方)原因不能于货到工地后六个月内完成安装,保修期则从货到工地之日起叁十个月。

8.2、未经卖方(乙方)同意,买方(甲方)自行安装或委托第三方安装的,卖方(乙方)不负责保修,并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任,除此以外的其他责任均由买方(甲方)承担。

8.3、在保修期间,由于买方(甲方)或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,在经过权威部门认定后,不属于保修的范围,卖方可予以有偿修复。

九、合同变更和违约责任

9.1、合同履行过程中,任何一方要求变更合同,应征得对方同意,双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。

9.2、卖方逾期交货或者买方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之一计算。违约金最高不超过合同总价的10%。违约方支付违约金后,对方仍有权要求继续履行合同。

9.3、卖方(乙方)逾期交货或者买方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之一计算。违约金最高不超过合同总价的10%。违约方支付违约金后,对方仍有权要求继续履行合同。

9.4、 卖方(乙方)不能交货超过6个月,买方(甲方)有权解除合同,并有权要求卖方承担因此造成的所有损失;

买方(甲方)逾期提货超过6个月,卖方(乙方)有权解除合同,并有权对标的物另行处置。

十、解决纠纷的方式:双方发生纠纷,应协商解决, 协商不成,任何一方均可向买方住所地人民法院起诉。

十一、其他约定事项

十二、与本合同不可分割附件 口、技术规格(电梯)。 口、其他:

十三、生效:本合同自双方签名盖章时起成立生效。

甲方:乙方:日期:

电梯合同(篇6)

合同编号,_______________

甲方,________________公司

乙方,________________服务部

为明确甲、乙双方的权利义务,双方本着诚信自愿、合作互利的原则,经平等协商,达成如下协议,并共同遵守。

一、服务期限及范围

1.本合同以_____特检部门发证之日起生效。服务期为____年,即____年___月___日起至____年___月__日止。

2.建筑物名称,____________________________________________________

3.建筑物设置地点,________________________________________________

4.维修规格型号,______________________数量,______________________

二、服务形式

1.乙方提供全日制紧急故障维修服务。接报修电话后迅速到达维修现场。

2.乙方维修期内免费提供设备易损件和低值易耗品,因不适当使用损坏的配件除外。

3.保养为每月两次,并且每次服务都由业主认可签字。

三、甲方责任

1.安排专人负责维修实施,发现不正常现象应立即通知乙方;乙方在甲方工作时,甲方应提供乙方工作上的方便,并在工作报告单上签字,包括更换零部件签单。

2.对于因甲方人为导致设备部件损坏,由乙方提供维修和更换零件,费用由甲方负责,对任何需要甲方支付费用的工程项目及零配件更换,乙方应先征得甲方同意,完工后再向甲方结算费用。

3.自到货之日起甲方在未得到乙方同意前,不得允许任何人对电梯修理、更改增加功能,应于乙方协商解决,否则视为甲方同意解除无偿保修保养合同。则乙方对电梯的运行不负任何质量责任。

4.向乙方提供的有关资料,为年检时用。

5.负责对使用电梯人员的教育及管理工作。

四、乙方责任

1.电梯维修工必须按照北京市房地产管理局下发的市房业字(83)第518号和市房企(83)第104号及市房经管字第(86)第288号文件以及国家技术监督局下发的(2002)

278号及市政府13号令的各项规章守则进行工作,认真填写运行维修记录。

2.必须定期对维修工进行技术培训并加强劳动服务态度和责任心的教育,定期对机房设备等进行全面检查维护,发生故障时及时维修。

3.甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时,所有支出应由甲方承担,乙方以报价单形式经由甲方签字承诺后实施服务。若同意甲方实施上述工程,甲方必须在工程结束时,通知乙方对设备进行检查,由此产生的费用由甲方承担。

4.在实施服务后,甲方若未及时支付应付的费用,乙方有权按银行贷款利息的一倍向甲方索取违约金。

5.维修人员实施规范化服务,服务质量应无条件接受甲方监督。

6.每年进行一次全面安全性检查。

7.合同期内对正在进行维修施工未经乙方负责人或维修人员书面同意,甲方任何人不得启动,否则发生事故由甲方负责。

8.合同期内凡政府部门的随机性检查,其管理费用支出均由甲方支付。如发生火灾、地震等不可抗力因素,以及使用不当造成电梯损坏,或人身事故均不属于本合同范围之内。

五、违约处理

1.合同期内如一方严重违约,对方有权提前终止合同;但必须提前一个月以书面形式通知对方;任何一方无故提前终止合同须赔偿给对方造成的经济损失。

2.如未按合同履行,责任方应承担由此而产生的另一方的直接经济损失。

六、争议的解决

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,按本合同约定的下列方法之一进行解决,

1.向_________仲裁委员会仲裁,

2.向_________人民法院起诉。

七、其他

1.遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。

2.本合同有效期限自_____年____月__日起至_____年___月__日止,为期__________年。

3.本合同期限届满,双方不再续约的,本合同自然终止。

八、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方,_____________(签章) 乙方,_________________(签章)

法定代表人,_______(签章) 法定代表人,___________(签章)

电话,____________________ 电话,_________________________

签约日期,____年___月___日

签约地点,________________

电梯合同(热门8篇)


我们为您特别准备的“电梯合同”一定能够满足您的需求,感激您抽空阅读此篇文章。随着法律意识逐渐成为共识,合同在我们的工作中被使用得也愈加频繁。签订合同是因某件事当事方一起协商达成一致的一种协议。

电梯合同(篇1)

甲方(需方):

乙方(供方):

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,依据甲方招标结果并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方采购乙方电梯事项,甲乙双方经友好协商,签订本合同。

1.产品数量、价格

1.1产品清单:

甲方采购乙方生产的客梯,详细见下表:

1.2 该价格为固定价格,在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本上升而产生的价格上涨风险。

1.3产品价格中包括生产、包装、保险、运输、装卸、验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。

2.交货地点:

2.1 乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货,本合同为“交钥匙工程”,货物的卸货、保管等由乙方负责,甲方负责协调卸货场地。

2.2货物在到达甲方所要求的上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理并承担,乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

3.交货时间

甲方在乙方交货 日前,须以书面通知乙方准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及地点的要求;乙方在 日内交货至甲方工地。

4.产品质量要求

4.1 乙方必须保证所供电梯是原厂生产的、全新的并完全符合招标文件规定、经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求;电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一:电梯技术参数的内容一致。

4.2电梯必须达到或超过的国家、行业标准:

4.2.1 GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》;

4.2.2 GB/T10058《电梯技术条件》;

4.2.3 GB/T10059《电梯试验方法》;

4.2.4 GB10060《电梯安装验收规范》;

4.2.5 GB8903《电梯用钢丝绳》;

4.2.6 GB50182-93《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》;

4.2.7 GB50310《电梯工程施工质量验收规范》;

4.2.8 GBJ电梯安装工程质量检验评定标准;

4.2.9 TJ231(四)机械设备安装工程施工及验收规范;

4.2.10 GB/T7025.1-7025.3-97《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式与尺寸》;

4.2.11 以上未含的现行国家、 省、 市规范、标准,若电梯安装所在地政府相关部门有相应规定的,乙方承诺提供的电梯符合其规定。

4.3技术及装修要求:详见附件一: 电梯技术参数。

4.4履约期间,甲方可以任意抽取一个电梯配置进行检验,如果检验质量达不到4.2条~4.3条相关标准要求,甲方有权认为其产品不合格。届时,乙方应当无条件更换并按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。

5.产品的交货验收及保管方式

5.1《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确认函后确认同意后乙方可发货。

5.2货物到货时,包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等,货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

5.3 到货后,甲方组织工程监理公司、承包安装单位,会同乙方到现场进行清点,清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏,或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的,甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物,乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证,承包安装单位接收凭证,不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的,乙方仍应当向甲方承担违约责任。”

5.4交货后,甲方提供设备存放地点,乙方或其委托的设备安装承包方保管货物,货物如有丢失或损坏的情况,由乙方负责照价赔偿。

5.5乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料,否则,甲方有权拒绝清点货物。

6.履约保证金及货款支付方式

6.13%(四舍五入后)即人民币 元整(¥ 元)作为履约保证金,采用银行保函形式,但保函有效期至电梯安装验收合格并交付使用后(若乙方逾期供货或完工的,保函应当相应地延期)。合同履约保证金包括工期、质量、安全文明施工保证金。当乙方按照合同完成全部供货、

6.2采取分批付款分批提货,货款支付方式如下:

6.2.1乙方应先提供该批合同总价10%的定金保函,保函有效期至合同规定的该批全部货物到甲方工地止。甲方在收到保函后一周内支付该批合同总价的10%作为合同定金。

6.2.2甲方书面通知排产后,支付该批合同总价的20%作为合同排产款,乙方确认款项后立即排产。

6.2.3合同交货期前一周,双方约定款到发货,乙方提供该批合同总价70%的提货保函(保函有效期至合同规定的该批全部货物到甲方工地止),甲方收到保函后一周内支付该批合同总价的70%,乙方发货货到工地后一周内,乙方提供该批合同总价6%的质保金保函。(其中5%为设备质量保函,1%为安装质量保函)

【设备增值税发票由乙方开具,在该批电梯设备全部到货后10日内由乙方提供给甲方】

6.2.4质保期为两年,即从电梯通过当地政府质量监督管理部门的验收并取得合格证之日起算。两年后质保期满,无质量问题15日内无息退还;若有质量问题,质保期满后扣除因乙方产品质量问题造成的维修及甲方其他损失费用后,剩余质保金无息退还。

6.2.5每次付款前乙方负责提出申请并按甲方规定填写相关表格,经监理审批后报甲方办理付款手续,甲方负责按规定期限付款。

6.3甲方以银行转账方式付款的,乙方在3日内经银行确认货款到账后发货。

7.合同的变更与解除

7.1合同履行中,如甲方要求变更合同,则应于合同约定交货日60天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期,合同变更的事项双方需另签合同补充协议,并经双方签字盖章后生效。

7.2甲、乙双方任何一方非依法定事由单方解除合同,须向另一方偿付合同总金额30%的违约金。

8.违约责任

8.1除本合同另有规定外,合同双方必须完全履行本合同,否则,应承担相应的违约责任。

8.2乙方逾期供货的,乙方每日应当按总货款5‰的标准支付给甲方违约金;若此违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。逾期交货超过30 日的,甲方有权单方面解除本合同,乙方应向甲方支付货款总额的10%为违约金。

8.3乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的,甲方有权拒验货物,乙方承担一切责任。

8.4甲方未按合同约定期限支付货款的,应就拖欠金额甲方应向乙方支付延误违约金,按每延误一周,金额为合同总金额的5‰,不足一周的以一周计算, 但此违约金最多不超过合同总金额的10%。8.5因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的,视为乙方没有交货,因此造成逾期交货的,按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

8.6因为产品质量问题致使没有通过验收的,乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10%违约金,赔偿因此给甲方及第三方(施工方)造成的损失;乙方逾期15日未交送合格产品的,或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的,乙方应向甲方退还所有已收款项,并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

8.7乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切损失。

9.产品保修约定

9.1质保期自当地质量监督部门验收合格之日起算,质保期为两年,质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现,乙方将负全部责任,并向甲方支付合同总价10%的违约金。

9.2乙方应给甲方留下质保负责人的书面通信地址或电话,以便通知乙方确认保修。

9.3乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人(物业公司)的通知后,应及时作出响应,具体时间如下:

9.3.1乙方须在甲方或甲方委托人(物业公司)通知后应立即做出答复,乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态,甲方将先以电话或传真方式通知乙方。乙方若不及时维修,经甲方或甲方委托人(物业公司)书面通知后,乙方仍未能改正,甲方可扣除乙方的相应金额质保金并有权另行选择维修单位,解除乙方整个项目维修权利,此后发生的维修费用,全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题,乙方须派员在3小时内赶到现场,并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;

9.3.2当乙方未在规定时间内解决的情况下,甲方有权委托他方处理,因此发生的费用从乙方质量保证金中扣除;

9.3.3当乙方质量保修金不足以支付质保事项或不能满足处理质保问题时,乙方应当补足;

9.3.4乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方物业公司的规章制度,若在户内则应接受业主的监督,并做到现场文明施工,举止礼貌,工完场清。

10.争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时,双方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

11.其他事项

11.1以下为合同附件,是合同不可分割的一部分。附件:电梯技术参数。

11.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件,各文件不一致之处,质量标准以较高的标准为准,其他的以形成在后的为准。

11.3合同双方应指定两名授权代表,分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。乙方指定技术代表: ,商务代表: ;甲方指定技术代表: ,商务代表: 。

11.4本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份,具同等法律效力。未尽事宜,协商解决。

11.5本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效,合同签订日期: 年 月 日。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

电梯合同(篇2)

二手房购房合同范本

甲方(出卖人):_________ 身份证件号码:_________________________

乙方(买受人):_________ 身份证件号码:_________________________

根据《^v^经济合同法》、《^v^城市房地产管理法》及其他港股近期回调如何看?机构:外资意向未改 未来仍有望加仓有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的越秀地产:附属公司广州城建申请发行本金最高94亿元公司债基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的宇通集团“集权”汤玉祥 拟要约收购旗下两家上市公司座落在______市_____区____________________拥有的Meta与区块链非盈利组织Dfinity和解商标诉讼房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面),建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

第二条 甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他市场升级推动产业迭代 游戏业拓展“超级场景”具体状况,保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷,保证该房屋不受他起底造假“土蜂蜜”:白糖、香精和明矾熬制 每斤成本仅几元人合法追索。

第三条房屋价款

经双方友好暗中诱导消费,侵犯孩子隐私……儿童智能手表里或潜藏“大灰狼”协商并同意认可,房屋总金额确定为人民币_________元 (大写_________整);房价款的花旗:欢聚Q4业绩或不及预期 下调目标价至45美元支付方式、支付时间为: 乙方在____年__月__日前付给甲方定金(人民币),(大写) ____元,(小写) _______元。该定金条款的“神兽”归笼!全国各地陆续公布开学时间 这些提醒请查收约定,受《^v^合同法》条款的杀入学习平板“红海” 学而思的围城内外调整。

上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款。

第四条甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。房屋剩余价款乙方一次性付给甲方: 每期付款,甲方收到后出具收据。

第五条

1、甲、乙双方定于____年___月___日正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前腾空该房屋。

2、双方定于____日向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的31省份晒税费减负账单:东6省超2万亿,15省超千亿更名手续。

3、甲方未按规定履行以上义务的长安x70a报价及图片,则按下列约定承担违约责任:

第六条甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的尼桑suv权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

第七条 甲、乙双方同意,双方应于本合同生效之日起到房地产主管部门办理过户手续。

在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的从“可批性”转向“可投性” 全面注册制改变投行执业理念书面报告及主管部门要求的广西梧州警方通报“原县委书记遭绑架”案情,受害者家属支付1000万元赎金等信息失实其它文件。如需要甲方出面处理的一周定增融资:润丰股份、福鞍股份、兴源环境、王子新材等拟募资超10亿,不论何时,甲方应予协助。如因甲方的79亿业绩增速亮眼,山西汾酒正式与泸州老窖开展业绩争夺战?延误,致影响过户登记,因而遭受的ChatGPT爆火!有多牛?损失,由甲方负赔偿责任。如甲方原因而不能办理过户登记,乙方有权解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款外,并按本合同第八条承担违约责任。并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。

电梯合同(篇3)

二手房交易税费有哪些:

二手房交易税费是本田第三财季净利润增长27%指在二手房交易中,税务部门向卖方征收交易所产生的jeep4x4报价及图片差价获得的美媒:迪士尼想靠“大裁员+拍续集”挽回流失观众收入。二手房交易税费主要包括契税、营业税、个人所得税、土地增值税、印花税、城建税、教育附加税、地方附加税等八种,其中常见且额度较大的时隔近9年 茅台集团再增持贵州茅台为契税、营业税、个人所得税等三大类。

二手房交易税费新政策:

不满五年的瑞麒g5为什么那么贬值二手房交易税费

五年以上二手房交易税费

二手房交易税费怎么算:

1、契税(买房缴纳):

a普通住宅:90平米以下1%;90-140平米。

2、营业税(卖方缴纳):

普 宅:五年内全额的早餐加个牛油果帮助减肚子() ,满五年免征。

3、个人所得税(卖方缴纳):

5年以上普通住宅免缴纳;

5年以下:

普通住宅2年之内:{售房收入-购房总额-( 营业税+城建税+教育费附加税+印花税)}×20%;

2年以上(含)5年以下的华控赛格涉嫌信披违规 遭证监会立案调查普通住宅:(售房收入-购房总额-印花税)×20%。

出售公房:5年之内, (售房收入-经济房价款-土地出让金-合理费用)×20%,其中经济房价款=建筑面积×4000元/平方米,土地出让金=1560元/平方米×1%×建筑面积。

4、印花税:买卖双方各缴纳房价款的投资虚拟货币血亏后,培训机构班主任诈骗家长数十万被判刑,住宅暂时免征。

7、土地增值税(卖方缴纳):

房屋产权取得满五年的夏立言冀两岸青年企业家共享机遇共创未来免征,未超过五年的雾里看花?美联储留悬念,投资者心里慌按房价1%预缴纳,按照超率累进税率计算,多退少补。

8、地方附加税:按各个城市的华晨宝马523li报价相关条例而定。

二手房交易税费计算器:

名词解释:

普通住宅:住宅小区建筑容积率在(含)以上、单套建筑面积在140(含)平方米以下(在120平方米基础上上浮)、实际成交价低于同级别土地上住房平均交易价格倍以下。

非普通住宅:1住宅小区建筑容积率在  以下(不含 );单套建筑面积在 140 平方米以上(含140 平方米);实际成交价格高于该区市场指导价  倍以上(不含  倍)。

经济适用房:已经列入国家计划,由城市政府组织房地产开发企业或者集资建房单位建造,以微利价向城镇中低收入家庭出售的菱悦v5车价格及图片住房。

契税:以所有权发生转移变动的丰田凯美瑞多少钱不动产为征税对象,向产权承受人征收的无论最终人选是谁 日本新央行行长仍有“三座大山”要翻一种财产税。

电梯合同(篇4)

住所地:

法定代表人:

职务:

乙方:(安装承揽方)。

住所地:

法定代表人:职务:

鉴于:甲方向乙方购买了12台电梯设备,乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质,根据国务院《特种设备安全监察条例》(2003年第373号令)关于电(扶)梯安装、维修应由制造企业进行的规定,甲乙双方商定由乙方负责安装位于的电梯,双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款,并遵照执行。

1、安装设备型号、数量及安装费用:

序号设备名称型号规格层站台数安装单价小计。

合同总价人民币(大写):肆拾万伍千陆佰元整。

2、安装调试费以及支付:

2.1本合同安装调试费用总金额为人民币(大写:肆拾万伍千陆佰元人民币40.56万元整)。

2.2安装调试费的支付:

2.2.1甲方在双方约定的安装开工日期前7日,向乙方支付安装费的50%(其中20%作为定金),计人民币20.28万元(大写:贰拾万贰千捌佰元整)。如设备已经到达工地,且工地具备安装条件,乙方将在收到款后7天内进场安装。

2.2.2电梯设备安装、调试完毕,并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起7日内,甲方向乙方支付剩余安装费的50%,计人民币20.28万元(大写:贰拾万贰千捌佰元整)。乙方收到合同规定的款项后,甲、乙双方办理电梯移交手续。

2.2.3如因甲方原因导致乙方不能及时安装,或因甲方原因不能及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的,则从设备提货之日起三个月满日视为政府验收合格。

2.4乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。

3、电梯设备的安装施工期:

3.1本安装工程开工时间应满足工程进度需要和甲方要求,安装完成并通过验收时间最迟不得超过年月日。在电梯进场安装前,乙方应经常到工地监察督促土建施工进度,如土建进度延期无法进场安装、或甲方不能提供电梯试运行电源,则电梯安装工期相应顺延。

3.2安装开工日期最晚不得超过设备到货后的天,甲乙双方初步拟定于年月日开始施工安装。

4、甲乙双方责任义务:

4.1、甲方责任:

4.1.1提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源,并排除积水、污物,负责提供安装起吊场所和吊装点,如有差错,应及时修正。

4.1.2安装施工时,甲方把三相五线制电源接至电梯上机房,提供施工用水、用电,负责电梯安装后的土建修补及填充工作。

4.1.3协助提供在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。

4.1.4协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。

4.1.5配合乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部分提出开工及验收申请。

4.1.6电梯产品未经验收合格,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方承担。

4.2、乙方责任:

4.2.1本协议约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期,在设备到货后,会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。

4.2.2负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。

4.2.3电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车(拆箱清点、起吊时甲方进行配合,费用由乙方自理)。

4.2.4在安装期间,负责保管设备及部件,注意成品、半成品保护及防盗,直至验收合格移交甲方。

4.2.5按照国家电梯安装规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试工作,电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准,按照或高于gb-7588-2003国标制造生产,安装后的质量标准也应符合上述标准。

4.2.6乙方提供脚手架的材料,自行搭建和拆卸;提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

4.2.7乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

4.2.8负责安装质量的自检验收,在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。

4.2.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

4.2.10保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议,配合甲方土建施工。

4.2.11安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于2名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作,以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。

培训对象:电梯管理人员、维护人员;。

培训地点:在电梯安装地点进行现场培训。

甲方:_________________乙方:_________________。

地址:_________________地址:_________________。

电话:_________________电话:_________________。

代表:_________________代表:_________________。

签约日期:_____________签约日期:_____________

电梯合同(篇5)

甲方(出租方)身份证号码

乙方(承租方)身份证号码

现经甲乙双方充分了解、协商,一致达成如下个人租房协议书:

一、 房屋的坐落、面积、装修及设施、设备:

二、租赁期限:,即年月日至年月日。

三、租金及交纳时间:每月元,乙方应每月付一次,先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时,将房租付给甲方;第二次及以后付租金,乙方应提前一个月付清。

发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任。

四、租房押金:乙方应于签约同时付给甲方押金元,到期结算,多余归还。

五、租赁期间的其他约定事项:

1、甲乙双方应提供真实有效的房产证、身份证等证件。

2、甲方提供完好的房屋、设施、设备,乙方应注意爱护,不得破坏房屋装修、结构及设施、设备,否则应按价赔偿。如使用中有非人为损坏,应由甲方修理。

发包方以上违约行为构成了一般违约,应承担的违约责任:未能按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款,发包方向承包方支付的违约金为:合同继续履行。

3、 水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有费用都由乙方支付。入住日抄见:水度,电度,煤气度。所有费用乙方应按时付清。

未能按合同条款约定的时间内支付工程款并经过承包方催告后仍没有支付,并造成了承包方损失的,为发包方严重违约,承包方解除本合同的。

4、 房屋只限乙方使用,乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。乙方应立即办好租赁登记、暂住人口登记等手续。乙方自负后果。在租赁期限内,甲方确需提前收回房屋时,应当事先商得乙方同意。

方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。签订本合同后,任何一方无正当理由而擅自解除本合同的,应向对方支付本合同暂定总价款百分之二十的违约金。

5、合同一经签订,双方都不得提前解除。租赁期内,如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的,本合同自然终止,双方互不承担违约责任。

以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

6、 甲乙双方约定,乙方如需开具房租发票,因此产生的税费由乙方支付。

7、 此合同未尽事宜,双方可协商解决,并作出补充条款,补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷,先友好协商,协商不成的,由人民法院裁定。

乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失的扩大,并将有关情况通知甲方。否则。

8、 本个人租房协议书经签字(盖章)生效。

9、其他约定事项:

六、违约责任:

甲乙双方中任一方有违约情况发生的,违约方应向守约方支付违约金,违约金为元,损失超过违约金时,须另行追加赔偿。

七、本合同一式两份,甲乙两方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字) 乙方:(签字)

甲 方:

身份证号码:

地 址:

乙 方:

身份证号码:

年月日

电梯合同(篇6)

 合同编号:______________________ 接收编号:___

合同评审通过签证日期:________年______月______日

注:本栏内容由卖方合同管理部门填写

买方(甲方)卖方(乙方)

单位名称:××医院 单位名称:××电梯有限公司

地址:××× 地址:×××

电话:×××总机:×××

传真:×××电话:×××

邮编:××× 邮编:×××

开户银行:××× 开户银行:×××

银行账号:××× 银行账号:×××

税务登记号:×××

甲方盖章:乙方盖章:

甲方法定代表人或委托代理人签字:×××

××年×月×日

乙方法定代表人或委托代理人签字:×××

××年×月×日

注:1、乙方上述开户银行及银行账号为乙方指定账户,甲方所付款项均应汇入该账户。

2、可选项中,选择请在该项前的“□”内画“√”,未选请在该项前的“□”内画“×”。

为了加强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》有关规定。特订立本合同,以便共同遵守:

梯号

品牌及型号

层/站/门

(扶梯提升高度)

设备单价(元/台)

数量

设备价小计(元)

门诊

tbj1500/1.0-×021vf

4/4/4

320000

1

320 000

病房

tbj1500/1.0-×021vf

5/5/5

350000

1

350 000

病房

tbj1500/1.0-×021vf

5/5/5

350000

1

350 000

合计

1 020 000

设备价合计(大写):零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整

本合同总价(大写):零仟壹佰零拾贰万零仟零佰零拾零元整地(¥:102万)

注:本合同价已包括电(扶)梯设备销售额及其应交纳的17%增值税,以及货物运到工地的运输、保险费及12个月的免费维修保养费用,包含安装费以及货物到工地现场后的仓储费用。

二、 付款方式

2.1 合同生效之日起10天内,甲方向乙方支付本合同总价的30%,计人民币(大写):叁拾万元整同,直接汇入本合同乙方指定账号,作为合同定金。甲方逾期给付的,则合同交货期另行协商。

2.2 收到货物之日起15天内,甲方向乙方支付本合同部份50%的货款,计人民币(大写):伍拾万元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

2.3 设备验收合格之日起15天内,甲方再向乙方支付本合同总价15%的货款,计人民币(大写):拾柒万元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

2.4 一年的质量保证起满后15天内,甲方应向乙方付清余下的5%余款,计人民币(大写):伍万元整,直接汇入本合同乙方指定账号。

三、 交货

3.1 交货期限:

梯号交货期梯号交货期1/3

电梯合同(篇7)

临时使用电梯责任协议

甲方:迎协盛盛银河公寓项目部乙方:

现有迎协·盛盛银河公馆项目1#~4#电梯中建尚未被相关部门正式验收。通过建设单位的协调,我项目部的临时使用临时批准,临时使用移交验收和责任书的签订与电梯安装单位一起办理。

目前,楼内的施工还没有完成,还有很多施工队在进行施工。为确保电梯在使用过程中的安全和保护,与各团队签订如下协议: 双方约定的事项:

p>

1.甲方安排专业电梯司机开电梯,并安排专人负责电梯的运行维护,并及时通知电梯安装公司排除隐患。

2.甲方安排的操作人员应确保指定人员持证上岗,电梯安装公司应上岗前告知机器相关性能参数,并进行操作培训,严格执行国家或行业-相关操作规程。

3。甲方负责电梯轿厢内壁的木板保护,电梯入口处制作专用桥式踏板,保护电梯入口轨道,防止轨道被车轮压坏变形。 4、乙方责任:电梯楼层按钮屏在使用过程中应加以保护,严禁工作人员使用工具乱动或在候梯过程中长按按钮,造成电梯楼层按钮屏损坏或故障。按钮屏幕。对相应团队处以2000元罚款并赔偿相应损失金额,并对当事人进行批评教育,情节严重或态度恶劣的,将直接开除。 5、乙方有义务保护电梯的安全使用,保护电梯门、电梯轿厢内壁和电梯入口轨道。在拉动和运输材料的过程中必须小心。严禁野蛮操作。电梯轿厢内壁和电梯入口轨道变形,每次发现对相应团队处以2000元罚款并赔偿相应损坏值,并对当事人进行批评教育。 6、乙方各班组相互监督,如发现恶意破坏,应立即掌握情况,及时通知相应劳务负责人或项目管理人员处理,项目部将奖励举报人。如果电梯门和楼层按钮屏被恶意损坏,无人发现,损坏的部件将根据该楼层的所有施工队,根据工程的大小,由项目部更换。检查他们应该承担的费用金额。

7.在可预见的隐患情况下,双方有绝对的权利要求紧急停车,并通知项目部和劳动相关人员及时处理。严禁带病操作电梯。 8、为营造和谐的施工环境,希望各班组对职工进行安全文明施工教育,保护和爱护公共财产,确保安全文明施工。 9、本协议项目部及各团队各执一份,所有罚金一次性从项目款中扣除。

甲方:迎邪·盛盛银河公馆项目部乙方(各组负责人):(签字)(签字)

2019-05-02 2019-05-02

电梯合同(篇8)

现在社会,签订合同主要是为保障合同双方之利益,尽量避免一些非必要的争端。当发生争端时,合同便成了最有力的一个依据。下面的电梯广告合同是合同范本栏目的小编为大家提供的,供大家参考。 电梯广告合同 甲方:________________ 法定代表人:________________ 地址:________________ 联系电话:________________ 传真:________________ 乙方:________________ 负责人:________________ 地址:________________ 联系电话:________________ 传真:________________ 甲、乙双方经友好协商,就甲方在乙方________________楼宇内的电梯厢内安装装饰镜框,用于环境装饰及刊登商业广告等事宜达成如下协议。 小区基本情况:________________ 项目名称:________________ 楼宇性质:________________ 地址:________________ 邮编:________________ 电梯数量:__________

一、使用范围及安装数量

1、乙方可以安装装饰镜框用于刊登商业广告的范围为: 小区楼宇内的 部电梯的电梯厢。

2、安装数量:每部电梯厢内安装 块,共计 块。

二、镜框规格及材质要求

1、镜框规格:长 、宽 、厚度 ;

2、镜框材质要求:环保人造大理石。

三、费用及支付方式 甲、乙双方商定装饰镜框的维护保洁费为:每部电梯厢 元年,共 部电梯,每部电梯共安装 块装饰镜框,全部电梯厢合计每年支付 元年。

2、支付方式: 具体交纳时间为:________________

3、如由于乙方原因致使甲方未能按本协议约定的数量安装,则维护保洁费按实际可以安装的数量计付。

4、如由于甲方自身原因,未能按本协议约定的数量安装,则维护保洁费按本协议的约定计付。

四、合作期限

1、甲、乙双方合作期限为________年。 自________________至________________,含安装期一个月,该安装期自________________起至________________止。

2、本协议期满后,甲、乙双方如想继续合作,则需另行签订协议。

3、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期,本协议到期后,甲、乙双方的合作终止,甲方不得继续使用电梯厢,并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。

五、履约保证金 甲方应在本合同正式签订日,向乙方支付保证金 元,用于保证甲方按本协议约定履行义务。本协议期限期满时,甲方如无违反本协议之行为,且在合同期满后____日内完成将装饰镜框及镜框中的内容进行清除等工作,则该保证金予以返还,但不计利息。

六、甲方的权利和义务

(一)甲方权利

1、甲方负责装饰镜框的制作,并按双方认定的安装方式及位置进行安装(见附件

2),装饰镜框的产权归甲方所有。

2、本协议有效期内,甲方对电梯厢有独家装饰镜框广告发布权。对装饰镜框内发布信息的客户数量、画面布置形式、内容享有决定权。

3、为保证装饰镜框装饰效果,甲方将定期派员工进入电梯厢更换画面,以及对装饰镜框进行维护与保养,乙方应对甲方人员出入小区提供便利。

4、本协议期满后,乙方如想继续和他方开展此项合作,在同等条件下,甲方有优先权。

(二)甲方义务

1、甲方保证装饰镜框安装方式具备安全性,不对乘客或电梯厢本身构成不当损坏。

2、甲方保证装饰材料符合人体健康要求,不对电梯用户构成不良影响。

3、甲方刊登的广告内容必须符合有关广告的法律法规,广告刊登的界定及承诺(见附件

1)

4、甲方保证装饰材料及画面在视觉上具备合理的美观性。

5、装饰镜框内没有刊登商业广告时,甲方应在装饰镜框内做公益宣传,以美化环境。

6、甲方应按本协议约定支付维护保洁费。

7、如因甲方的原因造成小区内的人员、建筑物及其他财产遭受损失,甲方应负赔偿责任。如乙方赔偿损失后,有权向甲方追偿全部赔偿额。

七、乙方的权利和义务

(一)乙方权利

1、甲方安装装饰镜框时,乙方有权要求甲方提供保障电梯乘客安全的安装模式和符合健康要求的装饰材料。

2、在甲方安装过程中,乙方有权对甲方安装进行监督,如发现甲方安装方式违反本协议的,乙方有权责成甲方修改安装方案。

3、甲方对装饰镜框及画面材料进行更换或保养,违反本协议规定的,不符合人体健康要求的,乙方有权责成甲方限期改正。

4、为更好地美化电梯厢内环境,乙方有权为甲方提供合理化建议,经甲、乙双方协商后由甲方实施改进方案。

5、乙方有权要求甲方按本协议约定支付维护保洁费。

(二)乙方义务

1、在本协议有效期内,乙方承诺不与任何第三方在太阳园小区进行相同或类似的合作,乙方授权甲方独家享有电梯厢镜框广告发布权。

2、乙方如发现装饰镜框出现问题,如遗失、掉落、毁损,应及时通知甲方,由甲方负责维修或重新安装。乙方不承担任何责任。

3、乙方在与甲方合作期间,如遇电梯厢改建、翻建不能正常使用时,应提前通知甲方,由双方共同协商解决方案。

4、乙方应向甲方提供授权书(见附件

3)。

八、违约金 甲、乙双方应按本合同约定履行义务,任何一方有违反本协议约定之行为,应支付违约金,违约金为 元。

九、争议解决 甲、乙双方如有争议,应友好协商解决,协商不成,任何一方均有权向 人民法院提起诉讼。

十、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行签订补充协议。 十

一、本协议的附件与本协议具有同等法律效力,经双方签字、盖章后生效。 十

二、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。 甲 方:________________ 乙 方:________________ 法定代表人:________________ 法定代表人:________________ 经办人:________________经办人:________________ ________年____月____日 附件1 广告刊登内容的界定及保证

一、我公司选择的广告客户以国内、外着名品牌企业为主,都具有良好的商业信誉。

二、广告刊登的内容:不违反中华人民共和国的相关法律法规,遵守社会公德和职业道德,有利于人民身心健康,促进商品和服务质量的提高,保护消费者合法权益,不与合作方有利益冲突。

三、广告画面保证优美、大方,与所在楼宇的环境及档次相协调。

四、我公司在广告刊登前,将广告发布内容提交工商行政管理部门指定的广告审查人员审查备案,以保证广告刊登内容的合法性。

电梯合同热门9篇


我们听了一场关于“电梯合同”的演讲让我们思考了很多,经过阅读本页你的认识会更加全面。在企业开始谈合作的时候,无论是在生活还是工作当中,相信很多人都曾经看到过合同。合同是多方当事人自愿达成的民事法律行为。

电梯合同(篇1)

关于甲方  项目电梯向乙方订购施工,经双方协商达成以下协议:

方式,乙方对甲方订购的电梯机械、电气部分的组装件需提供厂牌、型号、产地、规格、技术性能、名称及质量保证的明细,并对整梯配置装修标准要详细说明,经甲方确认双方认可作为合同附件,以便监理单位的监督,乙方安装的电梯必须保证运行过程中的平稳、无异响、无坠梯现象,整体运行噪音不得超出国家规定、标准和同类、同型号规格的其他产品的标准,乙方电梯产品必须符合国家GB7588《电梯制造与安装安全规范》中对产品质量的要求。每台电梯应具备一整套操作和维修手册(包括电路图)、装箱清单及相关的品质证书等整套技术资料。

三、付款方式和产品进场及安装时间:

1、合同签定后,甲方按合同总价向乙方支付20%的预付款,自乙方收到预付款之日起,开始对甲方订购的电梯按双方约定的要求组织生产,并保证生产和运送到甲方项目指定地点的期限不超过80天,电梯产品的运输和安全保障由乙方负责,由于运输过程中产生的一切意外损失均由乙方承担。

2、在乙方电梯生产完毕需运输前一周向甲方通报,若甲方施工现场达到进场要求,则甲方再向乙方支付合同总款的35%款项,由乙方按本合同第三条第一款约定的总时间期限运输到阳光〃爱丁堡项目指定地点。若甲方还未具备电梯产品进场条件,则甲方按提货35%款项实际支付的时间对乙方总时间期限进行顺延。

3、如甲方现场不具备按合同约定的电梯数量整体进场条件,如需分批进场,甲方按需进场的'电梯数量向乙方支付到此批次需进场电梯55%的款项,对此因甲方原因造成乙方电梯进场及安装时间延误由甲方向乙方签证顺延,并说明后续进场时间和安装时间,经双方确认与本合同具有同等效力。

4、货物经开箱验收合格后,由乙方指定的有资质的、合格安装人员进行安装,50天内完成安装验收并达到验收标准,在乙方开始对电梯井内固定支架和机房钢结构施工并施工完毕,甲方再向乙方支付进场电梯总款的5%款项,待电梯井内轨道矫正完毕,矫箱开始组装甲方再向乙方支付已进场电梯总金额的5%款项,依次类推,待乙方按合同约定的电梯数量全部安装完毕并经行业质检验收部门一次性验收合格并向甲方移交,甲方向乙方支付合同总款的10%款项,以上所有的报验费及其他向甲方移交前所发生的验收费用均由乙方承担。

5、剩余25%的款项,其中5%的款项留作保修金,自向甲方交付之日起对合同内电梯设备运行免费保修、保养30个月,保修金留至24个月,若乙方电梯及设备在24个月内运行过程中无任何质量问题,保修金到期一个月内由甲方向乙方支付完毕。20%的款项乙方要求购买甲方阳光〃爱丁堡项目内住宅房屋,房屋单价按甲方对市场的销售价,房屋楼层位置由乙方自行选定。待乙方选定房产后,双方另行签定补充协议。

四、保修、保养期限及售后服务和验收方式:乙方在按合同和双方认可的阶段性时间将合同内所有电梯安装完毕,并一次性验收合格,自向甲方交付之日起对合同内电梯设备运行免费保修、保养30个月,由乙方向甲方提供整梯保养说明,其中微机系统控制板在拾年内出现任何质量问题均由乙方免费更换,在保修、保养期内对易损坏件和其他定期更换的材料乙方需定期更换,在保修、保养期内乙方保修人员

保证在电梯设备出现故障时1小时内进入故障现场维修、保养,并且乙方保证按承诺书中所承诺的电梯保修、保养时间段标准要求履行保修、保养责任。若乙方不能按约定时间进行维修、保养,处乙方每次每台1000元违约金。乙方电梯设备在向甲方交付之日起3个月内不得超过3次故障,一年内不得超过6次故障,按合同约定保修、保养期内不得超过10次故障(例如:电梯停运3小时以上的故障),按以上约定的时间维修数量每超出一次,乙方相应增加对甲方电梯设备1个月的保修、保养期。在此合同签定前,乙方向甲方出具售后维修体系保修、保养的承诺书,例如:维修人员定岗、定员、编制及定期巡检,维修时间和应急措施,如何对甲方人员进行标准化培训,经双方签章认可作为合同的附件内容,和合同具同等效力。在乙方保修、保养期间如因电梯设备运行过程中发生的质量问题造成人员伤亡和其他一切任何经济损失和造成的责任后果均由乙方承担。因此,乙方必须对整梯办理完整的保险手续。在电梯安装完毕后由乙方人员办理报验手续甲方配合,验收过程中的一切费用由乙方承担。乙方安装的电梯设备必须经政府相关验收部门一次性验收合格,如因乙方设备、部件和安装标准造成二次验收或多次验收,每进行一次验收乙方向甲方赔偿壹万元违约金。如按合同和阶段性经双方认可的总时间期限乙方达不到向甲方交付使用的标准,每延误一天向甲方赔偿壹万元违约金,如因甲方原因造成延期交付由甲方向乙方签证顺延。

五、进场配合及其他:

1、乙方电梯设备进场前需与甲方及甲方现场监理及土建施工方共同对电梯设备进场后存放地点进行确定,乙方必须按确定后的地点进行存放,乙方电梯设备各部位配件必须按双方认可的附件中约定的产品名称、产地、材质、规格并附清单经甲方及现场监理人员的验收方可卸车,如因乙方产品设备与附件清单不符造成退货影响工期造成的损失由乙方承担。

2、电梯设备进场发生的所有运输费、吊装费、人工费及设备进场后的未交付甲方使用前的保管责任及费用由乙方承担。

3、此合同签定后在预付款支付前甲方向乙方提供关于电梯井及机房的土建图纸,并经双方技术人员相互交底确认后,乙方开始组织电梯产品生产,电梯井内支架、轨道、机房内底座、吊架、轿箱底座支

架、预埋件由乙方施工,材料费、人工费由乙方承担,乙方在安装施工过程中需用水、电产生的费用由乙方承担。为确保安全,乙方在电梯设备安装施工过程中必须严格按电梯设备安装的安全操作规范进行施工,并为施工人员购买人身保险,如乙方在电梯设备安装施工过程中发生人员伤亡事故造成的经济损失、责任和工期延误均由乙方承担一切责任和后果及损失。

六、违约责任:双方必须严格遵守本合同中各项条款和合同附件中约定的内容,如有违反按各项条款执行,此合同签定后任何一方(除电梯质量问题外)不得无故解约,如其中一方无故解约需向对方支付合同总价款的30%的违约金。

七、甲方按合同付款方式向乙方支付款项前,乙方必须先向甲方开具收款发票及收款收据,此合同必须由乙方代理的电梯生产厂家盖章担保,经甲、乙及乙方代理电梯厂家签章后生效。此合同及附件一式捌份,甲方肆份,乙方、乙方代理电梯厂家各贰份,本合同自甲乙双方及乙方代理电梯厂家签章之日起生效。

本买卖合同由买方和卖方共同签订,买方同意买入和卖方同意售出以下商品,并遵照以下条款和条件执行。

1.2商品数量、型号和单价:共 部电梯,具体型号与单价见附件一《 居住小区电梯统计表》;

1.3合同总价:共 部电梯,总价为RMB¥ (大写:人民币 元整)(含进口关税和中国国内增值税)。此价格不含安装、维修费。

2、商品规格:

2.1详细规格见附件二《电梯参考规格表》,如《电梯参考规格表》与买方认定的电梯施工图不一致时,以买方认定的施工图为准;

2.2如经买方同意电梯规格变更,费用和交货期另议。

3、制造者和部件原产国家:

3.1本合同所指的全部电梯的制造商为 。

3.2电梯主要进口部件产地见附件三《电梯进口部件清单》。

4、包装:

4.1卖方提供的全部货物,均应采用国家或专业标准保护措施进行包装。电梯设备均由木箱包装,使用长途公路或铁路运输,并有良好的防湿、防潮、防震、防腐蚀的能力,电梯设备的导轨为可以妥善保护的软包装,若由于包装不妥引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2在每个包装箱表面,应印明有关订货合同号、装箱号、商品名称、体积、毛重、净重和“勿倒放”、“小心轻放”、“避免潮湿”的字样。若单个的木箱重量为2吨或2吨以上,在箱面上须标明重心和起重点,以便装卸和搬运。

5、电梯设备的交货、货物保管:

5.1交货方式以及地点:卖方将本合同项下设备运到买方指定地点交货,交货地点: 。电梯设备的运输、装卸等费用,均由卖方负责。

5.2交货期限:

5.2.1本合同项下 部电梯的`交货,为分期交货。

5.2.2本合同签订之后,卖方根据买方建筑图制作电梯施工图、装潢式样图于年 月 日之前交付买方,买方应在收到该电梯施工图、装潢式样图后 日内予以书面确认或提出书面异议;卖方在收到买方书面确认通知后 最迟在 个月内将全部运到买方指定地点交货( 部电梯因属分期交货,具体交货、安装期限与数量待买方、卖方在卖方提交电梯施工图、装潢式样图之日起 个工作日内予以书面确认,形成《 住宅小区电梯分期交付进度表》以便执行)。

5.2.3若买方需要延迟收货,应提前 天通知卖方,但延期不得超过 天。

5.3货物保管:买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后,由卖方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间,货物的灭失、受损等后果均由卖方负担。买方在卖方通知交付前,将协助卖方寻求合适的货物堆放场地。

5.4本合同项下所有设备运输途中、保管期间、安装阶段的保险事宜由卖方负责。

6、电梯设备的货到验收、安装、安装验收:

6.1货到验收:在本合同第5.2.2款规定的交货时间内,在每一期设备到达交付地点后 个工作日内,买方和卖方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收(数量、规格)。卖方必须保证货物与装箱清单数目、规格一致,若发现货物与装箱清单数目、规格不符合时,应由卖方无条件补齐或调换;在交货日期以后发现货物与装箱清单数目、规格不一致的,也不能排除卖方对此的保证责任。

6.2卖方应提供进口部件的相关海关证明文件。

6.3安装:货物经开箱验收合格后,由卖方指定的有资质的、合格安装人员依据本合同附件五《电梯设备安装合同书》进行安装。卖方应派出技术人员负责监督安装、调试。

6.4安装验收:在电梯安装完毕后 日内必须报请官方验收。卖方应按照设备安装地电梯质检部门的有关规定,对安装调试完毕的电梯设备进行报检,买方应积极配合卖方。若安装验收没有通过的,卖方有义务在该结论被出具之日起十五日内完成整改并报请第二次官方验收。若因卖方原因导致安装验收没有通过而给买方造成交房延误等责任的,由此产生的买方损失由卖方承担。

6.5有关开工申报,电梯质检主管部门及其他有关部门所进行的与电梯有关的检验、验收手续及费用均由卖方承担。

6.6电梯产品未经验收合格并发放准运证之前,买方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由买方负责。同时,电梯安装验收通过、交付买方并不排除卖方对电梯及其部件的质量、规格等潜在缺陷的全面保证责任。

6.7电梯经验收合格并发放准运证后,

电梯合同(篇2)

为确保东莞汇峰中心电梯采购的顺利进行,选到适合项目的设备,XX年X月XX日 至 XX日 项目组成员III、AAA、BBB在XX公司XXX的陪同下组成电梯采购考察组,在CCC及DDD对XXX、XXX电梯厂商状况及业绩进行了考察。主要了解其电梯的销售业绩、电梯的实际运行状况、电梯机房、曳引机状况、生产安装工期、维护能力等。 考察具体情况如下:

一、 沈阳博林特 代理商为邯郸市强云机电设备有限公司,客、货及观光电梯厂家均能生产,在邯郸暂无办事处,无业绩,考查项目为邢台邢州宾馆及某房地产客梯,轿厢装修一般,曳引机为进口永磁同步,安装工期及生产周期可满足工程要求。

二、 沈阳三洋 代理商为邯郸市烜昊物资有限公司,客、货及观光电梯厂家均能生产,在邯郸有办事处,近两年在邯郸无业绩,考查项目为东方明珠广场及电力局住宅楼,电梯质量一般,安装工期及生产周期可满足工程要求。

三、 东芝电梯 代理商为邯郸恒利空调制冷有限公司,东芝电梯为日本独资企业,主板为本企业专用设计,客、货及观光梯均能生产,在邯郸设有办事处,合作意识较强,在邯郸维保能力较强,电梯安装为电梯生产厂家专业安装队伍完成,考查项目为邯郸宾馆、矿业集团办公楼观光梯,运行较平稳,装修一般,主要部件为原装进口。

四、 上海三菱 在全国业绩最好,市场份额最大,现有gps-ⅲ、菱云、hope三个系列,但菱云与hope两个系列主要面对的是房地产,配置基本全部国产化,不符合我工程招标文件要求。而且曳引机为蜗轮蜗杆式,运行费用相对于永磁同步要高,按招标文件要求将曳引机、门机系统等核心部件改为进口,那价格相对较高。但三菱的总体势力较强,维保有保障。在石家庄设有分公司,负责河北省的电梯销售及维修,但供货时间可能难保障。

五、 大连星玛 大连星玛电梯在石家庄设有分公司,负责河北省的电梯销售及维修,准备在邯郸设立办事处,星玛电梯采用otis技术,年产量8000台,在河北省已销售1050台,仅次于上海三菱。电梯安装由厂家专业队伍完成,考查项目为石家庄祥银大厦,轿厢装修较好,运行平稳,噪音较小。无机房观光梯采用复合钢带替代钢丝绳。

六、 广州日立 广州日立在石家庄设有分公司-石家庄广日电梯有限公司,生产企业为国营企业,年产量约门机系统主要部件为进口。考查项目为财富大厦客、货及观光电梯,运行较平稳,轿厢一般。

七、 巨人通力 由河北鼎联设备技术有限公司代理,采用芬兰技术,全部采用无机房电梯,永磁同步技术是通力的主推产品,且拥有门机系统等全部进口。考察项目为燕春花园酒店和820步行街,运行平稳,轿厢装修较好。

八、 四川express电梯 由石家庄莱茵电梯有限公司代理,采用otis同步技术,永磁同步电机,效率高达98%,噪音较低,运行较平稳,工厂年产量1000多台,产品定位是面向中低消费的房地产。代理时间刚一年,在河北的业绩较少。承诺保修期内不论有无问题公司半月去保养一次。

九、 东莞三洋电梯 由石家庄市建胜电梯有限公司代理,代理刚一年,在河北销量200多台,客梯采用永磁同步电机,货梯采用蜗轮蜗杆电机,观光电梯采用无机房,但在河北没有安装过无机房电梯。曳引机可选用进口。生产约需一个月,安装人员20多个,可在一个月内安装完成。

十、 天津奥的'斯 由石家庄市鹏达工程技术有限公司代理,天津奥的斯在石家庄设有分公司,年生产能力安装及售后服务一条龙服务,代理商只负责销售,安装及售后服务由分公司负责,优点是品质有保证,在河北省的售后服务有保证。生产周期〈控制系统等由德国原装进口,曳引机国内生产,也可进口,两者差价仅在hope系列配置要好。 考察项目为五十四所客、货梯,原劝业场观光梯,其产品优点是货梯的标准并没有降低,反而在同等条件下还要比客梯高一些,梯门采用光幕保护。 但据与代理商的了解,石家庄分公司管理较乱,关于价格代理商可直接与厂家协商联系,这样跨过分公司,势必会给以后的维保带来相互推诿,给使用者带来一定的影响。

十一、山东百斯特电梯 由河北德森电梯设备有限公司代理,百斯特电梯是所代理电梯的生产厂家安装售后服务及实际感受其产品的特性等,各有优劣,电梯采购考察组一致认为巨人通力、上海三菱、天津奥的斯及东芝电梯四个品牌较适合本项目需要,情况如下:

巨人通力: 优点:巨人通力的电梯全部可采用无机房,这样可赶在主体封顶前将原设计机房取消,节省一部分土建造价,建筑外观也美观一些。安装能力较强,技术人员水平较高。 缺点:在邯郸暂无维保处。

上海三菱: 优点:市场占有率最高,大家容易认可与接受; 缺点:国产化程度较高,若按招标文件要求曳引机等选用关键部件为进口,报价可能要较高;

天津奥的斯: 优点:在石家庄设有分公司,并有配件库,维保有保障;3、电梯国产化程度较高,但技术都是美国otis的,关键部件可选用进口; 缺点:报价较高,分公司管理较乱。

东芝: 优点:代理商在邯郸,安装及维保有保障;3、电梯安装为厂家委派专业队伍完成; 缺点:代理时间较短,业绩在本地较少。

电梯合同(篇3)

甲方:物业公司 (以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》等有关规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就电梯日常维护保养签订本合同。

一、维修、保养的服务范围

甲乙双方约定,由乙方为合同中列明的供甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、维修及保养服务。其中包括:。(各部电梯的基本情况请见附件)。

二、维修、维护保养标准

三、维修、维护保养期限

年 月 日至 年 月 日。

如合同双方无任何一方在到期前1个月书面通知终止,则合同到期后,乙方有续签合约的优先权。

四、维修、维护保养费

开户行:

帐号:

五、甲方的权利和义务

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务,发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的,甲方有权拒绝在维护保养记录上签字和扣罚乙方维保服务费。

3、甲方提供的设备必须具有电梯行业主管部门颁发的有效的《安全检验合格标志》,并保证上述维保设备属甲方合法财产或甲方对该等设备拥有合法的委托维保的权利。

4、建立电梯安全运行管理制度,保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠;并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象,通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

5、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理:

6、负责电梯钥匙的使用管理;

7、如果更换电梯安全管理人员,应当及时通知乙方。

8、甲方授权代表:杨国纯,代表甲方在维保过程中相关事宜的签字确认。

9、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用,并及时通知乙方。

10、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

11、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

12、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月,向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

六、乙方的权利和义务

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

3、为保护乙方的技术专利,被更换的零部件涉及乙方技术专利的,应无偿交由乙方回收或当场销毁。

4、MBM2模块化保养(根据各地情况调整)

按照国家规定,乙方派出维保专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作,乙方发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时,将立即向甲方报告并商议整改方案。

乙方维保人员每次实施维修保养前,应先到甲方工程部签到,完成保养后,提供相关保养记录。

为保障乘客的安全以及延长甲方设备的寿命,乙方把电梯的保养分为几大模块,科学安排合适的保养程序,为甲方延长设备的寿命以及保障乘客的安全性。乙方运用移动工具等支援工具管理路线和技师的能力,以便在不同环境中对不同情况同时管理。

4.1.基本检查

4.2.基本模块

4.3.井道模块(曳引电梯)

4.4.井道模块(液压电梯)

4.5.厅门模块

4.6.门机模块

4.7.主机模块(曳引电梯)

4.8.主机模块(液压电梯)

4.9.控制柜模块

4.10.信号模块

5、全日24小时紧急修理服务

提供全日24小时紧急修理服务,甲方发现维保设备发生故障或有不正常运行现象,应立即拨打服务热线通知乙方从速派遣称职人员处理,乙方承诺根据已接到的甲方通知,在分钟内到达现场处理故障。若故障造成乘客困于设备内,乙方承诺根据已接到的甲方通知,在分钟内到达现场处理故障。

6、配件更换服务:

乙方对配件提供全日24小时供应服务,并且免费送货上门。在维保过程中乙方发现需更换的零件,应主动进行更换;由于甲方人为导致的配件损坏,在经过甲方书面同意后,乙方应及时更换,甲方须在更换后7天内付款到乙方账户内,否则乙方有权拆除已更换的零件。

配件有偿更换的范围,详见附件。

7、政府年检协助及新法规标准告知:

乙方需负责协助电梯的政府年检工作以及提醒年检时间,政府电梯年检费用由甲方承担。国家有关安全标准的法律规定发生改变时,乙方将及时书面通知甲方,并为甲方进行此安全设备的安装、调试工作,相关人工、材料费用由甲方承担。

七、违约责任

1、任何一方当事人未按约定履行义务给对方造成损失的,应当赔偿相应损失;如乙方未按本合同6.2.2条款要求的时间按时到达现场维修,出现一次书面警告;第二次甲方收取违约金100元;第三次甲方收取违约金500元,但累计违约金不得超过当月的10%,费用从维保费扣除。

2、任何一方在合同期满前单方面解除合同或无故拒绝履行合同的,则应向另一方支付相当于3个月维保服务费作为违约金,不可抗力导致的单方面解除合同除外。

3、未经乙方书面同意,甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的,相关责任由甲方承担,但乙方同意或乙方拒绝依约维护保养的除外。

如果乙方在电梯故障发生时不能按约定时间赶赴故障现场,甲方为了对电梯内的人员进行施救而请乙方以外人员进行紧急处置的,相关责任由乙方承担。

如果乙方在电梯故障发生时不能按约定时间赶赴故障现场,时间超过约定时间30分钟,甲方为了避免电梯不能运行带来的人群疏导困难而请乙方以外人员进行处置的,相关责任由乙方承担。

4、经政府检验部门事故认定,因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由甲方自行承担全部责任;因电梯质量问题、乙方维护保养等原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方承担全部责任。

5、因维护保养原因导致电梯检验不合格的,乙方应当承担电梯复验的所有费用。

八、合同的生效、变更和终止

1、生效

本合同经甲方和乙方双方签字盖章后生效。

2、变更

若双方在本合同有效期内就本合同有关事项提出变更,需另行签订变更协议。

3、终止

3.1当出现下列任一情形时,乙方有权终止合同,并且从终止本保养合同之日起,乙方将不承担任何与维保工作相关的法律责任:

A.除本协议第七条第3款规定的例外情况,凡未经乙方同意,非乙方人员对设备进行了维修保养,甲乙双方无法就此达成谅解意见的;

B.甲方陷入破产,被迫或自愿清算(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务;

C.甲方延迟支付维修保养服务费超过90日,经乙方书面催告后5日内仍未履行。

3.2当出现下列任一情形时,甲方有权终止合同:

A.乙方陷入破产,被迫或自愿清算(合并或重组除外)而无力再履行合同义务;

B.乙方未完成本合同规定的工作,经甲方书面发函催告后5日内仍未履行,甲方有权单方解除合同,乙方不得有任何赔偿请求,并配合甲方进行移交,若乙方在合同实施过程中当月计违约三次或三次以上,甲方有权单方面终止合同,乙方不得有任何异议。

九、争议解决方式

本合同适用中华人民共和国的法律。由于本合同所引起的一切争议,双方应友好协商解决。若协商不成,则提交电梯所在地人民法院诉讼。

十、免责条款

1、如遇战争、罢工、暴乱、自然灾害等法定不可抗力因素,则甲、乙方对第五、六条所承担的责任将予以免除。

2、因甲方未及时处理乙方提出的书面合理建议所产生之事故,乙方不承担责任。

十一、其他约定

1、更新改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的,双方均应当以书面形式另行约定。

2、本合同生效后,双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

电梯合同(篇4)

买方:卖方:

福建xx房地产开发有限公司 电梯(中国)有限公司

电梯设备买卖合同

合同编号: xx1301040

买方(甲方):福建xx房地产开发有限公司 卖方(乙方):电梯(中国)有限公司

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,买、卖双方经协商一致,订立本合同。以上价格包括电梯设备价、(含五方通话的电话分机、总机、预留视频电缆功能费)和运输费。合同标的之技术要求详见附件。 合同标的包装由卖方负责。

本合同以下各项中,有口 的条款以  作为双方的确认。

二、技术标准和技术资料 2.1、技术标准

2.1.1、电梯执行《电梯制造与安装安全规范(GB7588-20xx)》,以及最新相关的行业和国家标准、规范要求。

2.1.2、若合同执行过程中国家相关部门颁布了最新颁布的技术标准,因需要贯彻执行最新技术标准而引起的交货期,双方协商解决。 2.2、技术资料

2.2.1、本合同技术附页所列之各项,买方(甲方)应在签署本合同的同时予以确认

2.2.2、本合同技术附页所列若有待定内容,买方(甲方)未能予以书面确认时,交货期另行协商。

三、付款方式及付款条件

3.1、付款方式:买方以银行电汇方式支付合同价款。买方(甲方)付款时,注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方(乙方)的合同经办人。买方(甲方)在付款前要求开发票时,实际付款金额以付款凭据为准。 3.2、付款条件

3.2.1、买方(甲方)在合同签订生效之日起 14个工作日内支付合同货价每台10,000元作为定金。分批发货前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)时,按比例分批支付合同总价的20%作为预付款(含本批次前期定金10000元/台)。

3.2.2、(分批发货时,按以下比例分批支付)买方(甲方)在提该批次货物前三个月(33/33/33及以上层站电梯为四个月)以书面形式通知卖方(乙方)排产。买方(甲方)在接到卖方(乙方)通知提货至之日起二十五天前支付该批次货物合同总价的 60% 作为提货款(即该批次货物合同总价款的80℅)。

3.2.3、当地质量技术监督局验收合格之日起7日内,(质保期在取得验收合格证之日起开始起算),买方(甲方)向卖方支付合同总价的20%。并由卖方(乙方)出具合同总价7%的质量保函作为质量保证,履行保修期满后7天内将质量保函退还给卖方(乙方)。 3.2.4、分批次履行合同时,按以上比例分批次付款。

3.2.5、买方(甲方)付清合同款项时,本合同项下标的物的所有权转移至买方(甲方)。

四、交货期限

4.1、交货时间:如本合同签订生效,且满足合同条款第2.2项、第3.2项的条件后,卖方(乙方)应于收到买方提货款后不超过30天向买方(甲方)交付合同标的(货到甲方工地)。 4.2、卖方(乙方)在下列情况之一下,将顺延交货及完成安装时间:

4.2.1、买方(甲方)未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。 4.2.2、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。 4.2.3、买方(甲方)未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。 五、交货方式:

5.1、卖方(乙方)须按期交货,买方(甲方)应如期办理提货。买方(甲方)提货的方式为:

卖方(乙方)负责运输,送达地点:乌龙江大道66号康桥丹堤项目。 5.2、为确保货物安全、及时运送到买方(甲方)以上指定地点。买方(甲方)应提前确认工地现场道路通畅、可承载重型车辆安全通过、安排相关人员做好接货准备。

5.3、若买方(甲方)需要更改送货地点,应提前书面通知卖方。更改送货地点引起的交货期变更和运输费用变更,双方协商解决。

5.4、货到工地直至安装进场前,电梯(中国)有限公司福建分公司应妥善保管标的物,避免标的物因保管不当影响正常安装或出现质量问题,买方(甲方)应提供合适的场所(位置应在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需10米10米),该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方),货到工地7日满仍不具备进场条件时,由买方(甲方)负责保管直至现场具备进场条件。 六、检验

6.1、合同标的物运抵买方(甲方)指定地点后,买方(甲方)应在48小时内对运抵的箱体进行验收。任何一方未能在约定期间参与验收(经甲乙双方确认),视为无条件接受对方的验收结果。

6.2、双方在安装前另行约定开箱日期,并由双方共同进行检验:

6.2.1、在包装箱体完好无损的情况下,货物数量质量与约定不符,由卖方(乙方)负责补足、修理或更换;

6.2.2、如开箱前包装箱已经损坏,箱内货物有缺损的,由保管方负责。在开箱前,由运输原因造成箱内货物有缺损的,由保管方负责,再由保管方向承运人追偿。

6.3、卖方(乙方)如期交货后经检验需补足、修理或更换的,只要卖方(乙方)在合理期限内进行且不影响安装, 不视为迟延履行。

6.4、货物到工地后,在交付使用前对货物的保管责任,由买方(甲方)提供场地,由卖方(乙方)负责保管。

七、土建及安装要求

7.1、买方(甲方)对井道、机房的土建必须满足卖方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由买卖(甲乙)双方代表签字确认,与卖方(甲方)提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

7.2、按照国务院颁布实施的《特种设备安全监察条例》以及为了保证设备运行质量,本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方(乙方)指定的安装单位负责,双方另行签订安装合同。

7.3、买方(甲方)加装电梯附属设备须经卖方(乙方)确认,否则,由此引起的安全事故及其他不良后果,卖方(乙方)概不负责。 八、保修

8.1、在正常使用情况下,自当地质量技术监督部门验收合格之日起,卖方(乙方)负责保修贰拾肆个月,保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因买方(甲方)原因不能于货到工地后六个月内完成安装,保修期则从货到工地之日起叁十个月。

8.2、未经卖方(乙方)同意,买方(甲方)自行安装或委托第三方安装的,卖方(乙方)不负责保修,并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任,除此以外的其他责任均由买方(甲方)承担。

8.3、在保修期间,由于买方(甲方)或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,在经过权威部门认定后,不属于保修的范围,卖方可予以有偿修复。

九、合同变更和违约责任

9.1、合同履行过程中,任何一方要求变更合同,应征得对方同意,双方就变更事宜协商一致后签订补充协议作为本合同附件。

9.2、卖方逾期交货或者买方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之一计算。违约金最高不超过合同总价的10%。违约方支付违约金后,对方仍有权要求继续履行合同。

9.3、卖方(乙方)逾期交货或者买方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之一计算。违约金最高不超过合同总价的10%。违约方支付违约金后,对方仍有权要求继续履行合同。

9.4、 卖方(乙方)不能交货超过6个月,买方(甲方)有权解除合同,并有权要求卖方承担因此造成的所有损失;

买方(甲方)逾期提货超过6个月,卖方(乙方)有权解除合同,并有权对标的物另行处置。

十、解决纠纷的方式:双方发生纠纷,应协商解决, 协商不成,任何一方均可向买方住所地人民法院起诉。

十一、其他约定事项

十二、与本合同不可分割附件 口、技术规格(电梯)。 口、其他:

十三、生效:本合同自双方签名盖章时起成立生效。

甲方:乙方:日期:

电梯合同(篇5)

甲方:

乙方:

立委托保养契约人___(以下简称甲方)兹委托___(以下简称乙方)负责___项目电梯日常保养事务,双方同意订立契约,议定条款如下:

一、保养电梯明细

电梯名称

台数

保养时间

价格

1台

免保

二、保养期限

此电梯免费保养服务将于安装验收合格证之日起至下一年度合格证到期日止,至安装合同期免保暂定___年。如双方对本合约期满后续约有异议时,应于合约有效期满前30天内以书面方式通知对方。

三、保养方式及服务范围

1、乙方对电梯进行每月二次例行保养,确保电梯不超15个工作日内进行一次全面维保,监督电梯运行安全的良好状态,包括定期性调校,清洁润滑,加注油脂,检查所在电梯井道、机房、轿厢的线路、机器部件的正常运行状态,机房及底坑的清洁卫生。每次检查必须认真填写电梯保养记录。甲方签字监督。

2、保养时间依国家规定之上班时间实施。

3、乙方对电梯提供24小时紧急故障处理服务,接到甲方紧急故障电话后立即派人赶赴现___场。(24小时服务热线:400-0183386)

4、向甲方有偿提供所有备品配件及部品更换。

5、非本合约服务项目或经甲方要求的其他非维保工作,乙方将以发票方式向甲方收费。

6、乙方负责配合甲方通过政府部门的年度安全检查。(非保养原因导致的.整改费用另计)

四、甲方责任:

1、乙方在保养或维修时,甲方应给予工作及出入之方便与配合。

2、为确保维护自身利益和电梯品质,甲方应采用正厂指定使用之零配件及润滑油类。如因使用之零部件与原设计规格不符而造成之后果,由甲方自行负责。

3、保养期限内,甲方在未得到乙方同意前,不得准许任何人对电梯进行任何装修、翻新、修理、更换、调整等作业,并防止非乙方雇员或特别授权人员进入机房等任何电梯的非正常使用区域。否则乙方对电梯的运行不负任何责任,且有权通知甲方立即终止本合同。

4、甲方应依照第三条之约定支付费用,否则乙方可自行终止保养契约,并不负责一切安全与备品提供之责任。

5、政府年度安全检查所产生的费用由甲方自行支付。

6、甲方有义务提供设备的安全,并按安全要求执行法律义务和安全措施。

五、乙方责任:

1、必须按照本合同约定,参照国家有关规定对设备提供维修保养服务。

2、维修保养人员应遵守当地法律法规及甲方的各项规章制度。

3、乙方自备各种专业维修工具,但不包括软件操作工具。

4、因保养不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成甲方损失的,应负相应直接损失赔偿。

5、接受甲方对合同范围内的工作质量、进度、方法、安全、记录等监督检查。

6、凡合同期内的设备,如因维保质量未能通过定期检查(年检)的,发生的复检费用由乙方负责(不包括乙方提出不合格项而甲方未修改的项目)。

六、本合约不包含之项目

1、任何由外力损坏、人为造成、不可抗拒力(包括战争、火灾、雷击、水浸引起的氧化腐蚀)等其他不属于保养范围所引起的费用由甲方负担。

2、各种因国家或政府机关命令、要求而修改的设备,或增加新标准附件的工程。

3、电梯的中、大修及涉及曳引机、控制柜、轿厢、钢丝绳、导轨系统的拆卸检查维修。

七、服务费用变更

1、服务期限内,由于材料费,劳务费或其他费用价格发生变化,使本合同服务内容或费用发生改变时,经双方协商后应于变更。

2、服务期限内,甲方需要增设设备功能时,双方可另行签订修理合同,乙方应给予价格优惠。

八、其它

1、本合同未尽事宜,双方可另行达成协议。

2、本合约电梯若发生任何意外事件或纠纷,双方无法解决时,可向甲方所在地人民法院申请裁决。

3、乘客及第三者(包括人、物)的保险由甲方负责,乙方不负责任何非保养引起的任何意外。

4、本合同一式共叁份,甲方执壹份,乙方执贰份,本约所有附件均不可分割,享有同等效力。

5、本合同自签字盖章之日起生效,文字如有删改,未经双方同意签章者,无效。

甲方:

乙方:

单位名称:

单位名称:

公章:

公章:

法定代表:

法定代表:

或授权代理人签章:

或授权代理人签章:

签定日期:___年___月___日

签定日期:___年___月___日

单位地址:

单位地址:

电话:

电话:

传真:

传真:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

邮政编码:

邮政编码:

电梯合同(篇6)

使用单位(甲方):

制造商(乙方):

安装单位(丙方):

甲方就1#楼、2#楼、3#楼工程向乙方购买的三台施工升降机(以下简称电梯或施工电梯),由xxxxx有限公司(乙方)生产的SC200/200型施工升降机,安装高度约为110m/台,计73个标准节,出厂编号为(分别详合格证内标注)。在甲方与乙方签订的购销合同中已明确电梯安装由乙方负责包安装等事项,由于制造商无安装资质,现乙方委托给丙方负责电梯装拆施工,为明确各方职责,经三方共同协商制订如下条款,供共同遵守。

一、施工升降机装拆的费用及付款方式:

1、施工升降机的进场运输、吊装、报装资料和人工费的费用:由乙方与丙方负责。

2、施工升降机的安装与加节费用:由乙方与丙方负责。

3、支付款属乙方与丙方范畴。

二、安装工期:首次安装由电梯进场开始计10个工作日内丙方必须完成安装达到验收合格投入使用(含备案、检测、验收),以后加节附墙安装必须跟随砼结构主体进度在1个工作日内丙方必须完成安装可以使用。

三、三方权利与责任:

1.1甲方负责做好施工现场施工电梯的安装、加节、拆卸准备工作(指场地、道路、照明等),以便丙方顺利进行安装、加节、拆卸施工电梯。

1.2乙方所提供的塔机必须符合安装要求,塔机配套机件齐全,各机件性能良好。乙方必须对甲方负责整机110米安装完毕的应尽任务。

1.3乙方应提供原厂说明书及电器原理图各一本。配合丙方办理相关安拆手续,提供所需资料。

2、在整个施工电梯施工过程中,甲、乙方协助丙方做好各项配合工作。

3、甲方派员参加由丙方人员组织的现场安全、文明生产等规章制度的学习和安全交底,不定期对丙方作业人员的安全进行检查督促、监控。

4、本施工电梯安装协议内容包括,施工电梯的.进场首次安装、施工电梯的附墙杆与加节、施工电梯安装到最终安装高度及使用完毕拆卸的施工全过程。

5、丙方负责承担装拆过程中所发生的一切安全事故责任及费用,对设备造成损坏的赔偿。

6、根据工程的施工需要和施工电梯的技术性能,三方共同确认:施工电梯的安装、拆卸位置及设置符合塔机的安装、拆卸和运行条件,能够满足施工需要。施工电梯的安装、拆卸施工方案由丙方负责编制,并送交甲方及有关部门审核备案后经批准才能施工,方案未经审核批准不准施工。

7、施工升降机安装单位(丙方)必须具备并提供给甲方有效起重设备安装工程专业资质证书、企业法人营业执照、安全生产许可证、装拆人员操作资格证及施工电梯对施工电梯基础的作用力等有关技术参数资料,丙方安装人员必须持证上岗,并指派现场装拆专业技术负责人指导安拆工作。甲方负责施工电梯基础的设计、施工和验收。

8、施工电梯首次安装、拆卸前,丙方负责到地方建设行政主管部门办理安装、拆卸告知、负责办理塔机安装登记、检测、使用登记、领牌、拆除登记、等有关手续,提供塔机安拆工程专项施工方案,并整理好相关资料给甲方备案。

9、施工电梯首次安装结束后,由甲乙丙三方会同监理单位根据国家有关规范、标准对施工电梯进行验收,自检验收后丙方凭建设行政主管部门开具的检测委托到有关安全检测机构预约检测。取得合格的检测报告并备案登记后,施工电梯的首次安装工作才视为正式完成。

10、施工电梯首次安装完毕后至最终安装高度的作业结束后,由甲乙丙三方共同派员根据国家有关规范、标准对施工电梯进行自检验收,自检验收合格经三方人员签名认可后,施工电梯的加节工作才视为正式完成。

11、塔机在使用过程中,丙方在每个月内不少于三次以上到现场对塔机进行例行检查、维修与保养,并出具该公司的检查、维修与保养记录和每次的加节验收记录。

12、施工电梯的安装、加节、拆卸施工过程,丙方的施工人员应根据施工方案和国家的有关法律、法规进行施工作业,施工全过程的安全管理工作由丙方负责。甲方协助丙方做好施工场地范围的安全警戒工作,并提供符合安装、拆卸施工需要的场地及道路。

13、丙方委派为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全、进度、施工现场文明生产管理等工作,并按《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》要求执行,协助甲方对工程质量、施工安全、进度、文明生产的检查和监督管理。

14、施工期间,丙方施工人员一切劳保福利、高空作业费、安全事故责任由丙方负责。

15、丙方服从当地有关法律、法规及甲方与工程监理机构有关规章制度的监督管理。

16、丙方应为在场的施工人员购买保险,否则一切后果由丙方承担。

17、丙方的施工人员必须持有效的特种操作证上岗。

18、由于甲方原因造成的事故均由甲方负责。由于乙方原因造成的事故均由乙方负责。

19、丙方操作人员有权拒绝

任何一方发出的不合理的指挥。

20、丙方必须严格执行国家现行施工电梯安全技术操作规程,遵守甲方现场对安全生产的各种规章制度,配齐安全施工的防护设施及人员个人安全防护用品。

21、自交付甲方使用之日起,使用期间属于施工升降机安装问题所发生的一切安全事故责任与经济责任由丙方承担。

四、所属丙方违约的事项,除乙丙双方自行调解外,乙方应自愿接受承担甲方的损失或因此发生的经济责任和相关责任。

五、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成时,向有关行政机关申请仲裁或向工程所在地人民法院裁定。

六、本合同正本四份,甲方两份,乙丙双方各执一份,双方签字盖章之日起生效。施工电梯拆卸完毕且乙方付完丙方装拆工程款15天后自然失效。

甲方(盖章):

甲方签约代表:

乙方(盖章):

乙方签约代表:

丙方(盖章):

丙方签约代表:

签订日期:20xx年XX月XX日

电梯合同(篇7)

甲方(出租方):____________

乙方(承租方):____________

甲乙双方就乙方租赁甲方电梯轿厢设置看板媒体(以下简称“看板”)、刊发广告一事进行友好协商,达成以下条款,双方共同执行:

第一条 租赁地点

甲方同意将______市______区____________花园(大厦/小区)共______部电梯租赁给乙方设置看板,刊发广告。

第二条 设置方式和范围

长度:______、宽度:______),用粘贴或敷膜方式贴在轿厢壁上,共三面(左、中、右),

2、采用进口美国3m技术贴敷在电梯厅门上

3、电梯轿厢(面向电梯门及出梯门时目光所能触及的轿厢壁)。

第三条 设置内容

公民道德规范、防火、防盗知识、保健小常识、生活小窍门等)

社区和家庭的广告,更不得发布影响少年儿童身心健康的广告)

右两块展板商业广告与公益广告所占版面的比例为4(商业广告)∶3(公益广告)。

第四条 租赁时间

合同期为______年。即从______年______月______日至______年______月______日。

第五条 租赁费用

每部电梯每年度(12个月)______元,电梯共______部,每年度电梯租赁费共计元

第六条 付款方式

防盗等方面公益性广告,由乙方负责投资

2、自本合同签订之日,乙方向甲方支付租赁费。租赁费按年支付,一次性付清。

第七条 双方权责

1、甲方责任:

(1)保证本合同签订的电梯由乙方独家经营,在合同期内不允许第三方在电梯轿厢安装同类型的广告宣传媒体进行广告宣传活动因经营权而产生的纠纷或给乙方造成经济损失由甲方承担或负责赔偿

(2)在合同期内,甲方与第三者产生纠纷不影响该合同的执行

(3)有义务向乙方提供相关的资料,以便乙方办理广告审批手续时使用

(4)有义务配合乙方的看板正常刊出,如发现看板有人为破坏或损坏,应及时通知乙方

(5)甲方无权自行撤换乙方所刊发的广告画面及展板,否则按违约赔偿。

2、乙方责任:

(1)负责看板刊发的广告内容报有关主管部门批准,并对所刊发广告内容的合法性负责

(制作、安装、发布,按时向甲方支付租赁费

(3)乙方根据市场发展情况,将推出适应市场需求的高新科技产品替代更新(具体事宜,届时由双方协商解决)。

第八条 其他事项

1、甲方电梯在正常运行使用的情况下,计收乙方的租赁费如甲方电梯在不能正常使用期间(指连续30天以上不能使用),甲方不得计收乙方的租赁费。如乙方已付给甲方租赁费,未正常运行的月份,甲方应退回租赁费给乙方(或在下期乙方交付的租赁费中减扣),由于甲方因其它原因解除对该楼盘物业管理协议,该电梯 租赁合同 自行终止。如已发生预付费,则甲方应退还乙方已付而未执行的款项

2、本 合同到期 时,乙方如需续约,应在本合同到期前三个月提出在同等条件下,乙方有优先续租权

加盖公章)。一方未完全同意,另一方随意解除合同属违约行为

新增电梯时,在同等条件下,乙方有优先承租权。

第九条 不可抗力

如遇不可抗力(如战争、火灾、政府行为或政府明文禁止)而无法履行合同时此合同自然终止。

第十条 违约责任

1、如因乙方原因,未能按照本合同条款向甲方支付租赁费时,乙方应按所 欠款 项的5倍处罚,并补足所欠款项

2、租赁合同签订当期,甲方违约造成乙方与第三方签订的广告刊发合同不能履行而造成的损失,包括:乙方为发布第三方广告投入的设计费。制作费及乙方向第三方承担的 违约金 ,甲方应全部予以赔偿。

律师 代理 费。

第十一条 生效时间

此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签字、盖章之日起生效。

第十二条 未尽事宜

此合同如有未尽事宜,甲、乙双方可通过友好协商、签订补充附件解决,补充附件与合同具同等法律效力。无法取得共识和谅解的,提交合同签注地司法机关解决。

第十三条 补充条款(本条款填写不超过壹行,未填写时无此条款,请划斜线)

甲方(盖章):______乙方(盖章):______

甲方委托代表人(签字):______乙方委托代表人(签字):______

签约时间:______签约时间:______

电话:______电话:______

传真:______传真:______

地址:______地址:______

邮编:______邮编:______

电梯合同(篇8)

甲方:我爱文学网

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》规定,双方在平等互利的基础上,经协商一致,就客户单位:项目,由甲方委托乙方安装,并达成以下约定事项:

一、工程概况:

安装电梯,数量(大写______台,安装电梯,数量(大写)______台。

二、工程总金额

1、本协议最终结算总价:人民币(大写)______元,¥______元。

2、工程在当地技监局办理开工告知及竣工检验时所发生的收费由甲方承担。

三、结算方式:

安装进场后预付30%,产品经安装调试全部完毕后再付40%,余款在产品经当地质量结束监督部门检验合格后(取得验收合格证及检验报告书并移交清后)一次性付清。(亲子活动安全协议书)

四、工期

安装时间:______天

五、质量验收依:

根据国家标准GB7588、GB/T10059,GB/T10058,GB10060等要求,并结合甲方的安装质量检验标准要求。

六、甲方责任:

1、确保货物按时发运到工地现场,并配合解决承包方在施工过程中的需求电梯安装协议书电梯安装协议书。

2、提供安装过程中的技术支持服务。

3、按合同约定的时间向承包方支付安装工程款。

4、提供安装施工图纸及资料。

5、负责出厂产品的制造质量和发货质量

七、乙方责任:

1、严格按照国家标准和甲方安装质量标准要求组织施工。

2、在货物到现场后即组织安装人员进行开箱验收,并及时向甲方反馈开箱缺错件星系,验收后的物资由乙方负责现场保管,若有缺失,则自行承担赔偿责任。

3、在规定的期限内,及时对厂检及质量技术监督部门验收中发现的质量问题进行整改。

4、若因安装质量问题造成安装复检的,则承担发生的复检费。

5、严格按要求填写公司所提供的工程施工资粮,做到及时记录,填写合同。

6、经检验合格后的电梯应及时向甲方移交电梯的相关物品,若经授权代表甲方向用户移交时,则应按公司的相关规定办理移交手续。

7、安装过程中发现的产品质量问题,应书面形式记录,待安装完毕后需移交检验人员。

8、乙方应确保安装工期,除因甲方原因和不可抗力因素外,若因工期延误造成所示的则应由乙方承担,同时甲方有权按规定收取300元/天的误工费。

9、必须严格遵守公司的规章制度和客户单位的规章制度,与客户做好必要的联络。

10、不准与用户物理争吵,若因此造成甲方形象损坏或经济损失的,则乙方应承担赔偿责任。

11、除上述约定的费用外,施工过程中发生的其他费用均由乙方承担。

12、在进场施工前3天,必须向发包方提供所派施工人员的名册清单,保险单据,及操作证复印件,严格做到无证人员不得上岗施工。

八、文明施工要领:

1、安装人员必须持证上岗,安装过程必须严格执行《电梯安装安全操作规程》。

2、严格遵循用户及现场安全生产要求,做到文明操作。

3、若因违规操作而导致在安装过程中发生人身意外伤害、设备的损坏、遗矢等事故责任由乙方自负。

4、进入施工现场必须配到好一切安全防护设施。

九、本协议书一式二份,经双方签字后,各执一份。

甲方:我爱文学网乙方:

经办人:经办人:

电话:电话:

签订日期:

签订地点:

电梯合同(篇9)

出租方:(以下简称甲方)

承租方:(以下简称甲方)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国广告法》等相关法律法规的规定,甲乙双方就乙方租赁甲方管理的住宅小区电梯轿厢设立广告位事宜,本着互利互惠的原则,经友好协商,达成如下约定:

一、租赁物业

楼盘地址:3、广告位概述:

二、租赁方式

1、租赁模式1.1甲方按照本合同约定,向乙方提供全部承租广告位供乙方使用。 1.2乙方负责电梯内广告发布的具体实施,承担前期投入成本及日常运作所需的费用;1.3乙方负责广告发布的自主经营,自负盈亏,项目经商的商业风险与甲方无关;1.4无论乙方运营盈亏情况如何,应向甲方支付约定的费用。

画面有关的意外情况发生及时通知乙方;安装、维护、更新;制作、更换、调整;清洁、当无商业广告发布时,应及时发布公益广告,广告位不能空白。

无污染性,乙方指定广告牌安装采用仿大理石镜框广告牌,粘合安装。

4、广告牌尺寸:__。

三、广告位租赁费用

:作为合同履约保证金,及期满后乙方未自行清楚广告牌及卫生清理的费用。乙方指定以下账户为收款账户:户账名:号:开户行:

四、广告位租赁期限的约定

本租赁期限一经开始,除非双方一致认可,否则不得终止、中断。 乙双方如想继续合作,则需另行签订合同。 4、无论装饰镜框内刊登的商业广告是否到期,本合同到期后,乙方不得继续使用电梯轿厢广告位,并应将装饰镜框及镜框中的内容进行清除。甲方不因此承担乙方对商业广告业主的任何赔偿责任。

五、广告位发布内容的约定

进场发布、维护人员均需经甲方核发胸牌方可进场。

六、甲方的权利义务

甲方的义务准备工作,确保安装的顺利进行。 如实向乙方反馈业主对广告内容的意见和建议,协助乙方改进工作。 翻建不能正常使用时,甲方应提前通知乙方,由双方共同协商解决方案。

七、乙方的权利义务

;与甲方业务相冲突的广告,如房地产销售、租赁等宣传内容的应先同甲方进行协商,否则视为违约。 2.4广告安装前,乙方需把广告样品内容交甲方审核,达到要求,甲方同意后方可安装;如未经甲方同意,乙方人员擅自进行更换,甲方将对乙方处以每天500元的罚款;当无商业广告发布时,应及时发布公益广告,广告位不能空白。 2.5乙方需按时足额支付甲方的费用。

八、违约责任

如数地发布商业广告,则应承担违约责任,赔偿乙方由此而带来的经济损失。 2、如乙方违约,造成甲方遭受损失的,应按合同总金额的5%支付甲方违约金并承担因此给甲方造成的全部损失。

九、商业秘密

该保密义务在本合同终止后继续有效,但商业秘密性文件资料转为公开后,保密义务自动终止。

十、争议的解决及适用法律

本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。

十一、其他

附件、补充协议、确认书为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。 4、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等法律效力。

甲方(盖章):地址:委托代表:签订日期:年月日

生意合同七篇


你是否在烦恼合同该如何撰写呢?合同在我们的工作中扮演着重要的角色。我们也需要思考合同条款的公平性。为此,零思考方案网特意整理了“生意合同”,欢迎您来此放松心情,享受阅读的乐趣!

生意合同(篇1)

公司成立于20xx年8月18日,位于风水宝地.公司总股份为陆点叁股(6.3股),每股为十二万元整,具体内容于下:

1.合伙人:

姓名________,性别____,年龄________,身份证_______________ 姓名________,性别____,年龄________,身份证________________ 姓名________,性别____,年龄________,身份证________________ 姓名________,性别____,年龄________,身份证________________ 姓名________,性别____,年龄________,身份证________________

2.出资方式及股份分配:

合伙人____________出资计人民币____________元,所占股份_________股。 合伙人____________出资计人民币____________元,所占股份_________股。 合伙人____________出资计人民币____________元,所占股份_________股。 合伙人____________出资计人民币____________元,所占股份_________股。 合伙人____________出资计人民币____________元,所占股份_________股。 3,分红方案:

分红方案,先回现有股东所多投入的现金后,再以陆点叁股(6.3股)为依据,按比例分配,

4. 债务承担:

合伙债务先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的陆点叁股(6.3股)为据,按比例承担。

5, 入伙、退伙,出资的转让; 1.入伙:①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

2.退伙:①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前________月告知其他合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算,不论何种方式出资,均以金钱结算;⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。

3.出资的转让:允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权,如转让合伙人以外的第三人,第三人按入伙对待,否则以退伙对待转让人。 6,合伙负责人及其他合伙人的权利

1.____________为合伙负责人。其权限是:①对外开展业务,订立合同;②对合伙事业进行日常管理;③出售合伙的产品(货物),购进常用货物;④支付合伙债务;

2.其他合伙人的权利:①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

7.禁止行为;

1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。

2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3.禁止合伙人再加入其他合伙。4.禁止合伙人与本合伙签订合同。

5.如合伙人违反上述各条,应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

8. 合伙的终止及终止后的事项;

1.合伙因以下事由之一得终止:②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

2.合伙终止后的事项:①即行推举清算人,并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余,则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物,可作价卖给合伙人或第三人,其价款参与分配;③清算后如有亏损,不论合伙人出资多少,先以合伙共同财产偿还,合伙财产不足清偿的部分,由合伙人按出资比例承担。

9. 纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。

10, 本合同如有未尽事宜,应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

11, 本合同正本一式____份,合伙人各执一份,送____各存一份。

合伙人签名;

合伙人:____________

合伙人:____________

合伙人:____________

合伙人:____________

合伙人:____________

____年____月____日

生意合同(篇2)

甲方:, 身份证号码: ; 住址: 。 乙方:______ __,身份证号码: ; 住址: 。 乙方:_____ ___,身份证号码: ; 住址: 。

甲、乙双方经友好协商,就共同经营灯饰加工的事宜达成如下合伙协议:

第一条:合伙宗旨:

利用合伙人自身具备的资金管理优势和产品需求的优势,经营灯饰加工行业,使合伙人通过合法的手段,创造劳动成果,分享经济利益。

第二条:经营场所位于: ;面积: 平方米:经营项目为灯饰类加工、销售等等。

第三条: 出资额、方式以及期限

1.甲方: 雷灼宏 以现金方式出资,计人民币壹拾万元正(小写:¥100,000.00元),汇入合伙人指定帐户,开户银行: 帐号户名:,帐号 ,占25%股份。

2.乙方_____ 、 _ ______以固定资产方式出资,计人民币叁拾万元正(小写:¥300,000.00元),占75%股份。

3.各合伙人的出资,于20xx年 08月 18 日以前交齐,由合伙负责人统一保管,合伙人有监督和核查权。

4.本合伙出资共计人民币肆拾万元(小写:¥400,000.00元)。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,协议终止按合伙人约定的时间予以返还。

第四条: 工资分配、盈余分配以及债务承担:

1.工资分配:考虑统一管理,合伙人甲方不参与经营管理权,乙方全权管理,但本着共同财产,合法经营、开源节流的宗旨,合伙人不执行工资分配原则,乙方可以按生活需求,共同约定每月提取 元盈余分配款项。

2. 盈余分配:除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润,即合伙创收盈余,将以合伙人出资为依据,甲方同意按约定比例分配,甲方分配20%,乙方分配80%。

3.债务承担:因甲方不参与经营管理权,不承担债务偿还责任;乙方在经营过程充分考虑经营风险,如在合伙经营过程中有债务产生,合伙债务可由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,由乙方承担。

第五条:入伙、退伙、出资的转让:

第一部分:入伙:

1.新合伙人入伙,必须经全体合伙人同意,不得擅自做主。

2.新合伙人须承认本合伙协议, 并共同签署新合伙协议。

3.除入伙协议另有约定外,入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利, 承担同等责任;入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。

第二部分:退伙

1.自愿退伙:

在经营期限内,有下列情形之一时,合伙人可以退伙:

合伙协议经全体合伙人书面同意退伙、发生合伙人难以继续参加合伙企业的法定事由。

合伙人擅自退伙给合伙造成损失的,应当赔偿另外合伙人的全部损失。

2.当然退伙:

当然退伙是指发生了某种客观情况而导致的退伙,合伙人有下列情形之一的`,当然退伙:

死亡或者被依法宣告死亡、被依法宣告为无民事行为能力人、个人丧失偿债能力、被人民法院强制执行在合伙经营中的全部财产份额。以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。

合伙人退伙后,合伙人与退伙人按退伙时的合伙实体的财产状况进行结算。

第六条:合伙负责人及合伙事务执行:

全体合伙人决定,委托乙方为合伙负责人,其权限为:对外开展业务,订立合同;对合伙项目进行全面日常管理;合伙经营的收入、开支只可以合伙经营中支配;订立经营价格、购进常用货物;支付合伙债务。

第七条:合伙人的权利和义务:

1.合伙事务的决定权、监督权和具体的经营活动由合伙人共同决定。甲方自愿不参与经营管理权,但行使监督权,对合伙经营的财务状况等进行监督。

2.合伙人享有合伙利益的分配权。

3.合伙人分配合伙利益按协议的约定进行,合伙经营积累的财产归合 伙人共有。

第八条:禁止行为:

1.除经全体合伙人同意,禁止合伙人以合伙资源进行个人业务活动, 禁止业务获得利益归个人,造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿。

2.合伙人不得从事损害本合伙实体利益的活动。

第九条:其他:

1.凡因与本协议有关的一切争议,合伙人之间共同协商,如协商不成,提交台山仲裁委员会仲裁。

2.经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准。

3.新入伙合同可作为本协议的组成部分。

4.本协议一式贰份,合伙人各执壹份;

5.本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

全体合伙人签章处:

甲方(签章):

乙方(签章):

签约时间: 年 月 日

签约地点:

生意合同(篇3)

甲方: 身份证:

乙方: 身份证:

丙方: 身份证:

就甲、乙、丙三方合伙经营x公司一事,经甲、乙、丙三方充分协商,达成合伙协议如下:

一、合作原则

三方本着风险共担,利益均沾的原则,共同投资,共同经营,共同发展,确保所经营的公司稳步发展。

二、合作期限

初步商定,合作期限为10年。自20xx年x月x日开始,至20xx年x月x日止。

三、投资要求及规模

初步商定,本公司全部出资额为x万元。其中甲方出资x万元,占出资比例的%;乙方出资x万元,占出资比例的x%;丙方出资x万元;占出资比例的x%。

四、出资要求

本协议签字后,即发生法律效力。投资各方必须在本协议签字之日起7天内交齐本协议所约定的出资额。凡逾期交纳出资额的,按预期天数,承担每日千分之一的违约金。

五、利益分配及风险承担

每个日历年终了后,进行财务决算,按盈亏状况和各合伙人的出资比例进行利益分配和亏损负担。

若有盈利,利益分配应当在次年的1月31日之前完成。分得利益者可以将盈利取走,也可以将盈利的部分或全部留在公司作为再投资,公司接受后,应当对该部分新增投资给予计付不低于银行同期贷款利率的利息,或按议定的利率计付利息。

若出现亏损,按投资比例分担亏损。亏损可以按公司的议定原则处理,由以后的赢利弥补;也可以由各合伙人按投资比例所分担的亏损额另行出资,补足亏损额。

六、退伙或转让出资

本协议生效后,合伙人不得退伙。如遇特殊情况,必须退伙時,应取得其他合伙人的同意。若中途有人需转让出资,首先应当在合伙人内部转让出资。其他合伙人不收购转让人的出资额時,可以向合伙人以外的其他人转让出资。

七、重大事项的议定原则

本公司在经营过程中,正常经营時按议定的管理办法处理。若出现正常经营以外的情况或有另外的经营变化或改变经营策略、经营方向時,应当召开全体合伙人会议待通过之后方可实施。

八、合同的终止或解除

本合同履行期满自然解除。

本合同履行过程中,遇有国家政策发生重大变化或自然灾害、战争等导致本合同无法履行時,本合同终止,互相不承担违约责任。

九、违约责任

任何一方如果不能按時足额出资,视为违约,应当承担违约责任。除按本协议第四条约定的利息承担以外,还应赔偿因不能足额及時出资所造成的经营损失。

正常经营过程中,如果有人非法占用合伙资金,视为违约,按本公司正常经营过程中该本分资金所能获得的盈利给予赔偿。

十、未尽事宜,另行协商解决。

甲方:

乙方:

丙方:

日期:

生意合同(篇4)

甲方:__________身份证号:____________________

乙方:__________身份证号:____________________

甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商,就合作经营_______项目、明确合作各方的权利与责任事宜,特订立以下协议条款共同执行。

一、合作方式

甲方出资金人民币_______元,占股_______%;乙方出技术,占股_______%。

二、合作项目

1、项目名称:___________________________________。

2、项目经营范围:___________________________________。

3、项目经营地址:___________________________________。

三、合作时间

合作期限为_______年,自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望,以本协议为基础重新签订协议。

四、合作分工

1、乙方负责该项目技术开发,生产培训,生产监控,产品管理。其他由甲方负责(包括设备投资,物料采购,产品销售,产品配送,财务管理等)。

2、各方保留每月审核该项目财务运营的权力,如对财务收支,损益有疑问,有权提出查证原始单据核对账目。账目可疑且当事人不能提出合理解释的,项目合作各方有权追究当事人的经济法律责任。涉及该项目的支出、收入等一切账目的各项原始收支单据须经各方签字认可,交财务管理员做账。

五、技术、市场保密

合作期内未经项目合作双方同意,任何人不得将技术及客户资料转让,不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益,不得将技术泄密。违反约定的,项目合作方有权没收违约方相关收益,并追究违约方的经济法律责任。

六、收益分配

1、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例按股分成,其中甲方占股权分成_______%,乙方占股权分成_______%。在保证项目正常运作的情况下,每年进行年终分红一次(每年_______月对上一年度红利进行分成)。扩大业务运营如需要提留利润时,必须经过各方认可,且不得超过年度利润总额的_______%。该提留按各方所占股权比例计为各方的股本金投入。

2、考虑到乙方的个人情况,项目每月向乙方支付_______元的薪酬,但该薪酬一半从乙方年终分红中予以扣除,另一半计入项目经营成本内。

3、甲方所出资金的固定资产部分按五年折旧,但流动资金部分不计利息。

4、产品质量问题造成的损失由乙方负责,销售管理不善造成的呆坏账损失由甲方负责。

七、合作保障措施

1、在合作期内,项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目,违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益(具体为:按合作之日起至产生变故时为止的被侵害方应得的收益平均值计算,违约方赔付被侵害方剩余协议期的总收益)。并且必须遵守技术、市场保密条款,两年内不得在当地使用或经营本项目的同类技术内容及客户资源。否则项目合作各方有权追究违约方的一切经济法律责任。

2、在合作期内因战争、灾害、疾病等不可抗力因素导致项目合作解散或合作期满各合作方不再合作,该项目技术内容归双方所有。

3、合作方如有一方违反本协议,则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。

八、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充,补充条款同具本协议法律效力。

九、本协议一式_______份,甲乙双方各执_______份。

甲方:____________日期:_______年_______月_______日

乙方:____________日期:_______年_______月_______日

生意合同(篇5)

甲方:

乙方:

一、组织形式:

合伙人根据《合伙企业法》及其相关规定组建合伙企业。

二、企业名称:

东来顺火锅店普通合伙企业

三、经营场所:

全体合伙人的主要经营场所位于江苏省无锡市崇安寺中山路店

四、合伙的目的和经营范围:

合法经营,共同盈利,创造火锅新时代!

全体合伙人共同从事餐饮业经营活动,经营范围以工商行政管理局核准同意并由营业执照所载明的内容为准。

五、合伙人的姓名和住所:

甲:____________

乙:________

丙:________

丁:________

六、出资和缴付期限

________________

七、利润分配和亏损分担方式

1、为了维持企业的正常运转,按纯利润的10%,提取盈余公积。

2、纯利润的90%,按出资比例分配。

3、亏损时,如果继续运营,则按出资比例承担亏损,如果解散,择清算合伙企业共有财产,仍没有还清债务,则合伙人按出资比例承担连带责任。

4、合伙人在分配方案公布之后,实施之前,可对分配方案和帐目进行审核,任何人对分配方案持有异议,应由合伙人全体会议讨论裁决。

八、合伙事务的执行

1、合伙事务由全体合伙人共同参与。若有争议,依半数以上的主导意见决定。合伙人无论出资数额大小,每人对合伙事务仅有一票表决权。

2、丁委托甲乙丙管理企业的日常经营,管理执行过程中的一切事务;丁亦可提出经营方案,制定经营计划,交全体合伙人会议讨论通过。

3、甲负责制定火锅店的营销策略;乙负责大堂事务,包括采购和解决纠纷等日常事务;丙负责研发迎合广大消费者口味的火锅底料;四人可共同讨论火锅店的一切事务。

4、在合伙事务范围内,每一合伙人(或合伙负责人)都可以代表全体合伙人对外开展业务,每一合伙人(或合伙负责人)在经营业务范围内的活动由全体合伙人负责。

九、入伙与退伙

1、入伙

(1)接纳新的合伙人须由本协议当事人一致同意,并依法订立书面入伙协议。

(2)入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。

2、退伙合伙人在本协议存续期间不得声明退伙,但出现下列情形除外:

(1)合伙人死亡、精神错乱、破产之后,其他合伙人不愿维持合伙关系;

(2)合伙经营连续在15月内出现亏损;

(3)一半以上的`合伙人在表决中对合伙经营投不信任票。

(4)全体合伙人一致同意退伙

(5)或者用下列规定:合伙人可以声明退伙,但在退伙前一个月应以书面形式向其他合伙人转达退伙意向。

3、退伙时按协议进行清算

十、争议解决办法

1、全体合伙人内部协商裁定,拥有一票否决权2、协商不一致时,经过全体合伙人同意,可以退伙

十一、合伙企业的解散与清算当出现如下情况时解散:

(1)提前达到本协议预期的目的;

(2)某一合伙人死亡、精神错乱、破产之后,其他合伙人不愿维持合伙关系;

(3)全体合伙人一致同意提前终止。清算:

(1)按出资比例清偿合伙债务;

(2)结清未付工资;

(3)返还出资;

(4)分配盈余。

十二、合伙人的权利和义务

(一)合伙人的权利:

1.合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由合伙人共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权;

2.合伙人享有合伙利益的分配权;

3.合伙人分配合伙利益应以出资额比例或者按合同的约定进行,合伙经营积累的财产归合伙人共有;

(二)合伙人的义务:

1.按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;

2.分担合伙的经营损失的债务;

3.为合伙债务承担连带责任。

十三、违约责任

1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成的损失按实际损失进行赔偿;

2.禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务,否则造成企业的损失由该合伙人自行承担;

3.合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

本协议合伙人签名:_________________________________________

日期:____年____月____日

生意合同(篇6)

甲方:__________________

乙方:__________________

丙方:__________________

就甲、乙、丙三方合伙经营______公司一事,经甲、乙、丙三方充分协商,达成合伙协议如下:

一、合作原则

三方本着风险共担,利益均沾的原则,共同投资,共同经营,共同发展,确保所经营的公司稳步发展。

二、合作期限

初步商定,合作期限为______年。自______年______月______日开始,至______年______月______日止。

三、投资要求及规模

初步商定,本公司全部出资额为______万元。其中甲方出资______万元,占出资比例的______%;乙方出资______万元,占出资比例的______%;丙方出资______万元;占出资比例的______%.

四、出资要求

本协议签字后,即发生法律效力。投资各方必须在本协议签字之日起7天内交齐本协议所约定的出资额。凡逾期交纳出资额的,按预期天数,承担每日千分之一的违约金。

五、利益分配及风险承担

1、每个日历年终了后,进行财务决算,按盈亏状况和各合伙人的出资比例进行利益分配和亏损负担。

2、若有盈利,利益分配应当在次年的______月______日之前完成。分得利益者可以将盈利取走,也可以将盈利的部分或全部留在公司作为再投资,公司接受后,应当对该部分新增投资给予计付不低于银行同期贷款利率的利息,或按议定的利率计付利息。

3、若出现亏损,按投资比例分担亏损。亏损可以按公司的议定原则处理,由以后的赢利弥补;也可以由各合伙人按投资比例所分担的亏损额另行出资,补足亏损额。

六、退伙或转让出资

本协议生效后,合伙人不得退伙。如遇特殊情况,必须退伙时,应取得其他合伙人的同意。若中途有人需转让出资,首先应当在合伙人内部转让出资。其他合伙人不收购转让人的出资额时,可以向合伙人以外的其他人转让出资。

七、重大事项的议定原则

本公司在经营过程中,正常经营时按议定的管理办法处理。若出现正常经营以外的情况或有另外的经营变化或改变经营策略、经营方向时,应当召开全体合伙人会议待通过之后方可实施。

八、合同的终止或解除

本合同履行期满自然解除。本合同履行过程中,遇有国家政策发生重大变化或自然灾害、战争等导致本合同无法履行时,本合同终止,互相不承担违约责任。

九、违约责任

任何一方如果不能按时足额出资,视为违约,应当承担违约责任。除按本协议第四条约定的利息承担以外,还应赔偿因不能足额及时出资所造成的经营损失。

正常经营过程中,如果有人非法占用合伙资金,视为违约,按本公司正常经营过程中该本分资金所能获得的盈利给予赔偿。

十、未尽事宜,另行协商解决

甲方:__________________

乙方:__________________

丙方:__________________

______年______月______日

生意合同(篇7)

甲方:__________

乙方:__________

第一条甲方委托乙方完成35kv东线终端塔至__________塔的0.63公里线路、10kv茶园线(0.3公里架空绝缘线路、3个10kv电缆分接箱、1.37公里10kv电力电缆接入____________________。

第二条委托期限为五年,委托期限届满后,双方可以继续协商续签委托。从_______________________________。

第三条在本协议有效期内,甲方不向乙方收取任何资产使用费,同时,甲方不支付任何运营、维护及相关管理费。

第四条在委托期内,乙方应根据甲方提出的质量技术原则和行业标准,对委托的电力资产进行运行维护、故障排除、检修、相关行业拓展、安装和检修,发生的费用由乙方自行承担。乙方应保证所委托的运维设备的安全运行,并承担因运维不良而导致的一切安全责任。

甲方负责资产的监管和技术改造,技术改造发生的费用由甲方自行承担。当委托电力资产发生变化(如接线方式、增容、减容等)时。),乙方必须报甲方批准后方可开展工作。否则,乙方必须承担由此产生的一切后果。

第五条豁免条件。经有关部门鉴定,委托财产在委托期间如因不可抗力造成损坏或丢失,乙方不负责修复或赔偿,但应及时向甲方说明情况,必要时取得有关主管部门的证明。

第六条争议解决方式。因履行本协议而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的,任何一方均可向仲裁委员会申请调解或仲裁,或向人民法院提起诉讼。

第七条委托期限届满前十五日内,双方愿意延长委托期限的,应当重新签订协议。

本协议未尽事宜,由双方共同协商,根据国家有关法律法规的规定作出补充规定,补充规定与本协议具有同等效力。

本协议一式两份,双方各执一份。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

授权代理人(签名):__________授权代理人(签名)__________

设计合同七篇


当今社会,大众的法治观念和法治意识不断增强,合同,可以说是在交易与合作的往来中最必不可少的道具。依法签订的合同是受法律保护的,对当事人具有一定的法律约束力,你知道正规的合同应该怎么写去写吗?感谢您的光临欢迎参阅本文。

设计合同 篇1

甲方:___________

乙方:___________

经甲、乙双方协商,就甲方委托乙方进行网站建设达成共识,双方理解并认可本协议的所有内容,同意承担相应的责任和义务,忠实履行本协议。其内容如下:

第一条、甲方权力和义务

协调、验收,有问题双方及时沟通。

由甲方提供。

3、甲方应从协议签署之日起,按本协议中所规定的费用和付款方式支付给乙方相应的费用。

4、甲方网站内容应符合中国现行法律,不得要求乙方设计开发违反国家法律的内容,甲方对上述操作所引起的后果以及产生的影响承担全部责任。

版权。

文件源码,不得复制、传播、出售程序和源码等。

第二条、乙方权力和义务

程序开发、调试、功能性测试、安全性测试。

2、乙方在技术上保证网站程序顺利完成并稳定运行。

栏目及方案完成网站程序设计开发工作,并及时如实向甲方通报开发设计进度。

栏目和内容需要进行修改,经双方协商,再对内容进行修改,其费用另行支付;修改范围超过总页面数量的30%,超过费用按页面单价计算。

图片资料、效果图、方案和所知的商业秘密进行保密,不得透露提供给第三方。

6、乙方开发的网站源码只提供给甲方使用,乙方不得提供给第三方。

声誉的行为。

管理帐号等相关信息。

乙方交付网站成品后,乙方不负责后期网站维护及资料更新,如甲方需要乙方负责后期网站维护及资料更新,具体费用另计。

第三条开发设计进度和费用结算

1、乙方保证甲方网站总计

2、总开发周期

3、自协议签署之日起,甲方预付乙方网站开发总费用的50%即做为网站开发定金,乙方收到订金后投入开发设计工作,设计完成经甲方验收合格后,七天内付给乙方总费用的50%即;

4、乙方设计完成后,随即报请甲方验收,甲方在三个工作日内检查完毕,有问题乙方做出程序的相应调整。

第四条违约责任

1、在协议有效期内,所依据的客观情况发生重大变化或因不可抗力而造成一方不能履行协议规定的责任和义务,不视为违约,可以变更本协议相关内容或者终止协议的履行。

2、甲方应按照协议规定及时向乙方支付相应的网站开发费用,逾期不支付,应每日向乙方支付过期所涉及费用1%的违约金,最高违约金额为所涉及费用的总金额。付款延迟十个工作日以上,乙方有权终止协议,由此造成的损失由甲方承担。

3、乙方应保证按照协议规定的条款将频道栏目程序交付甲方使用,若因乙方原因在协议规定时间内没有完成,造成时间延误,应给予甲方所涉及频道费用1%/日违约金,最高违约金为所涉及频道费用总金额。

4、任何一方违约,另一方均有权解除本协议;任何一方欲解除本协议,应提前通知对方;甲方提前解除协议的,无权要求乙方返还已支付的费用,并付清应给乙方的费用;乙方无故解除协议的,全额退还甲方已支付费用,本协议其他条款对协议的解除另有条款的,从其条款。

5、如果本协议任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施,本协议的其他所有条款将继续有效。在此情况下,双方将以有效的条款替换该条款,且该有效条款应尽可能接近原条款和本协议相应的精神和宗旨。

修改的内容过多,造成不能按期完成设计工作,不视为乙方违约,同时要支付给乙方由此产生的费用,整个设计周期相应延长,具体费用另行协商。

第五条协议有效期

协议有效自20____年_____月_____日到20____年_____月_____日止

第六条其它

1、本协议共三页,一式两份,附件_____份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

人民法院起诉。

3、如有未尽事宜,双方可签署补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

4、本协议经双方授权代表签字并盖章,自签订日起生效。

甲方:___________乙方:___________

设计合同 篇2

发包人:

设计人:

发包人委托设计人承担 工程设计,工程地点为 ,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订:

《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的名称、规模及设计内容如下:

2. 1工程名称:

2. 2项目规模:(见下表)

上表中数量仅为初步估算,最终双方以实际设计数量为准。

2. 3设计内容:

控制性详细规划及其他相关资料,结合交通工程设计理念,对片区骨架路网进行分析梳理,论证控规路网中各等级道路的定位及规模是否合理;

用地性质及片区地形,综合分析道路平纵横等指标,以及与周边开发地块的关系,同时对重要交通节点进行分析论证;

道路红线内绿化及道路设施的方案设计工作、初步设计工作与现场测量及地勘工作;

2. 3. 4 完成片区 等道路及桥梁施工图设计工作;

桥梁两侧的场地情况进行分析。对可能出现地质灾害的路段做挡墙、支护设计(或采取其他有效的方式)以确保所设计道路、桥梁的安全;

与其他相关专业设计的配合和后期施工服务工作(后期服务应至工程施工完毕后保修期为止);

通信管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线等)的空间位置,做好管线综合设计,提供管线综合断面图和总平面图;根据区域总体规划布局和地块标高,做好各工程管线接口预埋设计,以供后期开发片区管网与道路管网的衔接,避免二次开挖;并提供道路景观配合,为道路景观设计提供相关支持;

2. 3. 8 合理调整控规中道路竖向规划,做到土方平衡;

桥梁、雨水、污水、照明、电力排管、通信排管、交通设施、管综、施工图预算(含工程量清单及预算价编制;预算价定义:以现行计价规范计算的工程造价下浮 * %作为预算价)。

第三条 设计依据:

3.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

3.2发包人提交的的基础资料

3.3设计人采用的主要技术标准是:

3. 3. 1 按国家及地方现行的技术规范标准执行 ;

3. 3. 2 按城市勘察设计规范标准执行

3. 3. 3 按现行定额标准执行

第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

4. 1 上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书;

4. 2 规划方案设计文件及有关资料;

4. 3 符合设计要求的 1:500 地形测量图(光盘一份);

4. 4符合设计要求的现状及前期规划综合管网资料,道路规划资料;

4. 5经双方商定,发包人向设计人提供的上述文件资料,应对资料的可靠性负责。

研究包发包人提供的资料和文件,若有任何问题及疑问应接收后三日内提出。

第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:

图纸),并提供相应电子文档一份;

图纸、初设概算),并提供相应电子文档一份;

5. 3 施工图设计:取得初设批复后40个日历天内完成,光盘内容需包含纸质文件的全部内容并与纸质文件内容完全一致,提交施工图设计成果根据当地报批需要,不少于10套,并附设计成果电子文档光盘一份。

成果的内容应符合规范和设计要求,勘察资料、成果应提供完整文本和图件不少于15套,并附包括全部资料电子文档的光盘一份。(测量选用的基准点及坐标高程系统应与甲方提供的1:500地形图一致)。

5. 5 以上设计人向发包人提交的设计成果均需达到国标要求的设计深度并满足当地报批要求。

第六条 费用及支付方式

建设部《工程勘察设计收费标准》的四折进行计费。

6. 2本合同的勘察设计费总额暂定为¥ 万(大写:人民币 元整)。 上述费用为估算金额,实际勘察设计费用以最终核定的.施工图预算文件为结算依据。

6. 3勘察设计费支付进度详见下表:

6. 4 上述勘察设计费等均为含税金额;

6. 5发包人向设计人支付各阶段款项前,设计人应向发包人提供等额正规发票。

第七条 双方责任

7.1 发包人责任:

正确性及时限负责。

设计方案、文件、图纸资料、数据、计算机软件和专利技术。

设计意见交流等事宜。如有变更发包人应及时以书面形式通知设计人。

7.2 设计人责任:

标准规程及发包人提出的设计要求进行设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

7.2.2 设计合理使用年限:执行国家相关规定。

进度及份数向发包人交付资料及文件。

转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

7.2.5设计人交付设计资料后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做无偿的调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底,处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.6在正式提交阶段设计成果前根据发包人要求所进行的所有调整,其 费用均已包括在本阶段设计收费中,设计人无权要求发包人增付设计费。

7.2.7 因设计人原因造成各专业图纸错漏碰缺等矛盾之处,设计人应及 时纠正。

7.2.8 所有设计变更(含发包人提出)均应及时列入图纸目录。

7.2.9 设计人指派 为联络人,负责就该项目不同设计阶段与发包人进行交流及解决相关技术问题。联络人如有变更设计人应及时以书面形式通知发包人。

7.2.10 设计人在勘察测量时应通知发包人,勘察测量的数据应经过发包人认可才有效,否则不作为结算依据。

第八条 违约责任

8.1 发包人应按本合同第六条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

8.2 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,损失严重的根据损失程度和设计人责任大小向发包人偿付赔偿金,赔偿金金额以不超过设计费总额为准。

8.3 由于设计人的原因,延误了按本合同第五条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收项目应收设计费的千分之二。逾期达 30 日以上,发包人有权单方面解除合同,拒付合同款,并有权要求设计人赔偿由此给发包人造成的损失。

8.4 合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

8.5 由于设计人泄露发包人的商业秘密所造成的损失,设计人应负责赔偿。

8.6 如设计人提交的设计方案及设计图纸未能通过发包人的审核,设计人应负责无偿修改至通过发包人审核为止,并承担由此给发包人造成的损失。

8.7凡属设计人设计范畴内的设计内容,设计人均有义务及时到现场服务解决。所有现场工程问题的有效回复为两天,逾期不予回复,将按合同总金额的万分之五/次给予罚款。

第九条 其他

9.1发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

9.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

9.3设计人在履行本合同过程中取得的知识产权属于发包人。

9.4本合同壹式陆份,双方各执叁份,均具同等法律效力。

9.5本合同经双方签章后生效;其中发包人须同时加盖公司合同专用章及法定代表人私人印鉴,否则本合同不生效。

传真、会议纪要等,均为本合同有效组成部分。

9.7本合同在履行期间发生争议,双方当事人应及时协商解决。协商不成时,双方同意向 工程所在地 人民法院起诉。

信函等文件的收件地址均以本合同所载之单位地址为准,一方的通讯地址如有变更,应以书面方式通知另一方,否则,另一方按本合同所载地址发出通知、信函等文件均视为已实际送达。

9.9其他约定事项:

9.9.1 设计人负有准确及时完成现场服务的责任,应指派专门的路桥设计工程师或项目负责人负责本项目,道路施工期间,设计人应派专人长期驻施工现场协助发包人解决问题直至问题得以解决,双方不再另行签订技术咨询服务合同也不加收费用。

9.9.2 在施工全阶段,设计人相关人员应到现场参加每周的工程协调例会,并于会后48小时内完成图纸及施工说明的修改,及时交付发包人。

聘请的顾问人员、印刷打印、通讯、差旅费用、设计人及其设计人所有人员应缴纳的税费等类似所有在设计人执行本合同所述的服务中发生的费用。除本合同另有约定外,发包人无义务再向设计人支付任何款项。

9. 9. 4后附设计团队及技术支持人员名单。非不可抗力及发包人同意,项目设计负责人不得更换且设计汇报须由项目设计负责人亲自参加。非主要设计人员变更的,乙方应在变更后即时书面通知甲方。

发包人: 设计人:

法定代表人: 法定代表人:

单位地址: 单位地址:

邮政编码: 邮政编码:

电话: 电话:

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

日期: 日期:

设计合同 篇3

甲方(委托方):____________

法定代表(负责)人:____________

营业执照注册号:____________

住所:____________

乙方(设计方):____________

法定代表(负责)人:____________

营业执照注册号:____________

住所:____________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的施工图设计任务书,甲乙双方经充分协商,就甲方委托的施工图设计事宜,达成如下协议。

一、工程项目概况

1、工程项目名称:____________。

2、工程建设地点:________________________。

3、工程设计规模:____________________________________。

投资:____________。

二、设计内容、范围、技术标准

1、设计内容:____________。

2、设计范围:____________。

3、技术标准:____________

(;

(;

(3)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》____________

(4)《城镇燃气室内工程施工及验收规范》_____________

(5)《油田长输管道工程施工及验收规范》_____________

(工业管道焊接工程施工及验收规范》_____________

(;

(;

(9)其它:现行有关设计规范。

三、设计费及支付

:_____________

计取;工业、商业用户及居民庭院燃气管网按照工程造价的_____________%计取。

3、支付:

(1)本合同生效后,由甲方下达“燃气工程设计委托书”,乙方组织人员进行设计,乙方按照双方规定时间提交第一套设计图纸后十日内,甲方支付给乙方燃气工程设计委托书总工程量_____________%设计费;

(2)单项工程竣工验收合格后十五日内支付该单项工程设计费的_____________%,如工程在一年内不能竣工,甲方应在最终版图纸完成满一年后_____________日内付概算余款。

安全性、准确性负责。银行账户如下:

收款人:_____________。

开户行:_____________。

账号:_____________。

四、双方的权利与义务

(一)甲方

1、要求乙方选派合格的设计人员进行施工图设计。

2、要求乙方按合同约定提供合格的施工图文件。

规范和约定要求的设计文件限期整改;不得要求乙方违反国家法律、法规和有关工程设计规范、标准进行设计。

,并对所提交资料及文件的完整性、正确性及时效性负责。

5、组织本施工图设计的会审,根据评审结论要求乙方进行完善补充。

6、负责组织设计部门与设备商之间设计条件对接会。

7、为方便乙方顺利完成工作提供必要的工作条件和安全环境。

(二)乙方

规范、规程、定额进行工程设计,严格审核设计文件,并按约定的进度、质量交付设计文件。

2、按照设计任务书所规定的内容和深度进行设计,不得随意更改设计内容和另立项目重复收费。

3、不得超越设计资质证书规定的等级和业务范围承接业务。

协调会议以及工程验收工作,并及时完善和优化设计方案。

5、根据甲方要求委派现场设计代表进行设计交底,配合施工,解决施工过程中有关设计问题。

施工单位、监理单位提出的工程设计文件中存在的问题,应及时提出处理意见或解决方案。

专用设备和工艺生产线外,乙方在设计文件中不得指定生产厂、供应商。

提高能效的设计方案。

9、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

未经甲方书面同意,不得擅自将合同项下的设计业务转委托。

五、设计变更

出图和办理相关手续。因变更造成乙方设计文件交付日期延误的,交付期相应顺延,需返工修改设计的,甲方应按乙方实际工作量支付返工费。

(规模、标准、条件;

(2)提交的基础资料错误并作较大修改;

2、乙方因下列原因可以进行设计变更,因变更增加的设计费用由乙方承担。

(规范和约定要求的;

(错误、设计深度不够。

(3)在设计任务书范围内,由于乙方原因导致需优化设计方案。

3、因一方原因造成设计变更的,变更方应提出设计变更书面申请,甲方对设计变更申请及理由进行审查批准。

六、保密

信息及相关工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露;

重复使用。不得擅自向第三方扩散、转让。

七、合同变更、解除

1、合同经双方协商一致,可以变更或解除。变更或解除协议应采用书面形式。

2、出现下列情形之一的,一方可以解除合同,但应向对方发出书面解除通知。合同的解除不影响各方解除合同前依法享有的权利和承担的义务:

(1)给甲方造成损失拒不赔偿的;

(2)对甲方提出的合理要求拒不履行的;

(3)擅自将合同项下的设计业务转委托;

(4)其它:

八、违约责任

1、甲方未按期提供有关基础资料,致使乙方无法进行设计的,设计文件交付日期相应顺延。

2、甲方无正当理由逾期支付设计费,每逾期一日,按银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

错误等原因使工程出现质量问题,给甲方或第三人造成损失的,由乙方承担责任。乙方除免收受损失部分的设计费外,应赔偿甲方或第三方因此遭受的损失。

采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

九、争议的解决办法

1、在本合同履行过程中发生争议时,甲乙双方应及时协商解决。

种方式解决:

(申请仲裁,适用该仲裁机构的仲裁规则,仲裁地点在_____________;

(2)依法向人民法院提起诉讼。

十、其它

后生效。

2、本合同一式陆份,甲方执四份,乙方执两份,各份合同具有同等效力。

3、合同附件及补充协议是合同组成部分,具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致,以本文为准;如补充协议与本文不一致,以补充协议为准。

4、甲方下达的“燃气工程设计委托书”为本合同附件。

5、其它:_____________。

(以下无正文)

甲方:(盖章)_____________

法定代表人:_____________

授权代表:(签字)_____________

签订日期:_____________年_____________月_____________日

住所地:_____________

联系电话/传真:_____________

邮政编码:_____________

开户行:_____________

账号:_____________

乙方:(盖章)_____________

法定代表人:_____________

授权代表:(签字)_____________

签订日期:_____________年_____________月_____________日

住所地:_____________

联系电话/传真:_____________

邮政编码:_____________

开户行:_____________

帐号:_____________

设计合同 篇4

甲方:__________________

乙方:__________________

依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定,乙方接受甲方的委托,就委托设计事项,双方经协商一致,签订本合同,信守执行:

一、委托事项

_____________________________

二、付款方式

1、甲方需在合同签订之时支付总费用的40%,即______元(人民币)给乙方,乙方收到甲方的款项后开始设计。

2、乙方提供完整的设计稿,甲方确认后,应当即付清总费用的全部余款。

三、设计时间

1、乙方需在______个工作日内提供比较完整的设计稿。

2、乙方需在______年______月______日完成甲方公司委托的设计工作(由甲方原因耽误的时间,完稿时间应顺延)。

四、双方的责任与义务

1、乙方应按甲方要求按质按量按时完成相关设计工作。

2、甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作,并根据乙方需要提供相关资料。由于甲方提供所需资料延误时间造成的后果,由甲方承担。

内容改动而造成的设计结构改动,甲方须另行支付相应的设计改动费用。

4、乙方收到甲方的完整设计资料后进行部分小样设计以方便甲方确定风格,风格确定后乙方开始进行初稿设计。

5、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见,初稿甲方可提出一次结构上的修改,初稿确定后的结构修改,甲方须另行支付相应费用。

6、因甲方修改,延误时间造成的后果,由甲方承担。

文责所引发的法律责任,经济纠纷由甲方承担。

8、设计项目期间乙方于甲方品牌之中,不得以乙方身份单独与客户签订任何形式的合作协议。

五、知识产权约定

1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后,乙方可将作品著作权转让给甲方。

2、甲方在未付清所有委托设计费用之前,乙方设计的作品著作权归乙方,甲方对该作品不享有任何权利。

3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权,乙方有权追究其法律责任。

六、违约责任

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同,其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的,应当支付全额的设计费用。

2、乙方如无正当理由提前终止合同,所收取的费用应当全部退回给甲方。

七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷,应当友好协商解决,协商不成的,甲乙双方任何一方均可向______仲裁委员会提请仲裁解决。

八、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,双方各持对方签字(盖章)合同一份,具有同等的法律效力。

九、本合同如有未尽事宜,由甲乙双方共同讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

甲方:____________

日期:____________

乙方:____________

日期:____________

设计合同 篇5

委托方:__________________(以下简称甲方)

设计方:__________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程地点:__________________

2. 建筑面积:__________________

3. 使用性质:__________________

4. 房屋结构:__________________

二、设计程序

阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算、)m

剖面图等、

现甲方要求绘制部位效果图张,总计______元、

否则应为无效,乙方不对所有施工图负责、

三、双方责任

一甲方责任:

如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负、

8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收

和确认、

二乙方责任:

由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费、

四、其它

若业主需要应另行委托设计、

若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任、甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关、

协商不成的,可诉请____________人民法院解决、

甲方(签字盖章):________________乙方(盖章):________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日

设计合同 篇6

甲方:_______________

乙方:_______________

甲方__________与乙方__________原于相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:

一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表1完成工程量清单。

二、经双方对上述费用进行核算统计,截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元,该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他费用要求。

三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元),详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。

四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。

五、合同解除后,乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滞留,否则应承担拖延费10000元/日。

六、本协议由双方签字盖章后生效,协议协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:____________

乙方:____________

20xx年__________月__________日

设计合同 篇7

发包人:_____(以下简称甲方)

设计人:_____(以下简称乙方)

发包人委托设计人承担_工程设计,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订依据

《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段

项目名称:项目规模:

设计阶段:设计分为初步设计(包括各单体方案设计)和施工图设计两个阶段。设计内容:

第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:发包人提供现状图纸及其他相关资料

第四条设计人应向发包人交付的设计文件、份数及完成时间

第五条根据国家物价局、建设部[1992]价费字375号文件所规定的工程设计收费标准,一般园林工程设计收费,按工程概算的4.5-6%,根据本工程的实际复杂情况双方商定,本合同的'设计费取费,计(大写):,小写:。设计费支付进度详见下表。

第六条双方责任

6.1发包人责任:

正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,需承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。

6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备,费用设计人自理。

设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任:

标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2设计人需向提供2-3个设计方案供发包人参考,待发包人确认设计方案后,方可进行设计。

6.2.3设计合理使用年限为三年。

进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底,并参加涉及设计的相关会议及参加竣工验收。

6.2.6在设计和施工过程中,对设计方案进行局部修改或相应调整等情况设计人不再另行收取服务费。

工程质量问题等相关方面的损失,由设计人赔付。

转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

6.2.9由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

第七条违约责任:

7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

7.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人加倍支付赔偿金。

7.3由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

第八条其他

8.1在各阶段设计人所提供的各种图纸,蓝图份数以邯郸市相关部门报建要求份数为准,应满足各报建相关部门的要求和需要。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。

建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.6本设计合同无预付款及订金。

8.7本合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决,协商不成时,可向设计人所在地人民法院起诉。

8.8本合同一式伍份,发包人叁份,设计人贰份。

8.8本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.9本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

共同合同七篇


不要订微不足道的计划,因为它没有使人热血沸腾的魅力。为了更好的迎接下一阶段的工作,制定一份工作方案是非常关键的。制定方案可以回顾工作中的不足,你正在尝试写方案吗?小编特别整理来自网络的共同合同七篇,在此提醒你收藏本页,以方便阅读!

共同合同(篇1)

共同开发合同范本一

合同编号:

合作开发项目:

甲方:

法定代表人:

法定地址:

邮政编码:

联系电话:

乙方:

法定代表人:

法定地址:

邮政编码:

联系电话:

序文鉴于甲方需要就__________技术项目与乙方进行合作研究开发;鉴于乙方愿意与甲方合作研究开发__________技术项目;根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及其他相关法律法规的规定,双方经友好协商,同意就以下条款订立本合同,共同信守执行。

正文

第一条 项目名称

1.1 本合同的合作开发项目名称为:(本合同所涉及到的技术标的项目的名称)

1.2 技术合同的项目名称应使用简明、准确的词句和语言反映出合同的技术特征和法律特征,并且项目名称一定要与内容相一致,尽量使用规范化的表述,如关于__________技术的合作开发合同。

第二条 标的技术的内容、范围和要求

2.1 本合同的标的技术为:(甲乙双方共同合作研究开发所要完成的技术成果)

2.2 本合同的标的技术是订立合同时甲乙双方尚未掌握的、经过双方创造性劳动所获得的一套完整的技术方案,该技术成果应当具有创造性和新颖性。

2.3 甲乙双方应保证该技术成果具有创造性,即订立合同时该技术成果并不存在,而是经过双方创造性劳动,探索前人或他人未知领域中的发明创造项目,这种发明创造的项目,可以是世界上的新项目,也可以是国内首创的新项目,还可以是地区或行业中的新项目。

2.4 甲乙双方应保证该技术成果具有新颖性,即该技术成果不是现有技术,没有被他人公开,为公众所知晓。

2.5 甲乙双方应明确本合同开发技术项目的技术领域、说明成果工业化开发程度,比如是属于小试、中试等阶段性成果,还是可以直接投入生产使用的工业化成果;是属于科技理论,还是有关产品技术、工艺技术等。

2.6 甲乙双方应约定标的技术的形式,是属于以技术报告、文件为载体的书面技术设计、资料,还是以产品、材料、生产线等实物形态为载体的技术成果。

2.7 本合同的标的技术应达到如下技术水平和具体指标:(载明本合同标的技术所应达到的科技水平及衡量和评定的主要技术指标和经济指标等。)

第三条 研究开发计划

3.1 甲乙双方应友好协调,共同拟定一个比较周密、合理的研究开发计划,包括实施研究开发工作的总体计划、年度计划、季度计划等,明确约定每一阶段所要解决的技术问题、完成的研究内容、达到的目标以及完成的期限等内容。

3.2 甲乙双方拟定的研究开发计划应包括如下主要内容:

(1)与本合同标的技术有关的国内外技术现状、发展趋势以及该领域国内外专利申请和授权情况;

(2)现有的技术基础和条件以及目前存在的主要问题;

(3)研究开发本项目的主要任务;

(4)研究开发本项目的攻关目标和内容;

(5)研究开发本项目应达到的技术水平,经济效益和社会效益;

(6)研究开发本项目的试验方法、技术路线和开发进度计划等。

3.3 甲乙双方应在本合同生效后两个月内完成研究开发计划的拟定工作。

3.4 甲乙双方应按照共同拟定的研究开发计划,按期完成合作开发技术成果。

3.5 合同一方未按研究开发计划实施其承担的研究开发工作的,另一方有权督促其实施计划并采取补救措施。

第四条 合作研究开发项目的投资

4.1 甲乙双方应约定以各自的资金、设备、材料、场地、试验条件、技术情报资料、专利权、非专利技术成果等方式对合作研究开发项目进行投资。

4.2 甲乙双方应约定各自在合作研究开发项目中的投资比例。

4.3 甲乙双方约定以实物或技术投资的,应当折算成相应的金额。在技术投资折价时,要防止以次充好,以免作价过高。

4.4 甲乙双方约定以技术投资的,应当确保用来投资的技术没有产权纠纷,如发生产权纠纷,应由提供技术投资的一方承担责任。

4.5 甲方按约定以如下资金、实物、场地或技术进行投资:

(1)甲方投资于合作研究开发项目的金额为:__________万元人民币。

(2)甲方投资于合作研究开发项目的实物为:(写明甲方用来投资的设备、材料等实物的名称以及相应折价的金额)

(3)甲方投资于合作研究开发项目的场地为:(写明甲方用来投资的场地的位置、面积、条件等,以及折价的金额)

(4)甲方投资于合作研究开发项目的技术为:(写明甲方用来投资的技术名称、内容等,涉及专利技术的,应具体标明该专利技术的专利申请日、申请号、专利号、专利权人、专利权的有效期限、实施许可的情况、以及折价的金额)

(5)甲方的上述投资经折价后总金额为:__________万元人民币。

4.6 乙方按约定以如下资金、实物、场地或技术进行投资:

(1)乙方投资于合作研究开发项目的金额为:__________万元人民币。

(2)乙方投资于合作研究开发项目的实物为:(写明乙方用来投资的设备、材料等实物的名称以及相应折价的金额)

(3)乙方投资于合作研究开发项目的场地为:(写明乙方用来投资的场地的位置、面积、条件等,以及折价的金额)

(4)乙方投资于合作研究开发项目的技术为:(写明乙方用来投资的技术名称、内容等,涉及专利技术的,应具体标明该专利技术的专利申请日、申请号、专利号、专利权人、专利权的有效期限、实施许可的情况,以及折价的金额)

(5)乙方的上述投资经折价后总金额为:__________万元人民币。

4.7 甲乙双方可以约定各自投资的方式和期限,可以是一次投资,也可以是分期投资;一次投资的,应约定投资期限最迟不得超过本合同生效后__________个月。分期投资的,应具体约定每期投资的最迟期限。

第五条 合作研究开发投资购置的设备、器材、资料的财产权属

5.1 甲乙双方应约定使用合作研究开发投资资金购买如下研究开发所必需的设备、器材和技术资料:(购买研究开发设备、器材和技术资料的清单)

5.2 甲乙双方约定购买的如下设备、器材和技术资料归甲方所有:(约定归甲方所有的设备、器材和技术资料清单)

5.3 甲乙双方约定购买的如下设备、器材和技术资料归乙方所有:(约定归乙方所有的设备、器材和技术资料清单)

第六条 履行期限、地点和方式

6.1 甲乙双方约定合作开发合同各自的履行期限为:(合同履行之日起至合同履行完毕的时间)

6.2 甲乙双方约定合作开发合同各自的履行地点为甲方(或乙方)所在地,或者双方约定的其他地点。

6.3 甲乙双方约定合作开发合同各自的履行方式为:(如新材料、新产品、新工艺的研制、开发;样品、样机的试制;成套技术设备的试制、生产等各种方式)

第七条 技术情报和资料的保密

7.1 合作开发合同的内容如涉及国家安全和重大利益需要保密的,双方应在合同中载明国家秘密事项的范围、密级和保密期限以及双方承担保密义务的责任。

7.2 双方根据订立的合作开发合同所涉及技术的进步程度、生命周期以及其在竞争中的优势等因素,商定技术情报、资料、数据、信息和其他技术秘密的保密范围、时间以及双方应承担的责任。

7.3 双方约定不论本合同是否变更、解除或终止,合同的保密条款不受其限制而继续有效,双方均应继续承担保密条款约定的保密义务。

第八条 风险责任的承担

8.1 甲乙双方约定共同对合作研究开发项目承担风险责任。但甲乙双方应对各自承担的研究开发工作承担风险责任。

8.2 双方约定甲方应对如下研究开发工作承担风险责任:(写明甲方承担风险责任的范围等)

8.3 双方约定乙方应对如下研究开发工作承担风险责任:(写明乙方承担风险责任的范围等)

8.4 双方约定以下风险责任由甲乙双方共同承担:(写明由甲乙双方共同承担风险责任的范围等)

8.5 任何一方发现可能导致合作研究开发失败或者部分失败的情况时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失;一方没有及时通知另_____方并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担责任。

8.6 甲乙双方对合同风险责任约定不明的,应当本着友好、协商的原则合理承担各自的风险责任。

第九条 技术成果的归属和分享

9.1 甲乙双方合作开发完成的发明创造,除双方另有约定的以外,申请专利的权利属于合作开发的双方共有。

9.2 合作开发一方转让其共有的专利申请权的,另一方享有以同等条件优先受让的权利。

9.3 合作开发一方声明放弃其共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请。申请人取得专利权的,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。

9.4 合作开发一方不同意申请专利的,另一方不得申请专利。

9.5 合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及利益的分配办法,由双方约定。没有约定或者约定不明确的,双方均有使用的转让的权利。

9.6 合作开发完成的技术成果的精神权利,如身份权、依法取得荣誉称号、奖章、奖励证书和奖金等荣誉权归双方共有。

9.7 合作开发双方实施许可、转让专利技术、非专利技术而获得的经济收益由双方共享。

第十条 验收标准和方式

10.1 甲乙双方约定合作开发的合同技术应符合如下技术指标和参数:(合作开发技术在该领域内所要达到或应完成的某种技术标准和参数,如国标、部标、行业标准、具体设计要求、技术先进程度、技术项目的质量要求等技术标准和数据)

10.2 如果合作开发的技术项目是按国际标准进行设计的,或者指标、参数涉及到国际标准的,双方应在本条款中注明国际标准的项目名称、标准号及发布日期,以便在合同验收时查阅参考。

10.3 一方应按照双方约定的技术指标和参数完成合作开发技术,并在约定的期限内完成该技术成果。

10.4 双方可以约定合作开发技术完成以后,交双方委托的技术鉴定部门或组织专家进行鉴定,也可以由双方共同确认视为验收通过。验收的标准以双方在合同中约定的技术指标和参数为依据。不论采用何种方式验收,均应由验收方出具书面验收证明。

10.5 双方约定合作开发技术验收所需的一切费有由双方共同承担。

第十一条 技术协作和技术指导

11.1 甲乙双方有权要求对方为自己履行合同提供必要的技术协作和技术指导,保证合同具有研究开发、实施使用的条件。

11.2 一方在研究开发过程中,认为需要由另一方提供技术协作和技术指导的,另一方应予配合。

11.3 双方约定一方为另一方提供的技术协作和技术指导的内容为:(可以由双方概括性约定,也可以由双方具体列明协作和指导事项)

11.4 一方应为另一方的技术协作和技术指导提供必要的场地、人员及设备等方面的配合,并负责报销技术协作和技术指导人员的差旅费用。具体要求如下:(双方对技术协作和指导所需场地、人员、设备及差旅费用的要求)

第十二条 违约责任

12.1 一方违反合同约定造成另一方工作停滞、延误或者失败的,应当支付给另一方违约金或者赔偿损失。

12.2 一方逾期两个月不按合同约定进行研究开发的,另一方有权解除合同,违约方应当赔偿因此给另一方造成的损失。

12.3 一方未按照合同约定完成协作事项或者协作事项有重大缺陷,导致研究开发工作停滞、延误、失败的,应当承担违约责任。

12.4 一方将研究开发经费用于履行合同以外的目的的,另一方有权制止并要求退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,违约方应当支付违约金或者赔偿损失。

12.5 由于一方过错造成研究开发成果不符合合同约定条件的,应当支付违约金或者赔偿损失。

12.6 上述条款所涉及的违约金可以由双方约定,但最高不得超过研究开发经费和报酬总额的20%;赔偿损失以实际造成的损失为限。

第十三条 争议的解决办法

13.1 甲乙双方在履行本合同的过程中一旦出现争议,可以根据自愿选择协商、调解、仲裁或者诉讼的方式解决争议。

13.2 争议发生后,双方应本着平等自愿的原则,按照合同的约定分清各自的责任,采用协商的办法解决争议。

13.3 若双方不愿协商或者协商不成的,可以将争议提交双方共同指定的第三者进行调解解决。

13.4 若双方协调、调解不成的或者不愿协调、调解的,可以约定将争议提交__________仲裁委员会仲裁解决。

13.5 双方也可以不通过仲裁,直接向法院提起诉讼,通过诉讼的方式解决争议。

第十四条 有关名词和术语的解释

14.1 技术开发合同:是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。

14.2 合作开发合同:是指当事人各方为完成一定的研究开发工作,共同投资,共同参与研究开发,共享成果,并且共担风险所订立的协议。

14.3 新技术、新产品、新工艺和新材料及其系统:是指当事人订立技术合同时尚未掌握的产品、工艺、材料及其系统技术方案。

14.4 技术开发:是指将科学研究成果或已有的新技术知识应用于生产实践的创造性劳动。在技术上设有创新的现有产品改型、工艺更新、材料配方调整以及技术成果的检验、测试和使用则不属于技术开发。

14.5 技术开发的过程:是指从研究开发或试制开始直至新产品投入大批量生产的全过程。

14.6 技术开发成果:是指订立合同时当事人尚未掌握的经过研究开发的创造性劳动所获得的技术方案。

14.7 可行性研究:是指订立技术开发合同前,当事人对各种开发方案的实施可能性、技术先进性、经济合理性进行调查研究、分析计算和评价的一种科学方法。

14.8 新技术开发:是指在一定时间和区域内首次利用新的科学研究成果所进行的产品、工艺、材料及其系统等技术方案的开发,包括对原有技术的改进、创新。

14.9 新产品开发:是指在技术原理、结构、物理性能、化学成分、材料、功能和用途等某一方面或者几方面与原有产品比较,有显著不同或者新的改进的产品开发,具有明显的技术进步特征和工业化、商业化特征。

14.10 新工艺开发:是指运用科学理论,采用新的方法,开发新型物质和材料,包括增加材料品种,改进材料性能,以提高产品性能和综合经济效益。

14.11 新技术系统开发:是指产品、工艺、材料等多种技术之间的新的有机组合或者配套使用的研究开发。

14.12 技术开发合同的标的:是指当事人通过履行合同所要完成的科学技术成果。

14.13 研究开发经费:是指完成本项研究开发工作所需要的成本。

14.14 报酬:是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。

14.15 技术成果的归属和分享:是指在技术开发合同中所产生的技术成果的权益归谁所有,如何使用以及由此产生的利益如何分配。

14.16 精神权利:是指与技术成果完成者的人身和创造性劳动不可分割的荣誉权和身份权。

14.17 经济权利:是指通过使用、转让技术成果取得物质利益的财产权利。

14.18 验收标准和方式:是指技术开发合同实施完成后,当事人双方或一方确认所完成的技术成果是否符合和达到合同约定的要求。

14.19 技术指标和参数:是指研究开发的技术在该技术领域内所要达到或应完成的某种技术标准和数据。

14.20 合作开发的投资:是指合作开发合同当事人以资金、设备、材料、场地、试验条件、技术情报资料、专利权、非专利技术成果等方式对研究开发项目所作的投入。

附文

第十五条 本合同经双方签字、盖章后生效;如需经有关部门批准的,以有关部门的批准日期为合同生效日。

第十六条 本合同未尽事宜,由双方协商解决。

第十七条 本合一式__________份,甲乙双方和有关批准部门各执一份。

甲方:(签章) 乙方(签章)

法定代表人: 法定代表人:

日期:日期:

审批部门意见:

审批部门:(签章)

日期:

共同开发合同范本二

合作开发各方当事人的主要义务:

1.合作各方当事人应按照约定进行投资,包括以技术进行投资。

2.合作各方当事人应按照约定分工参与研究开发工作。

3.合作各方当事人应配合完成研究工作。

4.保守技术情报和资料的秘密。

技术合作开发合同范本

甲方:________________________ 法定代表人:__________________

乙方:________________________ 法定代表人:__________________

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方当事人协商一致,签订本合同。

一、项目名称:________________________

二、本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势:_______________________

三、本研究开发成果应达到的技术经济指标:_________________________________

四、投资总额:_______________________________________

其中甲方投资 _______________________________________

乙方投资_______________________________________

在总投资额中:甲方占_____%;乙方占_____%。

(注:所谓投资,不仅包括以货币、设备、场地进行的物质投资还可以包括以专利技术、非专利技术进行的技术投资,采取货币以外的形式进行投资的,应当折算成相应的金额,明确当事人在投资中所占的比例。)

五、双方的具体分工

1.甲方负责:________________________________

2.乙方负责:________________________________

六、双方的违约责任

1.任何一方不按照合同约定进行投资,造成研究开发工作停滞、延误或失败的,违约方应向另一方支付数额为项目总额____%的违约金。

2.任何一方不按照合同约定的分工参与研究开发工作或不按照合同约定与其他各方完成配合任务的,违约方应向另一支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

七、成果归属与分享

在履行本合同中完成的研究开发成果的专利权归双方共有。

注1:当事人各方可以根据具体情况约定权利和义务:

(1)一方转让其共有专利权的,另一方或者其他各方可以优先受让其共有的专利申请权。

(2)合作开发各方中一方声明放弃其共有的专利申请权的,可由另一方单独申请,或者由其他各方共同申请。

(3)发明创造被授予专利权以后,放弃专利申请权的一方可以免费取得该项专利的普通实施许可,该许可不得撤销。

乙一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。

注2:合同开发所完成的非专利技术成果的使用权、转让权以及利益分配办法,由当事人在合同中约定。合同没有约定的,视当事人均有使用或转让的权利。除另有约定外,一方当事人使用和转让该成果所获得的收益,另一方或其余各方无权请求分享。

注3:在实践中,合作开发合同当事人以合同约定成果分享的情况主要有以下几种:

(1)约定研究开发成果的专利申请权不为各方共同,而归一方当事人所有。但享有专利申请权的一方当事人可按约定将由此取得的经济利益向其他当事人作适当补偿。

(2)约定向合同外第三人转让研究开发成果时,应经合作开发各方当事人协商一致,由此所取得的经济利益由各方分享。

(3)在特殊情况下,当事人各方还可以在合同中约定对技术成果权的分享份额以及各自享有的专利申请权。如对在技术开发的各主要阶段(实验室开发阶段、生产工艺开发阶段)产生的研究开发成果(或阶段性成果)约定各自独立享有的权利。

(4)约定由当事人一方享有对合作开发成果的独占使用权或转让权,但取得这一权利的当事人应向其他各方当事人支付约定的价金。

八、合作开发合同的风险承担原则

在履行本合作开发合同的过程中,因出现无法克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败的,其风险责任由当事人按如下比例合理分担:甲方负担____%;乙方负担____%。

九、合同争议的解决办法:____________________________

十、有关名词和术语的解释:__________________________

本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

甲方法定代表人

(或授权代表)签名:______________

公章:____________________________

签字时间: ______________________

签字地点 : ______________________

开户银行:________________________

户名:____________________________

账号:____________________________

甲方担保人(名称) :_____________

地址:____________________________

法定代表人

(或授权代表)签字:______________

公章:____________________________

签字时间:________________________

签字地点:________________________

开户银行:________________________

账号:____________________________

乙方法定代表人

(或授权代表)签名:______________

公章:____________________________

签字时间:________________________

签字地点:________________________

开户银行:________________________

账号:____________________________

乙方担保人(名称) :_____________

地址:____________________________

法定代表人

(或授权代表)签名:______________

公章:____________________________

签字时间:________________________

签字地点:________________________

开户银行:________________________

账号:____________________________

共同合同(篇2)

共同合同是指由两个或多个主体之间达成的一种合同形式,各方在此合同中共同承担义务和享有权益。共同合同的特点是各方受约于同一合同,共同承担责任和风险。在商业、法律、政府等领域,共同合同广泛应用,可以带来许多好处和机会。


共同合同有助于双方实现互利共赢。通过双方合作,各自的资源可以得到充分的利用,双方的经济效益可以得到最大化。比如,两个公司合作进行产品开发,可以共享技术和市场资源,从而提高产品质量和销售量,实现共同的利润增长。共同合同还可以降低双方的成本和风险,比如共同采购原材料,可以获得更好的价格和供应稳定性。


共同合同有助于推动创新和技术进步。不同主体之间的合作可以促使知识和经验的交流,激发创新和创造力。通过共同合同,企业可以与学术机构、研究院所、专业团队等进行合作,共同研发新技术和产品。这不仅为各方带来经济效益,还推动了社会的进步和发展。例如,医药公司与大学医学院合作研发新药,可以提高疾病治疗水平,造福全社会。


共同合同有助于加强主体之间的合作关系和信任。通过签订共同合同,各方明确了彼此的责任和权利,并达成了一致的目标和愿望。在合同履行的过程中,双方需要相互协作,解决问题和纠纷,这需要双方之间建立起良好的合作关系和共同理解。通过共同合同的实施,合同各方可以逐渐建立起信任关系,为进一步合作奠定基础。这种信任关系可以促进合同各方在未来进行更深层次的合作,并为双方开拓更多合作机会。


共同合同也能够提供一种法律保障和约束力。在签订共同合同的过程中,各方需要明确约定合同的内容和条款,这些条款可以作为法律依据,为双方提供保护。如果合同各方之间发生争议,可以通过法律途径解决,避免了不必要的纠纷和损失。同时,共同合同的存在也会对其他人造成一定的约束力,例如,合同各方之间有竞争关系的公司,不能直接向共同合同的一方提供类似的产品或服务,否则可能面临法律责任。


共同合同作为一种合作形式,在各个领域都有广泛的应用。通过共同合同,双方可以实现互利共赢,推动创新和技术进步,加强合作关系和信任,并提供法律保障和约束力。共同合同的存在为各方带来了许多机会和好处,为社会的进步和发展做出了积极贡献。应该在实践中加强对共同合同的研究和应用,不断完善合同法律制度,为共同合同的发展创造更好的环境。

共同合同(篇3)

男方:__________ , 族,生于 ________年 ________月 ________日,身份证号码:__________ ,住址:_________ ,联系电话:__________ 。

女方:__________ , 族,生于 ________年 ________月 ________日,身份证号码:__________ ,住址:__________ ,联系电话:__________ __。

男女双方于 ________年 ________月 ________日在 婚姻登记机关登记结婚,现双方就房产事宜作如下约定:__________

一、 房产详细情况

1、 该房产系以_____名义购买,现登记在____方名下。

2、 该房产位于____________,不动产权证号为____________,房屋面积:________平方米;

二、权利义务

1、双方约定该房产现由男女双方共同偿还贷款,该房产为夫妻共同财产。

2、双方约定,该房产虽由一方贷款购买,但实际属于夫妻婚后共同财产,在能够办理产权变更手续时,将该房产登记在男女双方名下。(房产登记不影响本协议效力)。

特别约定:以上分配房屋各户只有使用、维护的权限,严禁私自拆建、转让、出租;严禁任何人无故占用公共通道,原已临时占用的必须无条件清出;严禁任何人强占或使用家中的未分配闲置房屋,如临时占用的必须在一个月内无条件自动清出。

三、其他

1、双方均认可,签订本协议内容是自己的真实意思表示,并已向律师咨询了解过中国法律有关规定,也明确签订本协议的法律后果;双方也认可,在签订本协议时身体健康,神智清楚,具备完全民事行为能力。

该房屋属于我们人的合法共同财产,对于该房屋的分配主张是我们的真实意思表示。

2、签订本协议后,若有未尽事宜,双方可另行协商,签订补充协议。

3、合同在履行过程中,如有一方认为需要修改,需向另外一方提出修改建议和理由,双方协商同意后方可修改,并形成本合同的附件。如未达成新的修改意见,则原合同继续有效。

婚后由于双方各自支配自己的收入,各买各自所需的物品,为了免除以后可能产生的纠纷,经夫妻双方协商,就结婚登记之日起至签订离婚协议之日止婚姻存续期内各自所买的财产作如下协议:

4、若本协议部分条款被认定为无效,不影响其他部分的效力。

5、本合同一式二份,合同各方各执一份。各份合同文本具有同等法律效力,本合同经各方签署后生效。

男方(签字捺印):__________

签署日期:____________年 ________月 ________日

女方(签字捺印):__________

签署日期:__________年 ________月 ________日

共同合同(篇4)

甲方:

身份证号:

住址:

乙方:

身份证号:

住址:

项目合作协议由:项目出资人(以下简称甲方)和项目技术负责人(以下简称乙方),甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

权益份额,否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

第一条 甲乙双方自愿合作经营____________________项目,总投资为____________万元,甲方以人民币方式出资____________万元,乙方以____________方式入股。

第二条 本合伙依法组成合伙企业,在合伙期间合伙人出资的为共有财产,不得随意分割。合伙终至后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。

第三条 合作期限为_______年,自本协议签字生效之日算起。期满后双方如有继续合作的愿望,以本协议为基础重新签订协议。

第四条 双方共同经营,合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。

第五条 项目盈余按照取得的销售净利润的甲方______%、乙方______%的比例分配收益。

第六条 项目债务按照甲方______%、乙方______%比例负担。任何一方对外偿还债务后,另一方应按比例在______内向对方清偿自己负担的部分。

第七条 自协议签订之日起,乙方负责技术和项目现场有关事宜,甲方负责日常管理;与业主、监理方、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)及日常事务。

第八条 争议处理

1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;

2、如果双方通过协商不能达成一致,则提交___________仲裁委员会进行仲裁。

第九条 违约处理如果一方违反本合同的任何条款,非违约方有权终止本合同的执行,并依法要求违约方赔偿损害。

第十条 协议解除

1、一方合伙人有违反本合协议的,另一方有权解除合作协议;

2、合作协议期满;

3、双方同意终止协优议的;

4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的,另一方有权解除合作协议

第十一条 本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等效力。

第十二条 本合同一式______份,双方各执______份,具有相同的法律效力。

甲方(签章):

乙方(签章):

合同签订时间:______年______月______日

共同合同(篇5)

双方共同出资项目合作协议书

一、协定背景

本次合作协议书是由签约双方在友好协商的基础上,共同出资建立一个具有国际前沿技术和创新能力的企业,以满足市场需求和创造对社会具有实际意义的产品和技术。

二、合作范围

1. 合作双方根据协商确定的项目确定所需出资额度和出资方式,共同出资建立实体公司。

2. 建立实体公司后,共同投入资金,合作各方按照各自出资额度共同享有实体公司的全部权益,共同参与实体公司的管理和决策。

3. 合作项目的具体内容包括但不限于研发具有创新性和前沿性的技术和产品,开发市场,推广销售,进一步完善实体公司的成本和利润。

三、出资方式

1. 双方出资方式为现金出资和实物资产出资。

2. 现金出资方式:双方确定各自出资的金额,并在规定时间内到指定银行账户进行转账。

3. 实物资产出资方式:双方指定各自出资的实物资产,并在规定时间内到指定场所进行交付。

四、资金管理

1. 合作双方出资后,资金由实体公司经理负责管理。资金管理应当遵守国家和相关部门的法律法规,保持资金的安全性和稳定性。

2. 实体公司各项收支要有记录,财务核算清晰透明,并通过每年财务报表及时向合作双方通报实体公司的财务状况及利润分配。

五、知识产权

1. 实体公司开发的技术和产品均属于实体公司的知识产权,双方出资后均享有实体公司的知识产权。

2. 实体公司的员工、专家等有关人员有权进行知识产权的保护和维权。

3. 若双方发生争议,应当采取和平协商的方式解决,必要时可依法诉诸司法途径解决。

六、保密协定

实体公司的商业秘密应当得到保护。签署本协议后,任何一方在未经对方书面同意的情况下不得以任何形式公布或泄露任何与实体公司和本协议有关的保密信息。

七、违约责任

1. 一方违反本协议的规定,损害了另一方的利益,应承担损害赔偿责任,并按照协商确定的具体方式予以赔偿。

2. 一方违反本协议的规定,未按照约定出资,应于规定时间内补齐出资,若逾期未能补齐出资,另一方有权单方解除本协议。

3. 一方未履行本协议规定的其他义务,均应根据具体情况予以补救,并承担由此产生的一切费用和责任。

八、协议的补充和变更

签署本协议后,如需对本协议内容进行修改或补充协议等事项,双方应当达成书面一致意见并签署协议,以替代本协议。

九、协议的生效和终止

本协议自签署之日起生效,有效期为5年。如有需要,合同可以续签或修改。

十、争议解决

本协定履行发生争议,双方应当协商解决,协商不成的,任何一方均有权向本协定签订地的法院提起诉讼。

十一、附则

本协定以中文书写,一式两份,合同双方各执一份,具有同等法律效力。

签约双方:

甲方:_______________签约代表:________________日期:____年___月___日

乙方:_______________签约代表:________________日期:____年___月___日

共同合同(篇6)

男方:_________,男,汉族,_____年____月____日生,住址_______________,身份证号码:_______________。

女方:_________,女,汉族,_____年____月____日生,住址_______________,身份证号码:________________。

协议人双方于_______年___月___日在____________区人民政府办理结婚登记手续。因双方性格不合无法共同生活,夫妻感情已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:

一、因女方出轨,________与_________,自愿离婚。

二、抚养权、抚养费以及探视权

1、儿(女儿)子______由女方______抚养,由男方每月给付抚养费______元,在每月10号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。

我俩于年月日注册登记结婚。婚后由于双方各自支配自己的收入,为了免除以后可能产生的纠纷,经夫妻双方协商。

2、______可在每月的第一个星期六早上八点接儿(女儿)子到其居住地,于星期日早上九点送回王X居住地,如临时或春节探望,可提前一天与王X协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。

年月年购得位于市区住房一套(房屋处于所在工作单位内),房产证号:长房权证字第号,室厅,平方米,为单独购买。

三、夫妻有座落在______路______号的______楼房一套,价值人民币______万元,现协商归女方所有,由女方一次性给付男方现金______万元。房内的家用电器及家俱等等(见清单),双方同意作价______万元,归女方所有,女方向男方支付______万元。

四、双方确定在婚姻关系存续期间发生的债务由双方共同偿还:

______年____月____日向_________方所借债务_________元,由_________方偿还;

______年____月____日向_________方所借债务_________元,由_________方偿还;

______年____月____日向_________方所借债务_________元,由_________方偿还;

_________方还应于______年____月____日前向_________方一次性支付差价_________元。

五、因女方出轨,造成男方精神和感情受到损害导致身体患病,偶有精神抑郁、恍惚,影响工作和生活,女方应赔偿男方精神损害赔偿金________元。

婚姻存续期内双方独立支配自己的收入,如一方有必要理由需要向另一方借钱,债务方应立借条为凭。所借款项。

本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

儿子方____由女方抚养,由男方每月给付抚养费____元,在每月____号前付清;直至付到____周岁止。

甲方:____________ 乙方:____________

_______年___月___日 _______年___月___日

共同合同(篇7)

商铺买卖合同

卖方:邱文宁(简称甲方)

买方:古元(简称乙方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买商铺签订本合同,以资共同信守执行。

第一条 甲方将自有座落于清流县龙津镇雁塔小区A5幢一单元128、129 商铺出售给乙方,乙方对甲方出售商铺已作了解并愿意购买。

第二条 甲方出售商铺属私有产权商铺,用途商业,结构框架,总层数6层,商铺建筑面积 43.67平方米。甲方确保该商铺的合法性、真实性、可靠性,未在该商铺上设置任何抵押、质押,未有任何债务纠纷。乙方有权在交易前查档,验证该商铺权属。

第三条商铺装修应按原有格局布置,不得有损坏原有框架结构的行为。

第四条依据国家法律、法规、政策,甲方取得该商铺时缴纳的公共维修基金随商铺一并转让给乙方。

第五条 甲乙双方议定上述商铺买卖总价款(含装修、屋内设备和公共维修基金)为人民币(大写)玖拾肆点伍 万元整。

第六条依据国家法律、法规、政策,该商铺交易过程中发生的营业税、所得税、土地增值税由甲方负担,契税、印花税由甲乙双方各担一半。

第七条甲乙双方同意严格按照本协议第八条操作程序办理该商铺买卖事宜。

第八条付款和权属转移具体程序:

甲乙双方同意根据商铺交易进度分二期支付房款。地址:清流县龙津镇水南街92号301室联系电话:***地址:清流县龙津镇凤翔街6幢1座302室联系电话:0598-53252191、本协议签署之日起5工作日内,甲乙双方共同到县商铺交易管理部门对甲方的房产证查档验证。查档验证通过之日起

5工作日内,乙方通过银行转帐方式向甲方支付售房款总额31%首付

款,即29.5万元人民币;甲方在收到首付款当日,将房产证原件

以及办理权属转移所需的买卖合同、税票、身份证复印件等交给乙方

并协助乙方到清流县商铺交易管理部门办理商铺交易过户手续。

2、乙方取得清流县商铺交易管理部门颁发的商铺权属证书和土

地权属证书之日起 3 工作日内,乙方通过银行转帐方式向甲方支付

第二期售房款总额69%,即65 万元人民币。乙方承诺于2012年

08月31日之前付清。

第八条违约责任

若甲方商铺产权有问题不能过户,甲方退回乙方支付购房款,并

赔偿乙方同期贷款利息,若乙方延期付款按对等原则承担违约责任。

第九条 本合同一式三份,甲乙双方签字生效。甲、乙双方各执

一份,第三份交商铺交易管理部门。

第十条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定

经双方签章与本合同同具法律效力。

出卖方(甲方):_____________购买方(乙方)__________________

2012年07月18日

销售合同七篇


合同的撰写方式如何?接触合同已经成为一件非常普遍的事情。合同的起草可以在产生纠纷时保护双方的基本权益。今天,我为大家准备了关于“销售合同”的相关内容,相信这篇文章会给您的问题提供解答!

销售合同【篇1】

《联合国国际货物销售合同公约》(UnitedNationsConventiononContractsfortheInternationalSaleofGoods,以下简称CISG)对协调统一各法域传统作出了重大贡献,在国际商事合同统一立法中占据着重要地位。自1988年生效以来,CISG对国际货物贸易产生了巨大影响。但应当承认,CISG不可能对所有国际商事合同问题都作出明确规定,一些难以在缔约国间达成一致的问题被以模糊或空白的形态遗留下来。典型的例子为CISG损害赔偿制度,其规定并不尽如人意。虽然其在吸收和平衡英美法系和大陆法系国家规定的基础上,建立了损害赔偿制度的基础框架,但规定过于原则或笼统。对利率计算、损害赔偿金计算货币选择、违约金、可得利益确定等相关问题都未予明确规定。正如CISG草案起草者之一约翰·汉诺尔德(JohnHonnold)评论的那样,“违约可能发生在几乎无法界定的多种情况下,没有一个法规可以详细规定损害赔偿规则。CISG仅尝试规定当违约发生时赔偿的基本原则”。而损害赔偿制度在国内法和国际法层面都是一种重要的违约救济方式,缺少细化规则,在实践中会产生法官仲裁员自由裁量权过大、相似案件损害赔偿金额差距过大、受害人无法获得完全损害赔偿等若干问题,有必要进一步明确。因而保证CISG有效统一实施,尤其依赖于法官仲裁员对CISG进行合理解释和补充,以不断保持其持续的“生命力”。

一、CISG第7条法理及其实践

CISG第7条是公约的解释补充规则,其特点是摒弃了传统的冲突法方法,而优先发挥CISG一般法律原则的法律解释作用。这种解释补充方法被称为统一法方法(uniformapproach),其内在逻辑是CISG虽然在吸纳国内法基础上制定而成,但其本身是保持自治的法律体系,因而必须与国内法进行区分,而选择国内法进行解释不明或填补漏洞会破坏其统一法属性。这种做法被UNIDROIT国际保理CISG公约第4.1条、UNIDROIT国际融资租赁公约第6.1条、联合国独立保证和备用信用证公约第5条和联合国电子商务示范法第3.1条等完全继承,形成了统一实体法律解释补充规则的发展趋势。

二、PICC解释补充CISG的理论探究

PICC是国际统一法协会于1994年编纂、20xx年修订、享有高学术水平盛誉的商事合同统一法文件。其主要创新是采用法律重述形式,广泛编纂国际商事习惯和惯例,改变了商人法受到诟病的模糊性、破碎性状态,并明确其功能种类扩大了适用范围。PICC序言“原则目的”中阐明,其作为国际商事合同的一般规则,可以在六种情况下予以适用。其中运用在司法程序中解释和补充国际统一立法就是其重要的功能之一。该条评论也指出,该功能适用的典型国际统一立法对象就是CISG。尽管PICC明确承认其具有解释补充CISG的功能,但这并不足以证明这一做法的可行性和合法性,仍需从法理角度谨慎探讨。

三、PICC解释补充CISG损害赔偿制度的例证分析

本文以损害赔偿相关理论和实践为例,试图说明PICC解释补充功能如何具体运用于司法实践。如上文所述,一般法律原则和CISG调整范围是发挥这种功能的重要衡量标准,其推论是在司法实践中法官仲裁员必须首先找出PICC与CISG的对应规则条款,分析其所体现的法律原则,并对两者的对应条款和法律原则进行比较研究。通常比较之后可以得出三种结论:第一,两者对应条款措辞几乎完全一致,此时PICC更为具体详尽的评论(Comment)部分可以帮助法官仲裁员更好地理解CISG条文,并更准确适用于具体判例;第二,两者规定并不一致但具有相同的法律原则指引,此时PICC相关规定可以用于解释CISG不明规定或填补CISG漏洞;第三,两者规定体现的基本法律原则相违背或超出CISG规定范畴,此时PICC相关规定不能用于解释补充CISG。依据这种比较研究方法,笔者整理出PICC解释补充CISG损害赔偿制度的可行范围和限制范围。

四、结论

利用PICC解释补充CISG,实质是将PICC作为进一步阐释CISG一般法律原则的辅助工具。这一解释方法可以避免过度适用冲突法方法,具有维护CISG国际性和统一性的优势。PICC与CISG规则的一致性和规范的商事惯例属性为其发挥解释补充作用提供了理论支持。但PICC解释补充作用必须受到CISG第7条规定的限制,不能超出CISG一般法律原则和规范范畴。法官仲裁员可以在CISG为案例准据法情况下,充分利用PICC解释补充作用降低裁判成本,但需要在比较研究的基础上谨慎进行。以损害赔偿制度判例为例,实践中已有大量判例使用PICC解释补充CISG,法官仲裁员显然已经意识到发挥PICC解释补充作用的正当性和便利性。但遗憾的是较少判例中明确根据CISG第7条法理适用PICC条款,缺乏援用PICC正当性合法性的相关说理。

销售合同【篇2】

甲方(买方):

乙方(卖方):

一、经甲乙双方共同协商达成以下条款:

乙方供给甲方玉米1万吨(从合同生效日期起乙方应保证向甲方每天供应粮不少于300吨),单价1.92元/公斤。

二、乙方将玉米运到甲方指定的仓储库,运费由乙方自行承担。

三、乙方供给甲方的玉米水分≤14%,容重650克以上,国家标准三等,酶变粒不超过2%,杂质不超过1%,不完善粒不超过2%,玉米颗粒均匀,无异味。入湿粮出干粮质量关均由乙方负责。如果粮食不符合国家收储粮食标准,所产生后果均由乙方负责。

四、结算方式:甲方每天以乙方所进潮粮玉米款,进行结算。

五、乙方将符合国家三等玉米送到甲方指定的仓储库,数量以甲方实 际过磅数量为主。

六、供粮方以烘干场地,烘干塔及附属设备作为抵押。

七、合同期限: 年 月 日至 年 月 日。

八、违约责任:

1、乙方必须在合同规定的时间内完成规定的质量和数量,否则乙方付给甲方违约总粮款的3%。

2、甲方必须按时给乙方付玉米款,否则按所欠货款的3%付给乙方违约金。

九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效效力同等。如果甲乙双方出现争议,由当地仲裁委员会或法院裁定。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

销售合同【篇3】

本合同是依据中华人民共和国法律法规,在平等自愿等价有偿的原则下,经过充分协商,由以下双方共同签订的:

授权方:_________(以下简称甲方)

注册地址:_________

邮编:_________

营业地址:_________

营业执照注册号:_________

法定代表人:_________

客户服务电话:_________

传真:_________

e-mail:_________

开户名称:_________

开户行:_________

帐户:_________

行号:_________

授权销售商:_________(以下简称乙方)

注册地址:_________

邮编:_________

营业地址:_________

营业执照注册号:_________

法定代表人:_________

电话:_________

传真:_________

e-mail:_________

网址:_________

开户名称:_________

开户行:_________

帐户:_________

行号:_________

“_________网”(下简称:_________网)是_________(网站简介)。_________授权_________(甲方)作为该网的唯一的建设管理与运营机构。

甲乙双方本着平等互利的原则,就乙方作为甲方“_________”(以下简称_________)市场代理事宜进行充分协商,根据中华人民共和国《合同法》和相关法律法规,共同就“_________”市场发展和用户服务达成如下协议:

第一条甲方授权乙方作为“_________”在_________的代理商。

第二条双方确认,本协议签订之前,甲方已对乙方相关人员在甲方经营地进行初次技术培训,乙方已详细了解和掌握“_________网”的传输方式和信息内容。

第三条价格规定及经营指标:

1.“_________”的用户信息费媒体报价为每户每年级_________元/年,“_________”的用户信息费媒体报价为每户每年级_________元/年。未经甲方许可,乙方不得以低于本协议规定的信息费媒体报价进行宣传。否则,甲方有权单方解除本协议,按本协议规定已收取的信息费不予退还乙方,并进行关号停止向乙方提供信息,追究乙方违约责任。

2.乙方作为_________城市代理商,享受甲方给予的优惠城市代理价,即乙方按每户每年级信息费_________元/年,向甲方支付信息费。市场价与代理价之间的差价归乙方所有。乙方不得跨地区销售,不得向甲方其他渠道代理商进行销售,否则,甲方有权停止向乙方传输信息,降低乙方的代理资格,由此而造成的损失由乙方承担。

3.如甲方规定的信息费价格及相关产品的价格变动时,甲方应书面通知乙方,并从价格变动通知之日起对乙方享受的原价格进行_________个月的保护。

4.乙方作为_________城市代理商,向甲方承诺_________年内推广发展个人信息用户市场数额为_________户,_________年推广发展个人信息用户市场数额为_________户。

第四条信息费的收取及支付方式:

1.乙方须以自己的名义与其发展的信息用户订立“_________网”信息使用合同,并负责向用户收取信息费。

2.乙方须将以自己名义与信息用户签订的信息使用合同及收费情况,按季度及时报甲方备案,以便甲方考核乙方的代理业绩及信息费缴收情况。

3.为实现双方经济利益,促进乙方积极开展市场推广工作,在本协议签订之日起_________个工作日内,乙方须第一次向甲方支付_________户信息使用费(每户每年级信息费_________元/年),否则本协议自动失效。

4.乙方将信息费货款汇入甲方指定的开户银行帐号,乙方向此银行帐号以外的银行帐户汇付款项将被视为乙方未向甲方付款。

5.乙方自签订本协议之日起半年内,向甲方支付上半年经营指标规定的户信息费,满半年后半个月内向甲方支付下半年经营指标规定的_________户信息费。

乙方如违反以上规定,甲方有权单方解除合同,已收取的信息费不予退还。

第五条乙方向甲方购置相关产品时,双方约定款到付货的原则;若乙方位于_________,乙方应在提货前向甲方支付货款;若乙方位于_________以外城市,乙方应通过汇票电汇等汇款方式向甲方支付货款,并将相应付款凭证传真至甲方,甲方收到传真后尽早将货物发至乙方指定地点,发生的运费由乙方负担。

第六条甲方把拥有完全知识产权的借助于互联网学习卡这一载体通过互联网不断向乙方所在地传输教育信息。

第七条双方权利与义务:

一、甲方的权利与义务:

1.甲方按合同规定向乙方收取信息费。

2.按合同规定对乙方的代理业绩进行考核,有权根据乙方是否完成经营指标决定取消或降低其代理资格。

3.甲方负责组织编辑制作教育信息的费用。

4.甲方负责为乙方发展的合法用户提供“_________网”的入网证。

5.甲方向乙方提供宣传资料及宣传光盘,制作资料和光盘的费用由甲方承担。

6.甲方向乙方负责市场推广的人员进行技术培训和指导,并在推广工作中提供相应技术支持。

7.甲方负责在覆盖全国的大型媒体上进行广告宣传。

二、乙方的权利与义务:

1.乙方作为代理商,有权使用“_________网”及信息开展商业推广活动。

2.乙方有权向自己发展的用户按规定收取信息使用费。

3.乙方须有专人或专职部门负责市场推广及相关客户服务。

4.须按时完成本协议规定的经营指标。并及时将签订的用户信息使用合同及收费情况按季度编制季度报表报甲方备案。

5.乙方负责在当地媒体进行广告宣传;乙方凭借广告费用发票及广告投入资金的多少,可从甲方获得一定量用户数的优惠赠送。

第八条乙方须如实填写《_________网代理商注册登记表》作为本合同附件。如表中内容有变化,乙方须及时书面通知甲方。

第九条乙方作为_________城市代理商,在当地开展市场推广中,产生的市场风险客户服务等事宜由乙方自行承担。

第十条未经甲方许可,乙方不得将“_________网”教育信息二次转载或转载后自行销售或盗版并号私自解密等进行营利活动。否则,甲方将立即取消乙方的代理资格,并有权解除协议,追究乙方法律责任。

第十一条广告宣传

1.乙方负责在当地节目上进行广告宣传;并按照甲方制定的_________网统一宣传口径进行宣传,遵守甲方制定的宣传规范制度;甲方负责提供宣传样带。

2.乙方发展市场所使用的宣传资料须使用_________网统一宣传资料进行宣传,甲方提供电子版。未经甲方书面同意乙方不得对宣传资料的内容进行变动。

销售合同【篇4】

甲方:______________

乙方:______________

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则,就产品供销的有关事宜协商一致订立这份合同,以便共同遵守。

一、合同价款及付款方式:

这份合同总价款为人民币_______整。这份合同签订后,甲方向乙方支付定金 元,在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后,甲方一次性将剩余款项付给乙方。

二、产品质量:

1、乙方保证所提供的产品货真价实,来源合法,无任何法律纠纷和质量问题,如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷,由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

2、如果甲方在使用上述产品过程中,出现产品质量问题,乙方负责调换,如果不能调换,予以退还。

三、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行这份合同约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。

2、乙方未按合同约定供货的,按延迟供货的部分款,每延迟一日承担货款的万分之五违约金,延迟10日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。

3、甲方未按照合同约定的期限结算的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定,延迟一日,需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的,除支付违约金外,乙方有权解除合同。

4、甲方不得无故拒绝接货,否则应当承担由此造成的损失和运输费用。

5、合同解除后,双方应当按照这份合同的约定进行对帐和结算,不得刁难。

四、其他约定事项

这份合同一式两份,自双方签字之日起生效。如果出现纠纷,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其它事项:

甲方:_____________________ 乙方:_____________________

开户银行:_________________ 开户银行:_________________

账号:_____________________ 账号:_____________________

_______年_______月_______日

销售合同【篇5】

甲方

乙方

第一条根据中华人民共和国经济合同法和甲、乙双方友好协商,由甲方向乙方提供水果产品名称、品种规格、计量单位、数量、金额及数量详见供货清单(清单需双方加盖公章为准)。供货清单

第二条包装运输方式及费用负担:

由光明香果园负责以柳筐包装并及时送到大丰果品商店,汽车运输,运费、包装费均由甲方承担。注:各类水果视质量好坏,按国家规定当地收购牌价折货款在每批水果交货当日通过银行托付。

第三条交货时间:

自合同签订之日起7日内交货,即____年6月20日前供货。一星期内分三批交货。第一批交货时间:____年2月11日货物包括:水蜜桃3000斤、鸭梨4000斤、香蕉5000斤

第二批交货时间:____年2月14日货物包括:水蜜桃3000斤、鸭梨4000斤、香蕉5000斤

第三批交货时间:____年2月16日货物包括:水蜜桃____斤、鸭梨____斤、香蕉5000斤

第四条交货地点、方式:

由乙方运至甲方大丰水果店门前,在____年6月13日至____年6月20日之内由甲方验收完后交货(分三次验货)。如因突然的自然灾害不能如数交货,光明香果园应及时通知大丰果品商店,并至协商修订合同.

第五条付款方式及期限:合同签订三日之内,甲方需向乙方预付合同总额的40%,即¥壹万柒仟贰佰元(17200),货到并验收合格后支付余款,即¥贰万伍仟扒佰(25800).注:各类水果视质量好坏,按国家规定当地收购牌价折货款在每批水果交货当日通过银行托付。

第六条若无不可抗力因素,甲方付款逾期,应每天按逾期款总额的万分之五(按日计)或法律许可的最大利率向乙方支付滞纳金;若无不抗力因素,乙方供货逾期,在甲方后期检查中乙方因人为因素没有按甲方规定供货或所供货物有质量问题,也应每天按逾期款总额的万分之五(按日计)或法律许可的最大利率向甲方支付滞纳金和赔偿甲方一切损失。在正常情况下,如果大丰水果品商店拒绝收购,应处收部分价款百分之二的违约金,光明香果园交货量不足,应处以不足部分价款的30%的违约金。

第七条解决合同纠纷的方式:

本协议未尽事宜,由甲乙双方协议解决,协议不成,双方同意在甲方所在地仲裁机构仲裁,或向甲方所在地的人民法院起诉。

第八条合同经甲、乙双方签字签章后即开始生效。

第九条本合同一式四份,甲、乙双方各执一份。各自的上级备案一份

甲方(盖章):乙方(盖章):

日期:日期:

销售合同【篇6】

合同号:_________

供方:_________(以下简称甲方)

需方:_________(以下简称乙方)

为了适应中国生物功能日化市场迅猛发展的需求,提高_______集团品牌形象,规范系列产品的市场销售行为,根据国家现行法律规定,甲乙双方本着平等、互利的原则,经充分协商,自愿签订本合同,以便约束双方共同遵守。

一、甲乙双方约定乙方为甲方系列日化产品_______地区的经销商,乙方 在该经销区域内销售甲方产品, 并在_____日内达到大中型终端进场率为_____% ,小型零售终端铺市率为 _____% 以上。

二、合同期限:从_____年_____月_____日起至 _____年_____ 月_____日 止。甲乙双方每个年度签一次( 系列日化产品经销合同)。

三、销售指标:乙方首次购货款额不得低于合同期限内总任务量的 _____% 即_____万元人民币(首款应在合同签订的_____日内交付,否则甲方解除合同,乙方承担_____万元的违约金)。乙方每月购货款额不得低于_____万元人民币(以款到甲方帐户为准);合同期内乙方总销售额为_____万元人民币。甲方新品上市,销售任务另行签订。

四、甲方供货方式:乙方以 “ 订货单 ” 传真通知(参照甲方出具的范本)甲方申请要货,并将 “ 订货单 ” 原件交给甲方业务代表。甲方收到乙方货款,并确认 “ 订货单 ” 后向乙方经销区域发货,乙方收到甲方货物后,必须由指定人员在收货凭证等有关单据上签字,并加盖公章后,交给甲方业务代表(收货凭证上应注明货款支付情况)。

乙方每次要约进货,应根据季节的不同和甲方产品种类的实际情况,填写 “订货单”;“订货单”经甲方确认承诺后,应及时发货,不得拖延。甲方承担长途运输费用。

五、乙方向甲方给付货款的方式:银行电汇或银行汇票(不得以现金方式给付)。

六、乙方的权利和义务

1.乙方享有在约定区域内对系列产品经销的权利;

2.享有同等条件下优先续约权;

3.享有对系列产品生物能活力皂进行促销建议的权利;

4.负有严格执行甲方商品价格体系的义务(见价格表),对不执行甲方价格体系的乙方,甲方将不给予市场费用支持及核销,并按违约处理。

5.负有向甲方提交产品运输承运人向乙方交付了不合格产品证据的义务;

6.负有向甲方提供真实有效的经营证明文件复印件的义务;

7.负有不得以任何理由以甲方产品与其它任何第三人调货、换货、顶账的义务;

8.负有保守其所知悉的甲方商业秘密的义务;

9.负有在非甲方书面同意的情况下,拒绝甲方任何人员、以任何理由,向乙方收取现金、借款要求代垫各类费用、领取样品或调货的义务;

10.负有在经销甲方产品的同时,反不正当竞争的义务;

11.负有无低价窜货的义务;

12.负有配合甲方打击假冒及仿冒产品的义务;

13.负有及时向甲方提供市场销售信息的义务;

14.负有对调换货物承担往返运费的义务。

七、甲方的权利和义务

1.享有确定乙方销售区域的权利;

2.享有确定乙方对外批发价格的权利;

3.享有对违约乙方停货、取消经销权、进行索赔的权利;

4.享有对产品价格调整的权利;

5.负有以同一价格供货给乙方的义务(详见价目表);

6.负有确保向乙方提供符合国家相关标准的合格产品,包括有关合格证件,以保证乙方销售工作正常开展的义务;

7.负有解答消费者咨询及处理相关售后服务工作的义务;

8.负有承担明确约定的进场费用、终端费用等支持。

八、对经销商的激励政策

1.经销商享受甲方批复的条码费用及市场费用支持。

2.甲乙双方须共同全力做好商场陈列,宣传导购等终端建设工作,未经甲方书面签署同意,乙方单方面支付的终端商场有关费用由乙方负责。

3.完成首批及月销售任务的乙方享受进货额 3%月返利,以产品形式支付;完成年度总销售任务,享受销售总额1% 的年返利,以货币形式支付。上述返利以折让形式写入发票当中。 乙方连续三个月完不成月销售任务,甲方有权解除合同。

4.甲方对乙方的市场费用、赠品等费用支持,必须经甲方书面确认(签字盖章)后方可执行实施。

九、违约责任

违约方除应承担非违约方的经济损失外,还应承担非违约方因索赔所支出的交通费、食宿费、代理费、通讯费等一切费用。

因乙方违约或乙方提出解除协议,乙方应当协助甲方或甲方另行指定的经销商办理终端卖场的过户,相关费用由乙方承担。

十、若因不可抗力或国家政策、法律、法规调整导致本合同无法履行的,有关合同变更事宜由甲乙双方另行商定。

十一、本合同若有未尽事宜,经甲乙双方商定,可另行做出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同经甲乙双方盖章和法定代表人或法人委托代理人签字后具有法律约束力。

十三、本合同签订地和履行地为__________。

十四、乙方每次要约进货的“ 订货单” 和甲方对“ 订货单” 的确认承诺是合同的重要组成部分,并标志合同阶段性的成立。

十五、本合同履行期限届满,完全履约的乙方享有优先续约权及其它优惠。

十六、本合同一式_____份,甲方持_____份,乙方持_____份。

附:(系列产品价格表)(略)

供方:(盖章)__________需方:(盖章)__________

法定代表人:(盖章)____法定代表人:(盖章)____

委托代理人:(签字)____委托代理人:(签字)____

日期:____年____月____日日期:____年____月____日

电话:__________________电话:__________________

传真:__________________传真:__________________

地址:__________________地址:__________________

开户:__________________ 开户:__________________

户名:__________________户名:__________________

账号:__________________账号:__________________

税号:__________________税号:__________________

销售合同【篇7】

买方:(以下简称甲方)

卖方:(以下简称甲方)

一、依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,买卖双方为实现本合同目的,明确双方的权利和义务,经过充分协商,特订立本合同。

二、结算方式及付款期限

1、结算方式:转帐。

2、付款期限:合同生效起三日内,买方支付合同总金额的30%,计¥元预付款,余款在卖方发货前付清。

三、交货时间、地点

1、交货时间:自收到买方预付款之日起日内交货。

2、交货方式:卖方代办托运,运输费用由买方承担。

收货地址:。收货人:,电话:。

四、质量要求、技术标准、包装要求

1、质量要求:按原厂质量标准,即以说明书为准。说明书所载明的质量标准应当符合国家标准、行业标准。

2、技术标准:卖方提供的设备为原厂生产、全新的`、未经使用过的货物,符合原厂货物的技术标准。

3、包装要求:原厂包装(包装不回收);

五、产品验收及质量异议期

买方应该在收货后15日内对产品进行全面验收,如有质量异议应在此期限内以书面形式向卖方提出,逾期未验收或未在期限内以书面形式提出异议,视为产品验收合格。

六、产品保修期

保修期:12个月,自产品交付之日起算,保证期内产品出现质量问题,卖方应免费维修,但因以下情况引起产品质量问题,卖方不予免费维修:

1、产品安装由非卖方或其代理机构之外的第三方完成的,且产品质量问题是由产品安装引起的。

2、人为损坏或自然灾害引起的。

七、违约责任

1、买方逾期付款,逾期每天按合同总额1‰向卖方支付违约金;卖方逾期交货,逾期每天按合同总额的1‰向买方交纳违约金。违约方逾期超过30天,守约方有权单方通知解除合同,违约方应向守约方支付合同总额30%的违约金;

2、因一方违约引起纠纷或仲裁诉讼的,违约方除应承担违约责任外,还应当向守约方支付因其违约引发争讼而产生的诉讼费、执行费、律师代理费、应诉人员差旅费、交通费等一切与此有关的费用。

八、附则

1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决,协商一致应该签订补充协议,协商不成双方同意通过向合同签订地人民法院起诉解决。

2、本合同一式两份,买卖双方各执一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

文章来源://m.zhe135.com/fanganfanwen/142843.html

上一篇:部队义务兵个人上半年工作总结

下一篇:财务出纳个人年终工作总结(4篇)

相关推荐 更多 +

最新更新 更多 +

推荐访问