电力合同(锦集七篇)。
实务合同关系中多存在格式条款。签订合同能够帮助人与人之间协调关系，如何做一份合同？本文将从几个角度来深入阐述“电力合同”的重要性，希望本文的小技巧能为您提供帮助让您更好地解决问题！
甲方（出租方）：_______
乙方（承租方）：_______
一、租赁设备信息：
甲方同意将其所有的______电力设备（详细清单及设备参数）租赁给乙方使用。
二、租赁期限：
本合同租赁期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、租金及支付方式：
1、租金为每月/每年____元，总计____元。
2、乙方应按照约定的`时间和方式向甲方支付租金，付款日期为每月/每季度/每年的__日。
四、设备交付与验收：
甲方需在租赁开始前将设备交付乙方，并由双方共同进行设备验收，确认设备状态良好，功能正常。
五、设备使用与维护：
乙方在租赁期间负责设备的安全使用与日常维护，如因使用不当或故意损坏造成设备损失，乙方需承担相应责任。
六、违约责任：
任何一方违反本合同条款，违约方应当承担由此产生的全部法律责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
七、合同解除与续签：
租赁期满后，乙方若需继续租赁，应在租赁期满前__天通知甲方并协商续签事宜。未经甲方同意，乙方不得擅自转租或抵押租赁设备。
八、争议解决：
因执行本合同发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权提交____所在地人民法院诉讼解决。
九、其他：
本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致后可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_____
法定代表人（签字）：_____
日期：____年__月__日
日期：____年__月__日
发包人(全称)：____________（以下简称甲方）
承包人(全称)：____________（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
电信管线及10KV开闭站建设工程。
工程立项批准文号：
资金来源：自筹。
二、工程承包范围
承包方式：工程总承包
承包范围：
1、电力、电信管线土建施工
2、电力、电信管线安装施工
3、10KV开闭站电气、土建施工设计
4、10KV开闭站土建施工
5、10KV开闭站电气安装施工
6、协助发包人完成该项工程的电力、电信报装工作
7、负责完成该项目的电力施工工程验收工作
三、合同工期
开工日期：xx年8月15日
竣工日期：xx年11月15日
合同工期总日历天数90天。
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
金额(大写)：____________(人民币)____________元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
电力设备安装工程合同
立合同单位：
发包单位（下称甲方）目部
承包单立（下称乙方）：__________________________________________________
因104囤道苍南灵溪至海城连接线公路工程第二合同段临时用电工程建改的需要，甲方将临电电力设备安装工程发包给乙方，为明确双方的权利、义务和
经济责任，根据《中华人民共和国合同法>有关规定，经双方协商同意特立合同
条款如下，以资甲、乙双方共同信守。
一、工程概况和承包范围
1、工程名称：
2、工程地址：__________________________________________________________
34、承包工作内容：
（1）乙方按甲方提供的设计施工图纸，自行采购其中乙方提供材料的同
时应按预算提提供有价的材料清单，同时作为合川的附件，成为合同的组成部分）、组织安装施工，施工完成后负责向电力管理部门申请检验，并向甲方提供合格检
验报告；
(2)一座315KVA配变电工程：104国道苍南灵海连接线工程二标项目部
（6）315KVA配变电工程（所在地_____________）。
5、质量等级：提供材料及设备均为合格有质保单的新材料，符合国家供电部门
质量验收标准。
6、工程总造价：
104国道苍南灵海连接线工程二标段(1)315KVA配变电工程（所在地__________）
实算价为人民币_______________（￥ ____________ 元整）
7、付款方法：
以甲方通知乙方的施工时间为准，每项工程可分期组织施工，预付款可分期
打给乙方。
(1)、甲方向乙方预付60%工程款人民币_______________ 元整（￥ ___________ 元整）；
(2)工程完工报验前，甲方应付给乙方工程款30%，即人民币_____________
元整（￥___________ 元整）：
(3)、如在工程实施施工过程中有变更部分，需有甲、乙双方协商签认单据，在工程竣工验收合格后，甲、乙双方凭变更签认单据进行工程结算，乙方提供全
额发票给甲方，____天内一次性付清其余工程款；
(4)甲方向乙方支付工程款应付至本合同所述银帐户。
二、施工进场和开、竣工日期
1、施工进场条件：
合同签订后，甲方向乙方提供预付款、设计施工图纸和工程现场内地下设施
（如果有的话）的资料并出具处理意见。
2、工期约定：
(1)开工日期：______________________________________________________
(2)工期约定：______________________________________________________
(3)如遇下列情况之一的，工期可相应顺延；
A、因甲方更改设计或施工进场条件不完全具备等原因而影响施工进度；
B、因不可抗力而延误施工的；
3、开工及延期开工
乙方应当按照协议书约定和施工综合进度计划确定的开工日期、开工 条件施工；因故不能如期开工的，应在约定的开工同期5天之前，以书面形式向 甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后3
天内以书面形式答复乙方。甲方代表在接到延期开工申请后的3天内不答复，视 为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间 内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。
因甲方原因不能按照协议书约定的开工工日期开工，甲方代表以书面形 式通知乙方，推迟开工日期；甲方赔偿乙方因延期开工造成的损失，并相应顺延 工期。
4、暂停施工
因甲方原因，甲方代表在确有必要时，可书面要求乙方暂停施工或返工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工，妥善保 护已完工程，实施甲方代表处理意见后向甲方提出书面复工要求，甲方代表批准 后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方承担经济支出，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部解除合同，由甲方承担违约责任。
三、材料设备供应
乙方在包工包料的前提下，提供的设备材料必须是符合国家规定的新材料（即三证齐全），并符合电力行业规范。
四、工样质量要求
工程质量应当达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标 准。因电力监管部门出具的检验报告和移交后试运行的情况综合评定。
五、甲方权利和义务
1、委派甲方代表。甲方确定____________为甲方代表，履行本合同项下的甲方 责任，该代表应是本合同下授权代表甲方的人。甲方代表有权代表甲方实施本 合同，决定对双方工作进行协调的程序。
2、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在开工前进行必要的交底。
3、负责取得根据有关规定应由其获得的与合同工程有关的许可与批文。
4、配合乙方协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便己方顺利完 成施工。
5、组织工程竣工验收。
6、按本合同约定的时问向乙方支付合同价款．
7、甲方收到工程决算书30天内，未提出异议视为工程决算有效。
六、乙方权利和义务
l、委派乙方代表。乙方确定_______为乙方代表，履行本合同项下的乙方责任，该代表应是本合同下唯一经授权代表乙方的人。乙方代表应非常熟悉合同 工程并有权代表乙方实施本合同。
2、收到工程预付款后三天内组织进场施工，按照合同约定时间完成工程施 工。
3、编制有关施工技术、作业计划、完全措施等方案，严格按照设计图纸要 求组织施工。
4、属乙方安装调试质量问题，由乙方负责返工。
5、配合甲方做好工程验收工作，并做好消缺工作。
6、负责施工场地的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清洁。
7、竣工且通过检验，移交使用当日向甲方提供工程所涉完整图纸、安全许 可等资料和检验合格报告___套。
8、乙方应负责本工程在电力部门送门、移交使用前对所有工程用材料设备 的保管，如有遗失自负经济损失。
9、因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准时，乙方应承担违约责任，并有继续履行合同的义务。
10、乙方应自行负责施工期、验收期和移交使用前各阶段的安全生产管理，承担一切安全责任。
七、竣工验收
l、当工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家工程竣工验收有关规定，向
甲方和电力监管部门提交申请竣工验收报告。
2、甲方收到申请竣工验收报告后___天内，配合组织竣工验收，并在___天
内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改。
3、工程竣工验收通过，乙方送交申请竣工验收报告的Fl期为实际竣工日期。
4、未经验收交接手续的工程，甲方不得使用。如甲方强行使用，由此发生 的质量及其它问题，由甲方承担责任。
八、工程质量保证
工程自通电投入使用之日起一年内为质量保证期。如果因乙方原因引起的质 量问题，乙方无偿负责修复，并承担由此造成的全部损失。
九、工程造价
根据甲方提供设计施工图组价，本合同报价采用总价承包方式报价，一次性包死；如有工程变更增加或减少部分，可由甲乙双方协商签认，并作为竣工决算和支付的依据。
十、违约责任
1、甲方未按合同约定时间支付工程款的，逾期一天承担未付约定金额 ___%的违约金。
2、因乙方原因造成工期延误的，乙方按每天___%工程款总额的比例支付违约金。
3、任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时，除本合同另有约定外，应向对方进行赔偿。
十一、争议的解决方式
因为履行本合同发生争议的，双方通过友好协商解决。经协商双方达不成一致意见的，可向温州市人民法院提起诉讼。
十二、特殊约定
1、由甲方购买的设备、村料所引发的事故由甲方负责；由乙方购买的设
备、材料所引发的事故由乙方负责。
2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所
需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双力均有责任，由双方根据现况分别 承担。
3、乙方应根据约定时间内提供工程所涉完整图纸、安个许可等资料和检验 合格报告贰套，否则成承担由此引发的一切安全责任和经济责任。
4、乙方在工程实施过程中不得无故拖延工期和中途退场，否则视为严重违 约，甲方有权要求乙方支持100%工程款的违约金，并继续履行原合同。
十三、其它
1、本合同正本一式三份，甲、乙双方各执一份，温州分公司留存一份，施工图纸和材料清单作为合同附件。
2、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方协商、书面签认解决。
3、本合同自双方签章后生效，至工程通过验收合格，正式移交使用，且工程承包费用结清后终止。
甲方：温州交通建设集团有限公司104国道乙方：
（公章）
法定代表人：
法定代表人：
甲方代表：乙方代表：
地址：地址：
联系电话：联系电话：开户银行：开户银行：锹行帐号：
签订日期:____________年_____月______日
委托单位：__________________________________________
监理单位：__________________________________________
本合同由_________（以下简称甲方）与_________（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担________________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。
1．工程概况
工程名称：__________________________________________
工程地点：__________________________________________
工程规模为：________________________________________
2．合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。
开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。
，协商解决
（1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款；
（2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款；
（设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。
（4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5．考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6．甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。
，施工队伍人 员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。
8．乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意；甲方材料节余部分应完全归还甲方。
9．乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。
10．未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
11．本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。
，双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。
甲方（盖章）：________
乙方（盖章）：________
代表（签字）：________
代表（签字）：________
地址：________________
地址：________________
电话：________________
电话：________________
传真：________________
传真：________________
签约地点：____________
签约地点：____________
________年____月____日
________年____月____日
建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
巷道镇卫生院正远分院建设项目已由县发改委立项批复建设，为做到项目区域用电安全，经多次与正远供电所协商决定移除卫生院项目区域10KV高压电线，并由正远供电所指定具有相关资质的乙方负责此电路项目改架工程，为了明确甲乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。
第一条 工程概况
1工程名称：
2建设地点：巷道镇正远村
3主要工程内容：
工程量以正远供电所提供的提供的设计资料和施工预算为准。本工程实施工程中所涉及的树木修剪由甲方负责解决。本工程实施过程中所有人工及建设电路所使用辅助工具等由乙方和正远供电所负责。
第二条 工程价款及支付方式
价款：经过与正远供电所及乙方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币54000.00元(大写：伍万肆仟元整)。付款方式待工程结束验收合格后一次性支付给乙方。
第三条 承包方式：本工程属大包工程，即采用包工包料方
第四条 主要设备、材料
所有设备及材料乙方必须符合国家电力设施规范要求及正远供电所提供的设计要求，并经正远供电所相关专业人员验收合格后使用;(后附材料清单及验收结果)
第五条 工期
甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方聘请正远供电所技术人员及相关施工人员进行现场施工，工期由乙方与正远供电所协商，力争在5月10日前完工。
第六条 安全责任
乙方因材料质量发生的一切安全及可能发生因此产生的经济责任由乙方及正远供电所承担，甲方概不负责。
第七条 工程质量和验收
1、工程安装质量应符合《电气装臵安装工程实施及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。
2、工程结束后由乙方聘请正远供电所相关技术人员进行验收，验收合格后由正远供电所出具验收证明，凭验收合格证明作为甲方付款依据。
第八条 双方义务
(一)甲方义务
1、按合同约定按时付款。
2、为乙方前清除项目区域所有涉及树木修剪保证项目顺利实施;
3、由甲方聘请正远供电所向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。
4、按照双方的约定，甲方负责项目实施前期修剪树木的具体负责(包括安全责任以及由此产生的一切后果)。
(二)乙方义务
1、严格按照正远供电所提供并技术人员确认的施工方案，以及说明进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。
2、按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。
3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。
4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。
第九条 合作事项
1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包;
2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行
第十条 违约责任
1双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
2、甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的3‰作为违约金。
3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3‰作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。
第十一条 附则
1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。
2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。
3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何一方 可向合同签订地人民法院提起诉讼。
4、本合同一试四份，甲、乙双方各执一份，正远供电所做为合同鉴证单位留存一份，甲方主管单位留存一份，均有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议：
第一条 工程概况
1.1 施工地点：_________.
1.2 工程装饰装修面积：_________.
：_________.
。
1.5 工程承包方式，经商定采取下列第_________种方式：
（包工、包全部材料（见附件；
（包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件；
（包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件5）。
1.6 工程期限：
开工日期：_________年_________月_________日；
竣工日期：_________年_________月_________日。
。
若变更施工内容或材料等，变更部份对应的工程款按实际发生另计。
第二条 工程质量标准
gbgb50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》等相关国家和行业标准。
行业和地方标准。
：
（1）gb/t18883-2002《室内空气质量标准》□是□否执行；
（2）_________.
第三条 丙方的责任
符合甲方需求的设计和施工方案，并在可能的情况下，争取设计施工单位的免费设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订《广东省室内装饰装修工程委托设计合同》，约定具体事宜。
3.2 根据甲方的需要，组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料，同时组织具备资质的检测实验室对以上材料进行免费验收，确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料，并选择丙方组织的检测实验室进行有偿验收。
材料验收单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程材料委托验收合同》（合同编号：_________）。
质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》，约定具体事宜。
工程监理单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程委托监理合同》（合同编号：_________）。
3.4 根据甲方的需要，在本工程竣工后，组织具备资质的检测实验室对室内环境质量进行有偿检测验收，以确保达到gb50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及其它约定标准的要求。丙方保证其所组织的检测实验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》，约定具体事宜。[迷你日记网 m.w286.com]
环境检测单位为_________，具体可参见《广东省室内装饰装修工程室内环境检测委托合同》（合同编号：_________）。
3.5 对检测验收室内环境质量不合格的项目，丙方应督促乙方进行治理或返工，直至达标为止。
。
工程监理及环境监测单位或委托丙方组织工程验收时，丙方应及时履行职责，以不影响工期为准。因丙方原因造成工程延期的，责任由丙方承担。
第四条 甲方责任
4.1 本合同签定后_________日内，甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的.特约帐户，并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可，甲方或丙方无权单方面提取款项。
若甲方委托乙方购买材料，则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分，应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工，增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户；但若精简工程，除非另有约定，减少施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出，须等工程完工后再返还甲方。
本工程款项特约帐户为：
开户名：_________
开户行：_________
帐号：_________
陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案，在现场交底前还应向乙方提供经确认的施工图纸或施工说明文件_________份。
电等设备，并说明使用注意事项，水电费用由_________方承担。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。
4.4 遵守物业管理的各项规章制度，并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
4.5 甲方不得有下列行为：
（1）随意改动房屋主体和承重结构。
（门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。
（砌筑墙体、增加楼地面荷载。
（厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。
（5）强令承包人违章作业施工的其它行为。
4.6 凡涉及4.5款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房管部门批准。
4.7 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
，负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。
1合同管理特征
电力建设工程合同区别于一般的经济合同，有其自身的特殊性，在进行项目合同管理时应把握其一般的特点。
跨度大，会使其受到外界各种因素的影响大，而且合同本身还可能存在很多不可预见性的风险，妨碍合同的正常实施，造成经济损失。
合同变更频繁，实施过程中合同也要因时调整，是动态化的管理过程。
不同承包商之间、承包商与分包商及业主与材料供应商之间的各种复杂关系，使得项目合同的管理极其复杂，处理不当会带来经济损失。
合同金额高，合同管理的好坏直接影响企业的利益。
2合同管理现状
电力工程建设的复杂性决定了其合同管理的艰难程度，我国电力市场建设发育还不完善，交易行为也不规范，电力建设合同管理中也存在一些比较主要的问题。
1)合同法律意识不强。工程合同一般为承发包双方的法制性文件，必须依法签字履行。往往有许多企业法人及合同主管人员忽视法律对工程合同的保护和监督作用，在合同实施过程中没有依循法律约束自己的行为和按照法律条款来保护自己，在签订合同中主观办事，随意变更，甚至另行随意起草合同等。
2)重视工程建设，轻视合同管理。合同管理在国外被视为承包商盈亏的关键环节。而现有的电力企业中很多部门人员只注重项目的工程建设，对合同管理不重视甚至不予理睬，从而出现一些不必要的损失。从行业管理方面来看，管理部门对施工合同的管理力度不够，采用的措施不到位，方法也不得当。
质量、资金投入的法律性文件，然而在实际履行过程中所中的标书与施工管理合同管理分属不同职能部门，施工单位与建设单位签约后，合同就会以文件形式转达项目经理部，而项目经理部只管合同，不管技术，这种施工合同管理与招标管理在实施过程中产生分支、脱节的现象，最终使技术流于形式。
4)合同索赔难以实现。在电力工程施工中，有时由于设计变更或工程量的增加，业主未按合同办理签证，增加的工程量无法签证，增加了承包商的施工成本，降低了利润，增加了市场风险。但许多施工企业因为害怕与业主的关系搞僵，不利于今后的合作，为了未来的合作，承包方往往不依据合同进行索赔。
内容多，合同管理需要专业的技术人员。然而很多建设项目管理机构中，没有专业技术人员管理合同，或者合同管理人员缺少培训，将合同管理简单地视为一种事务性工作，一旦发生合同纠纷，缺少必要的法律援助。
3合同管理的几点意见
培训，让相关人员真正地认识到这一点。要依法运用合同审查等手段，在事前避免或减少由于合同不严谨而带来的经济纠纷和不必要的损失。施工过程中要加强项目管理和施工人员的法制观念，从根本上保证合同的履行。
整理及存档。
防范合同风险比较重要的方法，是企业进入市场必须具备的市场观念和行为。作为企业要敢于索赔，学会索赔，认真研究文件内容，寻找机会，建立相关索赔的详细档案，并按合同约定的时间及时反映报送索赔文件，获得合法、合理的索赔。
4结语
在市场经济迅猛发展的今天，电力建设项目合同约束着双方的权利和义务，作为电力企业只有严格按照合同规定的内容，并切实实施合同管理，维护合同双方的合法权益，把合同管理落到实处。相信电力企业严格贯彻合同管理规范，树立牢固的合同意识，认真地研究合同并管理合同，必将收获更大的经济利益和经济效益，在电力企业竞争的浪潮中立于不败之地。
zhe135.com小编推荐
作为职业人，做任何工作都应有计划，以明确目的。为了确保事情或工作有序有效地去开展，我们应该要在事先就做好一份方案。一份有效的方案常常能够解决我们工作中的问题。你知道方案的写作格式吗？你不妨看看个人租赁合同锦集七篇，供你阅读参考，并请收藏本页面！
甲方：_____________________
乙方：________________________________
甲乙双方本着公平合理，互惠互利的原则，甲方向乙方提供巾洁康消毒毛巾租（赁）使用业务达成如下协议:
1:甲方向乙方供应消毒毛巾，应做到定时配送，定质配送。
2:乙方每条消毒清洁毛巾按元/次结算，每条消毒浴巾按________元／每次结算．
3:甲方所用巾洁康消毒毛巾不能用于其它用途。如擦地，擦鞋，擦布等。
4:甲方向乙方提供的消毒毛巾等所有权归甲方所有，乙方只有使用权。甲方使用乙方消毒毛巾如有损坏遗失或留扣自洗及用于其它用途，即视为乙方购买使用，按每条毛巾5元，浴巾30元结算。甲方允许乙方在使用产品过程中有5‰的折损率。
5:乙方可向同行介绍使用甲方提供的服务如成功签约甲方向乙方提供介绍费50元/家，以资鼓励。
6、乙方应按时向甲方支付消毒毛巾租赁费，按每月号支付上月费用。
7、合同自签订之日起生效，有效期年。
8、甲方所提供的消毒毛巾达不到国家有关部门的卫生标准，双方协商后，可解除合同。
9、甲方不能按合同约定内容提供服务，双方协商后，可解除合同。
10、双方自合同签订之日起，生效，中途不得变更，如甲方单方违约，要赔付乙方相应损失，如乙方单方违约，要赔付乙方相应损失。
11、双方须共同维护此合同的顺利履约，不得损坏双方声誉，必须维护对方权誉，互惠互利，双方未尽事宜可订补充合同，补充合同同此合同具备同等效力。
出租人（盖章）：承租人（盖章）：
地址：地址：
法人代表（签字）：法人代表（签字）：
承办人：承办人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
担保人（盖章）：
签订日期：年月日
签订地点：
甲方：_____________________________________(以下简称甲方)
乙方：_____________________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，为明确出租方与承租方的权利、义务关系，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方签订本合同：
第一条线路基本情况
甲方向乙方租用4M互联网接入电路：
从甲方______________________到乙方的___________机房。
第二条质量条款
本数字电路技术指标应符合IEEE802.3标准协议的Mbit/s网络接口参数要求。
第三条合同期限及续租
3.1租赁期限为1年，以甲、乙双方签定的业务开通确认单的时间为租赁的起始日。乙方完成电路开通调试后，若甲方拒绝签定业务开通确认单，应在3个工作日内向乙方提出合理的书面意见，否则，以乙方完成电路开通调试日期为租赁的起始日。
3.2在本协议到期前一个月内，若甲、乙其中一方未向另一方提出终止协议，本协议自动延长一年，延长次数不受限制。
第四条租金费用及付款方式
4.1费用标准：
按照国家工业和信息化部核准的资费标准和双方协商确定，乙方向甲方收取4M电路一次性线路初装费0元。4M电路月租费为2300元/月。
4.2费用的修改：
在本合同有效期内，当国家新出台有关资费标准时，甲、乙双方应参照新的国家标准，以协商同意的新价格签订补充合同。补充合同有效期内的月租金全部以新价格核算。补充合同与本合同具有同等法律效力。
4.3付款方式:
(1)租赁费用甲方应按月支付，甲方应在合同签订后电路开通之日起的十日内支付第一次租赁费用(电路开通之日起至当月底的租费)，其余在以后每月15日前支付当月租赁费用。
(2)不足一个月部分的租赁费，每天按月租费的三十分之一计算。
(3)合同期满后，甲方应与乙方结清最后一个月的租金，合同终止。
(4)租赁费用采用银行托收方式，甲方提供银行帐号，乙方每月向银行提供月租费发票及电路代号，银行根据上述票据，开出银行托收单，从甲方帐户上扣除当月租金，并由银行把上述票据转交给甲方。
(5)甲方应按时交纳租金费用，如果逾期交纳，每逾期一日，按应交纳当月租金费用的.3‰交纳滞纳金，逾期达一个月，乙方有权单方面终止合同，并由甲方赔偿乙方全部损失。
第五条施工、安装及开通
5.1甲乙双方因互连的具体施工、安装、调试、开通方案由双方协商解决。
5.2甲方免费为乙方提供因本合同实施所涉及的设备安装场地、电源及地线。
5.3服务开通时间以乙方完成线路和设备安装、调试工作及解决通道互联后，经甲乙双方验收合格之日为服务正式开始之日。
第六条网络的维护
6.1维护界面的确定,甲方负责甲方设备的正常工作,并须保障乙方安装在甲方机房内的设备供电与相关的运行环境。乙方负责由端口到CRNET节点间设备及线路的畅通.详细界定参见附件接入示意图。
6.2由甲方负责的部分出了问题,将由甲方解决。
6.3乙方因正常检修需暂停业务时，应提前24小时通知甲方，全年单条电路暂停业务总时间不超过24小时，超出部分按中断时长计扣相应时间费用。
第七条中断补偿
7.1乙方负责维护、维修的光缆线路部分出现故障造成电路中断，或因乙方原因造成的中断，乙方应对甲方予以补偿。
7.2因甲方原因造成的中断，乙方不对甲方予以补偿。
7.3电路中断应由乙方及时通知甲方或由甲方发现后向乙方通告，经双方确认为乙方原因的，中断开始时间从乙方通知甲方或从甲方通告乙方的时间算起，中断恢复时间以乙方通知甲方并得到甲乙双方在乙方机房测试确认时间为准。
7.4补偿费用计算方法：
非不可抗拒原因造成电路中断达2小时以上时，(设备正常检修除外)，应按实际累计时间扣除相应时间的费用。
第八条权利和义务的转让
任何一方未经另一方书面同意，不得转让协议所规定的任何权利和义务。
第九条双方责任
9.1甲方：
(1)本互联网接入电路的使用必须严格遵守国家相关的法律法规。
(2)按合同规定及时支付租赁费用。
(3)当电路发生故障不能使用时，应及时通知乙方通信站进行处理，并做好配合及故障记录。
(4)甲方不得擅自改变业务用途，不得擅自将接入号码设置转接到有二次拨号或回拨业务等的非法语音平台，不得利用乙方的网络从事违反中国有关法律、法规、行政规章等规定的活动，否则乙方有权终止对甲方的服务或采取切断号码接入、中断电路等措施，由此产生的责任与损失全部由甲方承担。
9.2乙方：
(1)应保证提供的4M通道畅通以及互联网流量带宽的质量，当发生故障时应及时处理或倒通备用通道，并通知甲方。
(2)乙方同意由于业务发展需要，根据甲方要求，可随时提高速率，同时双方需签订补充协议。
(3)为保证甲方网络设备、终端与互联网的接入，乙方在电路开通之日起向甲方提供1个免费互联网IP地址,以后每增加一个IP地址,按每月80元收取。
第十条违约责任
双方不得无故终止合同，否则，违约方要向对方支付违约金(违约金=剩余使用期限费用的80%)。
第十一条免责条款
11.1因下列不可抗力的原因造成电路出现故障，甲、乙双方均不承担责任：
(1)由于战争、国家政策的改变所造成的任何改变。
(2)由于地震、火灾、水灾、台风等不可抗拒的自然灾害，造成本合同的延误、终止。
11.2双方承担约定维护责任，因任何责任方的原因造成自身的任何损失，另一方无须承担。
11.3因乙方检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因，已按要求提前通知甲方的，乙方无须承担通知期内而产生的甲方的任何损失。
第十二条保密条款
不论在本合同有效期内，还是在本合同终止后，任何一方都不向第三方透露本合同的内容;以及在签订和执行本合同过程中所获的另一方的任何秘密。
第十三条争议的解决
双方之间由于与本合同有关事宜引起的任何争议应按下列规定解决：
13.1在本合同执行期间，遇到由于执行本合同或本合同有关而引起的任何争议，或遇到不可抗拒事件，双方应通过友好协商解决。
13.2如果通过协商未能解决争议，双方中任何一方有权向广州市人民法院诉讼。
第十四条其它事宜
14.1本合同未尽之事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。
14.2合同附件和双方协商的补充协议为本合同的一部分，具有同等的法律效力。
14.3本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。
14.4合同壹式肆份，甲乙双方各持贰份，合同经双方签字盖章后生效。
本合同由
甲方：________________________乙方：________________________
(盖章)(盖章)
签约代表：________________________签约代表：________________________
合同经办人：________________________合同经办人：________________________
联系人：________________________联系人：________________________
联系电话：________________________联系电话：________________________
联系地址：________________________联系地址：________________________
邮编：________________________邮编：________________________
租赁合同范本
出租方(以下简称甲方)：
承租方(以下简称乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、等价有偿的基础上经过充分协商，特定立本合同。就格仔铺租赁的有关事宜达成协议如下：
第一条、租赁内容
1、甲方将位于XX内( XXX)号格仔租赁给乙方。甲方对所出租的房屋具有合法使用权。
2、甲租赁给乙方的格仔铺规格为长( )x宽( )x高( )。甲方同意乙方所租格仔铺作为经营用，其范围以乙方要求为准。
3、甲方为乙方提供的房间内有：销售人员，格仔铺及供配电等设备。
4、租赁期限，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
第二条、租金及其它费用
1、合同有效月度租金共计为XXXX元(人民币)。
2、每一个租赁月度按月计算。
3、双方协商补充于本条款内。
第三条、双方的`权利和义务
甲方
1、甲方应保证乙方所售物品完好，如出现丢失,费用由甲方按进货价格的XXX%支付给乙方。
2、对乙方所租赁的格仔铺装饰或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。
3、对乙方违反国家法律、法规、政策物品，有权停止其销售。
4、在合同期内，甲方再次引进同类商户，有权在双方协商下解决。
乙方
1、在国家法律、法规、政策允许的范围内寄卖物品。
2、合同有效期内，有对所租赁格仔铺的合法使用权。
3、按合同内容交纳租金及其它费用。
第四条、付款方式及时间
1、乙方在签订合同时付给甲方(XX)个月租金.
2、乙方从第二次付款开始，每次在本月前5天交付。
3、乙方向甲方支付的各项费用可采用银行转帐或现金等方式。
第五条、续租
1、在本合同期满后，乙方有优先续租权。
2、乙方如需续租，应在租期届满前10天向甲方提出，并签订新租赁合同。
第六条、营业时间
1、甲方营业时间根据顾客需要可适当调整。
第七条、违约
1、甲、乙双方签订的格仔铺租赁合同。乙方已交纳定金后，甲方未能按期完好向乙方移交出租设备，属于甲方违约。甲方每天按月租金的1%向乙方支付延期违约金，同时乙方有权向甲方索回延误期的定金，直至全部收回终止合同。
2、在合同有效期内未经乙方同意，甲方单方面提高租金，乙方有权拒绝支付超额租金。
3、任何一方单方面取消、中断合同，应提前十天通知对方。
4、乙方未按时向甲方支付所有应付款项属于乙方违约，每逾期一天，除付清所欠款项外，每天向甲方支付所欠款1%的违约金。在有通知乙方情况超过15日，除付清所欠款项外，每天向甲方支付所欠款10%的违约金，超过一个月，甲方有权处理乙方所售物品。
5、因不可抗拒的因素引起本合同不能正常履行时，不视为违约。甲方应将乙方已预交的租金退还给乙方。
6、因甲方原因使乙方未能正常营业，给乙方造成经济损失，由甲方承担责任并赔偿乙方经济损失。
第八条、合同生效、纠纷解决
1、本合同经甲、乙双方签字后，乙方交付定金后生效，即具有法律效力。
2、在本合同执行过程中，若发生纠纷，由双方友好协商，如协商不成时，可诉请所在地人民法院解决。
3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，并另行签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同正本一式两份，甲、乙双方各执壹份。
附：乙方有效身份证明复印件
甲 方：XXX（盖章）
授权代表人：XXX（签名）
日期：XXX年XX月XX日
乙 方：XXX（签名）
日期：XXX年XX月XX日
一、合同形式：
二、合同内容：
1.租赁物名称/数量/规格/技术性能/检验方法;
2.租赁期限;
3.租金构成及其支付期限和方式、币种;
4.租赁期间届满租赁物的归属等条款。
三、融资租赁合同的当事人:
1.出租人和承租人;
2.供货人：
a.供货人是否列为第三人由法院根据案件具体情况决定;
b.供货合同有仲裁条款的不列为第三人。
3.实际使用人：融资租赁合同中的承租人与租赁物的实际使用人不一致时，法院可以根据实际情况决定将实际使用人列为案件的当事人。
四、融资租赁合同出租人/承租人/出卖人之间的法律关系,出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同：
1.出卖人应当按照约定向承租人交付标的物：承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。
2.出租人/出卖人/承租人可以约定，出卖人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利：承租人行使索赔权利的，出租人应当协助。
3.未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。
五、融资租赁合同的出租人/承租人法律关系:
1.出租人享有租赁物的所有权：承租人破产的，租赁物不属于破产财产。
2.融资租赁合同的租金：
(1)确定标准：
a.应当根据购买租赁物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利润确定。
b.当事人另有约定的除外。
(2)承租人应当按照约定支付租金。
(3)承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的:
a.出租人可以要求支付全部租金;
b.也可以解除合同，收回租赁物。
(4)租赁物从境外购买的，融资租赁合同当事人约定用外币支付租金，应认定为有效。
3.租赁物不符合约定或者不符合使用目的的：
(1)出租人不承担责任;
(2)出租人应当承担责任的除外情形：
a.承租人依赖出租人的技能确定租赁物;
b.出租人干预选择租赁物的。
4.出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。
5.承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任。
6.承租人应当妥善保管、使用租赁物。
7.承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。
8.出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属。
(1)当事人约定租赁期间届满租赁物归承租人所有：出租人只能收回欠付租金部分的租赁物;承租人享有部分价值返还请求权。
a.承租人已经支付大部分租金，但无力支付剩余租金;
b.出租人因此解除合同收回租赁物的;
c.收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的，承租人可以要求部分返还。
(2)对租赁物的归属没有约定或者约定不明确：
a.依照《合同法》第61条的规定确定;
b.仍不能确定的，租赁物的所有权归出租人。
六、融资租赁合同管辖:
1.融资租赁合同纠纷案件的当事人，可以协议选择与争议有实际联系地点的法院管辖:
a.当事人未选择管辖法院的，应由被告住所地或合同履行地法院管辖。
b.租赁物的使用地为融资租赁合同的履行地。
2.涉外融资租赁合同纠纷案件的当事人可以协议选择处理合同争议所适用的法律;当事人没有选择的，适用承租人所在地的法律。
七、融资租赁合同的效力认定和处理:
1.应认定融资租赁合同不生效：融资租赁合同所涉及的项目应当报经有关部门批准而未经批准的。
2.应认定融资租赁合同为无效合同：
a.出租人不具有从事融资租赁经营范围的;
b.承租人与供货人恶意串通，骗取出租人资金的;
c.以融资租赁合同形式规避国家有关法律、法规的;
d.依照有关法律、法规规定应认定为无效的。
3.无效的融资租赁合同的处理:
(1)因承租人的过错造成合同无效，出租人不要求返还租赁物的：
a.租赁物可以不予返还;
b.但承租人应赔偿因其过错给出租人造成的损失。
(2)因出租人的过错造成合同无效，承租人要求退还租赁物的：
a.可以退还租赁物;
b.如有损失，出租人应赔偿相应损失。
(3)因出租人和承租人的共同过错造成合同无效的：
a.可以返还租赁物;
b.并根据过错大小各自承担相应的损失和赔偿责任。
(4)租赁物正在继续使用且发挥效益的，对租赁物是否返还，可以协商解决;协商不成的，由法院根据实际情况作出判决。
八、融资租赁合同法律责任：
1.在租赁合同履行完毕之前，承租人未经出租人同意，将租赁物进行抵押、转让、转租或投资入股：
a.其行为无效;
b.出租人有权收回租赁物，并要求承租人赔偿损失。
c.因承租人的无效行为给第三人造成损失的，第三人有权要求承租人赔偿。
2.出租人应承担赔偿责任：在融资租赁合同有效期间内，出租人非法干预承租人对租赁物
如何确定租赁合同的效力
现在很多人外出打工时都会选择用租房子的方式来解决自己的住宿问题，在租房子的时候出租人和承租人之间是要签订一份房屋租赁合同的。合同的签订有利于保障双方之间的利益，但并不是任何一份租房合同都是具有法律效力的。下面大家就跟小编一起来看看该怎么判断租房合同的效力吧。
出租人和承租人就房屋出租的租金、期限、违约责任等条款达成一致意见后，租赁合同就成立了。成立后的房屋租赁合同有无法律效力，主要看以下四个方面：
(一)合同主体是否符合规定。
即出租人与承租人是否具备有效民事行为的构成要件。如是否为无民事行为能力人或限制民事行为能力人，或出租人是否为房屋所有人或合法使用权人等。
(二)房屋是否为法律法规禁止出租。
只要法律法规不禁止出租的房屋，都可以依法出租。
(三)房屋租赁合同的内容是否合法。
在实践中，有些房屋租赁合同约定房客逾期支付租金、水电费等的滞纳金按每日2%计算。从法律来说，这种约定因滞纳金过高有失公平，属于可撤销条款。还有一种常见的情形是，有人用租来的房屋进行违法犯罪活动，若属实，则在出租人明知或应当知道的情况下，这样的租赁合同均是无效的，不受国家法律保护，租金依法没收。
(四)是否进行过登记备案。
《城市房地产管理法》、《城市房屋租赁管理办法》及本市的租赁法规均规定，租赁当事人应向房产管理部门办理登记备案手续。在实践中，对未登记备案的租赁合同是否有效有两种观点，一种认为合同是无效的，另一种认为租赁合同仍然有效，但不具有对抗第三人的效力。
当事人在审查租房合同的效力的时候，可以从上述四方面进行审查，如果其中一项不符合法律规定的话，那么该租房合同的效力就是存在问题的，这样肯定会对双方当事人的利益造成不利的影响。
甲方（出租人）
乙方（承租人）
甲乙双方经充分协商，同意就下列房地产租赁事项，订立本合同，共同遵守。
一、甲方自愿将坐落在青岛市城阳区 路 号的房屋（房屋建筑面积 平方米；土地使用面积 平方米不含房屋建筑面积）出租给乙方使用。该房地产的基本情况已载于本合同附件一。
二、租赁期限：租赁期限年，自 年 月 日至 年 月 日。甲乙双方签定合同之日缴纳订金 万元后，乙方可以装修。
三、租金及支付方式：每半年支付一次，于每年1月1号前支付上半年房租，6月1日前支付下半年房租。
四、其他约定事项
甲方责任：
1、甲方负责为乙方提供用水和电力的供应 ，并负责为乙方另行安装水表和电表。由乙方按照电表和水表的计数缴纳费用。
2、甲方应当保证来乙方的车辆进出无阻。
3、甲方在乙方合法经营的情况下，协助乙方做好治安工作。
4、甲方未经乙方同意不得擅自自己或者允许他人使用乙方所承租的.房屋顶部。
5、上述房地产符合出租房屋使用要求，且保证产权明确无误。
乙方责任：
1、房屋的改造装修由乙方负责并出资。
2、乙方应当爱护建筑物及设施，如需改建、扩建，在不影响建筑整体安全情况下乙方自行施工，但需通知甲方。改建、扩建的设施，在合同终止时不得拆除，设备除外。空地未经甲方同意不得擅自挪做他用。未经甲方同意不得转租他人。
3、合理使用电器、房屋及其它设备，不得人为造成房屋设施的损坏。如因乙方的过失造成甲方财产损失的，由乙方承担全部责任。
4、乙方根据工作、生产及生活的需要，在不影响建筑整体结构的情况下，可以进行安排装修施工。
5、乙方有权在承租的房屋顶部安排广告宣传。
五、违约责任
1、甲乙双方在本合同执行期间，如因乙方原因造成合同违约，乙方应赔偿甲方当年租赁费的10% 作为经济赔偿，但因逾期付款每逾期一日则按照银行贷款利率承担违约金。
2、甲方不履行合同义务或者法律规定的义务，给乙方造成经济损失应当按照法律规定全部赔偿。
六、上述房地产在租赁期内所需缴纳的税费，甲、乙双方按照法律规定缴纳。
七、免责条件
如因不可抗力的自然灾害造成合同不能执行，造成双方经济损失，双方不承担责任。
八、合同终止和续约
1、合同到期视为本合同自行终止。
2、合同到期，乙方如续约，必须在合同到期前一个月通知甲方，在同等条件下，乙方有优先承租权。
九、适应法律
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中华人民共和国法律的保护和管辖。
十、争议的解决方式
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向青岛市仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同未尽事宜，按照中华人民共和国法律的有关规定，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
十二、本合同于XX年 月 日，由甲乙双方的授权代表在青岛市签字。本合同自甲乙双方签字之日起生效。
本合同中文、韩文正本各一式两份，甲乙双方各执一份，有关部门三份。
甲方： 乙方：
20年 月 日 20年 月 日
出租方(甲方)
承租方(乙方)
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于 的带阳台的单间房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自20xx年 月 日至20xx年 月 日，计3个月。
二、本房屋月租金为人民币420元，按季度结算。乙方一次性向甲方支付全季租金，同时支付一个月押金。
三、乙方租赁期间，水费、电费，物业费等费用负担三分之一。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施，租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前半个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后3天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。
六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前半个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金300元。
七、现金等贵重物品乙方必妥须善保管，如有丢失，责任自负。
八、乙方不得把社会闲散人员带入房内，对自身安全负责。
九、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民法院仲裁。
十、本合同连一式2份，甲、乙双方各执1份，自双方签字之日起生效。
出租人（盖章）：承租人（盖章）：
地址：地址：
法人代表（签字）：法人代表（签字）：
承办人：承办人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
担保人（盖章）：
签订日期：年月日
在工作之后，合约的作用显而易见。为了使合同生效，需要满足法定的生效要件，所以在起草合同时应特别注意遵守规范。经过编辑长期的筛选和精心编辑，我们提供了最新的“住房合同书”文章，希望能与您的朋友们共同学习进步！
甲方(借款人)：
乙方(借贷人)：
本合同指定送达方式为邮箱送达，合同一方将相关文件投递并到达到对方指定邮箱中即视为已送达。
甲方因 需要 ，向乙方申请借款。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，乙方经审核同意向甲方提供本合同项下借贷，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵照执行。
一、借贷金额及支付
第一条、借款金额人民币(大写)。
第二条、借款支付的先决条件：甲方办妥借贷担保手续。
第三条、甲方在此委托乙方，在办妥全部借贷手续之日起的入商品销售单位在银行开立的账户，账号为 。
二、借贷用途
第四条、消费人或使用受益人
第五条、借款用于
三、借贷期限
第六条、本合同项下借款期限 年，自___年___月___日到___年___月___日止。遇合同借款日期与借款凭证记载日期不一致的，以借款凭证载明的日期为准。
四、借贷利率
第七条、本合同借贷月利率现为 。本合同约定利率执行期为一年，期满后乙方根据本合同约定的借贷期限和当时的利率水平确定下一年的利率。但借期不超过一年的，执行本合同利率，不受国家法定利率的调整而影响。
五、借贷偿还
第八条、本合同项下的借贷本息，采取按月等额还款方式，分 ( )种还款方式:
1、 甲方授权乙方在借贷发生的次月起每月定的账户扣收
2、 或由甲方在借贷发生的次月起每月日前到银行借贷发放行还款，直至所有借贷本息、费用清偿为止。如甲方提供的个人账户出现冻结等情况而造成无法扣收本息的，甲方须及时向乙方提供新的还款账户用于扣收借贷本息。
第九条、甲方不能在合同约定还款期限届满前还清本息的，应在还款期限届满前 个银行工作日向乙方申请展期，经乙方同意，可以展期还款。
第十条、现每月还款本息额人民币(大写) 万 仟 元分。本合同约定每月还款本息额执行期为一年，期满后根据借贷剩余本金、借贷剩余期限和当时的利率水平确定下一年的每月还款本息额。如果本合同借款期限不超过一年的，甲方则在借款到期时一次性偿还借款本息，不实行按月等额归还本息的方式。
六、提前还款
第十一条、甲方可以提前还款：
(一)甲方提前归还未到期借贷本金的，应书面通知乙方。乙方在该月 日至该月最后一个工作日内办理提前还款手续。
(二)甲方经乙方同意可一次性提前归还全部积欠本金，利随本清。乙方不计收提前期的利息，也不退还或减免按原合同利率已收取的借贷利息。
第十二条、有下列情况之一项或几项发生时，甲方应提前归还全部借款本息：
(一)甲方违反本合同之任何责任条款。
(二)甲方发生因不能履行本合同义务之疾病、事故、死亡等等影响借款人完全民事行为能力与责任能力之情况。
(三)甲方涉入诉讼、监管等由国家行政或司法机关宣布的对其财产的没收及其处分权的限制。
(四)甲方与售房单位发生退回全部商品之情况。
七、合同的变更与解除
第十三条、本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更和解除本合同。
第十四条、甲方将本合同项下的权利和义务转让给第三方的行为，在同时满足以下条件后生效： 。
(一)必须经乙方书面同意;
(二)乙方与第三方已签订债权债务转让合同或已签订新的借贷合同;
八、违约责任
第十五条、甲方未按期偿还借贷本息的，乙方对其欠款加收每日万分之 的逾期罚息。
第十六条、甲方连续三个月未偿还借贷本息和相关费用的，乙方有权终止借款合同，并向甲方追偿，或依法处分抵押(质)物。
第十七条、甲方申请借贷时提供的资料不实或未经乙方书面同意，擅自将抵押(质)物出售、出租、出借、转让、交换、赠予、再抵押或以其它方式处置抵押(质)物的，均属违约，乙方有权提前收回借贷本息或处置抵押(质)物，并有权向甲方追索由此造成的损失和发生的相关费用。
第十八条、与售房单位因质量原因发生纠纷时，甲方不得以此为理由不归还借贷本息。
第十九条、甲乙协议以本合同第八条规定的第2种方式还款的，乙方应及时受领还款本息，因乙延误受领而给甲方造成损失的，应进行相应赔偿。
九、合同纠纷的处理
第二十条、本合同履行期间如有争议，双方先协商解决。协商不成的，可向 人民法院提起诉讼。实践中，约定某一方所在地的法院有管辖权将意味着一旦发生诉讼，该方会节省诉讼成本，获得诉讼利益
十、附则
第二十一条、本合同及其附属的任何修改、补充均须经双方协商一致并订立书面的协议方为有效。
第二十二条、本合同经乙方法定代表人或其授权代表签名并加盖公章，甲方签名并加盖私章后与借贷担保合同一并生效，至甲方将本合同项下全部应付款项清偿时终止。
第二十三条、本合同正本一式贰份，合同双方各执一份，副本按需确定。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
住房装修合同书
甲方：（委托人姓名/单位名称）
地址：
电话：
证件类型：
证件号码：
乙方：（承接人姓名/单位名称）
地址：
电话：
证件类型：
证件号码：
为确保甲方的权益、明确双方责任及义务，甲、乙双方根据有关法律、法规和各自权利、义务，依据平等、自愿的原则，达成以下协议：
一、工程内容及范围
甲方将住所装修工程委托乙方承接，工程包含（列明具体项目和部位）。
二、工程时间和工期
1、工程开始时间：（年月日）
2、工程完工时间：（年月日）
3、工地开工前：
（1）乙方需制定详细的工程进度计划，明确各阶段的工期；
（2）乙方需提供工程施工方案，需经甲方审核确认后方可实施。
三、工程费用
1、工程总价款为（大写）（￥小写），其中包含以下费用：材料费（大写）（￥小写）元，劳务费（大写）（￥小写）元。
2、支付方式：甲方需预付工程款（大写）（￥小写）元（占总价款的30%），余款工程竣工并经验收合格后，甲方方可结算并支付余款。
3、如甲方提前终止本合同，则已付工程款不退。
四、质量标准和保证
1、工程采用的材料及设备应符合相关国家标准，并提供质量保证书；
2、工程应符合规划设计要求及相关法律法规的规定，建筑工程和防水工程等质量应符合相关标准；
3、工程完工后，乙方需按要求提供相关验收或检验报告；
4、工程保修期为一年，期间乙方要负责免费修理因施工质量问题引起的损坏或缺陷。
五、工程安全、保险
1、工程的安全施工由乙方实行，注意施工现场周边物品及人员的安全；
2、乙方应购买施工工程责任保险，保险金额应不少于现行标准规定的施工工程保险最低标准的100%。
六、违约责任和法律适用
1、若乙方未按约完成装修工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或其他处理措施；若造成甲方损失，乙方应承担全部赔偿责任；
2、由于自然灾害及其他不可抗因素导致的装修工期延误或者损失由乙方负责；
3、本合同涉及的争议，应根据有关法律和法规进行解决。
七、其他约定事项
1、本合同如需变更，须经甲、乙双方协商一致，并签署书面变更协议，变更后的协议具有与原协议同等法律效力；
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工且经甲方验收合格并结清全部工程款项后终止；
3、本合同一式两份，甲、乙双方各签一份，具有同等法律效力；
4、其他未尽事宜，依据有关法律法规及双方协议办理。
甲方：（签字/盖章）
年 月 日
乙方：（签字/盖章）
年 月 日
住房装修合同书
一、合同双方
甲方：（委托人）_________，住址：_________，电话：_________。
乙方：（装修公司）_________，住址：_________，电话：_________。
二、委托内容
甲方经过与乙方的充分协商，同意由乙方为其_________（住房）进行装修工程，具体包括但不限于_________（装修内容），以及相应的材料购买和施工方案设计等。
三、工程进度和期限
1.乙方应在双方签订合同后_________天内开工，工期为_________。
2.若乙方因自身原因延误工期，需向甲方进行书面解释并承担可能产生的损失。
3.工程进度应当按照协商好的计划进行，每周应向甲方汇报一次工作进度。
四、价格和付款方式
1.装修总价为_________元。其中，人工费_________元，材料费_________元，其他费用（如设计费、监理费等）_________元。
2.甲方应根据约定，在_________（日期）前支付_________元的预付款。
3.在工程进度达到_________（百分比）时，甲方应支付已施工部分工程的_________（百分比）的款项作为进度款。
4.当工程全部竣工，乙方应当按照协商好的有关规定，办理完善后的验收手续，甲方应按照验收结论及时支付尾款。
五、质量保证和保险
1.乙方对装修工程的施工和设计质量，承担保证责任，如甲方发现施工过程中有不对称、漏水、裂痕、空鼓等现象，乙方应立即进行修补或更换。
2.乙方应按规定购买装修工程质量保险。
3.如因乙方原因造成甲方房屋损失，乙方应承担相应的经济责任。
六、违约责任
1.本合同任一方违反合同规定，均应承担相应的违约责任。
2.甲方违反本合同约定，应承担与其违约行为相应的违约金（包括所有因此产生的直接和间接损失）。
3.乙方违反本合同约定，应承担由违约行为产生的相应赔偿费用，并向甲方赔偿相应的损失。
七、争议解决方式
1.因本合同发生的任何争议，双方无法协商解决的，应当向_________仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的。
2.如一方不愿参与仲裁，或者在裁决前不得已离开本国，则仲裁仍然继续，并根据仲裁规则做出裁决。
3.仲裁费用由败诉方承担。
八、附则
1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2.合同有效期自双方签订之日起生效，以工程竣工并经验收手续完成之日终止。
3.本合同其他未尽事宜，双方应在协商一致的基础上进行解决。
甲方：
乙方：
签署日期：_________年_________月_________日
甲方(出让方)，
乙方(受让方)，
甲方在自建一住房，现决定将产权出让给乙方，经双方平等协商达成如下协议，
1、该住房建筑面积132平方米产权出让总金额为元整，协议签定时乙方付给甲方预定金元整，甲方在办理产权后，乙方付清退后房款元整。
2、房屋配套设施及费用负担办法，甲方负责房产证办理和国有土地使用证复印件办理，契税由甲方负责。若乙方需办理土地分割证，费用由乙方负责，乙方负责电表、水表、电视入户。
3、该住房产权归乙方所有，楼梯及楼下房前公用部分，乙方不得随便占用或搭棚建房，房屋里面有漏水现象，由甲方出资，乙方配合解决。
4、乙方对房子的装饰或维修不得随意改变主体结构，造成损失，由乙方负责赔偿。
5、乙方受让后的产权属乙方所有，但若再次出让该产权，新用户需经甲方同意后方能出让。
6、此协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字后，产生同等法律效力，如违反，违约一方需付给双方房屋出让金的30%违约金。
甲方(公章)，_________ 乙方(公章)，_________
法定代表人(签字)，_________ 法定代表人(签字)，_________
________年____月____日 ________年____月____日
酒店客房此协议于________年____月____日由，
________________地址，__________________________
________________地址，__________________________双方共同制定。
一、双方经友好协商达成如下协议，
1.酒店方同意将号房间出租给承租人，自________年____月____日截止，租金不变。
2.酒店为承租人提供_______部分机电话。因线路原因，如承租方需加直线电话，分机电话将相应减少。
二、承租人同意
1.自起租日开始5天内，向酒店支付相当于一个月租金的押金。此押金不包含利息，在合同期满时酒店退还给承租人。然而任何由于承租人违反合约而造成的损失，酒店，应从押金中扣取一部分或全部作为赔偿。
2.从承租开始第一天起及以后合同期内的每个月____日前，承租人需支付相当于每间每天___________元的全月租金。该价格不含电话费。电话费及其它费用应在每月月末支付。如有拖欠，将自拖欠之日起，每天加罚2%的滞纳金，如拖欠逾期30天，则视为承租方单方终止合同。
3.在承租期内没有酒店的书面同意，不得转换、转让或分租部分房间给其他人。
4.遵守酒店的规章制度。
5.不得使用出租房间进行任何非法及不道德活动。
6.未经征得酒店的书面同意，不得对出租房间做出任何改变。
7.出租房间的内部、地面、墙壁、顶棚及室内的装置，包括所有出租房间的门、窗、电器设施、排风扇、管道、线路应保持良好状态。
8.在接到酒店书面通知七日之内，赔偿不论是由于承租人疏忽还是由于承租人的服务员、职员、工人、客人或租人无法控制的因素造成的任何损坏的原有设施的更换费用。
9.在出租房间内不得做任何对建筑结构、设备、设施的任何一部分会产生伤害、损坏的活动。
10.在出租房间内不得安装使用除标准办公用品以外的任何设备、机器用品，未经事先征得酒店书面同意，也不得安装额外的电线。心须配电的办公设备，必须征得酒店批准同意，由酒店派电工进行安装。
11.允许任何酒店授权的酒店人员在任何合理的时间内进行出租房间检查，并完成必要的维修与保养工作。
12.除了指出酒店的地址、位置外，不得在与承租人有关的生意经营中使用酒店名称。
13.不得在出租房间或部分出租房间内存放易燃物、大量物品或做饭。
14.任何时间不得在出租房间内大声播放音乐、制造噪音。
15.不得改换出租房间入口门上现有的门锁、栓或其他装备，未经酒店书面痛意，也不得额外增加门锁、门栓或其他装备。
16.空调系统运转时，请保持门窗在关闭状态。
17.不得在出租房间外摆放任何物品。
18.合同期满时，归还出租房间内的所有原有设备，所有设施应保持在完好、干净、可出租状态，并清理掉所有个人物品。
19.分机电话不可做传真机使用，如承租方需安装直线或传真机，须征得酒店同意并由承租方支付相应费用。
三、特别提示
1.酒店将对电动扶梯、电梯、公共照明、火警监视、空调系统的失灵或停止运转向承租人做出合理保证，但不能减少降低所应该付的租金或部分租金。
2.在任何情况下，酒店不对在出租房间内发生的丢失、盗窃向承租人做任何保证与赔偿，但可以协助承租人报案及公安机关调查。
3.酒店应为承租方提供信件、报纸传递、清除垃圾、卫生清洁等服务，并为出租房提供电视机一台、电视柜一个。
四、装修承诺
酒店在承租方租期内，可能对酒店的某些部分进行装修，届时酒店将保证承租方员工正常出入，对因施工给承租方可能造成的影响，请承租方给予谅解，但不能减少所应该付的租金或部分租金。
五、终止协议，
在承租期内，双方都有权提前终止此协议，但应提前30天以书面形式通知对方，在扣除对酒店的所有未付帐款后，酒店应在协议终止后将承租方所付两个月押金退还承租方。
六、未尽事宜，
双方在执行合同时应保持诚意，在试图解决任何不符合之处时应采取友好态度，并且坚持相互信任的原则。
七、本合同及合同中的条款条件交由酒店、其继任或指派人监督执行。承租人也应履行义务，严格执行承租承担的责任。
酒店授权代表，承租人代表签名，
日期，________年____月____日日期，________年____月____日
农村出租房租赁合同
出租单位，____村
承租单位，签订地点，
签订时间，________年____月____日
第一条租赁房屋坐落在____，间数___，建筑面积___，房屋质量___.
第二条租赁期限从________年____月____日至__________年____月____日。
第三条年租金，
合计租金，
第四条租金的支付期限与方式，
第五条承租人负责支付出租房屋的水费、电费、煤气费、电话费、光缆电视收视费、卫生费和物业管理费。
第六条租赁房屋的用途，
第七条租赁房屋的维修，
出
出租方：_____ (以下简称甲方)
承租方： _____(以下简称乙方)
1、甲方出租给乙方的房屋位于(省、市)(区、县) ，出租房屋面积共___平方米，房屋现有装修及设施、设备情况详见合同附件。
2、甲方出租给乙方的房屋租赁期共_____个月。自________年____月____日起至________年____月____日止。乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为________使用。 租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。
3、经双方协商该房屋每月租金为_______元;租金总额为______元(大写___万___仟___佰___拾___元整)
4、经双方协商乙方负责交纳租赁期间因居住及营业所产生的一切费用。
5、在租赁期内，甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修均由甲方负责(乙方使用不当除外);对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。乙方如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或经济赔偿。乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后或因乙方责任导致退租的，依附于房屋的装修归甲方所有。甲方有权选择乙方恢复原状。有权向乙方收取恢复工程实际发生的费用。
6、租赁期内未经甲方同意，乙方不得转租、转借承租房屋。若甲方在此期间出售房屋，须在______个月前书面通知乙方，在征得乙方同意后方可实施，在同等条件下，乙方有优先购买权。双方可以协商变更或终止本合同。
7、甲方有以下行为之一的，乙方有权解除合同：
(1)不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件，严重影响居住。
(2)甲方未尽房屋修缮义务，严重影响居住的
甲方;_____
乙方：_____
住房装修合同书
合同编号：XXXXX
甲方（业主）：XXX
乙方（装修公司）：XXX
鉴于甲方拥有一套位于XXX社区的住房，意欲对该住房进行装修，并经过与乙方详谈和协商后达成一致意见，现就装修事宜签订本合同，以资共同遵守。
一、装修工程内容和工期
乙方应按照甲方的要求，按照本合同约定的装修内容和标准进行装修，包括但不限于地面、墙面、天花板、门窗、电路等具体项目。具体装修内容和标准详见附件一。安排好工人施工，并保质保量地完成装修工程。本装修工程总工期为XX天（工期开始日期经甲乙双方协商确定），不可退回或更改。
二、装修工程质量和保证
1.乙方承诺所有在施工过程中使用的材料和设备均符合国家、地区的质量标准和规定，并保证所有项目按照本合同的约定完成，保证质量合格，不存在质量问题。若因乙方原因引起的质量问题或工程赔偿责任，乙方应承担全部责任，但因甲方过错或第三方原因导致的责任除外。
2.若在保修期内出现乙方原因引起的质量问题，乙方应在第一时间到现场进行修复或更换。若需重新施工，则原质保期顺延，且应在新工期内免费完成所有工程。
三、费用及支付方式
1.本次装修工程总费用为人民币xxxx元，其中装修材料费xxxx元，人工费xxxx元（含税）。
2.甲方应在正式签订合同后，按照本合同规定支付装修费用，其中预付款xxxx元，在材料采购前支付50％； 材料采购到位后，支付完成后xx％的款项，剩余费用在项目结束时一次性结清。
3.如甲方超过xx天（双方可协商，但必须在结束前明确定义天数）未及时支付预付款，则乙方有权暂停施工，甚至取消本合同，本合同自动失效。
四、违约事宜
1.若甲方未能按合同规定时间支付相应款项，则乙方有权暂停施工，合同自动失效，但仍需要甲方支付在合同规定期限内已完成的工程以及已经发生的项目材料等费用，并负责相应的违约赔偿。
2.若乙方在合同规定期限内未能如期完成装修工程或者木人不符合约定标准质量，乙方应在第一时间修补，并无条件承担相应责任，并且相应的费用应由乙方承担。
五、争端解决方式
1.甲乙双方应本着互助合作的精神，及时地对双方出现的任何问题进行沟通和协商，并以友好方式进行解决。
2.若因本合同引发的任何争议，双方应尽快在协商中化解，协商不成，应提交有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
六、其他事项
1.合同亲笔签字认证，具有法律效力，并正式生效。
2.双方应严格遵守本合同规定，如有违反，应承担相应的法律责任。
（以下无正文）
甲方（业主）：（签名） 乙方（装修公司）：（签名）
日期： 日期：
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +