劳务承包合同集锦。
零思考方案网小编精心打造的“劳务承包合同”一定能够满足您的需求。如今,在人们法律意识不断提高的社会背景下,合同的重要性已经被广大群众所认识和重视。一份合理合法的合同可以确保双方在合作过程中免受违约的后果困扰。我们希望以下的建议能够对您提供启示和帮助!
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
乙方所有进场施工人员必须遵守甲方的安全管理规章制度要求,甲方在安全巡视检查中,每发现一次乙方施工人员违反甲方的安全管理规章制度要求。
第一条 工程概况
工程名称:______________
工程地点:______________
第二条 工程承包范围
___________________________________
第三条 工程工期
1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
2.主要节点工期:___________________________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
第五条 组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象。否则后果自负。
第六条 标准规范
本合同适用标准规范:____________________________
第七条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
发包方:(以下简称甲方) 劳务承包方:(以下简称乙方) 为了保证本工程的施工质量、进度、安全,达到国家相关部门规范要求,明确双方的责、权、利,在双方反复协商、平等、自愿的条件下。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
钢筋工:钢筋的制作、安装、焊接绑扎(包括各种机械设备和安全防护棚,如:
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
第八条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
木工、架子工(含周转材料)木工、架子工所用的一切工具(如圆盘锯、刨锯、搬手等)。周转转材料包括:钢管、扣件、U型卡、钢模、角钢、木方、木板、大模板、对拉杆、蝴蝶卡、PVC穿梁套管、钉子、铁丝、封口胶(板2
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;
安全防护设施及现场安全文明施工等(如:三宝四口五临边、搅拌机防护棚、钢筋加工场防护棚、安全通道、临设防护棚、水平防护、垂直防护、道路畅通、场地清洁等,以达州市质安站验收合格为准)。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
消防承包单价 ±0.00至屋面图纸所表达的及以上条款所约定的工程量,按130元/m2(按实际建筑面积计算)。
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:
乙方垫资修建至±0.00层基础完成后,甲方第一次支付工资进度款,基础完成量满15万元,作为乙方交纳履约保证金;基础完成量超过15万元以上的部分(需甲方项目负责人确认)按70%支付乙方工资进度款(此项单价详附件);此后甲方根据乙方月施工进度,按当月所完成工程量(需甲方项目负责人确认)费用的70%支付乙方工程进度款。
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
乙方交纳履约保证金15万元,在主体结构封顶并验收合格后30日内返7.5万元。
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
凡在施工中出现不合格的质量问题,由乙方自行返工并承担由此所发生的一切返工费用,并赔偿甲方的材料款。
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
砖不能乱砍、半截砖必须用在墙上,做到乱砖不乱墙,当天的水泥砂浆必须用尽,架上堆砖不能过高,架上严禁乱抛砖头和工具。
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
砼面(梁、天棚、楼地面)不抹砂浆或找平层,若验收不合格需进行处理所产生的一切费用由乙方承担,并在当月进度款中扣除。
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
梁暴模罚款1000元/m,板塌陷罚款(人民币)1000元/m2,现场发现应立即签字备案,并在当月工程进度款时扣除,若乙方不签字备案即自行解除合同,所做工资按50%进行结算。
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
钢筋的损耗不能超过预算损耗量,超过部份由乙方按原价赔偿,节约部份按50%进行奖励,钢筋的制作安装绑扎,焊接必须符合施工规范要求,梁、板的负弯筋上、下层必须分开。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
外墙砖:外墙面砖粘贴牢固,表面平整,线条光滑顺直、均匀、无空鼓脱壳,无渗漏现象、窗台抹灰必须里高外低0.5~1cm左右,严禁水倒流至室内。
发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求。
水电安装:主水主电预留预埋位置准确,严格按施工图和规范验收至合格,临水临电满足验收要求,水电工及时报材料计划。七、进度要求从±0.00开始至1~6层楼工期为 60 天(以栋号为准),提前一天奖励1000元,延迟一天罚款1000元,若因材料供应不上(钢筋)、停电、停水或下暴雨人力不可抗拒的自然灾害造成的停工,其工期顺延(根据当时发生的具体情况由甲方管理人员签字为准)。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第十条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
乙方人员进场后,所有作业人员进场三天内向甲方提交身份证复印件壹张,甲方为作业人员办理工伤保险。组织进场人员接受入场安全教育,人员进出随时与项目劳资及保卫联系,服从项目统一安排和管理,不得使用三无人员,不得使用18周岁以下和50周岁以上人员。施工过程中不得频繁变换作业人员。特种作业必须持证上岗,不准带小孩和家属进入施工现场。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
为保证质量安全、工期等责任目标的实现,乙方必须派专业负责人、施工员(工资由乙方自行承担)专门协调各工种的配合,并设专职质量人员对质量安全自检、互检、专检。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十二条 结算办法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平,和诚实信用的原则。
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第十三条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失。
施工图中土建及装饰的所有内容。包含:砌体、构造柱、圈梁、连梁的施工;预制过梁及连梁的制作;室外附属设施散水及排水沟;室内装修工程的抹灰、贴砖等装饰工程的施工;屋面除防水以外的所有工程;电缆沟、设备基础等工程的施工;外装饰、所有脚手架工程(包含钢结构、门窗及其他所需脚手架);植筋等其他所有土建装饰工程。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
除提升设备、挖机、强力式搅拌机、灰浆搅拌机、碾压设备的租赁外,其它所有设备和机具均由乙方租赁或采购;提升设备的基础及固定,转运用车、振动泵及其它机具设备。
第十四条 工程保修
1.保修范围、期限:______________
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
工期:本工程工期期为 20xx年9月25日至20xx年1月10日。共108天。
第十五条 保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
工程质量标准:乙方必须按照国家有关规范进行施工所承包项目,必须经有关部门检查验收后一次性合格。
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十六条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
安全职责:乙方必须对所承包项目的施工安全进行监督和管理,配备必要的安全防护措施,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,消除事故隐患。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十七条 合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;
乙方常驻现场 刘士源 必须24小时在现场指挥施工,如有事离开必须向甲方请假,征得同意后方可离开,否则甲方可向乙方执行罚款:500元/天。
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)
按约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,由承包人自费予以修复。施工工序完毕后,乙方要做到工完场清。
第十八条 不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
促使乙方加强安全意识,乙方必须承担相应责任:安全事故所造成损失在20xx元以下者,由乙方承担,20xx元(含20xx元)以上部分甲方承担70%。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
因乙方责任造成工程质量不符合规范要求,经甲方提出乙方拒不整改,或其它原因不服从甲方的领导和指挥,甲方有权责令乙方无条件退场。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
为适应企业后勤社会化的需求,提高食堂后勤和管理水平,减轻企业负担,甲、乙双方在遵守国家有关规定及遵守《中华人民共和国食品卫生法》的条件下。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
两荤为主荤、一次荤。主菜每客标准为 克;次荤每客总重量标准为 克,其中荤菜不少于 克。
第二十条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
营养餐制作必须严格按照国家有关规定,营养餐所采用的各类主副原料、调味品以及清洁剂必须符合国家食品法及相关法规要求。
第二十一条 合同份数
本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。
第二十二条 补充条款__________________________________________
第二十三条 合同生效
本合同双方约定_______后生效。
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方(盖章)______________
乙方(盖章)______________
2022土石方劳务承包热门合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。土石方劳务承包热门合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方
乙方
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律结合现场的实际史,就乙方以甲方工地名义车队,对甲方部分土石方工程进行劳务承包,为明确双方的权利义务及责任,双方共同达成如下协定:
工程概况:
一、工程名称:____县三都及北坪煤矿
二、工程内容:土石方挖运
三、工程方量:________年____月____日到________年____月____日 万立方,暂定________年,完成合作好续签。
1、 乙方的施工车辆前二后八轮,功率310马力以上。
2、 驾驶员必须________年以上驾龄,身体健康,车辆现场施工安全为主,如在施工中出现交通一切肇事及伤残事故车万自理及车辆损坏,与甲方无任何关系,甲方帮助协调办理,费用有乙方承担。
3、 甲方负责协调好业主及村民关系,保持车辆顺利施工,创造良好施工环境及道路舒畅。
4、 施工过程中驾驶员禁酒,特别注意大家斗殴及发生盗窃行为,违者后果自付,并甲方有权处罚500-元罚款,并附带法律责任及民事赔偿,直至出场。
5、 甲方负责安排乙方人员及车辆住宿、停车维修场所,产生费用有乙方自理。
6、 甲方保证乙方车辆月25个以上工作日,除不可抗拒的人为停工,如:下雨、下雪、上级检查、调离现场除外,在甲方努力下达不到工作日,甲方给予每辆车驾驶员及生活费用补偿,大约每天300元并当日甲方出据证明交给乙方,结算兑现。
7、 为保让工程任务完成,防止车辆流窜,甲方当日结算时扣当日5%保证金,可双方健康,扣留期为30天,期限后再不扣留,工程完成后全部退还到车主。在施工中有异议,甲乙双方代表协商解决,直至达到双方无争议为准的前提下,如果有个别车无故流窜车辆除5%保证金扣留外,罚款500XXXX0000元。
8、 甲方应负责乙方车辆达到50%利润,车次大不大平均20天车时,乙方有权停工退场,也可以协商作出决定,但不许弄虚作假。服从现场管理人员调度管理,统一调配,严禁在施工中挑肥拣瘦,造成工作堵车、混乱、消极怠工,影响施工进度车辆,给予一定经济处罚。
四、计算单价及罚款方式
1、车辆的车厢容积以及业主及甲方现在测量为结算根据每车以长宽高 方为标准,如需加高容积提前审报测量后甲乙双方认定为结算依据。
2、结算方式为一天一结算,油款扣回付清。在结算由乙方选出一人为代表,收票结算,别人无权结算。注(除银行停电不办公除处,但不超拖两天。
3、车辆调车费每车为元,____日内结算运费时扣回。
4、合同在执行中如有未尽事宜产生分歧,由双方协商解决,协商不成,双方可在施工地人民法院提起诉讼。
5、本合同一式叁份,双方各执一份,公证处一份,双方签字生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
简称甲方 简称乙方
甲方将湖南省城步县牛排山风电厂升压站主体劳务工程承包给谭少军修建,为了明确与确保双方的责任、权、利,经双方共同磋商,特拟定并达成以下条款,望双方共同遵守合同。
工程开工前,甲方应根据国家相关规定为作业人员办理保险(国家建筑工人综合保险)。
一、工程名称:湖南省城步县风电厂升压站
二、工程地点:城步县牛排山
三、工程日期:20xx年元月10-------20xx年5月30日
四、承包方式:清包主体劳务
五、劳务单价:
1、房建主体按建筑面积计算每平方米240元
2、基础以下工程劳务工资,浇混凝土每立方50元
3、扎钢筋700元/吨,模板按展模面积28元/平方
4、外脚手架13元每平方(按外围面积算);浇地坪15元每平方;雨蓬按实际完成工程量,价格参照基础工价计算。
在施工期间,乙方确保甲方下达的施工安全技术交底执行,严禁违章操作,以确定安全施工;
5、计时工资:大工240元/天;小工140元/天
六、工作内容:本劳务工程只含房建主体劳务清包,和内、外墙搓砂打底。不含水电和装饰、粘贴、盖瓦工程及机械设备安装工程。
在本合同期间,乙方人员的医疗卫生、劳动用品、社会保险、医疗保险,奖、罚、福利等费用均由乙方承担费用,乙方人员出现病伤(包括轻伤、重伤),安全事故在3万元内由乙方承担,超过3万元按购买的保险进行相关规定的赔付。
七、甲方责任:
1、负责工地上的三通一平,确保乙方施工中原材料使用
2、乙方在进场前将各种机具、塔吊、搅拌机,及钢筋加工机具、小型台式锯料机,等机具安装到工地。
3、确保乙方在施工中的顺利进行,并做好周边协调工作
4、确保民工的生活费和劳务工资
5、若发生民工停工待料,按民工实际出勤率补发工资
八、乙方责任:
1、严格按图施工,精心制作,做到不浪费原材料
2、安生生产,文明施工,杜绝工伤事故发生
3、施工中经常检查各部位的安全隐患,并确保工程质量
4、工程场地做到整洁、文明、杜绝乱堆、乱放
九、付款方法:
1、乙方进场1个星期后,甲方预支乙方民工生活费
2、每月月底计量一次,下月10号前预付民工工资,因春节临近,春节时不拖欠民工工资,春节后按月进度完成工程量的80%预付工资,以此类推,全部工程完工后,剩余的20%30天内一次性付清。
若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发现存在安全隐患(甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成),并影响安全文明工地的评定,甲方除了按1000元/次对乙方进行不执行指令的处罚外。
十、未尽事宜双方另外协商解决
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承包人(甲方) :
劳务分包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于建设单位(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
二、分包范围
1、分包范围:通过图审的本项目建筑工程施工图纸包含的砖砌体、墙面抹灰、垫层、构造柱、过梁、腰梁及屋顶装饰墙工程及施工期间发包人指派的其他工程等。
2、设备及周转、辅助材料
乙方提供部分:钉子、铁丝、扎丝、植筋胶、木工工具、圆盘锯、钢筋弯曲机、拉直机、切断机、搅拌机、斗车、灰桶、铁板等泥水工具。
甲方提供部分:塔吊、活动架。
三、工期
1、总工期120天,开工日期 年 月 日(以实际进场施工时间为准)
四、质量及验收标准
1、工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。
2、本工程质量标准为 合格 工程
五、工程承包人义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
2、在签订合同后 7 日内向劳务分包人交付已具备的开工作业条件;
3、完成施工道路、提供水电接口;
4、提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
5、提供相应的水准点与坐标控制点;
6、给劳务分包人提供临时活动板房(其余由劳务分包人负责);
7、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制总进度计划;
8、对原材料和抽样的送检;
9、安全、质量技术交底,组织劳务分包人参与图纸交底与答疑,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
5、按时提供完整的施工图,及时供应工程材料;
6、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
7、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
六、劳务分包人义务
1、对本合同劳务分包范围的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月 25 日提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,向承包人提交专项施工方案,经工程承包人批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;无条件遵守工程承包人的有关工程管理、质量、安全管理的规章制度,接受工程承包人随时检查
其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
6、按时提交完整的报表,配合工程承包人办理交工验收;
7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
9、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师指令。
10、除非本合同另有约定劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、分包方必须劳务人员依法签订劳动合同;
12、分包方必须每月造务工人员的花名册发放工资,发放工资时要求务工人员签字确认。工资发放后的花名册在总包方项目部备案;
13、分包方必须提供务工人员健康证明或体检表;禁止使用男性大于55岁、女性大于50岁的老年工及未成年人。
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
乙方应遵守国家和省、市有关法律法规和甲方依法制定的规章制度,按时完成工作任务,提高职业技能。
本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容、性质及数量:
四、工程工期:
五、工程质量要求:
六、工程造价:
七、工程承包方式及取费标准:
八、工程价款的拨付及结算方式:
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中:
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
可以解除合同。甲方解除劳动合同,应提前30以书面形式通知乙方或额外支付乙方一个月工资后,可以解除劳动合同;试用期内提前3日通知乙方,乙方解除劳动合同,应提前30日以书面形式通知甲方,试用期内提前3日通知甲方,可以解除劳动合同。
不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
甲乙双方发生劳动争议的,应先协商解决。协商不成的,可以向本单位工会寻求解决或向本单位劳动争议调解委员会申请调解;也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的。
因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;
3、工程工期:
4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
劳务合同是民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议,通常意义上是指雇佣合同。劳务个人承包合同范本”仅供参考。
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规的规定。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;
根据甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的 (工作地点)从事 (岗位、工种)工作。在合同履行期间。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、双方协议工价如下:
分部分项
工程名称单位名称人工基价
(元)经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注
质量工期文明施工
十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书;
2、治安、保卫、防火等协议书。
十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十六、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时。
乙方试用期的基本工资标准为 元/月,乙方在试用期的工资不得低于甲方单位相同岗位最低工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工资标准。
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:
乙方试用期满后,甲方应根据本单位的工资制度,实行计时工资。如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动,按新的工资标准确定。其他工资形式。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付元的违约金;
承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
甲、乙双方必须依法参加当地政府规定的法定社会保险,并按照国家有关规定按时向劳动保障部门所属社会保险机构缴纳社会保险费。
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员。
均按国家有关法律、法规、政策以及甲方依法制定的规定执行。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十七、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本份,甲方执份,乙方执份。
甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;
甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。
甲方(合同章):乙方(合同章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
年月日年月
甲方:___________________(以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。
三、工程承包单价与内容
该_______工程按 _______元/(㎡、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;
乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
四、工程质量与安全
该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。安全方面乙方在施工中不得违章作业,必须听从甲方及相关部门管理人员的统一指挥,凡在施工中发生的一切伤、残、病、死亡安全事故。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。
乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,暂住证”严禁有,疑似病人进入施工现场”严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。
材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的 70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);因甲方原因或待料停工所造成的损失由甲方承担责任。 十四、文明标化、材料节约、生活区管理,必须符合甲方要求。 十五、未尽事宜双方可另作补充,本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效,本协议待工程全部交工验收,费用结清后自然失效。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
每月5日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
zhe135.com编辑推荐
事实告诉我们,成功是需要一份计划的。当我们面临各种各样的项目建设,我们要精心考虑去写一篇方案。方案有利于我们把注意力更集中于目标。你能否写出来一份优秀的方案呢?以下是由小编为你整理的《劳务承包合同优选》,还请你收藏本页以便后续阅读。
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求是施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。2、指定工程进度计划、按甲方定的施工计划实施,确保工程如期完工。
3、乙方必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况。乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其他单项承包人必须有效地协调配合,必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲%补足支付给乙方(不计利息)。
方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单位劳务工程自负盈亏,不能因承担工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备、负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求持证上岗的工种,
必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补助及相关福利费用,每月30日之前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补助及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接支付工人工资(各种津贴、补助及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
《劳务承包合同:理解与应用》
劳务承包合同是一种常见的劳动关系安排方式,它为雇主提供了一种灵活性和效益,并为劳动者提供了工作机会和经济收入。本文将从多年的工作经验出发,对劳务承包合同进行分析和解读,旨在帮助读者更好地了解、理解和应用这一合同形式。
一、劳务承包合同的定义与特点
劳务承包合同是一种由劳务承包方向雇主提供特定劳动力的合同,其特点包括双方自愿、平等地达成合同、独立于雇佣关系等。劳务承包方作为独立的个体或企业,承担着完成特定工作和项目的责任,并根据约定获得相应的报酬。
二、劳务承包合同的实施与管理
1.明确合同双方责任:劳务承包方和雇主应明确双方责任和义务,明确工作内容、工作期限、工作地点、工作标准等,以保证合同的顺利实施。
2.签订合同:劳务承包方和雇主应签订书面合同,并明确约定工作报酬、结算方式、违约责任等相关内容,以确保合同的透明度和有效性。
3.合同履约与管理:双方应达成一致,要保证在合同约定的时间和质量标准下完成工作,同时加强对劳务承包方履约情况的监督和管理,以防止合同纠纷和违约行为的发生。
三、劳务承包合同的优势与挑战
1.灵活性与效益:劳务承包合同使雇主能够根据实际需求雇佣人力资源,灵活调整工作岗位,并节约劳动力成本。
2.就业机会与收入保障:劳务承包合同给劳动者提供了灵活的就业选择,增加了就业机会,并为劳动者提供了经济收入保障。
3.合规与风险:劳务承包合同存在一定的合规风险,如合同滥用、工资拖欠、职业安全等问题,需要双方注意和遵守相关劳动法律法规,以减少合规风险。
四、劳务承包合同的应用领域与案例分析
劳务承包合同广泛应用于建筑、工程、矿山、农业、物流等行业,以下是两个实际案例的分析:
1.建筑工程项目:雇主与劳务承包方达成合同,约定劳务承包方提供一定数量的工人、技术支持和管理,完成指定的工程项目。劳务承包方按合同约定接受雇主的安排,按时按质完成工程,并获得报酬。
2.农业生产:劳务承包方与农场主签订合同,约定合作方式、种植计划、收益分配等内容,劳务承包方提供劳动力和技术支持,农场主提供土地和技术指导,双方共同参与农业生产,并共享农产品收益。
五、劳务承包合同的发展趋势
随着社会经济的发展和劳动力市场的不断变革,劳务承包合同的发展有以下趋势:
1.法律法规的完善:国家将进一步完善劳务承包合同相关的法律法规,保障劳工权益,规范合同的订立与执行。
2.工资保障与福利待遇:雇主将提供更具吸引力的工资保障和福利待遇,以吸引和留住优秀的劳务承包方,保证劳动力供应的稳定性。
3.职业培训与技能提升:劳务承包方将继续加强职业培训与技能提升,提高自身的专业素质和竞争力。
劳务承包合同作为一种灵活的用人方式,既为雇主提供了便利和效益,也为劳务者提供就业机会和经济安全。在合同的实施和管理中,双方应明确责任、加强合同履约,以确保合同的有效性和透明度。随着劳动力市场的发展,劳务承包合同将进一步融入各个行业,为经济和社会的可持续发展做出贡献。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
身份证号码:
电话:
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程承包合同条例》的`定,结合本工程具体情况,甲方将 发包给乙方。双方达成如下合同内容。
第一条:工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地址:
1.3承包范围:
1.4承包方式:
1.5工期:本分包工程自 月 日开工至 月 日竣工。
1.6工程质量:
1.8劳务工费结算方法:
第二条:甲方责任
2.1乙方进场前2天,甲方向乙方提供确认的施工图纸一份,并向乙方进行现场图纸交底。
2.2甲方必须提供给乙方单位工程施工总进度计划表。
2.3 甲方需保证施工中的各种主辅材料及时到位,材料到位后及时通知乙方安排施工。
2.4 施工工程中,有项目变更或者增加需及时通知乙方。
第三条:乙方责任
3.1乙方进场后,及时主动与项目部专职施工人员取得联系,对于施工方案及施工图纸的做法和分项进度计划进行现场交底。
3.2 及时提供施工中所需的主辅材料的规格及数量,做好施工中的材料控制,协调施工中的材料供给要求及顺序。所需材料清单需提前三日提交给甲方。
3.3施工中项目部施工人员要求增加或者变更的工作需先通知甲方,由甲方与项目部协调后再通知乙方施工,未接到甲方通知,乙方不得擅自施工合同外工程。
3.4合同当事人须按要求组织施工,保质保量按期完成施工任务。
3.5严格执行新的施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸或做法说明进行施工,配合项目部做好各项质量检查记录,一同参加竣工验收。
3.6在实际施工过程中,乙方未经甲方同意不得随意拆挖原有建筑物、树木及各种设备管线等。
3.7工程竣工未验收之前,负责对承包范围内的成品保护。
3.8乙方所有施工人员的人身意外保险、住宿、饮食、安全防护及劳保用品均由乙方负责。
第四条:关于工期的约定
4.1因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工影响工期,工期不顺延,并按拖延总天数的每天500元作为罚款处理。严重的甲方有权终止施工合同,及时清理乙方队伍退出施工现场。决算按已完成工程量总收费的70%作为乙方结算收费。其余30%属乙方赔偿甲方的损失费用。
4.2 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
第五条:工程质量及验收的约定
5.1本分项工程以施工图纸、做法说明、设计变更和国家制订的现行验收规范为质量评定验收标准。
5.2本工程质量等级为宜昌市合格工程。
5.3由于乙方原因造成质量事故,其造成的经济损失由乙方承担,工期不顺延。
5.4本分项工程完工后,经业主及监理分项竣工验收合格后才方可进行结算。
5.5乙方中途放弃承包或将工程转包第三者,甲方有权拒付乙方已完的工程收费。
5.6乙方必须严格按照项目部的生产指定书进行合理生产施工。
5.7乙方聚众闹事、扰乱甲方正常工作秩序的,必须随时随地清除出本工地,且所造成的一切后果由乙方负责。
5.8乙方在施工过程中必须服从项目部的统一指挥,如乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款赔偿损失、终止合同等处罚。
第六条:工程款结算支付条款
6.1乙方根据本合同范围,按施工图纸、设计变更、完工签证单等结算资料作出施工结算书(结算清单)报甲方预算组。
6.2进场当月在无完成工程量之前,生活费由乙方自行调节(甲方不给乙方支付生活费)。
6.3公司按工程进度支付给各施工队部分进度款,在施工过程中,无特殊情况,甲方在中途不向乙方发放各类借支。
第七条:解除终止合同的条件
7.1经甲、乙双方协商一致,本合同可以解除。
7.2乙方有下列情况之一的,甲方可以解除本合同:
① 严重违反劳动纪律或本单位依法制定的规章制度的。
② 严重失职、营私舞弊对本单位利益造成重大损害的。
③ 被依法追究刑事责任的。
第八条:有关安全和防火的约定
8.1乙方应遵守甲方安全生产和文明施工的有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。严禁出现“三违”现象。由于乙方安全措施不力造成乙方或他人安全事故的责任和由此而发生的费用,均由乙方承担。
8.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,甲方不得强行要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
8.3施工期间乙方派驻施工作业人员必须是身心健康,无心脏病、高血压、癫痫等传染性疾病的成年男子,严禁老、弱、病、残、孕、幼人员作业,严禁隐疾患者及童工进入工地,严禁招收车站、路边的不熟悉的人员进入工地,否则,一切责任乙方负责。有关健康诊断由乙方自行办理。乙方施工人员医药费由乙方自理。乙方须提供进场工人的身份证、上岗证、特殊行业操作证等有效证件的复印件。
8.4任何理由的争吵,斗殴行为均受到重罚处理,并由乙方承担由此造成的刑事、民事责任。
8.5施工期间必须遵守《施工现场管理及处罚条例》,如有违反按此条例中规定处理。
第九条:争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决,或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商,调解解决或协商调解不成的,在合同执行中发生的争议双方同意在施工所在地区经济仲裁委员会仲裁。
第十条:本合同共二份,双方各执一份。
第十一条:本合同履行完成后自然终止。
甲方:
乙方:
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
个个人劳务承包合同范本3
发包方: (以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为配合主体工程施工计划进度,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章,甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致,订立本合同,以资共同遵守。
1 工程概况
1.工程名称: 2.工程地点:
3.承包范围:4.承包方式:单价承包,承包金额合计:乙方承担为:包工包料,包质量、包安全生产、文明施工、及隐含风险在内的费用总和。
二、工程期限及进度
1.工期:实际施工日期以发包方实际要求工期为准
2.进度:乙方按甲方要求的进度计划组织人员,接受甲方的全面管理。
3.暂停施工:因单价中隐含了各种风险,故不论何原因造成的停工损失费用由乙方自行承担。
三、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
(1)及时组织人员对乙方进行技术交底和安全教育。
(2)甲方可根据工程进度要求,对乙方人员的配置进行调整,满足施工要求。
(3)完工后对乙方及时进行结算并支付劳务费。
2. 乙方的权利和义务
(1)承担业主合同(专指项目经理部与业主签订的工程承包合同)文件规定的一切义务及风险,严格遵守业主合同文件的所有规定和要求。
(2)根据承包的工程量及甲方提出的进度计划投入足够的人员。
(3)施工中必须履行甲方的各项指令,服从对工程质量、进度、人员、设备等项的安排及要求。
(4)加强对施工人员的安全意识及安全操作规程的教育。
(5)保护施工场地清洁,做到文明施工。
(6)乙方按工程质量、安全管理有关规定组织人员施工,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的责任和发生的费用(包括工程质量事故和人身伤亡残及意外事故责任)。
(7)乙方在竣工检验合格后及时办理工程结算。
(8)在乙方承担施工期间对外发生的一切经济债务,均由乙方承担,与甲方无关。
4 费用结算及支付
1、结算及支付。工程完工后乙方应及时结算,甲方支付乙方劳务费。
5 违约责任
1.乙方未能按甲方的要求及时进场或乙方投入的人员不具备履行合同的能力,甲方有权解除合同,并有权要求乙方承担合同总价的10%的违约金。
2.由于乙方原因致使合同无法履行,乙方承担合同总价的10%的违约金,并赔偿因其违约给甲方造成的实际损失。
3.由于乙方违约,业主对甲方要求违约赔偿时,乙方应承担全部责任及费用。
7 合同生效、终止
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.甲乙双方履行合同全部义务,结算支付完毕,且责任期满,本合同自动失效。
8 其他
本合同一式肆份,甲乙双方各贰份,签字盖章后生效,工程完工后自动失效。
甲 方 : 乙 方:(盖章)(盖章)
甲方代表 乙方代表 (签字) (签字)
年 月 日年 月 日
发包方:林州建筑九公司补拉塔经济适用房四标段项目部 承包方: 工程名称:卾市补拉塔经济适用房D1#、D2#、D9#、D10#楼 施工地址:东胜区旧包府路北片区补拉塔U-03-05地块
劳务承包合同
发包方:林州建筑九公司补拉塔经济适用房四标段项目部 (简称甲方) 承包方: 劳务承包队(简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规,就本工程具体情况,为明确双方的权利、义务及经济责任,经甲、乙双方协商,同意签定如下合同:
第一条 工程名称:卾市补拉塔经济适用房D1#、D2#、D9#、D10# 楼
第二条 承包内容:图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、消防除外、
防雷、接地,施工现场的临电所用电,所有配电箱(柜)的安装及维修。
第三条 承包要求:
3.1、工期要求:根据甲方施工任务单要求,乙方承包的分部(分项)工程,按主体、装饰工程进度配合施工。
3.2、质量要求:乙方承包的分部(分项)工程,其质量按国家现行验收标准验收。
3.3、安全文明要求:乙方必须遵守项目部的安全文明生产制度,服从项目部管理人员的安全文明教育及监督,工地所需工人的雇用、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。
3.4、成本要求:甲方按定额含量供给乙方材料,乙方必须按照各工序的操作规程进行施工,不得随意浪费材料。
3.5、合同价款:
乙方承包的工程,必须达到合同约定的质量等级。(以监理公司及政府质检部门的检验结果为准)。
承包形式:劳务工资总承包,按 以 元/平方米计算。
承包形式,付款方法及结算程序:
4.1、承包形式:劳务工资承包(含部分小材料,有胶水、胶带、胶布、油漆、锯条、绑丝、焊条、焊锡、焊锡膏,工具)。
4.2、结算程序:首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求,甲方按照完成工程量(分二、四、六、八或主体封顶每月工程量的70%的50%支付给乙方劳务费,完工后扣留5%的保修金,保修期限为一年,剩余部分一次付清,保修到期后,扣除保修期间发生的修理费,剩余部分一次支付给乙方。
第五条 双方的权利和义务及管理
5.1. 1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级,要求乙方严格按照设计文件、技术交底和国家有关规范进行施工,遵守甲方的技术质量管理制度。
5.1. 2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。
5.1. 3、甲方有义务按合同约定支付乙方劳务费。
5.1. 4、甲方有义务按约定向乙方提供施工机械、安全设施。 5.1. 5、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。所有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度,否则出现任何延误工期等相关问题,乙方不承担任何责任。
5.1. 6、甲方有义务办理因不可抗拒及非乙方原因造成工期顺延手续。甲方有义务统一办理乙方施工人员意外保险手续。
5.2、乙方的权利和义务
5.2. 1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规,施工规范及安全操作规程的指令行为。乙方特殊工种操作人员必须持证上岗。
5.2. 2、乙方在遵守本合同条款的前提下,有权要求甲方按合同约定发放给劳务费。
5.2. 3、乙方有权依法雇佣和解雇自己的劳工。
5.2. 4、乙方有权积极组织雇佣劳工进行安全生产、文明施工,严格管理劳工遵纪守法,并达到本合同规定的质量等级和工期等条款要求的义务。
5.2. 5、乙方要质量管理上有依照规范施工,按验收标准组织进行自检的义务,并做到工完场清。
5.2. 6、乙方要依据甲方所付的工资比例,及时、合理的支付给工人,无故不得拖欠、推迟或折扣工人工资,如有此类现象发生甲方可以直接发放工人工资。并处罚乙方一定的罚款。
5.2. 7、乙方进入施工现场必须严格按照安全文明工程进行施工。 5.2. 8、乙方对所负责内的临电及工程用电负有管理权。 5.2. 9、乙方进入现场必须佩戴安全帽,手头工具自理。 5.2. 10、施工现场的临电必须符合安全文明规范要求。
5.2. 11、甲方对乙方提出的整改意见,乙方应及时进行整改,如出现安全事故,由乙方全权负责。
5.2.12、夜间施工时,乙方无条件提供加班值班人员,不得缺席,如有发现,每次罚款500-1000元。
5.2.13、乙方应与甲方其他工种积极配合施工,不得有意拖延工期,每发现一次,罚款3000-10000元。
5.2.14、甲方负责提供住宿。
5.2.15、乙方有义务对生活区临电和现场机具用电进行维护和检测,保证现场临电的正常运行。
5.2.16、甲方有权对乙方进行管理,如乙方过分不服从管理,甲方有权请退乙方出场,工程款按总工程量的50%结算。
第六条 合同生效、终止
6.1、本合同自双方签字(盖章)生效,双方结清价款即终止。
第七条 附则
7.1、本合同未尽事宜,双方另议。
7.2、本合同双方约定的日常事宜,由甲方工程项目部负责执行。 7.3、工程变更发生人工费累计在1000元以内不另行计算,超过1000元按每定额工日48元/工日,累计全部计算。
7.4、解决争议方式:发生争议由双方协商解决。如协商不成时向东胜区人民法院提起诉讼。
发包方:
法人代表:
项目经理:
地址:
电话:
承包单位(人):
代表:
地址:
电话:
身份证号码:(附复印件)
合同签定日期: 年 月 日
发包方(甲方): 劳务分包方(乙方):
为了保证完成 工程施工,需要乙方劳务分包作业,依照国家、省、市政府的有关规定,本着平等自愿、公平信用、协商一致的原则,经甲、乙双方协商订立合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程造价:总单价 元/m,(其中安全30%,主体55%,粉刷15%)。
4、施工期限: 年 月 日起 年 月 日止。
5、质量要求:合格。
6、安全文明目标:杜绝重大伤亡等各种安全事故发生。
7、建筑面积和工程量:以国家规定建筑面积计算方法为准。
二、劳务承包范围及工作内容:
1、劳务承包方式:包清工、包辅材、包机械。采用固定单价合同。
2、劳务承包范围及工作内容:
人工费:
结构主体:基础下人工配合清土、基础(不包含防水层)、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。
砌体:建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。
粉刷:室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。
现场安全:按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏或空间安全防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”安全防护,施工用电按规范防护和维护。
文明施工:施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。
施工机械工具费:
主要机械:塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。
辅助机械:砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外所有一切大小机具均由乙方自己承担。
材料费
周转及消耗材料:模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立安全网。
小型材料:三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电
施工用电由甲方提供至一、二级配电柜;即是总配电箱以下所有一切电线机具及其所有配套器具,均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场,乙方负责配合水管安装,材料自备。
3、承包内容不含项目及材料:
不含项目:电费、水费、基础降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程(水、电、消防、电梯)门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆、制作及安装。精装修工程。
三、工期、质量、安全
1、总工期 日历天。以甲方要求的控制点为准,因甲方原因或不可抗拒因素(以甲方签证为准)工期顺延。
2、工程质量标准:合格(以质量部门评定的工程质量为准)。
3、安全:工程建设大发展,安全责任重如山。
①乙方必须给每位职工购买人身保险,该工程在施工过程中所发生的一切大小安全事故及其疾病、打架、斗殴等不论轻重,均应由乙方自已承担。
②必须严格按安全施工条例进行施工。
③如果乙方违犯安全施工条例 ,施工时被业主、甲方、监理及其相关部门
四、甲方的责任和义务
1、甲方负责提供乙方工地、材料堆场及其他设施,以满足乙方在施工现场的生产所需场地。
2、甲方负责主轴线(控制线)、高层点、技术交底、并向乙方提供所需的施工图三套和施工方案、施工计划、设计变更等。
3、甲方负责施工现场主要材料供应(钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等)及构件的及时供应和调配。
4、甲方负责协商质量监督站和五大责任主体关系,以及施工现场内各分包单位之间的关系。
5、甲方应按节点及时对乙方完成的工程量进行验收,并结算劳务工程款,不得无故延期和克扣。
6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退,对施工中由于乙方原因导致的一切矛盾采取相应的经济处罚。
五、乙方的责任和义务
1、乙方施工必须对所属人员进行施工安全、遵纪守法、遵守甲方的各种管理制度的教育,签订合同时,必须编制施工人员花名册(一式三份)附后,提供身份证复印件。
2、乙方单位委派 同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业,离开工地时应向甲方负责人请假,并另行安排人员负责工地工作。
3、因乙方原因造成的质量问题,由乙方承担全部责任,包括业主及监理工程师开具的质量处罚单。
4、乙方严格执行甲方编制的施工进度计划,因乙方原因造成的工期拖延,由乙方承担全部责任。
5、乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。乙方从事特殊岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工)必须持有特殊工种操作证,禁止无证人员上岗。
6、乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要求,组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工人员的80%以上,保证连续施工,不影响正常工期。
7、乙方应保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。
8、乙方应全力配合甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。
9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的保护工作。因保护不善而损坏的,照价赔偿和无条件返修。
10、乙方应先向甲方交工期、质量、安全保证金 万元。
11、乙方庆设有专职安全员,乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产。
12、禁止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工,禁止施工人员家属进住施工现场。
六、结算与付款
1、结算
劳务总单价 元/m(建筑面积,基础和顶部分按建筑物落地面积的 %算面积)。
设计变更或甲方原因引起的返工或增减工程量,按照河南省 版建筑和装饰预算定额的工日含量,每一个综合工日 元进行调整、结算,并记取相应的材料费、机械费。
2、付款:按完成节点支付已完劳务工程量
该工程出±付 万元,随后每二层主体结付所完成工程量的80%,照此类推,至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80%支付工资款。
工程竣工经业主和相关职能部门验收合格后,甲方支付至劳务工程总价款的95%,余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。
每次结算付款要在节点完成十日内到位。
因甲方原因或其他配合因素造成的停工,甲方应承担乙方人工费、周转材料、机械设备租赁等损失。 2
3、劳务企业支付劳务费时,必须编制工资支付表,把工资支付到务工人员本人。
4、根据政府规范,甲方不得无故拖欠劳务费,否则应承担一切责任(包括经济责任)。
七、文明施工
1、为达到合同安全文明目标,乙方人员应服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋施工。
2、乙方人员必须遵守法纪,不打架、不聚赌、不偷盗、不留宿妇女儿童,不在施工现场随意大、小便。
3、乙方人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,搞好食堂及宿舍公共卫生,减少疾病,防止中毒事件发生。
4、工地使用的建筑材料合理利用,周转材料,应按规定码放整齐,严格实行标示制度。建筑垃圾及时清运到指定地点。
八、事故处理及保险
1、依照国家《建筑法》、《劳动法》规定,根据政府和建设主管部门要求,发包方工程项目部必须为其劳务作业的现场工作人员进行监督和管理。
2、发生重大伤亡及其他安全事故时,劳务分包人员立即报告发包方工程项目部,由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门。并保护事故现场。上级主管部门对事故现场进行调查,同时按有关法律、法规进行处理,所发生的安全事故均有乙方自己承担,因总承包费中已含总价30%的安全费用,超出部
3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时,按事先约定处理。
4、事故发生时,双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
九、合同的解除
1、具有下列情况之一的,甲方可解除合同:
乙方在试用期内发现不符合录用条件的;
乙方不服从甲方的管理和安排,不能保证施工质量、进度,不能保证安全生产、文明施工的;
乙方严重违反甲方的规章制度劳动纪律的。
2、具有下列情况之一的,乙方可解除合同:
甲方宣告破产或频临破产,处于法定整顿期间的;
甲方不能履行合同或违反国家法律、法规,侵犯乙方合同法权益,无故克扣或严重拖欠劳动工程款的。
3、任何一方解除合同时,必须提前十天通知对方。
十、双方约定的其他事项
1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日,甲方有权解除合同,乙方三日内撤出工地,甲方另行组织施工队伍,双方结算所干工程量,乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2、因甲方在施工过程中造成工程停工,所有的误工,机械设备、周转材料的租赁费用和人工费由甲方承担。
十一、本合同签订后生效,具有法律效力,甲乙双方必须严格履行,任何一方违反本合同规定,给双方造成损失的,应给与经济赔偿。
十二、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方本着长期合作的原则协商解决,协商不了时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
十三、本合同未尽事宜另行协商。
十四、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,经甲乙双方签字盖章后生效,双方履行完一切合同内容,结算所有手续后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方(甲方):
承包商(乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定,在平等、自愿的基础上,结合甲、乙双方及本工程的具体情况,经双方协商一致,达成如下合同条款,双方共同遵守。
一、 工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、承包范围:
4、承包方式:具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、实施方案及书面通知为准。
二、工期:开工日期为 ,完工日期为
三、工程质量:
1、严格按照图纸、变更和现行有关规范要求施工。
2、遵从技术交底要求施工;正式施工前须做样板,并在征得甲方同意后进行大面施工;若乙方有新工艺、新技术应用的建议,需经甲方认可并做样板。
3、分项工程按楼层划分验收批,验收标准执行现行相关标准,各验收批应确保主控项目必须合格,否则则该验收批单价下浮 15%; 一般项目按高级要求抽查项数,要求合格率90% ,否则该部分工作量单价下浮10%
四、工程单价:
1、乙方以包工不包料,包部分施工机械的方式进行承包(即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架,其余周转材料、机具等均由乙方自备,含砂浆机、斗车、跳板、支撑架、灯具、水管等)。
2、工程量计算方法:按福陕西省20_年建筑、装饰预算定额规则计算。
3、单价:
砌砖墙: 元/平方米
构造柱和圈梁砼浇筑(修补): 元/平方米
内墙粉刷(含梁、柱面):元/平方米
外墙)粉刷(含线条、分隔缝、栏杆、滴水线及屋面零星构件: 元/立方米;
天棚粉刷(含各种板底、滴水线) 元/平方米
地面、屋面找平(含分隔缝): 元/平方米
地面贴砖( cm): 元/平方米
内墙面贴砖: 元/平方米
楼梯贴砖(含找平、挡水线、踢脚线): 元/平方米(按水平投影面计算);
地面缸砖踢脚线: 元/米
地面水泥砂浆踢脚: 元/米
细石混泥土地面、屋面: 元/米
彩瓦屋面及铺保温板(含收口及油漆等): 元/平方米
管道井粉刷: 元/平方米;管道井封堵: 元/个。
实际完成工作内容,按以上单位结算。
以上单位中,所有线条、线角、滴水线、门窗洞口等装饰线条及室内天棚局部修补均不另外计价,所有内外墙阴阳角均须抽角且不另外计价。
五、甲、乙双方职责
一、 甲方工作
1、开工前三天,向乙方提供确认的施工图纸及相关资料,并向乙方进行安全、文明、技术交底,向乙方提供施工所需水、电的搭接点。
2、为乙方办理现场所需的出入证、工作证等相关证件和登记手续。
3、对班组进行管理、监督、指挥、负责施工现场各单位、部门、班组间的协调配合工作。
4、定期按工程进度及工作量发放进度快。
5、项目部定期举行例会,协调解决施工现场问题。
二、 乙方工作
1、理解施工图纸及施工技术方法,有不明白的地方请示现场项目部管理人员。
2、自行配置施工所用的手动、电动工具、施工电缆、灯泡、工作梯等相关用具。
3、服从现场项目部管理,遵守施工现场的各项规定。
4、施工时间班组长必须在施工现场,并按时参加项目部召开的会议及活动,如因事须离开现场必须向项目经理请假,并指定一人代理自己的工作。
5、乙方应自行处理与工人、与材料提供商及其它第三方的纠纷,不得由此影响甲方利益,否则应承担由此给甲方造成的一切直接、间接损失。
6、本合同履行过程中如有新增工程内容时,乙方接甲方代表通知后,应立即执行,新增工程内容在本合同已有结算方式的,按已有结算方式执行,如须甲乙双方协商价格的,双方可友好协商,但不得乙新增内容价款未协商或未确定而拒绝施工或停工。
六、关于工期、质量、安全、违约的约定
1、工程质量要求合格,按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20_)等装饰工程之验收标准、消防工程验收标准进行验收。
2、因业主要求对工期进行协调改变的,甲乙双方约定的工期也随之进行相应的调整改变,以甲方书面通知为准。
3、因乙方责任,不能按期开工、中途无故停工及班组人员太少影响工期,乙方接受甲方的相应处罚。
4、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰功臣施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定统一标准》以开发公司(甲方)、监理、甲方所提出的质量要求作为该工程的质量评定标准。
5、甲方对乙方进行安全教育并提供现场所需安全设施和警示标志,乙方有权利和义务对其保护,不得破坏和挪用。
6、由于乙方在施工工程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此造成的一切经济损失和责任。
7、因乙方原因造成的返工、延误工期及原材料浪费,甲方有权做出相应的处罚。
8、甲供材料在施工完毕后结算,若用量超过定额损耗,则超出部分由乙方负责。
9、合同期限内,因乙方与第三方就财务和人员损失形成争议,对本合同工程项目工程进度、质量和社会形象产生负面影响时,乙方应当在时间发生之日或甲方通知要求的时限内解决争议,消除对本项目的负面影响。若乙方未能解
10、乙方进场施工必须严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-59),《陕西省劳动安全条例》及国家现行的安全规范、标准、条例,必须遵守甲方现场安全管理规定,如违反上述规定及要求而发生的安全事故均由乙方自行解决,同时,乙方应承担相应经济损失和法律责任,并承担由此给甲方及第三方造成的一切经济损失和法律责任。乙方人员因自身原因或任何第三方原因所导致的人身伤害由乙方自行负责解决,若导致甲方对此人身伤害承担任何不利,甲方有权从乙方的应付工程款中作相应抵扣,不足部分由乙方补足。
11、进度违约:如乙方延误工期(本条所指合同中约定的任何时间控制点),每延迟壹天,乙方向甲方支付人民币贰仟元整违约金。
12、乙方应在合同约定的时间内按时完成本工程内容,每延迟壹天,乙方向甲方支付违约金¥元,并承担由此给甲方及第三方带来的一切损失(包括直接损失、间接损失等)。若乙方延迟工期累计达15日,则甲方有权解除合同。如费乙方原因造成的工期延误,须经甲方书面确认,工期可予以顺延。
13、乙方注意保护甲方的已完成品、半成品。由于乙方造成的甲方已完成品、半成品的损坏或污染,乙方应在合同工期内恢复,其恢复费用由乙方自行承担。由于乙方原因不能及时恢复而通过甲方另行组织恢复的费用,由甲方从乙方工程余款中扣除,不足部分由乙方补足。
14、合同,违约方向守约方赔偿损失并支付违约金。
15、在合同约定的乙方应承担的违约金,甲方有权直接从乙方存于甲方的任何利益中直接扣除,且甲方对未扣除的部分有进一步追偿权利。
16、乙方原因造成工期累计延误15日的或乙方未能按合同约定的期限完善工程所涉及的相关手续而影响甲方使用,或工程质量不合格,并经整改后仍无法达到合同约定的质量要求,或甲方决定另行组织施工单位整改,甲方有权终止本合同并停止支付合同价款,乙方同意按甲方的书面通知退场,并向甲方支付合同总价一倍的违约金,并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
七、关于工程价款支付及结算的约定
1、本工程采取单价包干的承包方式。本合同所涉及的装修内容均以单价包干方式结算,结算单价以附件1中所列包干单价为准。该包干单价包括不但限于主辅材料费及相应的采购费,损耗及保管费、人工费、机械费、运输费、各项管理费、技术措施费、安全文明施工措施费、总包配合费、进场材料取样检测费、室内环境质量检测费、建渣清理费、赶工费补偿、税金等及完本工程的所有风险、责任等。该包干单价为最终结算单价,结算时不再做任何调整,工程量按照竣工图进行核算。
2、甲方供材料由乙方提交供货计划,该供货计划除定额规定的损耗外,乙方承担因多报、漏报、错报所发生的一切责任和费用(若因甲方技术要求而超过定额规定的损耗,以甲方现场技术核定书面签证为准)
3、工程款按以下方式支付:
1)甲方(和开发公司甲方)、监理按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20_)等装饰工程之验收标准、消防工程验收标准进行,验收合格后支付至决算的97%,余3%扣留为质保金;
2)质保期(两年)满后若无质量问题,一次性付清尾款(质保金无息)。
六、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
总包方: (甲方) 承包方: (乙方)
为了加快甲方总承包大兴新区三民村馨苑小区1#楼工程建设速度,保证质量按期任务,甲方拟将本工程的分部分项工程由乙方承包施工。为明确双方责任,权利和义务达到互惠互利的目的,经双方充分协商达成以下条款,以便双方共同遵守。
一、工程内容:
设计单位:
建设单位:
工程名称:三民村馨苑1#楼
工程地点:三民村
结构形式:剪结构
二、承包方式及承包价款
1、承包方式:包工及包周转材料及辅料(注不包括:钢筋、水泥、石子、砂、砖、涂料、瓷砖)。
2、承包价款:不含税的价格(含:模板、支撑、钢管、扣件、安全网、外架及安全防护设施,钢筋制安、焊接及机具、二级电箱、电缆、混凝土布料机、木工机具、劳保用品、室内外抹灰),(不包括水、电、暖安装、油漆刷白、玻璃、防水工程、另外墙保温只限人工费)。
3、合同价款:元/㎡
三、承包工程内容及工作量
1、承包范围:按结构设计图所包含的基础垫层及垫层以上所有的土建工程的主体结构以及本工程所涉及的辅助工程施工,安全文明工地施工,外加的拉搭设拆除。
2、工程内容及要求:
按照设计及验收规范,安全文明施工规程的标准完成:基础垫层及垫层以上设计蓝图所包含的钢筋、模板、混凝土保温(内外墙保温板除外)、室内外抹灰巾瓷、楼地面室内外土方等工程场管理;安全文明所涉及道路场地硬化的材料加工、制安、装卸车、二次倒运、冬雨季工程的施工。(空调预留洞除外)。
四、结算程序及方式:
1、±以下建筑面积按倍计算面积;
2、±以上按建筑面积计算,具体按“20_”预算定额标准执行。
3、主体封顶屋面防水以上构筑物按实际面积计算,檐高不足按实际面积的1/2计算??
五、付款方式:
1、乙方垫资至 层封顶后付已完工程量的75%;按 元/㎡进行结算;
2、 层封顶后以上按月进度付已完工程量的75%;按 元/㎡ 进行结算;
3、春节放假甲方按已完成的工程量的80%支付乙方工程款;按进度款单结算。
4、后续工程量甲方按月进度的75%支付乙方已完工程量的工程款;
5、主体工程完工验收合格时,甲方支付给乙方主体工程款的80%;
6、甲方全部工程竣工交建设单位验收合格后,甲方支付给乙方总工程款95%;一月内确定工程决算。
7、留5%保修期满后一次性付清,保修期为一年。(保修金不计利息)
六、工期要求和工期奖罚:
根据甲乙双方商定:本工程工期为一年(具体以甲方进场开工令为准)。
七、工程质量等级和要求:
本分项工程质量等级为合格工程质量等级,因乙方施工原因造成达不到合格等级,甲方按结算价的2%以下收取赔偿损失。
八、安全、文明施工要求和等级:
乙方必须保持施工现场现场和生活区整洁,必须符合(建工施工安全文明施工工地管理评比办法)要求。劳务价格中已含%的文明现场施工增加费,若因乙方在自己工作范围内未达到等级要求,没有评比上文明工地等级,则按人工费总价一定比例扣除文明施工增加费,但甲方协商周边关系及硬件设施。
九、甲乙双方责任、权利和义务:
1、甲方:
(1)乙方进场甲方向乙方提供施工图纸、设计变更、技术组织施工。
(2)乙方做好抄平放线及各分项分部工程的自检和技术复校工作,以书面形式报验,否则造成的一切后果自负。
(3)乙方主要施工人员,必执证上岗,必须接受甲方统一管理。遵守甲方各项规章制度,做到工完场清,文明施工。实行限额领料,完善领料手续,消耗控制在定额内,材料超出定额部分,甲方根据实际情况予以扣罚。
(4)乙方必须严格按现行施工规范要求严格施工,如因乙方原因造成的返工,其返工部分人工费材料费全部由乙方承担,并承担返工人工费总和3%的罚款。
(5)乙方施工员到位后,按甲方要求组织施工,要保证施工人员相对稳定,遇特殊情况,须经甲方同意,方可撤离施工现场,如未经同意擅自撤离施工现场,视为乙方单方终止合同,并由乙方承担全部法律责任及经济责任。
(6)乙方所提供的材料、机械、设备及周围材料及辅助材料必须是合格产品。机械设备必须有专人管理。否则造成的损坏丢失和不安全事故责任由乙方承担。
(7)乙方应教育工人爱护产品,做好产品保护工作对损坏产品的情况,要进行经济赔偿并自觉予以修复。
(8)暂停证工本费、计划生育费及工人技术工程上岗证等由乙方承担。
(9)因乙方原因造成的停工,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
十、安全文明生产:
(1)乙方进入工地,必须严格遵守安全等规章制度,严格按照安全操作规程施工。坚决杜绝材料浪费及野蛮施工,乙方如违反规定,甲方有权对乙方进行罚款,直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。
(2)定期对工人进行安全意识教育,班前做安全交底,并有书面交底记录,设立专职安全员,随时随地督促检查,所有进场人员必须佩戴安全帽,高空作业必须戴安全带,严禁酒后上岗,打架斗殴,违者惩罚直至移交公安部门处理(安全帽、安全带、安全标语费用自理)
(3)乙方所有施工人员,随时注意安全,做到不伤及他人或被他人伤及。乙方人员自身原因在工地上发生的一切伤亡事故由乙方负全部经济法律责任,以及由于乙方人员野蛮操作,造成工地其它人员伤亡事故,由乙方负全部经济法律责任。
(4)在施工期间,乙方特殊工程人员,必须上岗,如因无证工作引起的事故及连带责任,均由乙方负责。
(5)乙方施工人员进场后,必须将人员名册交到甲方及项目部,人员要调整要在名册上及时调整,否则发生意外一切责任由乙方负责。
(6)在施工现场,乙方不得使用16周岁以下的未成年人及50岁以上的老年工人,特殊人员由甲方认可后方可上岗,未经甲方同意,严禁职工家属,小孩借住工地宿舍,违反规定每人罚款100—500元,造成的后果均由乙方负责。
(7)乙方严禁在宿舍内乱拉乱挂220V以上电线,严禁在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅,经发现除没收外,并罚款200元/只。
十一、保修:
乙方承担自己所承包范围的工程保修,保修安国家现行保险期文件规定执行,本工程保修金为合同价款的5%,保修期为壹年。保修金在整个工程经质检部门验收合格壹年后一个月内一次性结算。
十二、其它约定:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
塔吊司机劳务承包合同范本
塔吊司机的劳务承包需要合同的保障,下面是塔吊司机劳务承包合同范本,为大家提供参考。
甲方:
乙方:
为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,双方自愿签订本合同,共同遵守本合同所述内容。
一、劳务期限
从年月日开始算起,至塔吊作业完成时止。
二、工作内容
1、乙方同意根据甲方工作需要,自愿承包该工地重机司机操作。
2、乙方必须遵守甲方规定的各项劳务规章制度和现场项目部管理,乙方必须随时通知(叫)随时到,保证塔机正常使用及各施工班组服务。认真履行岗位职责,负责搞好塔机的驾驶,并负责检查含紧固螺丝、打油、故障检查等工作。(除机械保养、钢丝绳更换,黄油由塔机安装公司负责)。
3、因项目特殊乙方塔吊操作工,必须满足现场各工种需用材料、物品、工具正常吊装运行。
4、乙方保证每台塔吊配备经验丰富的持证操作工,所有人员证件交甲方报送南岸区安监站押证备案上岗。乙方必须保证人员长期稳定,甲方不准随意调换或无故辞职。
三、劳务报酬
本合同采用承包制,塔吊承包总价 。
四、甲方的权利与义务
1、根据公司的规章制度及项目部双方合同约定内容对乙方进行管理。
2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、指导和考评,甲方提供乙方住宿。
3、甲方必须认真履行本合同约定的内容,按合同约定按时支付乙方工资。
4、根据乙方检查发现的问题,报经甲方核查后及时通知塔吊安装公司维修、更换零部件。
五、乙方的责任和义务
1、认真遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度,提高敬业精神。讲究职业道德,维护甲方的利益。
2、服从甲方的工作安排,认真履行岗位职责,不讲条件按时完成甲方规定的`各项本职工作任务。
3、认真履行本合同约定的内容,严格执行塔吊操作及指挥规程,遵守区安监局检查提出的整改要求,搞好本职工作。
4、爱护塔机。保持塔机清洁,每日开启前必须做到先检查后启动,先试运行后工作的原则,发现问题及时处理,及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。每班下班后不得将对讲机处于充电状态。每周的检查、维修和保养,发现问题及时处理,决不影响第二天的工作。
5、乙方若发现不安全因素,应及时停止作业。下到安全障碍排除。
6、每日做好塔机运行工作记录。
7、保证施工期间塔机正常运转,除机械修理及停电,大风不能操作以外,根据施工需要保证随时运转。
8、禁止大风天气和塔机带病工作。
9、乙方必须与班组同时上下班;如有加班,乙方必须无条件服从并按甲方管理人员通知时间到岗。
六、劳务合同的变更和解除
发生以下情况之一,本合同终止。
1、合同期满。2、双方达成一致。
七、合同期内甲乙双方必须认真履行合同所述内容,不得违约擅自解除合同,不得随意离职。若因乙方原因未经甲方同意而中途不干违约退场,应违约赔偿甲方2000元一台。甲方违约赔偿乙方2000元一台。
八、本合同未及事项,由双方协商解决。
九、本合同一式两份,甲乙签字日生效,双方各持一份,具有同等法律效力。本合同期满自行解除。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:___________________(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
一、工程名称与地点
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用,并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳。
三、工程承包单价与内容
该_______工程按 _______元/(㎡、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;
乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费,剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%,其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。
四、工程质量与安全
该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格。
甲方有权对乙方违规行为提出整改,若乙方不能在期限内整改,给甲方造成经济损失时,甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员,终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费,因此而造成的一切损失由乙方负责。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。
乙方应负责管好自己的人,要对进场工人核对身份,严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故,乙方有承担经济责任,民事责任和连带责任的义务。
五、文明施工与奖罚
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。乙方负责人必须管好自己的队伍,长沙市以外的人员,进入现场前,暂住证”严禁有,疑似病人进入施工现场”严格遵守治安管理条例,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。
乙方无权对外轻包工程,特殊分部(分项)工程非分包不可的,必须经甲方许可同意后方可分包,签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。
六、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的 70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。
本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突,双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。
七、双方权力与义务
(一)甲方
1.甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。
(二)乙方
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
施工工期:个月,年 月 日完工。除基础超深,重大设计修改,人力不可抗因素及室外附属工程外,双方不得更改工期。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
工程施工质量等级标准为:达到合格,(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工,施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300—20_以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格:即房间几何尺寸、层高均符合设计,偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格:即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度,偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格。
6.为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1.以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 _x万元总承包包干;
3.属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
工程款先由乙方自行垫支,甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款,具体支付时段为:完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %,主体工程全部完工时累计支付达到 %,主体验收合格后,累计支付达到 %,装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;
4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:______________
_____年_____月____日
乙方:______________
代表:______________
_____年_____月____日
发包人:_____________________________________
承包人:_____________________________________
分包工程名称:_______________________________
施工地址:____________________________区(县)
发包人(全称):________________________________
承包人(全称):________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称:______________________________________________
1.2 工程概况:______________________________________________
1.3 分包工作内容:__________________________________________
范围包括:__________________________________________________
1.4 工程监理单位(全称):________________________________
第二条 作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期
开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天。
第四条 合同价款
4.1 合同价款为:_________元(人民币)大写:_________元
4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):
经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认:
4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。
4.2.2 以年施工预算或年施工概算定额为依据:
①定额工资单价为:
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中,地上结构:_____元/平方米;地下结构:_____元/平方米;初装修:_____元/平方米;水电:______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包:
外墙面砖:_______元/平方米;屋面防水:_______元/平方米;
水磨石地面:_______元/平方米;水泥砂浆:_______元/平方米;
内墙普通抹灰:_______元/平方米;________;________;________.
4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求。
4.3 对合同价款内容的明确:_______________________________________
第五条 合同价款的结算和支付
5.1 结算、决算资料:
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
合同价格:本分包工程采用固定单价(钢筋工、木工、瓦工)的形式,按 元/㎡建筑面积计价及地下室。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算:
5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。
工程款支付:甲方按乙方完成的月形象进度工程量(分项工程)支付70%的劳务费用,每栋封顶支付到已完工工程量的85%,支付到已完工工程量的95%;
5.3 合同价款的支付:
5.3.1 合同价款分期支付:在_____年______月____日付款_______元,在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以发出通知解除合同。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
. 如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1 安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:
6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
目前我国的劳务承包事业除取得一定的社会效益外,已开始产生经济效益,小编今天下面就给大家整理承包合同。
6.2.2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
鉴于甲方业务的需要,雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致。
6.3 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:_______________________.
第七条 工程质量、验收与保修
7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
自 年 月 日起至 年 月 日止。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿。
甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,应当通过协商解决。协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收。
根据《中华人民共和国经济合同法》,公司项目管理实施细则及四分公司和项目部实际情况和特点,甲方将分部分项土建包清工工程委托乙方施工。双方本着平等互利原则,经友好协商,在原招标等有关文件基础上,签订以下合同条款,双方共同遵守。
7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.
第八条 工期延误
8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;
按泵送15.元/m3,非泵送20.0元/m3(此价格为优质工程价)。点清工技工按5元/小时,普工按3元/小时(包括夜班、节假日)。单价包括人工费、超高费、住宿费、进退场车旅费、劳动保护费(安全帽、手套、工作服、绝缘鞋)、小型工具(手拉车、水管、木蟹、括尺、铁锹、抹刀)、小型设备(振动机、振动棒、平板振动器)、泵管支撑搭拆、泵管清洗堆放、砼机械设备清洗,余料利用。
e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
f.发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的。
每月5日按施工员认可工程量,交核算员复核结帐,待各有关部门审核后,下月10日前支付工作量的80%,余款20%到年底时(农历)再支付10%,剩余10%作为安全质量保证金,待工程交工验收后,各有关部门结帐付清尾款。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:
第九条 文明施工
9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。
提前个月报甲方有关人员审核后,共同制定供料计划合理安排材料进场时间。
9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。
负责向乙方提供离开作业面40米内,水平或垂直距离的水电源(随机电箱或水龙头)。
9.3 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:__________________________.
第十条 材料机具供应
10.1 本工程由发包人提供的机械设备为:_____________________________
承包人自备的工具为:______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。
10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
必须按施工组织设计和施工方案要求,保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备安全的要求。
10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。
并应将该工作的书面资料及时报送四分公司质量安全技术监督科。
10.4 对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下:_________________________________________
第十一条 文物保护
对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。由责任人依法承担行政的、法律的责任。
乙方应委派代表人驻点现场,负责管理劳务作业人员,并协调和检查、考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。
第十二条 发包人的权利及义务
12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
方必须正确及时办理务工作业人员的暂住证、计生证、就业证、特殊工种作业证、上岗证、务工合同手续,并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查。
12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
安全管理执行国家安全操作规范且双方应执行公司质量安全奖罚条例。
12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5 负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
乙方必须严格执行并服从四级质量安全检查管理程序(自检、企业检、监理检、地方质检3.质量目标为分项工程质量等级必须达到合格(80分以上),且分项工程质量优良率90%以上,分项工程质量如达不到80分时乙方必须无条件进行返工,所造成甲方的经济损失由乙方承担40%,甲方不得组织下道工序施工。砼浇捣时必须认真细致,确保砼外光内实。砼表面进行二次压光,控制砼楼面的厚度、平整度。
12.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政。
安全目标为杜绝重伤事故,轻伤事故频率小于千分之一。
12.7 负责组织工程的验收工作。
12.8 本工程发包人施工代表为__________,负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人。
如乙方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚,如提前一天甲方奖励乙方200元/天,如乙方责任滞后一天,甲方处罚乙方400元/天(提前或延误期应叠加计算奖罚金)。
第十三条 承包人的权利和义务
13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
如乙方责任工程质量未达到优良要求时(甲方自检90分以上),乙方决算单价下调30%(即决算单价_0.7),如乙方责任工程质量未达到合格品要求时,乙方单价下调100%.3.安全奖罚:如乙方责任发生轻伤事故,甲方对乙方处以500元/次的罚款,如乙方责任发生重伤事故,甲方对乙方处以10000元/人次的罚款;如乙方未发生重伤事故。
13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。
标化管理奖罚:如乙方责任发生违反省级标化工地管理规定的`行为,甲方对乙方处以500元/次的罚款。
13.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___%,服从发包人的统筹安排,统一调动。
综合治理奖罚:如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件。
13.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等,公正和诚实信用的原则。
13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料。
分包工作内容:主体结构图纸内的全部工程量,包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容。
13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。
承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际发生工作内容,面积按定额规定计算。
14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。
14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议。
进场个月不结算、第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留 一年保修金。
14.1.4 发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
承包方在工程施工期间必须做好安全工作,搞好进场人员安全教育,做好现场各项安全措施,确保安全施工。
14.2 承包人违约责任
14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时,发包人可以终止合同,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内。
发包人,承包人应严格执行建设部颁发的“施工现场管理暂行规定,”加强科学管理,坚持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整齐。
14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。
对宿舍区标准,食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,(生活区宿舍照明安装电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工安装。
14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
第十五条 合同争议的解决
1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
2.向___________人民法院起诉。
第十六条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本工程材料,材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料,发现材料浪费,(正常损耗除外),承包人按计划提料。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。
第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份。
第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。
6负责对承包人在安全,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发现有违反约定规定,发包人提出整改意见。
写好合同要从哪个步骤开始?伴随着社会发展时间推移,依法成立的合同,对当事人具有法律约束力,栏目小编的文章可以让您更好地了解“工程劳务承包合同”欢迎阅读,欢迎您来到这里希望您能在本网页中找到所需的信息!
主体结构工程施工劳务承包合同
甲方: (以下称甲方)
乙方: (以下称乙方)
甲方承建 ,因施工生产需要,在乙方对甲方施工环境、地质勘探报告、图纸和工作内容充分了解的情况下对以下范围进行劳务承包,为明确双方责任和权益,确保工程施工的工期、质量、进度与安全,依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》及有关法律、法规的规定,经双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守执行。
一、工程地点及名称
工程名称:
工程地点:
二、承包范围
按照 工程的施工图纸和有关技术文件(含设计图纸、图纸会审、设计变更通知,甲方修改通知等)的要求对主体结构工程(含模板支撑系统、钢筋、砼、模板等分项工程)由乙方进行劳务承包。
三、承包方式
1、采用包工不包主材,包机具、包辅材、包质量、包进度、包安全、包文明施工的方式。
2、甲方根据工程进度提供以下主材和机具:
主材:模板、方木、钢管、扣件、钢筋、商品混凝土、钢筋连接套筒、水泥、砂、石。
机具:塔吊、搅拌机、大面积施工场地照明、三级配电箱、车丝机具。
3、除甲方提供的主材和机具外,其它本专业工种承包范围内需用的全部机具及用品、辅材均由乙方自备,主要有
(1)模板分项工程:
圆盘锯、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品;
辅材:铁钉、铁片、铁丝、拉杆及配件、拉杆套管、铁垫片、蝴蝶扣、胶纸等所有辅材。
(2)钢筋分项工程:
机具及用品:钢筋调直机、钢筋拉伸机、切断机、弯曲机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机、铁斗车、氧气乙炔、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品;
辅材:电焊条、扎丝、压力焊渣、钢筋保护层垫块、剪力墙内撑等所有辅材。
(3)砼分项工程:机具及用品:插入式振捣器、平板式振捣器、打夯机、铁斗车、电动工具、小型工具、手用工具、钨丝灯线等所有机具及工人劳保用品、安全防护用品、雨天作业用品等用品;
四、承包内容
1、模板分项工程:
(1)负责承包范围内全部模板(包含地下室、剪力墙、主体结构、构配件、预制构配件)工程的材料装卸、制作、搭拆、清理、运输、周转和堆放;
(2)负责模板钢管支撑系统以及自用施工操作平台、施工简易架的搭拆、清理、运输、周转和堆放;
(3)负责模板定位线和水平高程测设(轴线和水平控制点由甲方负责);
(4)负责预留洞口的的制安和拆除。
(5)负责铺设、拆除井架、操作平台等的模板;
(6)负责后浇带、施工缝收口网的安装,不同标号混凝土之间分隔钢网的安装;
(7)负责切除拆模后各种预埋的螺杆、套管等预埋件;
(8)负责标准部位定型大模板的加工制作及更换整修(按专项工程施工组织方案中的要求执行);
(9)负责浇筑砼时派人跟班看模并随时加固,拆模时及时清除楼面上的干结砼,模板和支撑架材料上的水泥,铁钉等杂物,并将上述建筑垃圾用水泥袋装运到指定场所堆放;
(10)负责方木的标准厚度刨边(刨直、刨平),安装时不够标准厚度的局部垫铺及板缝封补。
2、钢筋分项工程
(1)负责承包范围内全部构件钢筋的分析、下料、制作、堆放、运输和安装;
(2)负责钢筋悬吊架的制作和安装,自用操作架的安拆;
(3)负责按要求进行钢筋的对焊、焊接、电渣压力焊和套筒连接(套筒由甲方提供);
(4)负责柱、墙预埋筋的制作及安装,负责预埋铁件的制作安装;
(5)负责梁筋保护层水泥砂浆垫块和大理石垫块的制作及安装,负责柱、剪力墙和板底筋保护层塑料垫块的安装;
(6)负责协助甲方钢筋取样和送检试件的制作,并配合其它工种的工作。
3、砼分项工程
(1)负责地下室、剪力墙、主体及构配件(含预制构配件、施工机械基础)的浇筑找平,并包括后浇带、施工缝、预留孔洞、管道井的封盖保护、凿毛清理和浇筑,负责所有现浇、预制砼的覆盖、养护及浇筑前对模板的湿润;
(2)负责砼浇筑时的泵管的安装拆除和清洗。
(3)砼表面不规则处的打磨和接头的处理。
(4)主体结构内的所有清洁的打扫。
五、工程量、计量单位、承包单价
1、工程量计算
按照设计院的施工图纸中明确的建筑面积进行计量,设计图中明确的建筑面积为14970.6平方米。若由于设计变更建筑面积有增减,按照承包单价进行计价的增减。
2、计量单位及承包单价
按建筑面积计算:以平方米为单位
主体结构工程(在所有工程合格的情况下):170元/平方米,大写:每平方米壹佰柒拾元整。由甲方安排乙方的计时工单价:技术工:200元/天,杂工:130元/天。
3、本承包合同内容内的各种项目已包含在单价中,不另计价;
4、乙方承包单价为包干单价,已包含乙方承包内容内的各种机械费、辅材费、用品费、管理费、手续费、人工费、生活费、福利费、加班费、劳保费、误工费、窝工费及其它不可预见费用;
5、本单价在合同期内不予调整,如乙方中途停工要求提高单价,甲方有权立即终止合同,且乙方必须三天内无条件退场,乙方的履约保证金将作为违约金,甲方不予退还,退场后按工程完成的合格工程量,按第十三条第3款约定结算,扣除工程已领的工程进度款后支付结清。
6、设计变更或甲方变更通知在施工前不计增加工程量;施工后变更修改的,由乙方当月填报增加工程量签证单送甲方签证确认,增减工程量计价由甲乙双方另行协商。
7、不在本合同内的其他工程,甲方要求乙方施工的,乙方应无条件及时组织人员施工,单价由甲乙双方另行协商。
六、施工合同工期
1、工期
(1)从甲方通知开工之日起计算,五个月内完成主体工程的所有分项工程并达到甲方验收主体工程的条件。
(2)各节点工期由项目部制定,为本合同的组成部分;
(3)标准层要求达到五天一层。
2、工期要求及责任
(1)乙方必须严格按甲方的总施工计划和月施工计划要求执行,保证按期和提前完成施工任务。甲方每月对乙方进度进行考核,以任务单各小项为单位:每项每延误一天罚款1000元;其中某一小项单月或连续两个月延误工期超过8天的,甲方立即终止合同,且乙方必须三天内无条件退场,退场后已完成的合格工程量,按第十三条第3款约定结算,扣除已领的工程进度款后支付结清。
(2)因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害、甲方材料供应不上或非甲方原因的停电、停水造成停工每天超过12小时的,经甲方签字认可,在不影响总工期的前提下,甲方可对工期予以合理调整。
七、双方责任
(一)甲方责任
1、负责提供施工图纸2套(与本合同工作内容有关的标准图由乙方自己负责);
2、负责工程的统一指挥和协调,安排总体施工进度计划,组织工程质量和安全技术交底;
3、为乙方提供临时宿舍,每间必须住8人以上,提供生活用水电(房间和水电费每月每间200元包干,甲方在每次支付乙方进度款时对该费用进行扣除。);
4、提供垂直运输机械、镝灯照明和每层一个上楼电箱(配电箱后电线由乙方负责)。
5、按乙方计划及时供应合格材料并运至现场合适地点;
6、负责按时拨付工程款;
7、负责为乙方进场人员购买意外伤害保险;
8、在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素质进行考核,有不符合要求者,甲方有权随时辞退或要求调换人员,乙方如不撤换,甲方按每人每月3000元在进度款中扣罚;
9、监控乙方内部的工资发放情况,对出现的劳资纠纷甲方有权出面处理,在支付工程进度款时有权扣留相应的工程款优先发放给被拖欠劳动工资的人员,发生费用由乙方负责。
(二)乙方责任
1、乙方指定: 为现场负责人,负责现场全面工作。
2、承接本工程乙方必须配备两名以上施工工长,组建与工程相适应的项目管理班子长驻现场进行管理,全面履行承包合同,对本承包合同范围内的工期和质量向发包人负责;组建素质良好的施工队伍,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;如未按规定配齐施工员,缺额人员按每月每人3000元在进度款中扣罚。
3、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料,并承担其费用。主要有:进场人员详细名单、照片、身份证复印件、婚育证明、计生证、建筑专业技能岗位证、特殊工种作业证、暂住证。办理手续过程中需要甲方协助的,甲方应予以配合;
4、遵守国家和甲方的各项规章制度,服从甲方的领导指挥、协调和监督,并按甲方的施工进度计划组织施工;
5、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
6、建立健全质量安全检查制度,现场设专职质量安全检查员,做好自检记录,如存在安全隐患应及时报告甲方进行处理;
7、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月30日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按发包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的材料、劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
8、按发包人统一规划堆放材料、工机具,按工程发包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;
9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合发包人办理交工验收;
10、负责按时足额发放工人工资。工资表按工人名单造表并上报甲方存档,发放时必须由本人签字,如乙方不按时足额发放或未发放工人工资引起纠纷,除一切责任由乙方承担外,甲方还将处以乙方壹万元 (10000.00元)的罚款;
11、工人进退场的各种费用由乙方自理;
12、赶工期时应无条件24小时安排轮班;
13、自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受发包人随时检查其设备、材料保管和使用情况,以及操作人员的有效证件、持证上岗情况;
14、协调配合现场其它班组的施工工作,照顾全局;乙方负责人必须常驻现场,负责人有事离开现场时必须以文字形式向甲方项目部施工管理人员请假;
15、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,发生损坏的,劳务承包人要赔偿材料及工费,并接受甲方处罚;
16、妥善保管、合理使用工程发包人提供或租赁给劳务承包人使用的机具、周转材料及其它设施;
17、承包人须服从工程发包人工程师的指令。
八、材料工用具的供应使用和管理
1、模板工程主材由甲方提供,乙方按限额领料。乙方应妥善保管,除正常留置在结构内无法回收外,其他的乙方应如数归还。乙方应严格按施工图要求合理下料,严禁大材小用,长材短用。整片模板需要开锯时必须征得甲方工作人员的同意,做到节约材料,合理使用,板材损耗率必须控制在 1%损耗范围内,钢管和扣件的损耗率必须控制在0.5%范围内。如乙方未按图施工或耗损率超过约定的,乙方应按该材料购入价格赔偿甲方;因乙方原因,出现下料错误,造成材料损失,乙方按实际损失2倍价格赔偿甲方;
2、钢筋工程主材由甲方提供,乙方必须节约材料,严格按施工图要求合理下料,短钢筋要对接起来充分利用,损耗率必须控制在0.5% 损耗范围内,如乙方未按图施工或耗损率超过约定的,乙方应按该材料购入价格赔偿甲方;因乙方原因,出现下料错误,造成材料损失,乙方按实际损失2倍价格赔偿甲方;
3、主材由甲方提供,乙方按计划限额领料,妥善保管并合理使用,严禁浪费,发现浪费的给予1000-20000元罚款。
九、质量标准及责任
1、乙方必须配备合格的技术人员负责施工管理,严格执行施工图纸的技术要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必需达到质量评定合格、观感好的标准;
2、乙方安装完毕并经自检确认合格后,应通知甲方管理人员进行验收,本工程要求一次交验合格率100%,如一次验收不合格,罚款伍佰元(5000.00元), 乙方必须无条件返工,直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期,按上述工期约定责任处罚;
3、各分项目工程质量标准及责任
1)、模板工程质量标准及责任
(1)支模时需拉水平线设置垂直控制线,确保横平竖直,位置正确,平整度和垂直度达到优良验收标准;必须达到稳固、平整、垂直、接槎严密、不漏浆、不涨模。如出现涨模、漏浆、平整度或垂直度超标的要及时整改,并处以每处200元罚款;如发生模板坍塌事故,处以每处20__元罚款;造成严重后果的,一切责任均由承包人负责;
(2)超过3米高度的大型模板的侧模应预留出渣清扫口;完工后模内(柱、梁、墙、板)必须干净无杂物,否则处以每处200元罚款;
(3)出现涨模、漏浆、平整度或垂直度超标的,乙方必须在拆模后两天内修凿平整,其人工费由乙方负责,否则甲方有权派人处理,其工费按双倍处罚乙方;若因模板下沉、倾斜、胀模、爆模造成砼质量事故的,按所损失的材料费双倍处罚;
(4)模板应进行设计并编号就位,保证周转使用在同一部位上。标准层二、三层模板制作完成后,禁止圆盘锯上板面。施工时应充分利用和节省材料,未经批准和甲方管理人员同意不得随意乱锯模板板材;
(5)所有结构预留的孔洞必须严格按图纸的位置和标高留置,要求每层安装墙柱模时都必须进行复核,保证孔洞位置准确;
(6)每次浇筑砼时乙方应配备足够人员跟班,如晚上加班浇砼时现场必须有一个带班的班组长负责,保证不发生质量问题,若发生质量问题责任全部由乙方负责,并每次罚款壹仟元(1000.00元);
(8)模板拆除必须有主管工长下达的拆模令方可拆模(不论任何部位);拆模要按先后顺序,严禁乱拆。拆模后应把碎模和杂物清理干净,经甲方检查合格后交由下道工序班组进行施工。每次拆模后必须将材料起钉,去掉砼渣,刷好脱模剂,堆放整齐,废料清理到指定地点,最后一次拆模板材、方木必须清理干净后搬运到甲方指定的场地按要求堆放整齐。否则甲方可派人清理,并按支出工费双倍处罚乙方。
2)、钢筋工程质量标准及责任
(1)钢筋下料应采用优选法,做到合理配料,充分利用;
(2)对焊钢筋与电极接触处表面不得有烧伤,接头不得有横向裂纹,钢筋轴线偏移不得大于0.1d(钢筋直径),同时不得大于2mm;
(3)钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积等的百分率应符合设计说明和施工与验收规范的有关要求;
(4)钢筋的制作、安装必须按设计施工图施工,所有规格、位置、尺寸、间距应正确(板筋必须按间距弹线),每个纵横交叉点均应绑扎铁丝;
(5)钢筋安装完毕后,每一部位的外观要求整齐、美观、间距均匀,绑扎或焊接钢筋网和钢筋骨架,不得有变形松脱和开焊现象;钢筋保护层厚度必须保证符合设计钢筋保护层厚度;
(6)每次钢筋安装完成后,乙方应把剩余钢筋清理后拿回原堆放处,如随处乱丢经管理员发现,乙方除应立即给予清理外,每次罚款贰佰元(200.00元);
(7)板负筋采用悬吊法施工,每次浇筑砼时乙方应配备足够人员跟班,随时调整钢筋就位,保证保护层厚度符合设计要求,并校正柱筋和预埋钢筋位置。如出现露筋或保护层厚度超标的每次罚款壹仟元(1000.00元)。
3)、砼工程质量标准及责任
(1)严格按设计配比和施工顺序进行施工,防止不同标号砼用错部位,如未按操作顺序施工,除处罚款壹仟元(1000.00元)外,造成质量事故的应全额赔偿甲方损失;
(2)对于深、长构件,要分层浇筑和振实,必要时采用套管或料槽,防止混凝土发生离折;
(3)严禁现场混凝土加水,否则每次罚款壹仟元(1000.00元),引起质量事故的应全额赔偿甲方损失;
(4)拆模后出现蜂窝、麻面的,除每处罚款壹佰元(100.00元)外,乙方应及时进行修补;拆模后出现露筋、孔洞等严重质量问题的,扣除该层工程量10%,其返工费用由乙方负责;
(5)按操作规程使用振动器,防止过振和漏振;浇筑砼面应二次振捣,用绳线拉平校核,及时修整,保证楼地面平整度控制在25px以内,最后用竹扫扫成纹面,密实度、表面平整度按规范要求检查合格率保证在90%以上。未达到上述要求的扣除该层工程量的10%;施工过程中甲方要求板面原浆压光的乙方应该无条件服从;
(6)施工过程要加强楼板厚度及板面平整度的引测(水平控制点由甲方提供),保证厚度误差小于或等到于规范要求,否则引起的质量问题或材料浪费,乙方应负责赔偿;
(7)施工过程遇雨,应采取防雨措施,防止雨水冲刷影响质量;
(8)乙方必须严格按施工图纸及现行施工规范进行施工,砼基础、主体、楼地面平整度应达到观感好的要求,原则上以清水混凝土进行施工和验收;
十、安全文明要求及奖罚
1、乙方应建立班前活动记录,做好新工人及本班组人员的安全教育工作,确保本班组人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识,落实工人安全生产责任制。严格遵守《建筑安全施工生产十大禁令》和项目部质量安全文明管理等有关规定,随时接受各级主管部门的检查。认真执行安全技术交底,按有关安全规定施工,杜绝违章生产、违章作业。如发现违章作业,每次罚款贰佰元(200.00元),如违章作业出现安全事故,所造成的后果均由乙方负责;
2、正确使用专业机械,严格按操作规程操作,严禁把输送管、工机具、材料等堆放在脚步手架上,否则每处罚款贰佰元(200.00元);乙方应定期进行安全检查,发现问题及时汇报甲方,消除隐患后才能继续施工,否则责任自负;
3、上班必须穿工作鞋、带安全帽(乙方自备)、佩带工作卡,违者每人每次每项罚款贰拾元(20.00);
4、严禁随意拆除安全设施,施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除,否则每处罚款伍佰元(500.00元),造成严重后果者责任由乙方负责;杜绝重大安全事故的发生,工人月轻伤事故频率不得超过千分之三,无发生重大安全事故和违章作业,月轻伤事故率控制在千分之三内的,甲方一次性奖励伍仟元(5000.00元),该款项在工程结算时一次性拨付乙方;
5、乙方人员因病、非因工、非上班时间或未能提供劳动合同和工资表发生的伤亡事故,责任一概由乙方承担,甲方不负责。现场发生安全事故(含人身伤亡事故)由乙方负责处理,所有费用先由乙方垫付。保险公司赔偿责任范围以外费用(含护理费、营养费、误工费、赔偿费等)全部由乙方负责。医药费超出保险限额的,必须分清事故责任,酌情处理解决;
6、严禁雇佣童工和50岁以上或不适合本工种作业的人员,否则一切责任均由乙方承担,并罚款伍佰元(500.00元);
7、工程应达到双优文明工地要求。卸模板、钢筋及材料时,乙方应派管理人员指挥,按规格分类堆放,模板、钢筋制作后要按规格顺序分类堆放整齐,如乱堆放乱,每次罚款贰佰元(200.00元);每道工序应做到工完场清,不得有碎屑、砂浆、杂物等留在在各层板面和在施工作业区内。如未做到工完场清,无清理板面按2元/㎡罚款,同时甲方有权派人进行清理,并按其支出工费双倍在乙方进度款中扣除;
8、使用完毕的材料,应按甲方指定地点分类堆放整齐,由于工程需要调离本施工区域内的材料,由乙方负责及时安排人员装车,如果乙方不及时安排,甲方有权派人完成,并按其支出工费双倍在乙方进度款中扣除。
9、乙方应教育工人礼貌待人,严禁工人在工地赌博、吵架、斗欧,如发生打架每人每次罚款贰佰元(200.00元),三人以上参加打群架的每人每次罚款壹仟元(1000.00元)以上,罚款在班组进度款中扣除。情节严重的扭送公安机关处理;禁止工人在施工场内大便,违者罚款贰佰元(200.00)元,举报者奖励壹佰元(100.00元);
10、乙方必须教育工人爱护公物,不得有破坏工地财物、建筑成果及盗窃事件的发生,如有违犯者,按其价值十倍处罚,情节严重的移交有关部门处理;
11、工人宿舍由甲方统一管理,乙方不得携带家属和小孩到工地或留宿无关人员,否则每人每天罚款壹佰元(100.00元);
12、工人生活厨房乙方只能使用石油气或煤作为燃料,未经甲方同意不准利用木材作为燃料,否则每发现一次罚款伍佰元(500.00元)。
十一、工程验收和工程保修
1、乙方在自检合格后,书面通知甲方,协同甲方进行预验收检查,预验收检查后组织竣工验收,经验收不合格乙方应及时返工直至合格为止,费用由乙方承担;
2、保修期一年,从竣工验收合格取得验收合格证之日起计;
3、在工程保修期内,对承包范围内出现的各种质量问题,乙方应保证在接到通知后的8小时内赶到现场处理,费用由乙方承担否则甲方有权委托第三方处理,发生的工料费乙方应无条件承认,并在保修金中抵扣。
十二、履约保证金
1、为保证本工程质量、工期、安全文明施工目标的实现,乙方必须向甲方交纳履约保证金,履约保证金金额为人民币 贰拾万元整 (小写: 20万元),乙方保证金在签订合同之前上交甲方财务,工程竣工验收合格后10天内一次性无息退还乙方;
2、质量、工期、安全、文明施工其中某一项(或多项)达不到合同或项目部要求,则按项目部规章及本合同有关条款处罚。
十三、付款方式
1、本工程采用节点付款,节点的划分为:±0.00层(即转换层)完工后,按本节点工程完成产值的80%支付,±0.00层至主体结构封顶完成后支付本节点完成产值的80%,在主体结构工程验收合格后三个内支付至总价款的95%,剩余5%在本合同约定的质保期满后3个月内全部付清(不计利息)。
2、以上付款方式均必须满足所完成的工程为合格工程的前提下才能进行支付,若达不到此要求,将按第十三条第3款进行计价支付。
3、乙方必须按本月员工名单造工资表,在甲方有关人员的监督下,向工人足额发放,发放时必须由本人签收,工人劳动合同和工人工资表原件须上交项目部财务室。
十三、违约责任
1、乙方不得将本合同内工程内容转包、分包或擅自退场,否则甲方可立即终止合同,并处以伍万元(50000.00元)以上的罚款,已完成工程量不予结算,由此给甲方造成的所有损失均由乙方承担;履约保证金不予以退还。
2、工程验收质量达不到观感好标准的,按本合同结算总价的10%罚款;如乙方违章操作造成质量事故或评定不合格,所有费用由乙方负责。
3、乙方若不服从甲方管理和指挥,或质量、进度、文明达不到甲方要求,经限期整改后仍达不到要求的,甲方有权立即终止合同,且乙方必须三天内无条件退场,乙方所交履约保证金将作为违约金,甲方不予退还;退场后乙方完成的合格工程量,按以下单项价格结算,扣除乙方已领的工程进度款后支付结算。不在下列单项工程内的其他项目和费用,作为乙方对甲方经济和信誉损失的赔偿,甲方不给予结算。
(1)模板工程(含模板支撑系统),按已完成合格工程量的展开面积计:20 元/㎡(未完成部分不计);
(2)钢筋工程,按已完成安装的合格工程量计:500 元/t(已制作未安装部分不计);
(3)混凝土工程按已完成的合格工程量计:10 元/m3;
4、乙方在施工过程中擅自停工、罢工或集体起哄闹事、聚斗的,甲方有权立即终止合同,清退乙方出场,已完成工程量不予结算,并没收乙方的履约保证金,构成违法犯罪的送交公安机关处理;
十四、其它约定、甲乙双方都应廉洁自律,反对商业贿赂。甲方不得收受乙方的礼物、回扣、现金;乙方在履约合同过程中不得使用不正当竞争手段。
十五、争议的解决
如本合同执行中双方发生争议,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十六、合同生效及终止
1、本合同双方签字盖章后生效,工程完工保修期满结算后失效;
2、本合同一式二份,双方各执一份;
3、本合同未尽事宜,双方另行友好协商。
甲方: 乙方:
代理人: 代理人:
单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
合同签订日期 年 月 日 合同签订日期 年 月 日
2022工程劳务承包合同标准范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程劳务承包合同标准范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
合同号:
甲方:
承包人:
为了确保客户的生产经营顺利进行,提高本公司的劳务管理水平,增强劳务管理人员的责任心,提高经济收入。依照《中华人民共和国民法典》、及其他有关法律、行政法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用原则基础上,双方就本项目工程劳务用工事项协商达成一致,订立本合同。
第一条、工程项目及内容:
一、项目部:
二、工程名称:
三、工程地点
第二条、劳务报酬与结算:
1、按照客户所付的劳务费用公司与承包人各的50%,公司承担开发票所产生的费用,剩余所有费用由承包人承担。
2、公司收到客户所付的劳务费用后一周内按比列返给承包人。:
第三条、公司的权利和义务
1、公司有权在工作期间对承包人所管理的劳务派遣人员进行统一管理。
2、公司有权力对承包人的账目进行核查。
3、客户对承包人的管理工作考核不满意或提出强烈意见时。公司有权力进行核实后处理直到客户满意。
第四条、承包人的义务
1、承包人应认真履行国家及地方有关的劳动、薪酬、社保、等方面的法律法规和政策规定。及时与所属劳务人员签订劳务合同。并确保劳务人员严格执行客户的规章制度及要求。
2、承包人应该与所属劳务人员按照国家规定签订劳动合同,办理有关劳动用工手续,并及时为所属劳务人员购买国家规定的社会保险及其它保险,按时交纳规定费用(含单位及个人应缴纳的部分)若承包人未办理相关保险或未及时参保并缴纳费用,所有与此相关的责任由承包人完全承担。
3、接受公司和客户及有关部门的管理监督和检查。不断的培训和考核劳务人员的技术水平,教育劳务人员严格遵守客户的各项规章制度及设备的操作规程及技术要求。组织协调好客户对劳务人员进行岗前;转岗;岗位的安全培训和技术要求。负责搞好生产区域的安全卫生工作
4、承包人在工作期间不得无故离岗,如有特殊情况需提前两个月书面通知我公司,等公司安排好新的工作人员到现场进行交接并签订工作交接单方可离去。
第五条、安全施工与检查:
1、确实贯彻实行国家安全法规。承包人应与客户签订安全管理协议书,对所属劳务人员进行安全教育和管理,必须遵守一切安全生产管理制度
2、负责对生产工作中可能发生的伤,残等安全事故(包括高原职业病),对劳务人员及时采取安全保险措施。
3、对劳务人员发生的小损伤,不及时上报工伤保险部门的,产生的一切费用有承包人支付,对于赔偿超过一万元的,公司经领导批准后可适当给予补助,如应承包人拖延造成严重后果的由承包人负责。
4、劳务人员发生伤残事故,先有公司出面解决处理,事后经过调查与承包人的责任关系不大,公司根据所赔偿金额要求承包人适当赔偿。若承包人具有不可推卸的责任,公司将按照利润分成的比例要求承包人赔偿。
第七条、违约保证金
为保证本合同的顺利履行。承包人须向公司交纳保证金2万元,作为工程安全及人工工资保证金。公司与客户合同期满________年内分期无息退还保证金。
第八条、争议
1、因本合同发生或与本合同有关的一切争议,有双方协商解决,协商不成的可通过法律诉讼解决。
2、本合同未尽事宜双方共同协商解决。
四、合同份数:
本合同正本两份,具有同等效力,由甲方、承包人各执一份
甲方(盖章):
代表人:
____日期:________年____月____日
承包人:(签字)
地址:
身份证号:
电话:
____日期
委托人(全称):_________________
监理人(全称):_________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
委托人委托监理人服务的工程概况如下:
1.工程名称:_________________
2.工程地点:_________________
3.工程规模:_________________
4.工程总投资:_________________
二、词语限定
本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成
下列文件均为本合同的组成部分:
1.协议书;
2.中标函或委托书;
3.监理投标函;
4.通用条件;
5.专用条件;
6.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺
1.监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录A中约定范围内的服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员,并按附录C中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限
本合同附录A中约定的服务自_________________年_________________月_________________日开始,至_________________年_________________月_________________日完成。
六、合同的订立及生效
合同订立时间:_________________年_________________月_________________日
合同订立地点:_________________
本合同双方约定后生效。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签约代表:
签约代表:
联系电话:
联系电话:
签约时间:
工程施工劳务承包合同是指一方(承包方)以完成工程施工为目标,与另一方(发包方)签订的合同。该合同规定了承包方必须按照约定完成施工任务、按时交付工程,并获得相应报酬的责任和义务。
一、合同主体
工程施工劳务承包合同的主体是承包方和发包方。承包方是具备相应的施工能力和资质,并承诺按照约定完成施工任务的个体工商户或企事业单位。发包方是指需要完成施工任务的单位或个人。
二、合同内容
1. 项目描述:合同中应明确工程的名称、地址、施工范围、工程量等基本信息,确保双方对工程的了解一致。
2. 付款方式:约定工程款的支付方式、分期付款情况、验收结算方式等,确保双方在工程款支付方面的权益。
3. 工期要求:明确工期的起止日期、施工进度安排、延期责任等,保障工程能够及时交付。
4. 资质要求:明确承包方必须具备的相关资质,包括工程承包资质、安全生产许可证等。
5. 质量要求:约定工程的质量要求和验收标准,确保工程质量符合合同的要求。
6. 材料采购:约定材料采购的方式、责任和义务,明确承包方和发包方在材料采购方面的权利和义务。
7. 变更和索赔:确保双方对工程变更的约定和索赔权益的保障,避免因合同变更引发的纠纷。
8. 违约责任:约定承包方和发包方因违反合同而应承担的违约责任和补偿方式,保障双方的合法权益。
三、合同履行
1. 承包方履行责任:承包方必须按照约定的工程范围、质量要求、工期要求和付款方式完成施工任务。在施工过程中,承包方需要保证工程质量,确保施工安全,合理采购材料,遵守相关法律法规,保证工程进度和质量。
2. 发包方履行责任:发包方需要按时支付工程款,配合承包方完成施工任务,提供必要的技术支持和配合。
四、合同变更和索赔
在工程施工过程中,由于各种原因,可能会发生工程范围的变更或者额外工作的产生,此时双方需要协商变更合同,并签署变更协议,明确变更的工程范围、工程量和报酬等内容。如果因合同的不履行或违约等情况导致一方受到损失,受损方有权向对方提出索赔。
五、合同解除和纠纷处理
合同解除是指在特定情况下,一方主动提出合同解除的申请,双方经协商一致解除合同关系。另一种情况是合同发生重大违约行为,一方可以向法院提出诉讼要求解除合同。发生纠纷时,双方应协商解决;如果协商无果,可依法向仲裁机构或法院申请解决。
工程施工劳务承包合同对于保障工程质量、工期和费用等方面具有重要意义。双方应本着诚实守信的原则履行合同,确保合同的有效执行,为工程建设的顺利进行提供法律保障。同时,在签订合同时,双方应明确各自的责任和权益,以减少纠纷发生的可能,为合同的顺利履行创造良好的条件。
发包人(以下简称甲方):_________
承包人(以下简称乙方):_________
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
第一条 工程概况
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
第二条 承包范围:
__________________
第三条 工程承包方式:
__________________
第四条 合同工期
开工日期:_________
竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):_________
第五条 工程造价、付款方式及价款调整
工程造价:_________
付款方式:_________
价款调整:_________
第六条 工程质量及验收标准
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《机械设备安装工程施工及验收规范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条 安全施工
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条 材料设备采购
__________________
第九条 质量保修
1、本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年___月___日
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑安装工程合同合同条例》直有关规定,遵循诚实信用、平等互利的原则,加强施工中的协调与配和,共同完成施工生产任务,经双方共同协商,鉴定本合同。供双方共同遵守。
-、工程名称:_________
二:_________承包内容及范围:_________
1、 钢筋成型、制作、安装,(顶层的,女儿墙、构造柱、檐口节点及其它零星构件)。
2、 主体范围内的设计变更和技术核定单。
3、 与安装和装饰工程的配合工作。
4、 机械安装及原材料卸车堆放。
5、 现场安全文明施工。
三:_________承包方式:_________包工、保安全、保质量、包文明施工。
四:_________甲方责任:_________
1、 负责施工现场的总体协调。向乙方进行安全、技术交底,
2、 提供乙方施工人员临时生活用房、生产用电。
3、 提供施工图一套和乙方施工的控制点、线。
4、 向乙方下达工程进度计划。
5、 按公司合同约定按时支付乙方工程款
五、乙方责任:_________
1、听从甲方管理人员指挥调动,遵守工地规章制度,严格按图变更、技术交底要求精心组织施工,确保工程质量达到优良。
2、自觉接受甲方的质量和监督,验收,如达不到质量标准,乙方应无条件及时返修,费用由乙方承担。
3、按甲方的日、周、月进度计划组织施工,确保工程按期完工。施工期间乙方不得中途退场,农忙不得放假,乙方对自身施工人员调剂时,必须征得甲方同意,否则、造成的影响和损失均由乙方承担,必须时甲方令乙方退场,而且一侓不予结算。
4、乙方应对,钢筋施工全过程负面责任,其工作内容如下:_________
(1)、熟悉施工图纸、施工放线、领退料料具、班组自检、保养机具,每班作业完毕后的场地清理,安全文明施工。
(2)、钢筋制作、调运、安装买件等。
(3)、完成属于钢筋施工过程中的其他工作。
(4)、各自小型手动工具:_________手电钻、锤子、扳手、卷尺等。
5、乙方应遵守安全生产、文明施工的有关规定,采取严格的安全防护措施,严禁违章作业,承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。
6合理利用材料,禁止乱切,乱扔钢筋用料。如乙方原因造成浪费、埙坏甲方将视情节轻重,给予一定数量罚款。
六;质量验收:_________
1、 按家现行有关技术规范、规程及甲方有关技术交底验收,其质
量评定必须达到优良标准。如达不到约定条件乙方负责返回工。
如乙方原因造成洞口不垂直柱梁筋偏差不大时由乙方负责返修。如乙未按要求予以修理,甲方根据存在问题的范围、程度、数量等,给予不同程度罚款。
七,工程单价,结算及付款方式:_________
1、 单价:_________按建筑面积______元㎡包干施工图内柱、梁、板、墙以及女儿墙、阳台栏板、压顶、楼梯等均在乙方施工范围内(如乙方不愿施工按合同单价的三倍扣除)注;正负零以下按两层计算面积。
2、 工程结算及付款方式:_________工程施工地上______层结算一次,付结算款的______%,以后为主体封顶质量合格后付到______%,余款待主体验收后半个月内付清。
八、其它
1、安全、质量、进度、文明施工、材料不浪费、遵守纪律等规章奖罚制度,按总包方针对本工程制定工期计划进行。
2、甲方下达给乙方质量整改通知书,按工期计划和签订的按全协议为合同的组成部分与合同中的等法律效益。
3、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,自双方签订之日起生效。工程款结算清后自动失效。
甲方代表:_________(签字) 乙方代表:_________(签字)
_________年 _________月 _________日
建筑工程劳务分包合同
甲方:_________
乙方:_________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》及《建筑工程施工程承包合同》的情况,结合公司《关于质量、安全、进度》文明施工、成本管理实施细则的有关规定:_________为确保工程质量、进度、安全、文明施工的目标全面实现。本着平等自愿、互惠互利的原则,经双方协商,现将___________________________________________工程由_________________________________________________________劳务作业对进行施工。特达成以下共识,望双方共同遵守:_________
一、工程概况:_________
1、工程名称;__________________________________________________
2、工程地点;__________________________________________________
3、建筑面积:__________________________________________________________
4、结构面积:__________________________________________________________
5、层 数:___________________________________________________________
二、合同工期
1、开工日期:___________________________________
2、竣工日期:___________________________________
3、工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总造价的千分之一计算,按天累计(因天气不能施工,甲方签证后可顺延)。
4、如遇有下列情况之一,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考录工期延长:_________
5、因不可抗力影响;(不可抗力的定义和范围按总承包合同)
6、重大的设计变更、修改而增加的工作量,使乙方工程进度无法按原计划进行;
7、非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上;
8、因业主原因的工期调整;
9、因业主原因无法正常施工。
三、质量
1、本工程质量等级为合格工程。
2、质量达不到要求是,乙方需向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的一倍。
3、本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质检站的验收和确认。
4、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定要求组织施工。
5、乙方如达不到本和铜约定的质量等级,甲方有权让乙方进行返工,由此造成一切工期、经济损失由乙方全额承担。如乙方达不到约定的质量等级,由此造成的业主罚款全由乙方全额承担。
四、工伤事故由责任方负责
1、承包范围:_________内外墙抹灰、外墙砖、顶层批胶灰、找平层、地下室地面踢脚、散水、沥青缝及楼梯、施工洞、踏步台和部分后施工的所有土建内容的施工。
2、承包方不包括:_________外墙保温及油料、塑钢窗制作安装。
3、承包方自备内容:_________小型手持工具、线绳、灰盆、照明工具、靠尺、尺杆、木搓、灰板等。
4、乙方必须保证按甲方制定的总工期、月进度、周计划逐次完成。乙方如达不到合同的质质量等级和工期要求,甲方有权更换队伍。
5、工程造价:_______________________________________________________________
6、计算方法:_________按照建筑面积计算,其它以测量为准。
7、付款方式:_________内粉三层一付,按照已完工程量的80%结,外粉两面完成结一次,按照已完工程量80%结。外墙砖完成50%结一次,按照已完工程量的80%结。交工后付至总工程款的90%。
8、剩余工程款竣工验收后合格后无质量问题付到总价款的97%,剩余3%作为保修金,保修金三个月付清,有质量问题照常维修。
9、本合同如有争议,需双方协商商解决,任何一方不得擅自修改。 本合同签字生效,付清尾款后自行失效。
甲方:___________________ 电话_____________
乙方:___________________ 电话_____________
甲方担保:___________________ 电话__________
乙方担保:__________________ 电话_____________
_________年 _________月 _________日
在劳务承包中,承包企业从发包方获得项目及承包费用,赚取利润并为劳动者发放劳动报酬,劳动者与发包方没有关系。以下是小编整理的关于工程劳务承包合同范本五篇,欢迎阅读参考!
关于工程劳务承包合同范本
(一)
甲方:烟台汽车配件有限公司
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就烟台汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜,经双方协商达成一致,订立本合同。
第一条、 工程概况
工程名称:烟台汽车配件有限公司办公楼
工程地点:
第二条 工程承包范围
基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。
第三条 工程工期劳务承包合同范本
1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月日 ;
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。
第五条 合同内容
甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。
2.负责与设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。
4.及时提供由甲方供应的施工材料。
5.协助乙方管理现场施工人员。
第八条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。
5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。
6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资,承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
1
1.管理好自己的施工队伍,若有不服从甲方合理安排和要求,按照1000元次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动,一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育;依据国家法律法规,监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。合同期内发生的一切意外事故,均由乙方承担一切责任后果和经济费用。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
第十条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量,根据工程计划需要向乙方提供。
2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料 (包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价:本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包,承包价格按照建筑面积每平米390.00元计算。
2.承包价格所包含的内容:
2.1甲方负责以下材料:
土建主材:钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;
2.2除甲方提供的材料外,其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.
即:承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
第十二条 结算办法及付款方式
1、工程结算方式:工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证,按建筑面积390.00元每平方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。
2.甲方不预付乙方生活费用。
3.付款方式(以人民币现金或现汇支付):
3.1过程付款:甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付):
1、施工设备进驻施工现场,并着手挖基,支付: 元;
1)当主体框架结构施工完成基础时,支付工程款 ;
2)当主体结构验收完成
第一层时,支付工程款 ;
3)当主体结构验收完成
第二层时,支付工程款 ;
4)当主体结构验收完成
第三层时,支付工程款 ;
5)全部竣工验收通过,支付工程款
6)总工程款的 ,作为工程保证金。
第十三条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,甲方相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内
第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合
第三方工作的费用另外协商)。
3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内,甲方不及时验收,即视为工程合格。
第十四条 工程保修
1.保修范围、期限:________年_。
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十五条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十六条 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十七条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
第十八条 合同份数
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签章:
20430
乙方签章:____日期:
关于工程劳务承包合同范本
(二)
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经甲乙双方友好协商,甲方将 以劳务大包方式承包给乙方。
为明确双方权利与义务,特拟定如下条款,供双方共同遵守。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模:
二、工程承包和结算方式
该工程以劳务大包方式承包给乙方,承包价格采取分项单价组和总价的形式,按陕西定额建筑面积计算方式(凸窗不计算面积、阳台按半面积计算)结算,综合单价为 元㎡(不含税金)的承包单价一次性包死 。要求承包企业(队伍)必须具有施工劳务企业资质、安全资质、用工资质,拥有专业的劳务班组,工作人员要持证上岗。
三、工程承包范围和内容
施工图和施工图变更文件范围内的基础工程、主体工程、二次结构、抹灰工程、楼地面工程、屋面工程、室内外回填、室外散水及台阶、设备基础、主体结构施工资料等所有的土建部分工程(毛墙毛地)。其中承包单价包括以下具体内容:
(一)、包含内容:
1、基础工程:地下井桩钢筋的制作、绑扎、安放、浇筑,基础垫层浇筑,防水保护层浇筑(不含卷材防水)
2、主体工程:钢筋下料、加工制作、绑扎、安装、焊接、套丝连接(含套筒材料费);模板下料、制作、支模及拆模、螺杆割除(所需氧气、乙炔、焊枪材料由乙方自备并承担费用)、定制模板吊运、安装、拆除、清理上油(含定型钢模板租赁费);砼浇筑、养护、打磨、泵管连接、清理、保养、包括后浇带及电缆竖井;主体内外脚手架和现场临时设施的搭设、拆除、码放、钢管的刷漆(上述所需材料由乙方自备并承担费用);主体施工测量放线(控制线由甲方负责)。
3、二次结构:填充墙(砌体工程)、圈梁、过梁、构造柱、女儿墙、止水反梁、散水、台阶等。
4、抹灰工程:内墙抹灰、外墙抹灰(含门窗洞口及线条等)、女儿墙抹灰、压顶抹灰、楼梯走道、伸缩缝、玻璃条。
5、楼地面工程:楼地面基层找平及清理、水泥砂浆找平、混凝土垫层、面层找平及拉毛、混凝土的养护。
6、屋面工程:炉渣找坡、水泥砂浆找平、C排气管的钻孔及安装、刚性层的钢筋制作、安装、调制。
7、机械设备:塔吊、电梯、布料机、吊篮、钢筋机械、(焊接机械)木工机械、砼工机械、配电柜、二级配电箱、电缆、电线及楼层养护用水管道、管件均由乙方负责,甲方负责二级箱以上配电设备和电缆及____市管网,供水点到施工现场的管道、管件。
8、材料:商砼、钢筋、防水、保温隔热、止水钢板(止水条)须到施工现场内、砖、沙、水泥、石子等工程所需的主要材料由甲方提供,其余材料由乙方提供(防水螺杆、钢管、方木、模板、扣件、丝杆、机械连接套筒、剪力墙穿墙螺杆、砼防冻保温材料、周转材料、辅助材料、人工费、临时用电、水材料等)乙方不负责水电费。
9、施工管理:乙方必须拥有完整独立的项目部机构(施工总负责1名,技术负责人1名,安全负责人1名,技术人员1名,质量员1名,材料员1名,施工员1名)
10、场内所有材料的二次搬运、垃圾清理。
1
1、乙方必须做好创建省级文明工地创建的硬件工作(作业棚搭设、安全通道搭设、三包、四口、五临边的防护、临时上下爬梯、防护棚、标牌安装、楼内场地的卫生、临时宿舍内务管理、场地硬化、环境卫生等)。
1
2、设施配合:乙方积极配合其他安装队伍,提供塔吊、电梯等内容,做好各工种间的工序穿插、成品保护。
1
3、砼、钢筋按图纸量加2%的损耗(钢筋下脚料归甲方处理),石子沙子不能超出3%, 材料超出损耗范围甲方将在工程款扣除(按照甲方购买价格计算)。
1
4、施工人员意外伤害保险费:保险由甲方代为购买,费用在乙方工程款中扣除。
1
5、按照提交完整的报表,原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保护工作,因乙方对成品损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失。
(二)、不含内容
1、外墙保温和涂料、商业面积的石材贴挂、强电、弱电、消防、通风、采暖、防水工程、门窗、给排水。
四、质量标准
乙方承包的全部工程内容必须符合相关的标准和规范要求,工程一次验收合格率达到100%。观感质量要求:砼不得由漏筋、蜂窝、麻面、气泡、夹渣、跑模等外观质量缺陷,墙柱梁板的阴阳角应方正(拆模后如需保护应采取包模措施),构件实测项目按施工验收规范中的要求进行实测实量,实测结果应达到90%以上,总体质量标准必须符合国家规范要求 ,如出现施工质量问题,乙方负责承担全部经济责任及相关后果。
五、工程工期要求
以基础垫层(砖模)施工开始至承包范围的工作内容完成达到竣工验收为止,有效工期 天。________年____月____日至________年____月____日(具体完工验收时间统一安排),冬季为有效施工时间。
乙方进场后,依据甲方工期要求和施工现场在实际状况,编出详细、具体、切实可行的施工组织方案(交甲方存档备查);科学组织、合理安排、确保施工工期在合同期限内完成。
六、工期顺延
1、由于人力不可预见和不可抗拒的自然灾害而被迫停工的。
2、因甲方变更计划或变更施工图而不能继续施工的。 3因甲方不能按期提供施工图、材料、设备或所需材料、设备进场后不符合规范要求而被迫停工或不能施工的。
4、外界干扰造成的停工。
七、停工
考虑到政府政策的变化可能导致停工,停工期间甲方不承担乙方的任何经济损失。
八、安全生产和文明施工
1、安全目标:创建零事故工程;文明施工的目标:创建省级文明工地。施工期间应在施工场地配备有关安全生产的标准、规范、制定各种安全技术操作规程,并设臵在操作明显的位臵。安全技术操作规程应该为安全活动和安全教育的主要内容。
2、乙方进场后双方签订详细的与本合同具有同等法律效力的安全生产、环保、工程质量等责任书。施工作业前,乙方技术人员应将分部分项工程有关施工安全技术向施工班组、作业人员进行安全技术交底,安全管理人员应参加安全技术交底,安全技术交底必须以书面形式进行,并经交底双方签字确认。
3、乙方进场必须统一组织、审查严禁使用来路不明的社会闲杂人员,对发现的事故隐患,必须按定人、定时、定措施的三定原则进行整改,做好书面记录并存档。
4、乙方人员要统一着装,且衣着干净、行为文明。
5、乙方对外来的务工人员及时办好暂住证。
九、付款方式与工期
1、该工程双方约定:工程主体施工到正二层后开始首次付款,按完成工程量的75%支付给乙方劳务费,然后按月完成工程量75%支付,主体封顶及二次结构完成付至劳务费得85%,办完工程结算付至劳务费的95%。留5%保修金(保修金不计利息)在________年内无质量问题一次性付给乙方。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严厉,为确保工程按期竣工,故乙方进场需交纳施工进度保证金 万, 安全质量保证金万,计人民币 万元。工程施工进度保证金、质量安全保证金按工程进度比例返还。
2、乙方进入施工现场必须按照甲方确定的工期编出详细的(年、月、周)进度计划。在施工过程中应认真组织,精心施工,保证工期按时完成。如因乙方的原因造成工期延误,扣除工期保证金,工期不顺延,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚,总工期延迟一天罚金5000元,月进度推迟一天罚款元。
十、双方的权利与义务
(一)、甲方
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款的内容实施处罚,经济赔偿及辞退权利。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费,如因甲方随意拖久,造成的一切损失及后果均由甲方承担,乙方可向甲方依法追偿产生的全部费用(包括但不限于:诉讼费、仲裁、评估鉴定及律师代理费用)。
4、甲方有权根据施工图和相关文件向乙方进行宏观性施工技术、安全质量和验收标准进行交底工作(具体施工方案,交底由乙方完成)
5、甲方负责施工中的施工进度、质量、安全、管理等方面的监督、检查、考核。
6、甲方应及时向乙方提供施工图纸1套及施工前的相关资料。
7、甲方对乙方提供来的施工工作人员实行实名制,建立健康状况档案,有权禁止乙方雇用残疾、智障人员。
8、甲方应及时按照乙方要求提供甲方供给材料(商砼、钢筋、砖、水泥、石子),如有拖延乙方有权向甲方索赔。
9、因自然灾害(地震、大风、雷电、暴雨、冰冻)所造成的损失,乙方只承担自身的财产损失,其余均有甲方承担。
10、如甲方临时用工费在当月不超过一千元,不计费用。
(二)、乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包合同资质、安全资质、用工资质,必须要为工人交纳意外保险,主动承担合同的全部工作,确保工程质量、进度、安全。
2、乙方在进场施工前,必须进行施工图纸审核,发现设计图纸内容有遗漏或错误时,应立即向甲方技术部门报告,否则乙方也将承担相应的责任。
3、乙方必须按照施工规范进行安全生产,必须保证安全、文明施工,要有可靠的安全措施。在施工过程中发生的一切安全事故和所产生的费用,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。
4、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
5、乙方不得瞒报,私自雇用残疾及智障作业人员,同时应提供所有乙方施工人员的花名册及身份证复印件。
6、乙方要管理好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动(如赌博、卖淫嫖娼等)因此所产生的后果,乙方负全责,甲方概不负责。
7、为确保工期乙方必须按照甲方要求保证施工劳动力、机械设备、和耗材的供应。
8、乙方应按照施工图纸和施工计划,提前15天向甲方提供甲供材料计划单,不能随意多报少报,误差控制在2%之内,超出部分给甲方带来的损失由乙方承担,乙方对甲供材料的进场应及时验收、保管,施工现场材料、构件、建筑垃圾等应按照平面布臵图定点分类堆放,如因乙方对甲供材料进场后的保管工作不到位,给甲方带来的损失由乙方承担。
9、工程施工期间的人力资源安排:要求乙方必须针对本工程,做出各阶段计划用工数表,甲方将依据计划表对乙方在各个施工阶段的实际用工量进行复合,少一人一天扣200元,无上限,若乙方实际人数少于计划人数的20%,甲方有权清退乙方,并对其造成的各种损失进行索赔。
10、乙方进场____月内,甲方应在承包工程所在地按规定帮助办理相应保险,其费用在乙方工程款中扣除,并提供购买保险票据给乙方检查,提供不来者结算按2元㎡扣除,由此而引起的一切责任后果及费用由甲方承担。
十
一、关于工伤(人损)和拖欠工资
1、乙方承包工程施工期间,乙方员工、雇佣人员的工伤事故,乙方员工、雇佣人员造成的
第三方人身、财产损害,均由乙方负责解决处理,甲方不负责任何责任。
2、在本工程施工和完工后,乙方应按时支付工人工资,并需提供支付工人工资表。如因乙方无理克扣和拖欠工人工资,出现乙方人员、所聘人员向有关部门举报拖欠工资现象,一切责任及后果乙方承担。如因上述事项,造成甲方任何名誉、财产损失,甲方有权在乙方劳务费用中直接扣除或直接代行赔偿;费用不足抵偿甲方可向乙方依法追偿因此产生全部费用(包括但不限于:诉讼、仲裁、评估及律师代理费用)。
十
二、违约责任
1、甲乙双方要诚信为本,严格按照上述协议条款执行,不得随意更改条款,更不能违约,如有违约,造成经济损失由违约方承担,并承担协议总价款20%的违约金。
2、如因甲、乙方原因损害对方公司名誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,受损方有权要求损害方赔偿全部损失,受损方可向损害方依法追偿因此产生的全部费用(包括但不限于:诉讼、仲裁、评估、鉴定及律师代理费用)。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响工程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
关于工程劳务承包合同范本
(三)
甲方: 身份证号:
乙方: 身份证号:
甲方将甘肃____市武龙区水电站引水渠工程项目的劳务工程承包给乙方,经甲乙双方协商,双方本着平等、互利的原则,特议定以下条款:
一、工程名称及地址:
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程承包方式:劳务
4.工程承包内容:支模、浇筑砼,临时架搭棚设施及手用工具。
二、工程承包价额:
1.引水渠底工程支模、浇筑砼,甲方按每立方米元给乙方计价。
2.引水渠堤工程支模、浇筑砼,甲方按每立方米元给乙方计价。
三、结算方式:
1.乙方进场施工
第一个月,当月月底甲方保证按当月工程进度月支付 %,(按月给付乙方工程款以此类推)。
2.乙方完成全部工程,甲方保证在一个月内支付全部工程余款款额。
四、甲方职责:
1.甲方负责协调周边以及上下级关系,确保乙方顺利进场施工。解决乙方住、吃等工作,不停工滞料,若因停工滞料给乙方造成的经济损失均由甲方承付给乙方(按乙方正常工作日人平收入的标准计算)。
2.甲方确保乙方在施工中所须的砼到位、用电、及机械设施,作好安全防范工作,每月召开一次对员工的安全、文明施工教育会议。派专职安全员及质量员,对安全质量进行检查,若因安全设施不到位引发的安全事故所造成的一切责任均由甲方承担。
3.甲方按乙方的施工进度,确保工程款额按时支付给乙方。
四、乙方职责:
1.乙方进场后,必须服从甲方管理人员的管理。保证安全、文明施工。各工友要团结友爱,不打架斗殴,确保工程顺利完成。
2.在施工中,对模板工程的支撑的力度以及钢度要达到,模板支好后必须要进行全面、严格检查,保证不涨模、不漏模。方可进行浇筑砼,人头石放入时不能成堆,交铺开,保证工程质量。模板托落后进行检查对存在的问题,先报施工员后按质量要求进行整改处理。
五、其它事宜:
1.乙方进场后,生活、住宿由甲方统一安排,费用由甲、乙双方按实际就餐人员分摊。
2.本协议合同一式四份,甲、乙双方各执二份,此合同双方签字后具有同等的法律效力。未尽事宜由双方协商解决。
甲方: 乙方:
________年____月____日________年____月____日
关于工程劳务承包合同范本
(四)
甲方:
乙方:
兹有乙方承包甲方乐山XX公司焦炉尾气综合开发利用项目生产性辅助用房、检修库工程项目,根据《中华人民共和国民法典》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下:
一、劳务承包项目: 生产性辅助用房、检修库劳务承包合同范本
二、承包期限: 201________年____月____日________年____月____日
三、承包费用: 钢筋每平方米40元(包括人工费、钢筋制作机械、扎丝、焊条、钢筋对焊和素焊、二次浇筑)、基础钢筋制作安装毎吨500元。
四、承包工程量:生产性辅助用房和检修库设计图所包揽的主体结构工程.
五、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按每月完成工程量的80%付款与乙方,剩余20%竣工验收后一次付清。
七、所有施工工程量及费用按设计图纸结算。
八、承包期内乙方的职责、任务和要求:
(一)、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。
(二)、在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。
(三)、具体职责、任务和要求:
1、严格按照设计图及国家相关质量验收规范施工作业。
2、乙方对钢筋制作质量负责。若由于质量问题发生的经济损失由乙方负责。
3、乙方负责自有作业人员的安全卫士健康问题,严格按照国家相关操作规程操作机械,若发现安全隐患应及时上报甲方。因迟报或瞒报造成的经济损失由乙方负责。
4、乙方务必在合同约定的工期内完成所承包的施工任务,必须在________年____月____日前完成生产性辅助用房和检修库的主体结构工程。
5、在施工工期内,乙方要加强其自有作业人员的安全教育和自我保护意识教育,时刻注意并确保用电用水安全,共同创建优质健康的工作环境,达到安全文明施工。
七、合同的变更、解除或终止:合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。
八、违约责任:
(一)、甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。
(二)、如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。
(三)、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。
(四)、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。
九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。
十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分;甲方存档一分;财务部门备案一分。
甲方负责人签字 : 乙方负责人签字(印鉴):
(盖章) 住址:
身份证件号码:
________年____月____日________年____月____日
关于工程劳务承包合同范本
(五)
甲方:_河南XX公司
乙方:
依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称:_河南财专后勤服务用房项目(二期)浴室工程 工程地点:_郑开大道
3.5公里处路北
第二条 工程承包范围
木工、钢筋工工程(包括文明施工及小五金、包工具包施工机械)。
第三条 工程工期
1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数40天;
2.主要节点工期:地下室、一层、二层各十天劳务承包标准合同范本.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到 合格 。
第五条 甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
6.负责乙方住宿租房费用,其生活用水、用电由乙方负责。
7.负责乙方进场施工和工程结束退场车费的50%。
8.负责开设统一饭堂,伙食费由乙方承担。
9.协助乙方办理现场施工人员出入证件。
第六条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。
5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
1
1.管理好自己的施工队伍,遵守工地的一切规章制度,如有违反受到业主处罚,除了业主处罚外,甲方还追加1000元次的罚款;不得在工地及之外进行违反犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪的后果,甲方概不负责。
第七条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。 发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和
第三方财产造成损害和妨碍。
第八条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管,乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担。
第九条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价:本工程以固定人工单价计价(人工单价以双方签字的分部分项工程量清单计价表的单价结算)的形式发包。
2.承包价格所包含的内容:
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:施工所用的机具费用;机具用的易损件及地拖线;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
第十条 结算办法及付款方式
1. 以图纸总建筑面积加一层的32面积计算,㎡ 。。
2.甲方不预付乙方生活费用。
3. 按节点支付工程款,地下室完成后付工程款的 ,主体二层结束付总工程款的 ,主体完工付总款的 ,预留 的保证金待粉刷完成后付清。
第十一条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内
第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合
第三方工作的费用另外协商)
第十二条 工程保修
1.保修范围、期限:________年_。
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
第十三条 保险
1.甲方负责办理乙方施工人员意外伤害保险。
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十四条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十五条 不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
第十六条 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十七条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
本合同一式__3_份,甲方_2_份;乙方_1份。
本合同双方约定_签字_后生效。
合同签订时间:______________
合同签订地点:______________
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章
2022工程劳务承包合同通用样书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。工程劳务承包合同通用样书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
甲方(发包方):海南XX公司
乙方(承包方):
甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称:海南润城国际公寓;
2、工程地点:____省____县金江镇;
3、结构形式:框架结构;
4、最高层数:十七层;
5、建筑面积:22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自________年____月____日开工,________年____月____日竣工,公寓部分________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{四口和五临边的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款,368元2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除
甲方:___________
乙方:___________
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称与地点:
该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市______________________城。
二、承包方式与要求:
该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容:
经双方协商,该工程按___________元的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;__年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。
四、付款方式与工期:
该工程乙方队伍进场后,其先期费用由乙方负责,甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费,主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留___________%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧,而且业主奖罚严励,为确保工程按工期竣工竣工,故乙方进场须交纳工期保证金万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点,认真组织,精心施工,保证工期目标的实现,如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外,将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
五、双方权力与义务
甲方:
1、甲方有权对乙方进行资格审查,对乙方违反合同条款内容实施处罚,经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件,并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制,建立健康状况档案,对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退,不得入场施工。
乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求,主动承担合同内容的全部工作,确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程,对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故,乙方必须承担全部责任,甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令,并提出自己的见解,供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员,不得瞒报,私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍,不得在工地及之外进行违法犯罪活动,如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果,甲方概不负责。
6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力,不得消极怠工。
六、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守,任何一方违反或造成工程停工,必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失,甲方有权要求乙方赔偿全部损失,并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备,自带工具用具等,乙方必须自己保管,不得因此对甲方提出其他要求,更不得找借口影响开程质量和进度,由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经双方签字后生效。
本协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效益。
甲方:___________乙方:___________
代表:___________代表:___________
___________年___________月___________日
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国消防法》及有关其他法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本承包合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水泵房、消防主机、消火栓、防排烟、防火卷帘等系统。
二、承包范围
1、承包方式:包工包料,包检测以及资料。
三、安全施工
乙方应严格按照安全施工规范施工,施工中由于乙方原因出现的一切安全事故均由乙方承担。
四、交工验收
甲方负责整个工程的报验手续,乙方配合甲方提交完整的竣工资料以及消防检测公司出具的消防检测报告。
五、合同金额
1、甲乙双方本着诚信、友好合作的方针,共同协商关于消防工程的相关事宜,工程款总额为________人民币。
2、甲方负责协调乙方与各施工单位的配合工作。
六、其他约定
1、乙方应严格按照施工图纸和规范要求施工,服从甲方统一协调管理及监理方的管理。
2、乙方应及时配合甲方做好工程竣工资料的整理工作。
七、配合、管理费中包括以下配合内容:
提供垂直运输、脚手架、提供施工以及调试水电、设备安装后孔洞的修补。
八、乙方必须配备具备有资质证书的资料员、负责施工现场资料的收集与整理,且必须保证资料真实、齐全、同步。
如甲方抽查资料存在弄虚作假与工程不同步,将对乙方给予经济处罚,乙方对整个项目的资料应设专人归档整理。施工图纸会审纪要、设计变更、技术审定单、现场签证单位应一式四份,同时交予甲方两份,监理方、承包人各留一份。甲方分包的工程,资料部分由分包单位整理后提供给乙方,工程竣工验收后二十日内,乙方负责向甲方移交完整的工程技术资料一套。否则甲方将对乙方进行处罚。
九、付款方式
1、本工程计价方式采取清单报价,根据甲方向乙方提供的经有关部门审查后的图纸工程量为准,计价标准参照《河南省建筑工程工程量清单综合计价》及当季度南阳市工程造价信息进行结算,工程总价款以实际工程量进行决算。
2、本工程不计材料二次搬运费、远途施工增加费、缩短工期增加费、冬雨季施工措施费。总包管理费及配合费由甲方协调,分包方承担,协调不成由甲方承担。合同履行期间,如遇国家、省、市的法律、法规、规范和政策性规定变化,按新的'法令、法规和规定执行。
3、消防施工安装人工费以69元每人工工日基础上上浮10%,计入决算。
4、该合同由乙方全额垫资,3%让利,工程施工完毕后,乙方提交完整的竣工资料以及消防检测公司出具的消防检测报告后,甲方支付乙方总工程款的80%,消防验收合格后甲方支付乙方总工程款的17%,剩余的3%作为工程质保金,待质保期满1年后15个工作日内,将质保金无条件退还给乙方。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年___月___日
工程名称:
工程承包人:
劳务分包人:
工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):
劳务分包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1 劳务分包人资质情况
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级:
有效期:
2 劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称:
工程地点:
发包人:(以下称甲方)
承包人:(以下称乙方)
甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。
一 工程概况
1.工程名称:望城才子城。
2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。
3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。
住宅建筑面积176287.16平方米
住宅商业建筑面积20372.91平方米
地下室面积27336.3平方米
二 承包方式及承包内容
1.承包方式:实行包工,包水电安装。
2.承包内容:
强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。
户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。
预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。
专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)
配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)
弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)
给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。
排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。
三 施工工期
总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。
四 承包单价
地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。
五 工程质量
1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。
2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。
3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。
4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。
六 工程付款方式
1.工程造价计算方法:
依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。
设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。
定额外用工。(计时工)按每日 元计算。
④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。
七 结算及付款方式
1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。
2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。
3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。
八 双方职责
1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。
2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。
3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。
4.乙方自行提供必要的劳保用品。
5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。
6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。
7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。
8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。
9.甲方及时提供工程所需的各种材料。
10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。
11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。
12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。
13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。
14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
十 工伤事故责任分担
1.3000元以内安全事故,由乙方承担。
2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。
十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。
十二 争议解决
双方因履行本合同发生正义的'协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。
本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行
一: 工程名称:克拉中心
二: 工程地点:物流港遂渝高速出入口旁
三、工程承包范围
工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)
(1) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;
(2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。
(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;
(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装;
(6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。
四、工期要求
乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
五、质量标准
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。
六、工程承包方式:
本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。
七、合同价款
本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。
八、付款和结算方式
(一)甲方工程款支付:
1、施工过程中,采用借支 元/工人/月。
2、工程进度款支付节点:
2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。
2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的90%。
3、工程结算款支付:
经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)
4、保修金支付:
剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。
九、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
十、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。
十一、双方职责
1甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
(5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。
(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。
(7)乙方食宿自理。
(8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。
(9)乙方现场负责人:
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。
(8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工
1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。
4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度
1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以1001000元的罚金,并依法追究其法律责任。
十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +