零思考方案网

租赁合同

2023-12-26
租赁合同

租赁合同集合十四篇。

闲时无计划,忙时多费力。想要提高完成预期目标的可能性,我们通常需要准备好一份方案。方案偏重于技术实现方式。您知道方案的大体框架是什么样的吗?小编经过搜集和处理,为你提供租赁合同集合十四篇,更多信息请继续关注我们的网站。

租赁合同【篇1】

出租方:(以下简称甲方)

承租人:(以下简称乙方)

根据《合同法》的有关规定,为明确出租人和承租人之间的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。

第一条租赁房屋概述

1.乙方租一套一楼× ×路× ×湾的房屋,建筑面积× ×平方米,场地× ×平方米(详见建筑平面图)。原房屋附属设施及其他设备见附设备设施清单。

2.经检查,乙方向甲方租赁的房屋表明设备、设施等完好,符合乙方正常使用要求。

3.乙方共租赁×间,甲方提供0.7Kw×间照明电源,其中×Kw照明电源。如乙方擅自扩大装机容量,由此造成的一切损失由乙方承担..

4.乙方租赁房屋内有×厕所(见厕所设施清单)和×水表,乙方有责任保管。如有损坏,乙方必须修理和更换。

5.乙方租赁房屋内有×电表和×煤气表,一切费用由乙方承担..

6.乙方必须自行安装电表、水表,每月将水、电差额量过帐到总表。水表、电表安装完毕后,乙方不再缴纳水表、电表押金,但仍缴纳电费押金。

7.《建筑平面图》和《建筑附属设施设备清单》是本合同的两个附件,与本合同具有同等法律效力。

第二条房屋的使用

乙方向甲方出租的房屋用于商业经营。主要从事XXX。乙方自行办理营业执照,妥善处理三废。

第三条租赁期限

1.租赁期限为__________________

2.租赁期满,乙方如需续租,应在租赁期满前两个月以书面形式申请续租。同等条件下,乙方有优先租赁权。乙方未按本条规定申请续租的,视为放弃续租和优先权。本合同期满前一个月,双方未能达成续租合同的,视为乙方放弃续租。

第四条租金及租金支付期限

(a)租金按每间房计算

1.一周年租金按每月××元计算,年租金总额为人民币××万元(大写×××元)。

2.二周年租金按每月×××元计算,年租金合计为人民币××万元(大写×××)。

3.三周年租金按每月×××元计算,年租金总额为人民币××万元(大写×××)。

4.一年交两次,每次交六个月的房租。第一次付款应在××××××之前,第二次付款应在第五个月中旬之前。下一年的缴费日期与上一年相同。

(1)乙方应向甲方支付租赁保证金,金额为×月租金,于本合同签订之日支付。本合同终止时,保证金将用于抵消乙方应承担的费用和违约金,余款将返还给乙方。

第五条租赁期间租赁物的维修和保养

1.在租赁期间,甲方应确保乙方的房屋在正常使用情况下无渗漏、不透水。甲方提供的电、水、气、卫生设施能正常使用(供电公司、供水公司、燃气公司、停电、停水停气、外部突发事故除外)。

2.甲方计划维修租赁房屋时,乙方应予以配合,不得阻挠。如乙方阻挠,甲方不承担房屋及设施不能正常使用的责任,给甲方造成损失的,应赔偿甲方遭受的损失。

3.乙方应爱护房屋及其设备和附属设施,不得擅自改变或拆除。乙方在经营活动中如需增加用电、用水、用气,或在租赁范围内增加设备、装修,必须提前向甲方提出书面申请,并提供平面图和装修图纸。需经甲方书面同意并征得相关部门同意后方可实施(由乙方自行办理政府部门的审批手续)。作为本合同附件提供的申请表、方案图、装修图、甲方书面同意书与本合同具有同等法律效力;同时,甲方收回房屋时,乙方应将房屋质量验收标准返还给甲方。

4.因使用不当造成房屋损坏的,乙方应负责在使用时按照甲方提供的`标准在三日内修复。如乙方无法自行修复或三日内未修复,甲方应自行修复,费用由乙方承担。

5.合同终止时(包括甲方按规定提前收回房屋),乙方退场时不得拆除隔墙和卷帘门。乙方扩建的设施和装修,如能在不影响使用价值的情况下搬迁,归乙方所有,乙方应在三日内搬迁。超过三天的,归甲方所有。

6.乙方租赁后,门面后墙不得擅自打开后门。如需开门,须经当地公安及甲方相关部门批准(审批手续由乙方办理),否则甲方有权随时解除合同,租金不予退还,损失由乙方承担。

7.乙方应负责租赁期内发生的所有环境卫生费、治安费及其他费用。

第六条租赁关系的变更

1.乙方不得将租赁房屋挪作他用或转租给他人。如果乙方违反本条款,甲方有权随时终止本合同并收回房屋;乙方还应向甲方支付人民币违约金(一年10个月,两年20个月,三年30个月,以此类推)。如有特殊原因,需征得甲方书面同意后方可转租。

有下列情形之一的,本合同解除,乙方必须在甲方规定的时间内无条件撤离,甲方有权随时收回房屋。

1)乙方不按上述约定的方式和用途正常使用该房屋;

(二)擅自转租房屋的;

1)逾期十日未足额缴纳房租、水电费、煤气费的;

2)乙方在租赁房屋内从事政府法律、法令、政策禁止的活动或损害公共利益的;

如因政府原因或甲方不可抗力原因(如搬迁,包括房地产项目开发)导致甲方无法继续履行本合同,双方不承担任何责任,乙方必须在甲方规定的时间内无条件撤离。

第七条违约责任

1.乙方中途解除合同,应向甲方支付违约金,双方同意如有乙方推荐的第三方续租,乙方应向甲方支付一个月租金作为违约金;如无第三方续租,乙方应向甲方支付租赁期内剩余房屋的全部租金。

2.乙方逾期(包括合同正常到期及甲方按规定提前收回房屋)未归还租赁房屋的,除占用期租金外,还应向甲方支付违约金。双方约定的违约金标准为:租赁房屋到期未归还的,第一个月(不足一个月按一个月计算)为两个月租金;如果是第二个月逾期(不足两个月按两个月计算),则不是。

3.乙方违反本合同第六条第(一)、(三)、(四)款的,甲方有权随时解除合同并收回该房屋,乙方应向甲方支付违约金(金额为租赁期内剩余房屋的总租金,但不得低于2万元)。

4.如因乙方使用或维护不当造成财产损坏或丢失,乙方应负责在三日内修复,并赔偿甲方损失。

5.乙方擅自拆除、变更房屋结构、设备等财产的,应向甲方支付违约金人民币20000.00元,违约金在三日内恢复原状,并负责赔偿甲方由此造成的损失。

第八条解决争议的方式

本合同未尽事宜,双方可根据《合同法》的有关规定协商补充。协商不成的,双方可以向房屋所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式两份,双方各执一份。

出租人(全称):承租人(全称):

签署日期: 年 月 日

租赁合同【篇2】

甲方(出租人)

乙方(承租人)

甲乙双方经充分协商,同意就下列房地产租赁事项,订立本合同,共同遵守。

一、甲方自愿将坐落在青岛市城阳区 路 号的房屋(房屋建筑面积 平方米;土地使用面积 平方米不含房屋建筑面积)出租给乙方使用。该房地产的基本情况已载于本合同附件一。

二、租赁期限:租赁期限年,自 年 月 日至 年 月 日。甲乙双方签定合同之日缴纳订金 万元后,乙方可以装修。

三、租金及支付方式:每半年支付一次,于每年1月1号前支付上半年房租,6月1日前支付下半年房租。

四、其他约定事项

甲方责任:

1、甲方负责为乙方提供用水和电力的供应 ,并负责为乙方另行安装水表和电表。由乙方按照电表和水表的计数缴纳费用。

2、甲方应当保证来乙方的车辆进出无阻。

3、甲方在乙方合法经营的情况下,协助乙方做好治安工作。

4、甲方未经乙方同意不得擅自自己或者允许他人使用乙方所承租的.房屋顶部。

5、上述房地产符合出租房屋使用要求,且保证产权明确无误。

乙方责任:

1、房屋的改造装修由乙方负责并出资。

2、乙方应当爱护建筑物及设施,如需改建、扩建,在不影响建筑整体安全情况下乙方自行施工,但需通知甲方。改建、扩建的设施,在合同终止时不得拆除,设备除外。空地未经甲方同意不得擅自挪做他用。未经甲方同意不得转租他人。

3、合理使用电器、房屋及其它设备,不得人为造成房屋设施的损坏。如因乙方的过失造成甲方财产损失的,由乙方承担全部责任。

4、乙方根据工作、生产及生活的需要,在不影响建筑整体结构的情况下,可以进行安排装修施工。

5、乙方有权在承租的房屋顶部安排广告宣传。

五、违约责任

1、甲乙双方在本合同执行期间,如因乙方原因造成合同违约,乙方应赔偿甲方当年租赁费的10% 作为经济赔偿,但因逾期付款每逾期一日则按照银行贷款利率承担违约金。

2、甲方不履行合同义务或者法律规定的义务,给乙方造成经济损失应当按照法律规定全部赔偿。

六、上述房地产在租赁期内所需缴纳的税费,甲、乙双方按照法律规定缴纳。

七、免责条件

如因不可抗力的自然灾害造成合同不能执行,造成双方经济损失,双方不承担责任。

八、合同终止和续约

1、合同到期视为本合同自行终止。

2、合同到期,乙方如续约,必须在合同到期前一个月通知甲方,在同等条件下,乙方有优先承租权。

九、适应法律

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决,均受中华人民共和国法律的保护和管辖。

十、争议的解决方式

本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,任何一方均可向青岛市仲裁委员会申请仲裁。

十一、本合同未尽事宜,按照中华人民共和国法律的有关规定,经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

十二、本合同于XX年 月 日,由甲乙双方的授权代表在青岛市签字。本合同自甲乙双方签字之日起生效。

本合同中文、韩文正本各一式两份,甲乙双方各执一份,有关部门三份。

甲方: 乙方:

20年 月 日 20年 月 日

租赁合同【篇3】

一、合同形式:

二、合同内容:

1.租赁物名称/数量/规格/技术性能/检验方法;

2.租赁期限;

3.租金构成及其支付期限和方式、币种;

4.租赁期间届满租赁物的归属等条款。

三、融资租赁合同的当事人:

1.出租人和承租人;

2.供货人:

a.供货人是否列为第三人由法院根据案件具体情况决定;

b.供货合同有仲裁条款的不列为第三人。

3.实际使用人:融资租赁合同中的承租人与租赁物的实际使用人不一致时,法院可以根据实际情况决定将实际使用人列为案件的当事人。

四、融资租赁合同出租人/承租人/出卖人之间的法律关系,出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同:

1.出卖人应当按照约定向承租人交付标的物:承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。

2.出租人/出卖人/承租人可以约定,出卖人不履行买卖合同义务的,由承租人行使索赔的权利:承租人行使索赔权利的,出租人应当协助。

3.未经承租人同意,出租人不得变更与承租人有关的合同内容。

五、融资租赁合同的出租人/承租人法律关系:

1.出租人享有租赁物的所有权:承租人破产的,租赁物不属于破产财产。

2.融资租赁合同的租金:

(1)确定标准:

a.应当根据购买租赁物的大部分或者全部成本以及出租人的合理利润确定。

b.当事人另有约定的除外。

(2)承租人应当按照约定支付租金。

(3)承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的:

a.出租人可以要求支付全部租金;

b.也可以解除合同,收回租赁物。

(4)租赁物从境外购买的,融资租赁合同当事人约定用外币支付租金,应认定为有效。

3.租赁物不符合约定或者不符合使用目的的:

(1)出租人不承担责任;

(2)出租人应当承担责任的除外情形:

a.承租人依赖出租人的技能确定租赁物;

b.出租人干预选择租赁物的。

4.出租人应当保证承租人对租赁物的占有和使用。

5.承租人占有租赁物期间,租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的,出租人不承担责任。

6.承租人应当妥善保管、使用租赁物。

7.承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

8.出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属。

(1)当事人约定租赁期间届满租赁物归承租人所有:出租人只能收回欠付租金部分的租赁物;承租人享有部分价值返还请求权。

a.承租人已经支付大部分租金,但无力支付剩余租金;

b.出租人因此解除合同收回租赁物的;

c.收回的租赁物的价值超过承租人欠付的租金以及其他费用的,承租人可以要求部分返还。

(2)对租赁物的归属没有约定或者约定不明确:

a.依照《合同法》第61条的规定确定;

b.仍不能确定的,租赁物的所有权归出租人。

六、融资租赁合同管辖:

1.融资租赁合同纠纷案件的当事人,可以协议选择与争议有实际联系地点的法院管辖:

a.当事人未选择管辖法院的,应由被告住所地或合同履行地法院管辖。

b.租赁物的使用地为融资租赁合同的履行地。

2.涉外融资租赁合同纠纷案件的当事人可以协议选择处理合同争议所适用的法律;当事人没有选择的,适用承租人所在地的法律。

七、融资租赁合同的效力认定和处理:

1.应认定融资租赁合同不生效:融资租赁合同所涉及的项目应当报经有关部门批准而未经批准的。

2.应认定融资租赁合同为无效合同:

a.出租人不具有从事融资租赁经营范围的;

b.承租人与供货人恶意串通,骗取出租人资金的;

c.以融资租赁合同形式规避国家有关法律、法规的;

d.依照有关法律、法规规定应认定为无效的。

3.无效的融资租赁合同的处理:

(1)因承租人的过错造成合同无效,出租人不要求返还租赁物的:

a.租赁物可以不予返还;

b.但承租人应赔偿因其过错给出租人造成的损失。

(2)因出租人的过错造成合同无效,承租人要求退还租赁物的:

a.可以退还租赁物;

b.如有损失,出租人应赔偿相应损失。

(3)因出租人和承租人的共同过错造成合同无效的:

a.可以返还租赁物;

b.并根据过错大小各自承担相应的损失和赔偿责任。

(4)租赁物正在继续使用且发挥效益的,对租赁物是否返还,可以协商解决;协商不成的,由法院根据实际情况作出判决。

八、融资租赁合同法律责任:

1.在租赁合同履行完毕之前,承租人未经出租人同意,将租赁物进行抵押、转让、转租或投资入股:

a.其行为无效;

b.出租人有权收回租赁物,并要求承租人赔偿损失。

c.因承租人的无效行为给第三人造成损失的,第三人有权要求承租人赔偿。

2.出租人应承担赔偿责任:在融资租赁合同有效期间内,出租人非法干预承租人对租赁物

租赁合同【篇4】

承租方:(甲方)

出租方:(乙方)

根据甲方工程的需要,甲方租用乙方砼输送泵共台,根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定,经甲、乙方共同友好协商,就租赁的有关事项,达成如下条款:

一、设备型号规格及租赁期计算规则:

1、甲方租用乙方的生产的型砼输送泵一台。

2、租赁期计算规则:按甲方安排,以乙方设备安装调试完毕,经试车运行良好,在输送泵操控人员到位甲方书面通知乙方能正常运行泵送砼之日起至甲方报停通知乙方拆卸砼输送泵(并将管道配件数量按清单交付乙方)之日止计算租赁期。

二、租赁和付款方式:

1、型输送泵按每月元/台计算,租赁费包括与输送泵有关的所有配件、管道、维修及操控、维修人工费、维修材料及进出场吊装费、配件、管理。管道长度应满足工地要求必须保证两栋楼同时施工,并提供两条软管,输送功率输送高度必须到本工地建筑物层以上。

2、输送从进场到工地日起,直到甲方要求退场日计算租赁费,不管工地停工,放节假日,都按元付机械费。

3、乙方应提供性能良好,安全可靠的设备,委派经验丰富经培训合格的操控人员操作本工地输送泵。维护、维修、保养应及时到位。

4、乙方人员配备数量应符合甲方的进度要求,保证每天24小时设备能处以正常运转状态。

三、双方职责:

1、甲方职责

(1)负责将泵机专用电源接到泵机开关箱内。

(2)负责施工期间管道的安装拆除,清洗及堵管的排除工作。

(3)负责免费提供设备在工地使用所需的水、电,免费提供操作人员的食宿。

(4)负责每次泵送前2小时通知乙方操作人员。

(5)负责保管乙方提供的设备和随机配件(管道、管卡)配件清单乙方进场时交付甲方,甲方按清单收货。施工中如丢失按市价赔偿。

(6)负责按操作规程的要求布置管道,达到规定的布置要求。

2、乙方职责

(1)负责提供完好的机械设备及充足的管道和相关附件,保证施工作业的需要。

(2)负责出租设备的测试、维修和保养工作,设备出现故障时,应尽快修复。

(3)负责选派技术人员进行操作和技术指导,每台泵派出一名以上操作人员确保工地24小时的施工需要,乙方操作人员应遵守各项安全操作规程和工地安全注意事项,遵守工地纪律。乙方操作人员不遵守甲方安全规章而造成的安全事故由乙方自行负责,甲方不承担任何责任和费用。

(4)设备使用,维护所需要的油料、易损件等均由乙方负责供应,并承担费用。

(5)根据工地的实际情况配备充足的输送泵管及配件,磨损的管道应及时调换。水平管道能共同或调配使用用,甲方必须调配使用水平管道。

(6)保持泵机操作人员与施工混凝土地点人员的通信畅通,对讲机由甲方提供,乙方负责保管,损坏丢失照价赔偿。乙方人员住宿工地,行李自理。

(7)乙方定期对设备进行维护、检修,及时更换易损件,保证泵机性能良好。

四、其他

1、本合同未尽事宜,由双方友好协商解决,如协商不成,则按《中国规划人民共和国合同法》进行处理。

2、本合同一式两份,双方各持一份,合同签字生效,设备全部出场付清租赁费后失效。

甲方代表:乙方代表:

联系电话:联系电话:

年月日

租赁合同【篇5】

甲方:_____________________________________(以下简称甲方)

乙方:_____________________________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,为明确出租方与承租方的权利、义务关系,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲、乙双方签订本合同:

第一条线路基本情况

甲方向乙方租用4M互联网接入电路:

从甲方______________________到乙方的___________机房。

第二条质量条款

本数字电路技术指标应符合IEEE802.3标准协议的Mbit/s网络接口参数要求。

第三条合同期限及续租

3.1租赁期限为1年,以甲、乙双方签定的业务开通确认单的时间为租赁的起始日。乙方完成电路开通调试后,若甲方拒绝签定业务开通确认单,应在3个工作日内向乙方提出合理的书面意见,否则,以乙方完成电路开通调试日期为租赁的起始日。

3.2在本协议到期前一个月内,若甲、乙其中一方未向另一方提出终止协议,本协议自动延长一年,延长次数不受限制。

第四条租金费用及付款方式

4.1费用标准:

按照国家工业和信息化部核准的资费标准和双方协商确定,乙方向甲方收取4M电路一次性线路初装费0元。4M电路月租费为2300元/月。

4.2费用的修改:

在本合同有效期内,当国家新出台有关资费标准时,甲、乙双方应参照新的国家标准,以协商同意的新价格签订补充合同。补充合同有效期内的月租金全部以新价格核算。补充合同与本合同具有同等法律效力。

4.3付款方式:

(1)租赁费用甲方应按月支付,甲方应在合同签订后电路开通之日起的十日内支付第一次租赁费用(电路开通之日起至当月底的租费),其余在以后每月15日前支付当月租赁费用。

(2)不足一个月部分的租赁费,每天按月租费的三十分之一计算。

(3)合同期满后,甲方应与乙方结清最后一个月的租金,合同终止。

(4)租赁费用采用银行托收方式,甲方提供银行帐号,乙方每月向银行提供月租费发票及电路代号,银行根据上述票据,开出银行托收单,从甲方帐户上扣除当月租金,并由银行把上述票据转交给甲方。

(5)甲方应按时交纳租金费用,如果逾期交纳,每逾期一日,按应交纳当月租金费用的.3‰交纳滞纳金,逾期达一个月,乙方有权单方面终止合同,并由甲方赔偿乙方全部损失。

第五条施工、安装及开通

5.1甲乙双方因互连的具体施工、安装、调试、开通方案由双方协商解决。

5.2甲方免费为乙方提供因本合同实施所涉及的设备安装场地、电源及地线。

5.3服务开通时间以乙方完成线路和设备安装、调试工作及解决通道互联后,经甲乙双方验收合格之日为服务正式开始之日。

第六条网络的维护

6.1维护界面的确定,甲方负责甲方设备的正常工作,并须保障乙方安装在甲方机房内的设备供电与相关的运行环境。乙方负责由端口到CRNET节点间设备及线路的畅通.详细界定参见附件接入示意图。

6.2由甲方负责的部分出了问题,将由甲方解决。

6.3乙方因正常检修需暂停业务时,应提前24小时通知甲方,全年单条电路暂停业务总时间不超过24小时,超出部分按中断时长计扣相应时间费用。

第七条中断补偿

7.1乙方负责维护、维修的光缆线路部分出现故障造成电路中断,或因乙方原因造成的中断,乙方应对甲方予以补偿。

7.2因甲方原因造成的中断,乙方不对甲方予以补偿。

7.3电路中断应由乙方及时通知甲方或由甲方发现后向乙方通告,经双方确认为乙方原因的,中断开始时间从乙方通知甲方或从甲方通告乙方的时间算起,中断恢复时间以乙方通知甲方并得到甲乙双方在乙方机房测试确认时间为准。

7.4补偿费用计算方法:

非不可抗拒原因造成电路中断达2小时以上时,(设备正常检修除外),应按实际累计时间扣除相应时间的费用。

第八条权利和义务的转让

任何一方未经另一方书面同意,不得转让协议所规定的任何权利和义务。

第九条双方责任

9.1甲方:

(1)本互联网接入电路的使用必须严格遵守国家相关的法律法规。

(2)按合同规定及时支付租赁费用。

(3)当电路发生故障不能使用时,应及时通知乙方通信站进行处理,并做好配合及故障记录。

(4)甲方不得擅自改变业务用途,不得擅自将接入号码设置转接到有二次拨号或回拨业务等的非法语音平台,不得利用乙方的网络从事违反中国有关法律、法规、行政规章等规定的活动,否则乙方有权终止对甲方的服务或采取切断号码接入、中断电路等措施,由此产生的责任与损失全部由甲方承担。

9.2乙方:

(1)应保证提供的4M通道畅通以及互联网流量带宽的质量,当发生故障时应及时处理或倒通备用通道,并通知甲方。

(2)乙方同意由于业务发展需要,根据甲方要求,可随时提高速率,同时双方需签订补充协议。

(3)为保证甲方网络设备、终端与互联网的接入,乙方在电路开通之日起向甲方提供1个免费互联网IP地址,以后每增加一个IP地址,按每月80元收取。

第十条违约责任

双方不得无故终止合同,否则,违约方要向对方支付违约金(违约金=剩余使用期限费用的80%)。

第十一条免责条款

11.1因下列不可抗力的原因造成电路出现故障,甲、乙双方均不承担责任:

(1)由于战争、国家政策的改变所造成的任何改变。

(2)由于地震、火灾、水灾、台风等不可抗拒的自然灾害,造成本合同的延误、终止。

11.2双方承担约定维护责任,因任何责任方的原因造成自身的任何损失,另一方无须承担。

11.3因乙方检修线路、设备搬迁、工程割接、网络及软件升级等可预见的原因,已按要求提前通知甲方的,乙方无须承担通知期内而产生的甲方的任何损失。

第十二条保密条款

不论在本合同有效期内,还是在本合同终止后,任何一方都不向第三方透露本合同的内容;以及在签订和执行本合同过程中所获的另一方的任何秘密。

第十三条争议的解决

双方之间由于与本合同有关事宜引起的任何争议应按下列规定解决:

13.1在本合同执行期间,遇到由于执行本合同或本合同有关而引起的任何争议,或遇到不可抗拒事件,双方应通过友好协商解决。

13.2如果通过协商未能解决争议,双方中任何一方有权向广州市人民法院诉讼。

第十四条其它事宜

14.1本合同未尽之事宜,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方协商一致,签订补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。

14.2合同附件和双方协商的补充协议为本合同的一部分,具有同等的法律效力。

14.3本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。

14.4合同壹式肆份,甲乙双方各持贰份,合同经双方签字盖章后生效。

本合同由

甲方:________________________乙方:________________________

(盖章)(盖章)

签约代表:________________________签约代表:________________________

合同经办人:________________________合同经办人:________________________

联系人:________________________联系人:________________________

联系电话:________________________联系电话:________________________

联系地址:________________________联系地址:________________________

邮编:________________________邮编:________________________

租赁合同【篇6】

出租方(甲方):

法定代表人:

IDNo:

承租人(乙方):

法定代表人:

IDNo:

经甲乙双方友好协商一致,甲方位于加油站出租给乙方经营管理。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,为明确出租人和承租人的法定权利和义务,经双方协商一致,订立租赁协议。条款如下:

一.租赁名称;一个加油站及所有有效完整的证件和现有资产(资产以盘点清单为准)。

二.租赁期限为12年(12年),从20xx年到20xx年,即从正式营业日算起。

三.租金和支付方式:

1.12年(12年)租金为人民币400万元整。合同签订之日,乙方应向甲方支付租金人民币60万元整。剩余租金340万元在加油站开业当天付清。

2.乙方支付租金后,如甲方反悔,甲方应赔偿乙方双倍已付金额。甲方转让土地时,如甲方资金不足,乙方应及时准备资金支持对方完成手续(支持资金利率为1%和5%)。四.1.甲方必须提供经营加油站所需的各种有效证件(执照)。

3.如乙方在租赁期内证件不全,将被有关部门查处。

罚款由甲方承担。如加油站无法运营,甲方应负责赔偿给乙方造成的经济损失。

4.乙方收到加油站后,需要一个月(30天)的时间对加油站进行整改和维修。甲方根据实际情况计算租金。

5.租赁期内,甲方承担加油站各种证照(执照)年检及年审费用、电网变更费、固定资产调节税、年度道路开放使用费及已缴纳的土地使用费。

6.租赁期内,加油站发生的国税、地税、工商管理费由乙方承担。

7.甲方必须保证租赁期内加油站的水、电、道路能够正常使用,甲方必须协助乙方解决加油站的各方面问题。

8.甲方负责在月日前结清加油站的一切债权债务,与乙方无关。

9. 年 月 日以后产生的一切债权债务,均由乙方承担并结清,与甲方无关。

10.租赁期内,乙方不能将该加油站作为抵押贷款,后果由乙方承担全部责任。

11.租赁期内,甲方应协助乙方做好相关部门的治安工作和疏通工作,确保加油站的正常运营。

四.租赁期内,如遇台风、地震、雷击等不可抗力自然灾害。与乙方无关,因公路拓宽、建设、改建导致加油站无法正常运营,甲方应免费延长相应的租赁时间。

五、在租赁期内,如道路拓宽、改造,造成加油站撤退改建的房屋和温室由乙方出资拆除重建,甲方根据成本免费顺延租赁时间(年租金按33.3万元计算)。

六.甲方必须在20xx年4月1日前将加油站移交给乙方进行改造、管理和经营。如甲方未能做到,则视为违约。

七.乙方负责租赁期间的消防和安全生产。

八.乙方在租赁期内必须合法经营,很多都是缺C,不进口劣质油品。如有任何后果,乙方应承担一切责任。

九.租赁期内,个人不能按国家政策经营加油站的,甲方按乙方实际经营时间(按时间计算)退还乙方已支付的剩余租金,剩余租金按1%和5%利息计算。

十.本协议未尽事宜,双方约定的补充协议具有同等法律效力。

十一.本协议经甲乙双方签字盖章后生效,双方共同遵守。任何一方违反合同都应承担全部责任。本合同视为无效,违约方应向对方赔偿1万元违约金,并承担法律责任。

本协议一式两份,双方各执一份。

甲方签字:

乙方签字盖章:

年 月 日

租赁合同【篇7】

如何确定租赁合同的效力

现在很多人外出打工时都会选择用租房子的方式来解决自己的住宿问题,在租房子的时候出租人和承租人之间是要签订一份房屋租赁合同的。合同的签订有利于保障双方之间的利益,但并不是任何一份租房合同都是具有法律效力的。下面大家就跟小编一起来看看该怎么判断租房合同的效力吧。

出租人和承租人就房屋出租的租金、期限、违约责任等条款达成一致意见后,租赁合同就成立了。成立后的房屋租赁合同有无法律效力,主要看以下四个方面:

(一)合同主体是否符合规定。

即出租人与承租人是否具备有效民事行为的构成要件。如是否为无民事行为能力人或限制民事行为能力人,或出租人是否为房屋所有人或合法使用权人等。

(二)房屋是否为法律法规禁止出租。

只要法律法规不禁止出租的房屋,都可以依法出租。

(三)房屋租赁合同的内容是否合法。

在实践中,有些房屋租赁合同约定房客逾期支付租金、水电费等的滞纳金按每日2%计算。从法律来说,这种约定因滞纳金过高有失公平,属于可撤销条款。还有一种常见的情形是,有人用租来的房屋进行违法犯罪活动,若属实,则在出租人明知或应当知道的情况下,这样的租赁合同均是无效的,不受国家法律保护,租金依法没收。

(四)是否进行过登记备案。

《城市房地产管理法》、《城市房屋租赁管理办法》及本市的租赁法规均规定,租赁当事人应向房产管理部门办理登记备案手续。在实践中,对未登记备案的租赁合同是否有效有两种观点,一种认为合同是无效的,另一种认为租赁合同仍然有效,但不具有对抗第三人的效力。

当事人在审查租房合同的效力的时候,可以从上述四方面进行审查,如果其中一项不符合法律规定的话,那么该租房合同的效力就是存在问题的,这样肯定会对双方当事人的利益造成不利的影响。

租赁合同【篇8】

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲、

乙双方在平等互利的基础上,就乙方租用甲方房屋的有关事宜经友好协商达成如下租赁合同。

第一条 租赁房屋基本情况和交付

1、乙方承租的经营房屋为甲方拥有合法 省市 号的 地上 层整层,总租赁面积为建筑面积平方米,该租赁房屋具体位置详见本合同附件 。

2、租赁房屋建筑结构为,装修情况为

3、甲方保证此租赁房屋无建筑隐患。如果因为甲方出租房屋存

在质量问题给乙方造成损失的,甲方应当赔偿乙方全部损失。乙方对房屋进行装修改造的,须注意工程要点为: 4、租赁房屋交付时间为:年月租赁房屋以现状交付,双方签订书面移交清单,对交付事项予以确认。

5、甲方保证具有将本合同项下房屋出租给乙方的合法权利,并向乙方提供相关权利证明文件。并保证在乙方租赁期间,没有其他人主张权利而影响乙方正常经营,否则甲方赔偿乙方全部损失。因其他人主张权利而导致乙方无法继续经营,无法继续租赁房屋的,甲方应当按租赁房屋未到期租金的50%向乙方支付违约金。

6、甲方应向乙方出示相应的营业执照、产权证明等真实有效的证明文件的原件,并将双方确认的与原件核对无误的复印件作为本合同的附件。

7、租赁房屋由甲、乙双方指定人员办理交付手续。甲方负责办理交付手续人员为 ,乙方负责租赁房屋接收的责任人为

8、如租赁房屋存在质量问题或建筑隐患的,以国家相应机关鉴定为准,甲方不得以交付手续作为责任归属的依据。

第二条 租赁用途和经营主体说明

1、乙方承租本房屋作商业经营,经营项目为 量贩ktv ,经营的品牌为。乙方可以根据自身需要自行开展与经营主项目相关的其他附属业态项目。

2、签约时乙方须向甲方提供工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照,并将上述证照的复印件加盖公章后交甲方备案。乙方以本合同租赁房屋为注册地,注册新经营主体后,须将相应证照的复印件加盖公章后交甲方备案。3、乙方以本合同租赁房屋为注册地注册新经营主体并将相应证照的复印件加盖公章交甲方备案后,双方签署法律文件,由新经营主体作为本合同项下乙方权利、义务的享受和履行主体。

4、乙方自主招募员工、自主经营、自主缴纳税费、自负盈亏,独立承担法律和经济责任。

5、乙方必须按国家相关规定亮证经营。乙方无照经营、违法经营的,责任自负;如因此给甲方造成损失的,由乙方承担全部损失的赔偿责任。

第三条 租赁期限和免租事项说明

1、本合同租赁期限为年,自 交付日 起满 年。

2、租赁期限内免租期包括乙方装修期和乙方开业后 日,免租期甲方不收取乙方租金。租赁期限内计租期自甲方开业第 日至租赁期限届满,计租期乙方按本合同约定向甲方支付租金。为确保计租日期计算的一致性,甲、乙双方约定计租期为年月日至租赁期限届满。

3、因甲方原因造成乙方装修、开业事项受到影响被迫推延的,甲方须向乙方延长免租期,延长天数为乙方装修、开业事项因甲方原因影响而不能正常开展的实际天数。

4、因乙方自身原因造成装修、开业事项受到影响被迫推延的,乙方自行承担相应损失,甲方不为乙方延长免租期。

5、本合同租赁期届满的次日, 甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还,同时,乙方对租赁物的装修、改造、添附、投资而形成的不动产由甲方无偿取得;乙方如需继续承租,应于合同期满三个月前,以书面形式告知甲方;如甲方同意续签,双方最迟在合同期满一个月前签订新的《房屋租赁合同》。在同等条件下,乙方拥有优先续租权。

第四条 租金标准及租金支付说明

1、租金标准为元/㎡/月。本合同项下所称租金为包干价,包含房租、物业管理费用、电梯使用费。

2、租金标准每隔年按照的标准递增。

3、以先交租金后使用为基本原则,计租期内每个月为一个计租时段,乙方在签约后 个工作日内向甲方一次性支付计租期内第一个计租时段的租金,以后每一个计租时段的租金在该计租时段开始前日内一次性付清。

4、乙方逾期支付租金的,每逾期 天,按欠缴金额的 向甲方支付滞纳金;逾期 天的,甲方有权单方解除本合同,乙方除应缴清欠缴租金及滞纳金外,还应按本合同约定当年租金的 支付违约金。

5、租金具体计租时段、支付数额、支付时限详见附件 。

6、涉及免租期延长的,以调整计租额为准,不调整租金支付时限和租金标准递增时间。因免租期延长而减少租金的,精确至天(自然日)计算,每月以30天计算;减少部分租金在第2个计租时段的租金内扣除。

第五条 保证金及其他的费用承担

1、乙方在签订本合同的同时向甲方一次性交纳 万元作为履约保证金。本保证金自 后自动冲抵租金。

2、租赁本房屋所需交纳的各类税费,由甲、乙双方按租赁房屋所在地政府的规定各自承担。

3、本合同中乙方交纳的租金已包括物业管理费、电梯使用费,对租金已包括费用乙方不需另行交纳。

4、对于乙方使用租赁房屋所产生的其他一切未包括在租金中的费用(包括但不限于垃圾清运费、空调电费、煤气费、水电费、电视收视等)由乙方自行承担。

在免租期内产生本条所述费用的,由乙方支付。

本条所述费用按月支付,每月 前交清上月费用。

乙方逾期缴纳上述费用的,每逾期一天按应缴纳款项的向甲方支付滞纳金。

第六条 甲方满足乙方的相关事项

1、为保证乙方项目顺利开展,为乙方提供的免租期,具体见本合同第 条的相关说明。

2、加安装楼电梯专供乙方使用,所加装电梯要求为,电梯安装位置见本合同附件。

3、在租赁房屋所在大楼个车位专供乙方使用。篇三:ktv商业租赁合同(对出租方有利) 合同号: 商铺号: 品 牌:

4010 上海歌城

租 赁 合 同

出租方(甲方): xx商用置业有限公司

承租方(乙方):

年月日

1、出租房屋情况 1.1

甲方出租给乙方的房屋座落在xx省xx市xx区xx路以南民主路以西的甲方购物中心(以下简称“购物中心“)4010室(部位) (以下简称“该房屋”)。该房屋的平面图详见本合同附件(一),可出租面积(gla)约为 1729 平方米,以该房屋所在地房屋测绘机构的测绘结果为准。

1.2 1.3

2、租赁用途和使用要求2.1

乙方保证该房屋仅作销售/经营 上海歌城ktv 之用途,并遵守国家和地方有关房屋使用和物业管理的规定。租赁期内未征得甲方书面同意,乙方不得擅自改变上述约定的用途,否则甲方有权立即终止本合同。

2.2

在该房屋对外开业前,乙方应取得其经营活动所必需的所有行政许可和/或证照。如因乙方的违法经营活动造成甲方损失的(包括但不限于财产损失和名誉损失),乙方应赔偿甲方全部损失。

2.3

乙方同意全年每日持续营业,未征得甲方书面同意,乙方不得擅自变更营业时间。但甲方有配合协助乙方正常营业的义务。

2.4

乙方同意每年自费在购物中心举办不少于次的大型促销/推广活动,上述活动举办前应经甲方事先书面批准,并接受甲方的监督管理。

2.5 2.6

若甲方发行之各种vip贵宾卡、会员卡,乙方应全力配合接受使用。

除经甲方事先书面同意,乙方承诺在本合同签署日至本合同终止日期间不在以购物中心为圆心的半径米的范围内(包括购物中心沃尔玛内)新设经营相同品牌之分店、加盟店,如乙方违反本条规定,在乙方纠正违约行为之前,应按每日人民币2,000元向甲方支付违约金;若乙方在接到甲方通知后15日之内仍未纠正上述违约行为,甲方有权立即终止本合同,乙方还需承担相当于三个月保底租金和物业管理费总和的违约金。

3、交付日期和租赁期限

3.1

本合同租赁期(不包括装修免租期)为 乙方需要在租赁期满后续租的,应提前至少3个月向甲方书面提出续租要求,在同等条件下乙方有优先续租权。

3.2

甲、乙双方约定,甲方应提前日书面通知乙方的该房屋的具体交付日期,乙方应根据甲方书面通知的交付日期前办理该房屋的验收交付手续。若乙方延迟办理该房屋验收交付手续,每逾期一日,乙方装修免租期相应扣减一日。

4、装修免租期

4.1

自该房屋交付日起,乙方可享有,90日的免租试营业期。乙方应尽量配合甲方书面通知的20xx年9月10日购物中心开业日开业,但甲方最迟不得超过20xx年10月31日开业,每逾期一日,乙方应按每日保底租金的两(2)倍向甲方支付违约金。

4.2

5、租金、物业管理费及其他费用

根据中国相关法律法规,甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经协商一致,就乙方租赁甲方房屋事宜,订立本合同。

签订本合同前,甲方已告知乙方该房屋已设定抵押。

甲方根据经营需要设定新的抵押时,应提供银行同意抵押的相关证明文件。

该房屋的装修、附属设施、设备状况等交房标准详见本合同附件(二)。甲、乙双方同意以该交房标准作为甲方向乙方交付该房屋和本合同因期满或其他原因终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。

装修免租期内乙方无须向甲方支付租金和物业管理费,但应支付水、电、燃气、通讯费、超时空调费(指购物中心正常营业时间以外的空调费)、垃圾清运费及使用该房屋所发生的一切其他费用。

第一年至第十年每月租金为人民币/平方米/月(“保底租金”)或该月营业额(“提成租金”),以较高者为当月适用租金。

第一年至第五年期间如果乙方月营业额超过80万元人民币时,超出部分按照8%加收租金; 第六年至第十年期间如果乙方月营业额超过80万元人民币时,超出部分按照11%加收租金;

5.2

上述保底租金和提成租金均不包括物业管理费、宣传推广费及水、电、燃气等公用事业费用。

乙方应于计租日开始前向甲方支付三个月的保底租金和物业管理费,以后均按照三个月支付的方式支付租金及物业管理费;如当月提成租金较保底租金为高,乙方须于次历月五(5)日内向甲方缴交该差额。如起租日不是该历月首日,则乙方应在起租日以前按比例向甲方支付当月的保底租金、物业管理费。

5.3

乙方同意甲方安排工作人员配合乙方收银或采用其他方式掌握乙方实际经营业绩。

乙方须于每历月五(5)日前向甲方提供上一历月的销售报表、报税单、发票及每日pos机收银单,以及该上一历月的提成租金计算单。

乙方在交易提交上有虚报、隐瞒交易货款或与甲方派驻的收银、核查人员串通等作弊行为的,则视为乙方违约,乙方应向甲方支付相当于三(3)个月的保底租金和物业管理费总和的违约金,若乙方再次违约,甲方可随时解除本合同,并没收乙方保证金,同时乙方仍须支付相当于六(6)个月保底租金和物业管理费总和的违约金。

5.4

合同期内,乙方应根据租金的交纳时间和方式同时向甲方或其指定的管理公司按人民币/平方米/月支付物业管理费, 物业管理费按该房屋可出租面积计算。甲方有权根据实际支出调整物业管理费,但上述调整应符合国家有关物价法规的规定。

5.5

物业管理费包括甲方或其指定的管理公司提供的下列服务的费用:中央空调(购物中心正常营业时间内)、公共区域的照明、绿化、一般保安服务、清洁、灭虫、公共费用、公共设备的操作、维修保养及更新,公共区域及公共设备的保险及第三者责任保险。

5.6

租赁期内,乙方应于每历月1日前按人民币/平方米/月(按该房屋可出租面积计算)向甲方支付当月的宣传推广费,由甲方统一支配使用于整个购物中心的宣传推广。

5.7

乙方应按月支付租金、物业管理费、宣传推广费或其他费用。逾期支付的,每逾期一日,乙方需按逾期支付欠缴总额的0.1%向甲方支付滞纳金,滞纳金应与欠缴费用一并支付。

5.8

乙方同意自行承担使用该房屋所发生水、电、燃气、额外空调费及其他全部费用,乙方应于收到帐单后7日内支付该等费用。

5.9

6、 保证金 6.1

乙方应在本合同签署后五(5)个工作日内向甲方支付相当于二个月的保底租金和物业管理费总和之金额作为保证金,以保证其履行本合同的所有条款,否则甲方有权终止本合同。

6.2

如乙方违反本合同约定,拖欠甲方任何款项包括不限于租金、物业管理费、宣传推广费及其他费用等,甲方有权从乙方的保证金中扣除所欠款项及相应的滞纳金;若乙方欠缴租金或物业管理费或其他费用达1个月,甲方还有权停止水、电、燃气的供应,由此造成的一切后果由乙方承担,且甲方停止水、电、燃气的供应期间,不影响甲方在此期间向乙方收取租金、物业管理费及其他费用的权利。若甲方从上述保证金中扣减、抵销任何乙方应付而未付的租金、物业管理费或其他费用后尚存在未付之部分,乙方须在接到甲方通知后五(5)日内补足,否则甲方有权以书面通知立即终止本合同。

若本合同期满或提前终止的,则乙方应立即返还该房屋并于本合同期满或终止之日起七日内向甲方付清尚未支付的全部费用(包括但不限于租金、物业管理费、滞纳金、违约金等)。

租赁合同【篇9】

甲方:xxxxxx牧场(出租方)

乙方:(承租人)

丙方:(原承租人)

甲乙丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,达成如下草原承包协议:

1.甲方将位于111国道东侧的草原亩承包给乙方。合同期限为50年,即20xx年1月21日至20xx年1月21日。合同总金额为人民币10,000.00元,乙方将于合同签订之日一次性支付给甲方。该土地主要用于乙方的畜牧业和养殖业。

二、草原原由丙方承包经营,经甲、丙方协商一致后,丙方同意提前解除合同,乙方于合同签订之日一次性支付丙方。以后牧场发生的一切都与丙方无关。

三.权利和义务

1.合同签订后,甲方将双方约定的牧场交付乙方使用;

2.乙方应按约定的时间和金额向甲方支付合同费用;

3.乙方应在双方约定的期限内使用土地;

4.甲方应为乙方的生产经营、厂房准备和施工等提供充分的便利。乙方自行办理厂房建设用地审批和工商税务登记手续,甲方积极为乙方提供必要的服务,协调处理与周边地区的相互关系和矛盾纠纷;

5.合同履行期间,乙方应将土地转包给甲方备案。

6.甲方不得干涉乙方的自主经营权;

7.甲方不得擅自变更或解除合同;

8.如因国家和地方政策调整导致合同无法正常履行,甲方应将合同未履行部分的合同费及相关费用返还给乙方,并提前解除合同。甲方有义务协助乙方要求其他方承担经济赔偿和民事赔偿;

9.本合同约定的使用年限届满后,乙方需要继续使用土地的,双方本着平等互利、公平公正的原则协商解决。

4.当事人一方不履行合同义务,给甲乙双方造成经济损失的,应当承担违约责任和民事赔偿责任。

本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同经三方法定代表人签字,单位盖章后生效,一式三份,双方各执一份。

甲方:法定代表人(签字盖章)

乙方:

丙方:

20xx年1月21日Oxx

租赁合同【篇10】

1.本合同总金额合计人民币:____元整,大写:_______元整。

2.租金支付方式为__年付制。甲方提供等额的商业发票,乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳一年年租金人民币:____元,甲方提供等额的商业发票。

3.甲方在本合同正式签订后即按本合同第一条安排车辆。并以交车之日起计收租赁租金及租赁时间。交车日为___年___月 ___日 。归还时间___年___月___日。甲方还车时间超过预定时间壹小时以内,不收取超时费用,超过壹到肆个小时按照超时半天计算,超过肆小时以上按照一天计算。

4. 乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳车辆押金____元,甲方提供押金收据。押金应本在合同顺利履行完毕后无息退还。如因乙方过错行为,导致甲方车辆损失、事故责任损失或者其他应由由乙方承担过错责任的损失,则甲方可从押金中扣除相应赔偿金额。

第三条 甲方权利、义务

1.向乙方提供的租赁车辆技术性能必须良好,各种证照齐全(包括汽车行使证、汽车保险单及购置税等)。

2.甲方负责对租赁车辆投保车辆损失险、第三者责任、交强险及不计免赔险。

3.甲方有按时收取租金的权利。

4.乙方不按约定支付租金,甲方有权收回租赁车辆。

5.对因非甲方原因造成的损失,甲方不负连带责任。

第四条 乙方权利、义务

1.乙方提供给甲方的资料应保证真实有效(如身份证、户口簿、驾驶证、单位营业执照副本等)否则就此产生的责任均由乙方负责。

2.乙方认真检查并掌握租赁车辆的各种性能和操作方法,点清车辆附件,验收签字后驶离。凡因乙方操作不当,保管不善造成车辆遗失或造成附件损坏,乙方应向甲方赔偿。因车辆自然折旧耗损造成的损失和故障,以及因车辆本身质量、缺陷、不足等原因发生的'损失和故障,由甲方承担责任。

3.本车使用___号汽油,因未使用指定汽油造成的车辆损失等后果由甲方承担。

4.乙方负责在车辆保修期内对车辆进行免费定期保养、正常保修和年检,甲方予以协助。(需承担4S店根据汽车年限和公里数制定的保养计划(包括空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯器、助力转向油、刹车油、变速箱油、火花塞,轮胎)

5.租赁期间,应遵守国家有关法律、法规、法令,安全行车,因违法、违纪、违章所造成的法律责任,自行负责,并承担行驶过程中因自身及其指定驾驶人员驾驶责任造成车辆的经济损失。

6.如在租赁期间因违章驾驶(如超速驾驶、不按规定路线行驶、冲红灯等被电子眼监控摄录)而被罚款或责令承担其他责任,乙方须承担后续责任。

7.租赁车辆,不得将车辆转租、出售、典当、抵押、担保或其他超出本合同的其他权利。保持车辆原状,不能私自拆装甲方的车体(件)(车辆以交付时为原状),否则甲方有权收回车辆并要求乙方赔偿所造成的损失。

8.如发生交通事故,承担公安交通管理部门裁定的责任,并承担车辆维修费用和修理期间车辆的租金(每天____元人民币)。对因乙方原因造成的损失甲方不负连带责任。

9.租赁车辆使用期间,发生交通事故,应及时向当地公安交通、保险部门报案联系,通知甲方协助解决。如肇事后逃逸或驾离现场,乙方应承担所有违法、违章、赔偿责任。

10. 租赁期内或租赁期满时,双方须共同检查租赁车辆的各种性能,点清车辆附件,验收签字后,合同终止。凡因乙方操作不当,保管不善,造成车辆损失(如划花车身)或造成附件损坏,乙方应恢复原状,不能恢复原状赔偿甲方损失,因碰撞导致的事故车辆加速折旧费用由乙方承担。

11. 甲方要保护好乙方车辆上的特征标志,不得涂改遗失,严禁私自拆、换车辆上的任何部件及设备,严禁拆动里程表

12. 租赁期间,因乙方过错行为导致汽车被盗或被抢或发生自然燃烧,乙方应承担保险公司赔付不足分和车辆理赔期间的租金损失。

13. 租赁的车辆不能装载易燃、易爆、易腐蚀物品或其他违禁物品。

14. 乙方不能利用租赁车辆从事违法活动;进行体育、军事、竞赛和作测试使用。

租赁合同【篇11】

甲方:_____________________

乙方:________________________________

甲乙双方本着公平合理,互惠互利的原则,甲方向乙方提供巾洁康消毒毛巾租(赁)使用业务达成如下协议:

1:甲方向乙方供应消毒毛巾,应做到定时配送,定质配送。

2:乙方每条消毒清洁毛巾按元/次结算,每条消毒浴巾按________元/每次结算.

3:甲方所用巾洁康消毒毛巾不能用于其它用途。如擦地,擦鞋,擦布等。

4:甲方向乙方提供的消毒毛巾等所有权归甲方所有,乙方只有使用权。甲方使用乙方消毒毛巾如有损坏遗失或留扣自洗及用于其它用途,即视为乙方购买使用,按每条毛巾5元,浴巾30元结算。甲方允许乙方在使用产品过程中有5‰的折损率。

5:乙方可向同行介绍使用甲方提供的服务如成功签约甲方向乙方提供介绍费50元/家,以资鼓励。

6、乙方应按时向甲方支付消毒毛巾租赁费,按每月号支付上月费用。

7、合同自签订之日起生效,有效期年。

8、甲方所提供的消毒毛巾达不到国家有关部门的卫生标准,双方协商后,可解除合同。

9、甲方不能按合同约定内容提供服务,双方协商后,可解除合同。

10、双方自合同签订之日起,生效,中途不得变更,如甲方单方违约,要赔付乙方相应损失,如乙方单方违约,要赔付乙方相应损失。

11、双方须共同维护此合同的顺利履约,不得损坏双方声誉,必须维护对方权誉,互惠互利,双方未尽事宜可订补充合同,补充合同同此合同具备同等效力。

出租人(盖章):承租人(盖章):

地址:地址:

法人代表(签字):法人代表(签字):

承办人:承办人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

担保人(盖章):

签订日期:年月日

签订地点:

租赁合同【篇12】

出租方(以下简称甲方):

承租人(以下简称乙方):

根据国家有关法律法规和本市有关规定,甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就甲方合法拥有的房屋租赁给乙方及乙方承租使用甲方房屋事宜,订立本合同。

一、住房面积

1-1.甲方将其在福建省泉州市惠安县合法拥有的房屋出租给乙方使用。

1-2.甲方拟出租房屋的房型为___房____厅。

1-3.甲方出租给乙方的房屋建筑面积为42平方米,包括设施。

二、租赁目的

2-1.乙方承诺将该房屋出租给甲方,仅供车间使用。

2-2.在租赁期内,未经甲方事先书面同意,乙方不得改变该房屋的用途..

三、租赁期限

3-1.该房屋租赁期限为36个月,自XX年5月8日起至XX年5月8日止。

3-2.租赁期满后,甲方有权收回所有租赁房屋,乙方应按期归还。乙方要求续租的,必须在租赁期满前个月向甲方提交书面意向,双方重新协商租赁期限后可以签订新的租赁合同。

四、租金及支付方式

4-1.该房屋月租金为人民币:X仟陆佰零X元整,租金以现金支付。

4-2.双方同意首付支付一个月租金,x个月押金1000元,并提前天支付下一期租金。押金不变,甲方收到乙方租金(含押金)后必须发给乙方。

五、其他费用

5-1.乙方在租赁期内实际使用的水、电、气、电话、有线电视等费用由乙方承担,并按账单如期支付。

5-2.乙方应将支付的文件交给甲方..

六、甲方的义务

6-1.甲方应按时将房屋及其附属设施交付乙方使用。

6-2.如非因乙方过错或误用造成房屋及附属设施损坏,甲方有责任修复并承担相关费用。

6-3.甲方应定期维修保养房屋及设施(提前10天通知乙方)。

6-4.甲方应保证租赁物的所有权清晰,不存在普通人的意见和使用争议。

6-5.在甲方将房屋交付乙方使用前,甲方应负责装修租赁房屋内的装修、灯具和厨房设备,其所有权归甲方所有..

七、乙方的义务

7-1.在租赁期内,乙方保证在租赁物业内的一切活动均符合中国有关该场所管理的法律法规,不存在任何违法行为。

7-2.乙方应按合同规定按时支付租金及其他费用。

7-3.未经甲方同意,乙方不得改变租赁房屋的结构装修,乙方不得将租赁房屋转租并爱护租赁房屋。因乙方的过错或过错造成房屋设施损坏的,乙方应负责赔偿。

7-4.乙方应按合同约定合法使用租赁物,不得擅自改变使用性质,不得存放国家规定的危险品和非法物品。如有损坏,乙方应承担一切责任。

八、甲方提供的设备如下(或单独附清单说明):

九、押金和违约赔偿金

9-1.为保证房屋及其附属设施的安全和完整,以及租赁期内相关费用的及时结算,甲、乙双方同意本合同的定金为(大写)人民币万×百×元整。

9-2.甲乙双方如遇特殊情况需提前解除合同,必须提前一个月通知对方和中介方,经双方同意后方可办理退房手续。甲方违约,除退还乙方定金外,还应向乙方支付上述金额的违约金,反之,乙方违约,甲方有权不退还定金。

9-3.双方在执行本合同或与本合同有关的事宜中如有任何争议,应首先友好协商。协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼,中介方应协助双方做好见证工作,但不承担任何法律和经济责任。

十、其他条款

10-1.甲乙双方在签订本合同时,具有完全民事行为能力,清楚了解各自权利,义务和责任,并严格按照合同规定执行。如果一方违反本合同,另一方有权根据合同规定要求赔偿。

10-2.本合同未尽事宜,双方可协商订立补充条款。本合同及其补充条款和附件设备清单中空格部位填写的文字与印刷文字具有同等效力。

10-3本合同连同补充条款及附件一页,一式两份。其中,甲乙双方各执一份,中介一份,均具有同等效力。签字生效。

出租方(甲方):

承租人(乙方):

中介方:

租赁合同【篇13】

甲方:

乙方:

根据中华人民共和国有关法律法规的规定,甲、乙双方经协商一致达成如下协议。

第一条:租赁物

甲方将冷藏车租赁给乙方使用,车号为: , 吨,租赁采取包租方式,由乙方自行管理使用。

第二条:租赁期限

租赁期限为5年,即从20xx 年1月1日起至20xx年12月31日止。

第三条:租金和其他费用

车租赁费按运输吨位确定,市内不论远近,一律按100元/吨,按次结算。

第四条:车辆的维修、保养

1、乙方必须要对车辆进行正常维修、保养,油料自负,甲方有权检查监督。

2、年检费、保险费由乙方负担

第五条:合同终止

本协议提前终止或有效期届满,甲、乙双方未达成续租协议的,乙方应于提前终止之日或租赁期限届满之日,车辆必须处于良好技术状态,归还甲方。

第六条:其他条款

本协议未尽事宜,经双方协商一致后解决。

本协议一式二份,双方各执一份。

第七条:合同生效

本协议经双方签字之日生效。

甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________

甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

电话:_______________________ 电话:___________________________

传真:_______________________ 传真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

租赁合同【篇14】

甲方(出租方):镇西村大吴村民组

乙方(承租方):

双方本着互惠互利共同发展的原则,经双方商定就二道黄河水面承包事宜达成如下协议:

一、该水面位于二道黄河,东至:卜家地界,西至:关家地界。

二、该水面租赁期为 年,自 年月日至 月整,实行签订合同时一次性付清全部租赁费的方式。

三、租赁期间,所有部门对该水面产生的一切费用,均有乙方自行承担,与甲方无关。

四、租赁期间,随水面不断扩大,在同等条件下,乙方有权享有优先承包权。

五、在租赁期间,该水面因国家征用等所得到的土地补偿费全部归甲方所有,水面养殖产品补偿费全部归乙方所有。

六、该水面租赁期间,乙方不得随意取土,也不得转让、出租和毁坏原有地貌。

七、本合同应自觉遵守,不得违约,如有违约,应赔偿对方违约金贰拾万元。

八、在租赁期间,如因国家扩建河道,乙方无法继续租

赁时,甲方应退还乙方剩余年份的租赁费。如有甲方或周边村民与乙方在经营过程中发生纠纷,甲方应进行调解,调解不成的,乙方有权通过法律程序解决,甲方不得干预。

九、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字之日起生效,不得涂改,涂改无效。

甲方:

年 乙方: 日 月

zhe135.com延伸阅读

学徒合同(集合十四篇)


创新—不断进取创新是企业长期发展的根本战略,许多公民的维权意识不断增强。签订合同能够最大程度的保障自己的合法权利,如何拟合同?感谢您来参考并逐篇阅读这些文章。

学徒合同【篇1】

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定,在合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实守信的基础上,订立本合同,共同遵守本合同所列条款。

第一条 甲、乙双方协商一致,约定本合同期限:自 年 月 日起至 年 月 日止,共 年 月,双方约定的试用期为 月。试用期包括在合同期内。

第二条 根据甲方工作需要,乙方同意甲方安排其在本单位 部门从事 岗位(工种)学徒。

第三条 乙方实行 工时制。(A、标准工时。B、综合计算工时。C、计件不定时。)甲方应依法支付乙方加班费。

第四条 甲方应根据国家有关规定,为乙方提供必要的劳动条件和劳动保护用品,保障乙方的安全和健康。乙方应严格执行甲方安全生产、劳动纪律等各项规章制度,按时完成规定的生产(工作)任务。

第五条 甲方应根据本单位的工资制度,确定乙方实行计件工资形式: 1、计件工资。实施计件工资的,加班费已包括在计件工资内。

第六条 甲方每月 日前以货币形式足额支付乙方的上月工资。

第七条 甲方应按国家和地方有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方缴纳各项社会保险费用;乙方应当缴纳的社会保险费,由甲方从乙方工资中代扣代缴。

第八条 甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示,乙方应严格遵守。如有违反,甲方有权依照规章制度做出处理。

第九条 劳动合同可以依法终止、解除,也可以经双方协商解除,劳动合同终止、解除后的事宜按相关法律、法规的规定执行。

第十条 乙方违反规定解除劳动合同,给甲方造成损失的,乙方应赔偿甲方损失包括:

1、甲方为其支付的培训费和招收录用费;

2、对生产、经营和工作造成的直接经济损失;

3、本合同约定及本单位规章制度规定的其他赔偿费用。

第十一条 双方约定的其他事项:

学徒学会后不能为企业服务满一年以上的,需扣除学徒本人上个月劳动所得工资和当月劳动所得工资及担保人一个月工资做为公司为此付出的培训费用、招录费用、违反学徒劳动合同费用及其它费用。

第十二条 甲乙双方因履行本合同发生的劳动争议,双方当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解决。

第十三条 本合同末尽事宜,按国家法律、法规执行,也可依法协商解决。 第十四条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方 (盖章) 乙方 (签名及手印) 法定代表人或委托代理人(签名)

学徒合同【篇2】

(文中蓝色字体下载后会有风险提示)

甲方:

法人代表:

乙方:

身份证号:

因甲方公司业务需要,为提高乙方的专业技术水平,甲乙双方就甲方为乙方提供专业技术培训事项达成如下协议:

第一条培训项目

1、烹饪概论;

2、烹饪原料知识;

3、原料加工知识;

4、烹饪技术;

5、食品雕刻和冷盘拼摆。

第二条培训时间

培训时间从____年____月____日至____年____月____日。

第三条培训费用

甲方为乙方此次专业技术培训提供专项培训费用;包括培训期间的住宿费、伙食费、交通费等。以上费用实报实销,以最终实际支出为准。

第四条服务期限

服务期限从合同签订之日起,至合同期满为止。

第五条工资及福利待遇

受训期间的工资视情况按原工资的____%支付;奖金按通常支付额的____%支付。在晋级或工资办法修订时,受训员工作为在册人员处理。社会保险、劳动保险,原则上按有关规定作为在册人员处理。受训员工受训期内不享受年度休假。

第六条乙方的义务

1、完成培训目标和任务;

2、在培训期间服从管理,不违反甲方的各项政策、制度与规定;

3、在培训期间服从甲方各项安排;

4、在培训期内定期与甲方沟通,汇报学习情况;

5、在培训期间维护自身安全和甲方一切利益。

第七条违约责任

1、乙方违反服务期约定的,应当向甲方支付违约金,违约金包括由甲方为乙方提供的培训费期间发的工资。甲方有权从乙方劳动报酬中予以扣除。

2、损害甲方形象给甲方造成损失的,乙方补偿甲方全部经济损失。

第八条生效及其他

1、本协议签订之日起即生效;

2、当双方发生争议不能协商处理时,由______仲裁委员会仲裁或人民法院处理;

3、本协议一式二两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(签章):

法人代表:

_______年_____月_____日

乙方(签字):

_______年_____月_____日

学徒合同【篇3】

甲方(房东):___________________

乙方(房客):___________________

鉴于甲、乙双方在平等自愿的基础上,就甲方将其拥有的房屋出租给乙方使用,乙方承租使用该房屋事宜,为明确双方的权利和义务,经友好协商,达成如下协议:

一、房屋基本情况

1. 甲方同意将其位于______________的房屋出租给乙方使用。

2. 房屋的用途为:___________________。

二、租赁期限

1. 租赁期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

2. 租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。如乙方需要继续租赁,应在租赁期满前一个月通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。

三、租金和支付方式

1. 租金为每月人民币________元整(¥________元)。

2. 乙方应在每月的____日前将当月租金支付至甲方指定的账户。如遇节假日或非工作日,应提前支付。

四、维修责任和义务

1. 甲方应保证房屋及其设施处于良好状态,并对房屋及其设施进行定期检查和维护。如发现房屋及其设施损坏或存在安全隐患,应及时进行维修。

2. 在租赁期间,乙方应妥善使用房屋及其设施,并负责日常维护和保养。如因乙方的过失造成房屋及其设施损坏,乙方应承担修复或赔偿责任。

3. 对于因自然灾害、老化或其他不可抗力因素造成的房屋及其设施损坏,甲、乙双方应共同协商解决。

五、违约责任

1. 甲、乙双方应严格遵守本合同的各项条款,如有一方违约,应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的损失。

2. 如乙方未按时支付租金或违反本合同的任何其他条款,甲方有权要求乙方在规定期限内纠正违约行为。如乙方逾期未纠正违约行为,甲方有权提前终止本合同并要求乙方立即腾空房屋。

六、其他条款

1. 本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

2. 本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。如有争议,应通过友好协商或法律途径解决。

3. 本合同中的所有条款,甲、乙双方均已充分阅读和理解,并同意遵守其全部内容。

甲方(房东)签字/盖章:___________________ 日期:___________________

乙方(房客)签字/盖章:___________________ 日期:___________________

学徒合同【篇4】

经过友好协商和在公平、平等原则基础上,双方约定如下:

一、保管模具内容:

1)甲方将如上的模具寄存于乙方,所有寄存模具的.所有权归甲方所有。非经甲方书面同意,乙方不得为自己或他人复制或仿制该模具。(自愿退股协议书)

2)乙方承诺不去掉寄存模具上的名称和标记,并将这些寄存模具与其它企业物品分开存放,使这些寄存模具能够容易地被辨别出来。

3)任何寄存于乙方的本约模具只能由受过专门培训的员工使用和操作,除正常磨损外,乙方承诺对这些寄存模具进行维护以使其保持良好的状态,且保管期间发生的一切费用由乙方承提,若有丢失或损坏,则以同等价格赔付给甲方。

4)乙方应当对用寄存模具生产出的样件进行检验,以确定这些模具是否符合甲方的工程图纸和规范要求。乙方必须在收到甲方的书面确认样件合格后正式批量生产产品。

5)未经甲方书面同意,乙方如利用或提供本约之模肯为甲方以外之人加工,生产或将其生产之产品销售给甲方以外之任何人时,乙方须给付甲方其生产、转告总值之十倍违约金。

6)甲方可随时取回该模具,乙方不行以任何理由扣留,否由甲方要求取回该模具之日起,每逾其一日,按该模具总价25%进行罚款,由甲方支付给乙方之货款中自行扣除,如货款为够抵扣时,由乙方另行赔偿。

未经甲方允许,乙方不行将甲方所提供的图纸及技术资料以口头、书面、出示和借用的方式转泄露给第三方,如有发生信息泄露,甲方有权追究其法律责任。

1)本协议受中华人民共和国的法律法埁管辖,并应依照中华人民共和国的法律法规解释。

2)除非双方采用书面形式,否则对本协议的任何修正均属无效。

3)本协议一式两份,每份皆具有同等法律效力。

4)本协议在双方签订协议之日立即生效。

5)凡涉及本协议或因本协议而发生的所有争执,都应通过友好协商解决,如果在书面要求协商的通知发出后的三十(30)天内不能解决,则该争执应提交乙方所在地有管辖权的法院进行裁决。

学徒合同【篇5】

用人单位(甲方):__________

职工(乙方):__________

地址:__________

身份证号码:__________

甲方因生产(工作)需要,同意聘用乙方到本企业工作,经双方协商同意自愿订立本协议。

1、本协议自________年____月____日起至________年____月____日止,其中前____个月为试用期,甲方可根据乙方实际情况延长或缩短试用期。

2、乙方作为学徒被聘用进厂后,甲方为乙方提供全方面的操作技术、操作理论、管理知识及安全方面的培训。

3、乙方进厂后试用期工资为____元/月,____天/月工作制,包食宿,试用期满后视实际情况定薪。

4、乙方需交付甲方培训费800元,从每月薪资中扣除(每月扣____________年投保费为156元,甲方承担60元,乙方承担96元,每月在乙方工资中扣除8元。

8、乙方进厂后应严格遵守甲方各种安全管理规定及安全操作规程,避免安全事故的发生。如属个人故意行为或违章作业造成之安全事故一律追究责任。

9、本协议自甲乙双方签字盖章后即生效,擅自涂改的无效。

甲方:(盖章)__________

乙方:(签名或盖章)__________

________年____月____日

学徒合同【篇6】

用人单位:______________(以下简称甲方)

被培训人:____________(以下简称乙方)

担保人:____________

依照《中华人民共和国劳动法》和有关劳动法规的规定,本着平等互利的原则,经双方一致协商:甲方有条件地同意提供场所和师傅来培训乙方成为甲方的技术人员,为保证乙方学到技术之后继续为公司服务,现正式签订本合同,确立培训以及今后的劳动关系,以保双方的合法权益。

一、合同期限:

本合同期限为2年。

乙方自________年______月______日起至______年______月______日止受雇用于甲方,合同期满自行终止,如一方有意续约,可向另一方提出,并在合同终止前30天办理新的续签的手续。

二、培训岗位:

自签订本合同之日起,甲方正式接受乙方成为学徒工。

三、劳动薪酬及福利待遇:

(1)为确保本合同的条款有效执行,使乙方遵守本合同的各项条款。乙方必须缴纳保证金______元并始终以45天的计件或计时总工资作为本合同保证金。该保证金

在合同期满一次性退还,如乙方在本合同期限内单方面毁约的,保证金不得退还。

(2)甲方为乙方提供符合国家安全卫生标准的工作场所及食宿地(按实际情况而定)。

(3)为防范生产危害,本合同期内甲方将强制要求乙方购买工伤意外保险或医疗保险。

(4)公司将在每个季度会进行一次技能考核,根据学员技能,适当的调整福利待遇。

四、劳动纪律:

(1)乙方在本合同期间内,必须严格遵守甲方的劳动纪律、员工守则和各项规章制度,服从安排,严格遵守操作规程,保证安全生产。乙方在本合同期限内如故意违反上述规定的,视其情节轻重与态度,按照有关规定进行处罚。

(2)如因生产(工作)的所需,乙方必须服从甲方的生产(工作)安排。

(3)乙方不得在工作上利用职务方便,直接或间接进行或参与影响甲方形象或业务的活动。

(4)乙方如在合同期满后离职,需将有关的资料交还甲方。涉及甲方机密的文件不能带走或泄露,否则追其商业责任。

(5)在合同期内,乙方不得以任何理由提出终止本合同的要求,否则甲方将通过法律的途径向乙方追赔甲方的培训损失费______元。

五、春节假期规定:

春节放假时间为至,为正式上班时间,凡准时到厂者,厂方给予适当的车费补助。但无请假且未按时到厂超过三天者,视自动离职处理,电话请假无效。

六、其它事项:

(1)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同等同法律效力,自签约之日起正式生效。

(2)合同期内如有劳资纠纷,应共同协商解决;不能协商解决的,可交由甲方所在地的劳动部门裁决。

(3)本合同的最终解释权属于甲方,未尽事宜,按甲方的有关规定执行。

五、上述条款未尽事宜,双方可协商解决:

甲方:(盖章)____________

______年______月______日

乙方:(签名)____________

______年______月______日

担保人:(签名)____________

______年______月______日

学徒合同【篇7】

前提:甲乙双方因业务需求,经友好协商达成乙方为甲方开发制作业务,为保证双方的诚信合作和双方的共同利益,就开发制作成型PVC钢模中所涉及的问题达成以下协议:

1)模具必须在确认开模后3-5个工作日内(模具、全尺寸图纸、样件)送到甲方进行模具验收,个别经协商过的复杂模具除外(需按双方协商的交期交付);

2)甲方正在使用的模具需维修时,乙方必须第一时间配合进行维修,由于长期使用造成的自然磨损、人为损伤、变更时乙方可向甲方适当收取模具维修费用,维修模具必须在三个工作日内送还甲方;

3)如因意外原因不能按时交付,乙方应提前通知甲方,取得甲方同意后方可调整交期;

4)乙方因不能按时交付而造成甲方损失,甲方有权根据其损失大小要求索赔;

三、质量要求:乙方必须按甲乙双方确认的模具资料和样板为准开模;

四、如果乙方提供的模具质量或产品尺寸没有达到甲方的要求,乙方需在甲方指定的时间内重新制作,若延期,甲方有权根据其损失大小要求索赔;

五、新开模具三个月内在生产使用过程中出现异常(人为损伤及变更除外),不能满足甲方品质要求,须进行修模或重新开模时,乙方不可向甲方提出修模或新开模费用;

六、本协议壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,经双方代表签字盖章后生效。

七、双方在合作中必须严格执行,若出现争议,由双方协商解决,协商不成可依法向甲方所在地人民法院起诉。

乙方:

甲方委托乙方开发、生产两件橡胶产品事宜,经友好协商达成协议如下:

1、模具清单:

产品单价是以目前原材料PP价为基准核算的,若原材料市场单价波动每吨超过壹仟元,则产品单价作适当调整。

2、模具寿命: 正常情况下应保用20万模次。乙方利用该批模具生产供货,模具由乙方保管维护,保证模具生产状况良好,及时满足甲方的供货要求,若损坏或扩大生产,需增加模具费用时由乙方承担。

3、开模进度:合同签订后17天,如不能按时完成,应至少提前1周告知甲方。

4、模具依照客户图纸及样品开发生产。加工后的制品在材料、外开尺寸、表面质量等符合甲方图纸要求或不低于样品品质。

5、模具开发完成后应进行试模试样,应提供不低于10套首样供甲方检测、认定,甲方合格后,甲乙双方分别对首样进行封样留存,以后制品品质与封样不应有明显差异。

6、如甲方未出具验收文件但通知乙方批量交货时,视为模具验收合格。

一、模具由乙方保管,甲方委托乙方进行生产供货:

1、模具所有权及维护:模具所有权归甲方所有,未经甲方授权,乙方不得利用该模具进行生产、销售制品给甲方之外的厂商。

2、针对产品供货可另行签订《产品供货协议》。

二、付款方式:

50%,余款将分摊在本产品单价中,余款模具验收合格后一个月内付清。

20万模,则乙方将甲方支付的模具费一次性退回给甲方或从货款中扣除。

三、其他约定:

1、本合同接受《中华人民共和国合同法》约束,双方在合同执行过程中有争议,或有未尽事宜,应本着友好合作的精神协商解决,协商不成,由甲方所在地仲裁机关或法院裁决。

2、本协议壹式贰份,双方签字盖章后生效,传真件具有同等效力,甲乙双方各执一份。

学徒合同【篇8】

甲方:

乙方:

根据员工与企业共同生存、共同发展的理念,现就甲方对乙方进行培训的相关事宜,经协商一致,签订如下协议,以兹共同遵守:

一、培训内容

1、美容的基础知识;

2、皮肤的基础知识;

3、化妆品;

4、美型;

5、装饰。

二、培训期限

培训日期从_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止,共_____个月。

三、培训费用

培训费用由甲方缴纳,如乙方中途退出学习,或者无故退出培训,则要将培训费用赔给甲方。

四、乙方的义务

1、完成培训目标和任务;

2、在培训期间服从管理,不违反甲方的各项政策、制度与规定;

3、在培训期间服从甲方各项安排;

4、在培训期内定期与甲方沟通,汇报学习情况;

5、在培训期间维护自身安全和甲方一切利益。

五、工资及福利待遇

受训期间的工资视情况按原工资的____%支付;奖金按通常支付额的____%支付。在晋级或工资办法修订时,受训员工作为在册人员处理。社会保险、劳动保险,原则上按有关规定作为在册人员处理。受训员工受训期内不享受年度休假。

六、服务期

甲乙双方的服务期为培训开始起至劳动合同期满时止。

七、违约责任

1、乙方提前解除劳动合同时,应向甲方支付违约金;

2、有下列情形之一,甲方与乙方解除劳动合同的,乙方仍应支付违约金:

(1)乙方严重违反甲方的`规章制度的;

(2)乙方严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;

(3)乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的。

八、协议的效力

此协议一式两份,自双方签字或盖章后生效,具同等法律效力。

甲方(签字盖章):

_______年_______月_______日

乙方(签字):

_______年_______月_______日

学徒合同【篇9】

学 徒 协 议 书

甲 方:电脑公司 负责人:

乙 方:性别:男,年龄:18岁,文化程度:高中

居民身份证号码: 住址:市街18号

乙方自愿来甲方学,甲方同意接收乙方。双方在自愿、协商一致的基础上达成如下协议,供甲、乙双方共同遵守。

第一条 学徒期限为三年(其中包括一年的学习期),如果乙方在

履行本协议期间请事假超过15天,则本协议期限相应顺延。

第二条 学徒内容:液晶显示器及家用电器等维修。

第三条 学徒期间待遇

一、第一年内每月由甲方发放100元生活补助,另外据乙方在培训期间的情况给予相应的奖励;

二.一年期满后能独立工作的工资形式:(1)底工资+提成400+20%;(2)全额提成,即按纯利润的45%提成。

三、本协议期限内除甲方约定的假期外,如乙方另需请假,该请假期限对应的待遇由甲方予以相应的扣除;

第四条 培训费用及其负担

一、公司内培训:由公司内技术员负责对乙方进行有计划的培训。

二、公司外培训:由甲方联系相关单位进行系统培训,甲方负担部分培训费用,负担的费用数额视具体情况确定。该培训期限不计算在本协议学徒期限内,同时双方约定公司外培训后乙方的服务期限为本协议学徒期限未履行部分。

第五条 乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守操作规程和工作规范;爱护甲方的财产,遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训,提高思想觉悟和职业技能。

第六条 由乙方一次性交付甲方学费壹仟伍百元(1500元),并交付押金伍仟元(5000元),合同期满,由甲方归还乙方押金。

第七条 关于解除合同及违约金的规定:

一、如果乙方未能履行本协议关于培训期限的约定,构成违约,支付给甲方违约金,公司内培训的,违约金数额参照本协议确定的培训费用及已完成的培训期限确定;公司外培训的,违约金数额参照甲方为其支付的培训费用及本协议确定的服务期限确定;

二、乙方因解除协议等原因离开甲方后,不得在三个月内距甲方门公司两公里内从事同等性质的工作,否则构成违约,支付甲方违约金壹万元;

三、乙方在本协议履行期间无正当理由解除合同的,赔偿甲方因不能及时聘用相应员工所造成的损失,损失数额确定为培训费用六倍。

第八条 关于乙方义务

一、要遵守各项规章制度,遵守职业道德,服从管理,听从指挥,工作中要任劳任怨,能吃苦耐劳;

二、要尊敬师傅,团结同事,爱护设备,爱护工具,做到:眼勤、腿勤、手勤,工作期间不得吵闹斗殴,更不准酗酒闹事,讲究社会公德;

三、严格遵守安全操作规程和技术工艺流程;

四、要按时上下班,不准迟到早退,没有特殊事情不能随意请假,要经常保持工作场地的清洁卫生,干活在前,休息在后,创造一个良好舒适的工作环境;

五、要虚心学习各项技术,不断提高思想和业务素质。

六. 由于个人原因造成客户财物损坏的,应承担全额的实际赔偿价。

第九条 关于甲方义务

一、根据乙方学习的要求,有计划地安排学习项目和学习内容;

二、学徒期满后,双方协商,本人愿意留下工作的,可以留用并享有优厚的薪酬和待遇。

第十条 因履行本合同发生的劳动争议,双方协商解决。

第十一条 本合同未尽事宜按有关规定执行。

第十二条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方签名: 乙方签名:

签订日期: 年 月 日

学徒合同【篇10】

范文一

用人单位(甲方),职工(乙方),

地址,身份证号码,

甲方因生产(工作)需要,同意聘用乙方到本企业工作,经双方协商同意自愿订立本协议。

1、本协议自年月日起至年月日止,其

中前个月为试用期,甲方可根据乙方实际情况延长或缩短试用期。

2、乙方作为学徒被聘用进厂后,甲方为乙方提供全方面的操作技术、操作理论、管理知识及安全方面的培训。

3、乙方进厂后试用期工资为元/月,天/月工作制,包食宿,试用期满后视实际情况定薪。

4、乙方需交付甲方培训费800元,从每月薪资中扣除(每月扣200元,扣满800元为止),该培训费在本协议期满后一次性退还给乙方。

5、乙方在试用期内或试用期满后六个月内提出辞职,所交付的培训费不予退还,如800元培训未交付完的,需在离职薪资中扣满;在试用期满后六个月至本协议到期前提出辞职,所交付的培训费退还一半。

6、乙方必须遵守甲方相关规定,在本协议期间如因严重违反厂纪厂规或犯有其他严重错误被甲方开除出厂的,工资结算时所交付的培训费概不退还,如800元培训未交付完的,需在离职薪资中扣除;如乙方在试用期内被证明不符合录用条件而被甲方辞退的,所交付的培训费不予退还。

7、甲方将根据乙方所学工种适宜性,为其购买意外保险,每年投保费为156元,甲方承担60元,乙方承担96元,每月在乙方工资中扣除8元。

8、乙方进厂后应严格遵守甲方各种安全管理规定及安全操作规程,避免安全事故的发生。如

属个人故意行为或违章作业造成之安全事故一律追究责任。

9、本协议自甲乙双方签字盖章后即生效,擅自涂改的无效。

甲方,(盖章)乙方,(签名或盖章)

范文二

甲方,负责人,

乙方,

乙方自愿来甲方学,甲方赞成领受乙方。双方在自愿、协商一致的基本上告竣如下和谈,供甲、乙双方配合遵守。

第一条学徒刻日为三年(其中搜罗一年的进修期),若是乙方在

履行本和谈时代请事假跨越15天,则本和谈刻日响应顺延。

第二条学徒内容,液晶显示器及家用电器等维修。

第三条学徒时代待遇

一、第一年内每月由甲方发放100元糊口津贴,此外据乙方在培训时代的情形给以响应的奖励;

二.一年期满后能自力工作的工资形式,(1)底工资+提成400+20%;(2)全额提成,即按纯利润的45%提成。

三、本和谈刻日内除甲方商定的假期外,如乙方另需乞假,该乞假刻日对应的待遇由甲方予以响应的扣除;

第四条培训费用及其承担

一、公司内培训,由公司内手艺员负责对乙方进行有打算的培训。

二、公司外培训,由甲方联系相关单元进行系统培训,甲方承担部门培训费用,承担的费用数额视具体情形确定。该培训刻日不计较在本和谈学徒刻日内,同时双方商定公司外培训后乙方的处事刻日为本和谈学徒刻日未履行部门。

第五条乙方应遵守甲方依法拟定的规章轨制;严酷遵守操作规程和工作规范;爱护甲方的财富,遵守职业道德;积极加入甲方组织的培训,提高思惟憬悟和职业手艺。

第六条由乙方一次性交付甲方膏火壹仟伍百元(1500元),并交付押金伍仟元(5000元),合同期满,由甲方了偿乙方押金。

第七条关于解除合同及违约金的划定,

一、若是乙方未能履行本和谈关于培训刻日的商定,组成违约,支出给甲方违约金,公司内培训的,违约金数额参照本和谈确定的培训费用及已完成的培训刻日确定;公司外培训的,违约金数额参照甲方为其支出的培训费用及本和谈确定的处事刻日确定;

二、乙方因解除和谈等原因分开甲方后,不得在三个月内距甲方门公司两公里内从事齐截性质的工作,否则组成违约,支出甲方违约金壹万元;

三、乙方在本和谈履行时代无正当理由解除合同的,抵偿甲方因不能实时聘用响应员工所造成的损失踪,损失踪数额确定为培训费用六倍。

第八条关于乙方义务

一、要遵守各项规章轨制,遵守职业道德,从命打点,服从批示,工作中要任劳任怨,能吃苦耐劳;

二、要尊敬师傅,团结同事,爱护设备,爱护工具,做到,眼勤、腿勤、手勤,工作时代不得吵闹斗殴,更禁绝酗酒闹事,讲究社会公德;

三、严酷遵守平安操作规程和手艺工艺流程;

四、要按时上下班,禁绝迟到早退,没有非凡工作不能随意乞假,要经常连结工作场地的洁净卫生,干活在前,歇息在后,缔造一个精采舒适的工作情形;

五、要虚心进修各项手艺,不竭提高思惟和营业素质。

六.因为小我原因造成客户财物损坏的,应承担全额的现实抵偿价。

第九条关于甲方义务

一、按照乙方进修的要求,有打算地放置进修项目和进修内容;

二、学徒期满后,双方协商,本人愿意留下工作的,可以留用并享有优厚的薪酬和待遇。

第十条因履行本合同发生的劳动争议,双方协商解决。

第十一条本合同未尽事宜按有关划定执行。

第十二条本合统一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方签名,乙方签名,

签定日期,年月日

学徒合同【篇11】

(一)要认真审查签约对象的主体资格和资信能力,以便在供货及付款条件上采取相应的对策,防范欺诈、减少交易风险。

(二)争取合同的起草权、并以书面形式对谈判中所取得的承诺进行约定。

(三)合同名称与合同内容应一致。例如本是加工承揽合同,如果使用购销合同文本,则将为合同的履行和法律条款的适用增添了争议。

(四)合同条款在起草与审查时应注意:

1、规格条款上要注意对各型号产品的具体规格做出说明,避免供需之间出现差异。

2、明确约定质量标准以及质量异议提出的期限。

3、明确交付方式,如送往本地,当明确约定送货地点;如送往外地,则尽量不要写明。此外,还应列明收货方经办人姓名,如果对方更换新的经办人,应当要求对方提供授权委托书。

4、明确付款时间及其支付方式。不仅要追求销售额,更要讲求经营效益。如果货款收不回,那么销售得越多,亏损越得越严重。

5、明确规定双方应承担的义务以及违约责任,否则会削弱合同的约束力。

6、各条款均应用词准确、表达清楚、约定明确,并避免条款重复、或者前后矛盾,产生歧义。重要条款要仔细斟酌,尤其是要防止模棱两可的词句或多义词。比方在实践中不少人将定金写成了“订金”,而“订金”在法律上被认定为预付款,不能起到定金的担保功能。

7、争议解决方式和诉讼管辖地要明确、具体。如果采用仲裁,则一定要明确约定某一客观存在的仲裁机构,否则将导致条款该无效。

8、签订时应加盖单位公章,如果是对方经办人则应提供加盖单位公章的签约授权委托书。

9、签订以后应根据合同管理制度,对合同及时进行归档保管,以免丢失。同时可将合同复印件交由履行部门存查,保证依约履行。

《民法典》(生效)第四百七十条【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量;

(五)价款或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

学徒合同【篇12】

x方因生产(工作)需要,同意聘用乙方到本企业工作,经双方协商同意自愿订立本协议。

1、本协议自年月日起至年月日止,其中前个月为试用期,x方可根据乙方实际情况延长或缩短试用期。

2、乙方作为学徒被聘用进厂后,x方为乙方提供全方面的x作技术、x作理论、管理知识及安全方面的培训。

3、乙方进厂后试用期x为元/月,天/月工作制,包食宿,试用期满后视实际情况定薪。

4、乙方需交付x方培训费800元,从每月薪资中扣除(每月扣200元,扣满800元为止),该培训费在本协议期满后一次性退还给乙方。

5、乙方在试用期内或试用期满后六个月内提出辞职,所交付的培训费不予退还,如800元培训未交付完的,需在离职薪资中扣满;在试用期满后六个月至本协议到期前提出辞职,所交付的培训费退还一半。

6、乙方必须遵守x方相关规定,在本协议期间如因严重违反厂纪厂规或犯有其他严重错误被x方开除出厂的,x结算时所交付的培训费概不退还,如800元培训未交付完的,需在离职薪资中扣除;如乙方在试用期内被x不符合录用条件而被x方辞退的,所交付的培训费不予退还。

7、x方将根据乙方所学工种适宜性,为其购买意外保险,每年投保费为156元,x方承担60元,乙方承担96元,每月在乙方x中扣除8元。

8、乙方进厂后应严格遵守x方各种安全管理规定及安全x作规程,避免安全事故的发生。如属个人故意行为或违章作业造成之安全事故一律追究责任。

9、本协议自x乙双方签字盖章后即生效,擅自涂改的无效。

学徒合同【篇13】

甲方因生产(工作)需要,同意聘用乙方到本企业工作,经双方协商同意自愿订立本协议。

中前 个月为试用期,甲方可根据乙方实际情况延长或缩短试用期。

2、乙方作为学徒被聘用进厂后,甲方为乙方提供全方面的操作技术、操作理论、管理知识及安全方面的培训。

3、乙方进厂后试用期工资为 元/月, 天/月工作制, 包食宿,试用期满后视实际情况定薪。

4、乙方需交付甲方培训费800元,从每月薪资中扣除(每月扣200元,扣满800元为止),该培训费在本协议期满后一次性退还给乙方。

5、乙方在试用期内或试用期满后六个月内提出辞职,所交付的培训费不予退还,如800元培训未交付完的,需在离职薪资中扣满;在试用期满后六个月至本协议到期前提出辞职,所交付的培训费退还一半。

6、乙方必须遵守甲方相关规定,在本协议期间如因严重违反厂纪厂规或犯有其他严重错误被甲方开除出厂的,工资结算时所交付的培训费概不退还,如800元培训未交付完的,需在离职薪资中扣除;如乙方在试用期内被证明不符合录用条件而被甲方辞退的,所交付的培训费不予退还。

7、甲方将根据乙方所学工种适宜性,为其购买意外保险,每年投保费为156元,甲方承担60元,乙方承担96元,每月在乙方工资中扣除8元。

8、乙方进厂后应严格遵守甲方各种安全管理规定及安全操作规程,避免安全事故的发生。如

属个人故意行为或违章作业造成之安全事故一律追究责任。

9、本协议自甲乙双方签字盖章后即生效,擅自涂改的无效。

二、合同主体:在甲乙双方中注明顾问单位,例如: 甲方:郑州纯粹广告有限公司

乙方:

一级标题:第一条+空格+标题 例如:第一条 合同范围 二级标题:1、+内容 例如:1、乙方有权要求 三级标题:(1)+内容 例如:(1)乙方有权要求

五、签章:

甲方(盖章) 乙方(签名或盖章) 法定代表人: 法定代表人: 地址: 地址: 委托代理人: 委托代理人: 身份证号: 身份证号: 地址: 地址: 电话: 电话: 时间: 时间:

学徒合同【篇14】

美容学徒培训合同范本

甲方:

乙方:

根据员工与企业共同生存、共同发展的理念,现就甲方对乙方进行培训的相关事宜,经协商一致,签订如下协议,以兹共同遵守:

一、培训内容

1、美容的基础知识;

2、皮肤的'基础知识;

3、化妆品;

4、美型;

5、装饰。

二、培训期限

培训日期从_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止,共_____个月。

三、培训费用

培训费用由甲方缴纳,如乙方中途退出学习,或者无故退出培训,则要将培训费用赔给甲方。

四、乙方的义务

1、完成培训目标和任务;

2、在培训期间服从管理,不违反甲方的各项政策、制度与规定;

3、在培训期间服从甲方各项安排;

4、在培训期内定期与甲方沟通,汇报学习情况;

5、在培训期间维护自身安全和甲方一切利益。

五、工资及福利待遇

受训期间的工资视情况按原工资的____%支付;奖金按通常支付额的____%支付。在晋级或工资办法修订时,受训员工作为在册人员处理。社会保险、劳动保险,原则上按有关规定作为在册人员处理。受训员工受训期内不享受年度休假。

六、服务期

甲乙双方的服务期为培训开始起至劳动合同期满时止。

七、违约责任

1、乙方提前解除劳动合同时,应向甲方支付违约金;

2、有下列情形之一,甲方与乙方解除劳动合同的,乙方仍应支付违约金:

(1)乙方严重违反甲方的规章制度的;

(2)乙方严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;

(3)乙方同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的。

八、协议的效力

此协议一式两份,自双方签字或盖章后生效,具同等法律效力。

甲方(签字盖章):

_______年_______月_______日

乙方(签字):

_______年_______月_______日

合同转让(集合十四篇)


工作没有计划,往往弄得大家疲于奔命,收益也不大。在工作总我们常常会收到领导分派的任务,我们需要根据不同的事务制定方案,方案的每一步要环环相扣,不可脱离主旨。对如何写方案感到棘手?为此,小编从网络上精心整理了《合同转让(集合十四篇)》,希望你能从中找到有用的内容!

合同转让【篇1】

为实现生产经营需要,经甲乙双方协商一致,特签订本协议:

乙方转让给甲方的设备 ,该设备型号,车架号码,发动机号 , 经双方约定价格为 元;

在本协议生效后3日内支付人民币 万元,其余价款在 年 月 日前付清。

在收到甲方支付的人民币 万元后,乙方即日将机器等设备交付给甲方。

甲方的陈述、保证与承诺:

1、甲方系依据中华人民共和国现行有效法律成立并有效存续的公司;

2、甲方具有受让设备转让的权利能力和行为能力;

3、甲方受让乙方的设备,已按公司章程规定召开股东会并作出同意受让决议;

4、甲方对乙方转让的设备作了充分了解,并同意在该状况下受让;

5、甲方保证有能力支付全部转让价款,并执行本协议规定的甲方义务;乙方的陈述、保证与承诺:

甲、乙双方应组织有关人员办理转让设备的交接手续,甲方对设备的各种要求见交接清单,该清单经双方代表签字确认后方为有效。

转让设备的拆卸、运输及安装等费用由甲方承担。

1、本协议签订后,甲乙双方应认真履行,因一方过错给另一方造成损失的,应当承担由此而产生的.违约责任。

2、乙方交付资产中,如因乙方的过错,由乙方承担由此引起的经济责任。如造成甲方不能使用,该部分设备的价值,按发票价扣除折旧由乙方返还相应价款给甲方;

本协议经甲、乙双方授权代表签字并加盖印章后生效;

本合同的修改须经甲、乙双方协商一致,只能采取书面形式,并由甲、乙双方授权代表签字、盖章。

本合同之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中华人民共和国法律。

1、因履行本合同发生争议,由争议双方友好协商解决,协商不成,可以到原告方所在地人民法院进行诉讼。

2、争议解决期间,合同双方应继续履行除争议事项之外的本合同其它各项约定。

2、本协议未尽事宜,由甲、乙双方订立补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力;

合同转让【篇2】

2022药房转让协议书通用版范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。药房转让协议书通用版范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022药房转让协议书通用版范本正文内容

甲方:身份证号码:

乙方:身份证号码:

甲、乙、双方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议:

并共同遵守:

一、甲方将自己位于底街的《xxx药店》转让给乙方使用。

二、乙方在年月日前向甲方支付转让费共计人民币,(大写:),上述费用已包括(经营许可证等证照、药品、货柜、货架、经营执照、文件柜、办公桌、电脑、指纹机、中药柜、单人床等),此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

三、乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责,甲方保证所转让给乙方的药店乙方有完全的处分权,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭受第三人的追索,否则,由此引起的所有责任,由甲方承担;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责,与甲方没有任何责任。

四,该店铺的营业执照、药品经营许可证和其他证件已由甲方办理,经营范围为药品等其他,转让后乙方继续以甲方名义使用,但是到期后乙方自行办理营业执照、税务登记、药品经营许可证等相关手续,但相关费用由乙方经营引起的一切事故、债权、债务等法律问题全部由乙方负责,与甲方无关。乙方接手前经营该店铺及营业执照上所欠一切债务或其他纠纷由甲方负责偿还和理清,与乙方无关。

五、因乙方以前未经营过药店,经甲乙双方达成协议,甲方承偌在乙方接手药店后,帮助乙方认识药品知识,指导乙方管理药店,即以签合同日开始。期间双方不产生任何费用。

六、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。

七、本合同一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方签字:乙方签字:中间人签字:

日期:日期:日期:

合同转让【篇3】

甲方:

乙方:

甲方将商铺转让给乙方,现就转让事宜达成如下协议:

1、甲乙双方就转让中牵涉到的各项事宜达成共识后,并在确认本协议书中双方的各项权利和义务无误时,签定本协议。

2、甲方的权利和义务:

(1)转让费rmb____万元整(大写:整)。转让协议书签定后,甲方配合乙方与产权人()签定正式租赁合同。同时,乙方将转让费交给甲方,转让手续全部结束。

(2)甲方在与乙方交接之前须和()商铺业主结清以前的费用。甲方的营业时间至__年__月__日。甲方必须在___年___月___日以前办理并完成变更或注销等手续。否则视甲方违约。

(3)甲方对现有转让物品及装修等情况列出物品清单及装修说明。并作好正常交接手续。

rmb_________元/月__年内不变。

某乙方的免租期为____年___月___日至___年___月___日。某甲方现有门口的广告位可供乙方使用,相关手续由乙方自理。

(5)违约责任:甲方如在本协议签定后___个工作日内不能或没有完成上述义务,甲方应退给乙方正支付转让费rmb_______万元整。

(6)甲方应协助乙方与商铺产权人签完租赁合同。

(7)甲方应在签完租赁合同后的___个工作日内将房屋移交给乙方。

3、乙方的权利和义务:

(1)乙方必需在转让协议书签定后,在与商铺产权人签定租赁合同当日。一次性支付rmb____万元整给甲方。

(2)乙方的'环保。卫生。消防。酒类等许可证和营业执照均由乙方自己办理。

(3)乙方应及时配合甲方变更原有的租赁合同,并同意支付原租赁合同约定的各项相关费用。

(4)违约责任:乙方在转让手续全部结束后若没有及时支付转让费,则视为违约,则甲方有权单方面终止转让协议,由此造成的一切后果由乙方承担。

(5)甲乙双方应按上述约定的内容签约。

(6)本转让合同书依照中华人民共和国有关法规拟定,如有未尽事宜,双方可以另拟书面协议或依有关法律予补充说明。如有疑义,将依照中华人民共和国有关法律,通过有关机构进行仲裁解决。

(7)本转让合同书一式二份,甲乙二方各执一份。经二方签署之日起生效。

甲方:。

地址:。

电话:。

代表人:。

日期:____年____月____日

乙方:。

地址:。

合同转让【篇4】

转让方:(简称甲方)

受让方:(简称乙方)

甲方自愿将坐落于房产及宅基地永久性有偿转让给乙方,经双方平等、友好协商,现达如下成协议:

一、该宅基地及房产四邻至:东邻西邻:、南邻:北邻:建房及宅基劳动合同模板地总面积平方米。

二、甲方保证房产及地籍的产权真实合法,证明人(保时间管理证人)应保证受托事务真实有效。装修预算表甲方保证该宅基地的使用权权属甲方使用,在转让使用前甲方保证没有将该宅基地使用权进产权比率公式行抵押,也不存在其他纠纷和债权、债务纠纷,如上述宅基地使用权时间计算器转让交合同模板简单接后因甲方发生在转让前存在的债权、债务纠纷,甲方承担全部责任,按甲方产权律师违约处理。

三、双方责任

1、甲方责任:因乙方所购房屋为农村集体土地拆迁赔偿安置房屋产权比率的计算公式。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同时间简史意或有关部门审批的`手续问题,甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。如因此发生相应纠纷的,由甲方负责处理。

2、乙方接收房屋后,在法律、国家政策允许的条件下,甲方必须无条件配合乙方办理,土地使用证、房屋产权证过户等手续到乙方手中,所需税收、费用由乙方承担。如因甲方责任没有过户,按甲方违约。

3、乙方责任:在使用期限内,如遇国家或合同模板大全者有关政策部门依法对该地征收时所赔偿的全部资金归乙方所得,相关费用均也有乙方负责承担。

四、转让金合同模板图片额

转让价格为人民币____万元(大写装修贷:____万整)。

五、付款方劳动合同模板式、房产及宅基地证明:

签订合同之日,乙方一次性向甲方付清转让金额。同时甲方时间管理大师需向乙方提供宅基地换购现有房屋装修效果图土地证(原老房子的宅基地土地证),换购房屋时的补的差价金合同模板怎么制作额的发票(收据)和证明材料,及一切有关转让房屋的证明材料和过户时需要的材料。

六、产权归属

协议双方签字付款之日起,房产及宅基地使用权属归于乙方所有,乙方有权在此宅基地上改造修装修建房屋,或再行转让他人,甲方装修设计无装修房子的步骤流程权干涉。在乙方修建房屋过程中,所有费用由乙方承担。

七、时间管理大师违约责任

本协议从双方签字当之日起任何一方不得反悔违约,如甲方违约必须在原转让金全额的基础上加倍赔偿乙方,如造成乙方损失(如基建费、装修费、安装费),甲方应负责赔偿给乙方,如乙方违约,甲方在收取乙方的时间规划局转让金全额不退回给乙方,作抵消乙方违约金。

八、未尽合同模板格式规范事宜

未尽事宜双方另行协商签订补充协议。补充协议具有同等效力。

九、协议生效条件

本合同经双方签字装修预算表按手印后生效。

十、本协议一式两份,双方各执一份为据。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):____________

_________年________月_______日_________年____月____日

合同转让【篇5】

2022车库转让协议标准版是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。车库转让协议标准版能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022车库转让协议标准版正文内容

甲方(售房人):_______________

身份证号:____________________

乙方(买房人):_______________

身份证号:____________________

见证人:_________________________

身份证号:____________________

依据国家有关法律、法规有关规定,双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就车库买卖一事达成协议,订立本合同。

第一条:交易车库情况。

(一)该车库座落于____________________内,位于一栋楼楼下_______________号,车库面积为_______________平方米;

(二)该车库暂时没有房产证。该车库原属___________所有,身份证号码为:________________证明人:__________,身份证号码_______________。

现转让给___________身份证号码为________________。该房屋的相关权益随该车库一并转让。

第二条:成交价格。

该车库之转让成交价为人民币__________元,大写:___________。

第三条:付款方式及交易时间

买卖双方自愿协商交易时间为______年______月______日。买方在签署本合同时向卖方一次性支付,卖方在足额收取购车库款后向买方出具收据并交付车库钥匙。

第四条:卖方须保证对上述该车库享有完整所有权,能完全支配及处理。有关该车库在本次转让之前己产生的全部税费,卖方应在转让完成前处理完毕,并保证转让后买方无须负责,否则卖方必须赔偿买方由此引起的一切损失。(如在交易前卖方未能处理完毕该事宜,交易后仍由卖方负责,与买方无关)。卖方在本合同签订之日不再拥有该车库所有权,所有权转归买方所有。

第五条:违约责任

甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

如买卖双方有一方未能履行本合同之条款,导致本合同不能顺利完成,则由违约方承担全部责任,须赔偿对方因此造成的一切经济损失。

第六条:本合约一式贰份,自双方签字、盖章之日起生效。双方各持一份,具同等法律效力。

卖方:_______________

日期:_______________

证明人_______________

日期:_______________

买方:_______________

日期:_______________

合同转让【篇6】

让方:_____(以下简称甲方)

受让方:_____(以下简称乙方)

根据《合同法》的相关规定,甲、乙双方本着诚实信用和自愿的原则,就下列车辆转让的`相关事宜,经协商一致,自愿达成如下协议,共双方共同遵守:

第一条交易标的

1、数量:_____________

2、车辆车牌号:_____________

3、车辆类型:_____________

4、发动机号码:_____________

第二条价款及支付方式

1、本合同项下车辆转让价款为_____________元。

2、一次付清。

第三条车辆的过户

1、月记过户之日,甲方将转让车辆交付乙方。

2、转让车辆的转让过户费由方承担,过户时双方应主动配合办理转户所需手续。该车自交车之日起,该车以后所需费用均由乙方负责购买(包括养路费、年审费及保险费等)。同时,双方共同到保险公司办理保险变更手续,如有费用,由方承担。

第四条本协议签订前,该车若有违章事故、经济纠纷及债务均由甲方负责,成交后由乙方负责。

第五条乙方应保证其对转让车辆享有完整的所有权。甲方在交付汽车时应当提供完整的车辆手续,包括但不仅限于汽车购置发票、使用说明、车辆行驶证等,并说明该车的现状。

第六条乙方在购车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全。并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。乙方在购买该车后,负责车辆的维修,及相关费用的缴纳。

第七条自本合同签订之日起,甲方不得自己使用或授权他人使用该车辆。

第八条双方在签订本合同时,对交易的车辆状况表示认同,完成过户后,不得以交易车辆存在问题为由,主张任何权利。

第九条违约责任

________________________

第十条争议的解决

因本合同发生争议,甲、乙双方应平等协商解决,若协商不成,可向_____方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力,自甲、乙双方签字盖章之日生效。

甲方:

电话号码:

签订地点:

____________年____________月____________日

乙方:

电话号码:

签订地点:

____________年____________月____________日

合同转让【篇7】

甲方(卖方):________________________

乙方(买方):________________________

丙方(中间人):________________________

经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:

一、地块概况

1.该地块位于 __________,土地面积为________平方米(折________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有土地使用证。

2.土地的转让价为______万元/亩(包括转让总价为人民币 万元(¥: )。

3.本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

争议,经协商无效时,提请法院裁决。

5.本协议经各方代表签字盖章后生效。

6.本协议一式三份,三方各执两份。

甲方(盖章):________________

代表:________________________

乙方(盖章):________________

代表:________________________

丙方(盖章):________________

代表:________________________

合同转让【篇8】


稻田经营权流转承租合同

 

出租方(以下简称为甲方):                       

承租方(以下简称为乙方):                         

根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》、《湖南省实施(中华人民共和国农村土地承包法)办法》等有关法律、法规和国家有关政策的规定,甲方自愿将自有经营使用权的责任田转包给乙方,经甲乙双方协商同一致,并双方本着平等、自愿的基础上,订立本合同。

一、甲方将位于本村的稻田(具体丘块面积以最新土地确权证书核定面积为准,具体承包面积见附后《稻田承包明细表》),以统一承包经营的方式流转给乙方从事芡实、水稻等农业经营生产使用。

二、甲方保证承租给乙方的土地标准是现行的连片土地、无插花田、通机耕路,有水源灌溉、无权属争议等符合基本良田生产经营的基本条件。

三、承包经营期限为     年,从阳历     年   月   日至    年   月   日至。除双方协商同意的情况下,否则不得变更该承租期限。

四、承租金及交付方式

1、每年每亩土地的承租金额为人民币      元(大写:        元),支付方式为一年支付一次。支付日期为:乙方于每年阳历   月  日前支付。(具体到户金额按各户田地测算的面积由甲方经手分配到各承包责任户家中)

2、总承包面积为     亩。在甲方安排、监督下,以乙方安排人员实际测量总承包面积为准。

3、乙方自阳历    年   月   日前付清押金后,甲方于   年   月   日前将转让承包经营权的土地交付乙方,交付方式为实地一次性全部支付。乙方种植芡实的押金金额为人民币            元(大写:          元),乙方种植水稻的押金金额为人民币       元(大写:          元)。

五、地上物的处置

 在承包经营期内乙方所建设、种植之地上物所有权归乙方所有,乙方有权处理承包区域所建设的地上各种设施和种植的各种农作物。

六、双方的权力和义务

(一)甲方的权力和义务

1、对土地开发利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用。

2、按合同约定收取承租金及押金,在合同有效期内,甲方不得以任何形式及任何借口要求上调土地承包金及押金。

3、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。

4、甲方原有灌溉用的水塘、水库、水渠等水电设施及进入田间的道路无条件保留并无偿提供给乙方使用,保证水、电、路的畅通,甲方有义务协助乙方处理与该承包土地有关的矛盾纠纷。

5、在合同履行期内,甲方不得重复转包该责任田。

6、甲方有责任和义务协助乙方向相关部门争取有关项目和补贴资金。

(二)乙方的权利和义务

1、按照合同约定的用途及期限,有权依法利用和经营所承租的土地。

2、原有按责任田种植面积落实的粮食直补等政策性惠农资金仍归甲方领取,其他的各项补贴和补偿金归乙方所有,乙方享受国家规定的所有优惠政策。

3、乙方可以根据生产使用需要,在一定范围内拆除田埂、建造堤坝。待承包租赁结束前,乙方把堤坝拆除,恢复田埂,并把农田恢复原貌、保障适合水稻种植。

4、乙方启动农田基耕道建设,建设资金由乙方垫付,甲方有义务协助乙方向相关部门争取农业改造项目资金,所争取的资金归乙方使用。

七、合同的变更和解除

1、在合同履行期间,任何一方的机构撤并或人事变动,都不得因此随意变更或解除合同。该合同由甲方所在地人民政府及土地流转中心备案签署意见并盖章。

2、如遇国家建设征用该土地,给乙方造成损失的,土地上的种植物及相关设施的补偿金归乙方所有,土地补偿就金归甲方所有。同时按土地面积相应地减少土地承包费及押金。

3、如甲方擅自重复转包该地块或采取了断电、断水、断路等其他影响乙方正常生产经营的措施,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。

4、本合同期满,在同等条件下乙方有优先承包权。双方需在本合同到期6个月前签订后续合同。

八、违约责任

1、在合同履行期间,任何一方违反本合同的约定,实为违约。违约方需按乙方实际在该土地总投资额和该合同总承包金额的之和的30%计算并支付违约金,并赔偿因违约给对方造成的实际损失。

2、乙方应按合同约定日期支付租金及押金。如乙方逾期30日支付租金及押金,则甲方有权解除本合同。

3、未尽事宜,由双方协商解决。若协商不成,双方约定由乙方所在地的人民法院进行管辖。

九、本合同一式三份,经甲乙双方签章后生效,甲乙双方各执一份,甲方所在乡镇人民政府备份一份。

备注:以下无正文

 

甲方:(签字、盖章):                        年    月   日

 

乙方:(签字、盖章):                        年    月   日

合同转让【篇9】

发布时间,-07-27合同转让协议书范X锦集8篇现如今,很多情况下我们需要用到协议书,签订签订协议书是最有效的法律依据之一。我们该怎么拟定协议书呢下面是小编为大家整理的合同转让标准协议书篇,希望能够帮助到大家。合同转让协议书 篇1甲方,_________注册地址,_________企业营业执照号码,_________乙方,_________注册地址,_________企业营业执照号码,_________鉴于,甲方与_________公司于________年____月____日签订“_________协议”,确定其双方的_________。甲方经重组于________年____月____日成立乙方,并在此等重组中已将其_________等业务全部投入乙方。据此,甲、乙双方在此签订转让“_________协议”权益的协议,将该协议项下甲方的权利义务全部转让予乙方。并且该等转让已商得_________公司同意。一、甲方同意将“_________协议”中就甲方项下的全部权利义务无偿转让给乙方,由乙方作为“_________协议”的一方享有权利,并履行义务。二、乙方同意完全接受“_________协议”中甲方的权利、义务,继续作为“_________协议”的一方与_________公司共同遵守贴水协议的各项约定。三、甲、乙双方均承诺并保证,就“_________协议”之权利义务的转让与受让安排,均已取得其各自有效充分的批准和授权。同时,双方授权代表均已取得签署本协议必要的授权。四、本协议生效后,乙方与_________公司可就有关的_________作随时的协商,以利“_________协议”的具体执行。五、凡因本协议发生的争议,由甲乙双方协商解决,如协商不成,应提交_________仲裁委员会仲裁解决,仲裁裁决将为终局裁决。六、本协议自签字之日起生效执行,其效力追溯至乙方成立之日,并报“_________协议”之审批部门(国家计委)备案。七、本协议之附件为本协议之有效组成部分,与本协议有同等效力。八、本协议一式_________份,双方授权代表签署并加盖公章,并_________公司确认后生效,各份协议具有同等效力。甲方(盖章),_________ 乙方(盖章),_________授权代表(签字),_________ 授权代表(签字),_________________年____月____日 ________年____月____日签订地点,_________ 签订地点,_________合同转让协议书 篇2甲方,乙方,丙方,经各方友好协商,本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则,就土地转让事宜达成协议如下,一、地块概况1、该地块位于 __________,土地面积为__________平方米(折__________亩)。宗地四至及界址点座标详见附件国有 土地使用证。2、现该地块的用途为住宅、工业、综合和商业用地。二、转让方式1、甲方保证通过土地挂牌形式把该地块转让给乙方,并确保该地块的容积率大于等于__________,绿化率不少于__________%,土地用途为商业、住宅用地。2、土地的转让价为__________万元亩包括级差地租、市政配套费、开发补偿费、建筑物和构筑物的拆迁安置费、 青苗补偿费、空中或地下的管线(水、电、通讯等)迁移费和土地管理费,转让总价为人民币__________万元。3、乙方同意按以下时间和金额分二期向甲方支付土地价款,第一期定金,地价款的__________%,计人民币__________万元 ,付款时间及条件,双方签订协议书,且已办好土地挂牌手续并在本条第四款规定的抵押登记手续办妥后__________天内支付;第二期,付清余款,计人民币__________万元,付款时间及条件,在乙方签订国有土地使用权出让协议, 取得该土地的国有土地使用证后 个工作日内支付。4、为保证前款第一期地价款的及时支付,丙方同意提供两宗土地的国有土地使用权作为抵押担保,抵押的土地 使用权面积为__________平方米(详见成国用()字第__________号和成国用()字第__________号),抵押担保的范围与 甲方承担的责任的范围相同。双方同意在本协议签订后______天内到当地土管部门办理抵押登记手续,抵押期限至 乙方取得机投镇________亩土地的国有土地使用证之日止。5、该项目由乙方独立运作,盈亏自负。甲方愿意帮助乙方解决有关税费返还及政策协调。项目开发结束并经审计后,项目净利润率超过_______%的,超过部分净利润乙方同意与甲方分成。三、违约责任1、甲方诚邀乙方参与其_______亩土地的公开挂牌处理事宜,并承诺创造条件让乙方取得该块土地,若乙方未能 取得该地块,甲方愿意双倍返还定金,计_______万元,甲方应在确认乙方不能取得该土块的土地使用权之日起________个工作日内支付此款。2、乙方未能按时支付地价款,应以每日未付部分的万分之二点一作滞纳金支付给甲方。如未能按时付款超过_____个工作日,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。3、甲方应对乙方承担连带责任。四、其他1、在挂牌出让过程中,乙方仅承担应由受让方承担的土地契税和交易费用,其他有关营业税等均由甲方承担。2、乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。3、本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。4、本协议在执行过程中发生矛盾、争议,经协商无效时,提请法院裁决。5、本协议经各方代表签字盖章后生效。6、本协议一式六份,三方各执两份。甲方(盖章),代表,乙方(盖章),代表,丙方(盖章),代表,________年月____日合同转让协议书 篇3甲方, 乙方,甲方租有位于____区团结镇三家村耕地面积总面面积2亩,其中荒地0。5亩,农户肖XX耕地0。7亩,农户杨XX耕地0。8亩,荒地0。5亩,每亩每年租金200元整(贰佰元整)耕地1。5亩,每亩每年300元整(叁佰元整)租期为________年(________年)一、耕地面积1。5亩,每亩每年租金为300元整(叁佰元整),合计人民币31500元整(叁万壹仟伍佰元整),荒地面积0。5亩,每亩每年租金为200元整(贰佰元整),合计人民币7000元整(柒仟元整)在________年(________年)内无任何地增,租金________年(________年)一次性付清,本租地合同还付加一份补充协议,本补充协议的二、经甲、乙双方多次协商,甲方将土地和协议合同一次性转让给乙方。三、甲方转让给乙方土地及合同从转让之日起一切风险和国家政策及甲方租地农户和债权债务,与甲方无任何法律关系和责任,经由乙方承担。以上所述一切风险和债权债务责任均由乙方承担,与甲方无任何关系。四、________年____月____日至________年____月____日之间的债权债务均由甲方负责承担。五、甲方将土地与和同土地面积一次性转让给乙方。甲方, 乙方,________年____月日合同转让协议书 篇4转让方, (以下简称甲)受让方, (以下简称乙)屋主, (以下简称丙)甲乙双方经好友协商,就店面转让达成以下协议,并共同遵守,第一条 甲方将位于___省___县___镇____路___号____西餐厅{三层面积共平方米}以人民币_____元(小写,_____)的价格转让给乙方。乙方在合同签订后先向甲方支付订金人民币_____元整{小写,_____元},上述订金包含第二条所述相关费用。待第二条完成后,乙方再支付甲方_____元整(小写,_____元),酒吧经营权和现有电器、装修、装饰、工具和设备等{详细见明细列表}全部无偿归乙方所有,甲方不得再向乙方索取任何其他费用和物品,不得参与酒吧经营,干涉酒吧事务。当乙方经营____月后,将付余款_____元整{大写,_____元}。第二条 合同签订后甲方需将________、________、______、营业执照更改转入乙方名下。第三条 该酒吧房屋所有权为丙方,当乙方付甲方款_____(大写,_____)后,丙方与甲方原签订的租凭合同(合同到期________年____月____月租为____人民币,押金为_____元)将作废,改由乙方重新签订。乙丙双方签订后,乙方将代替原来甲方向丙方厉行租凭合同,每月交纳该合所同约定月租费用,该合同期满后由乙方领回甲方所交纳的押金,该押金归乙方所有。第四条 甲方应保证丙方的同意转让店铺,如由甲方原因导至丙方或甲方自己中途收回店铺,按甲不按时交付店铺,归还乙方已付转让费和承担违约金_____元(大写:____元)第五条 甲方在酒吧经营权交付乙方以前,必须将所有积欠一切的税款、水费、电费、房屋租赁费、雇员工资等费用一律付清。第六条 甲方现雇用的员工,除乙方同意留用外,其余均由甲方负责解散。第七条 甲方需承诺转让前的酒吧所发生的任何问题、事件负任何责任和连带责任,所有一切均由甲方全部承担。第八条 合同期内,双方不得以其它借口终止合同和违反以上几条协议,否则以违约论处,违反方将承担和赔偿一切经济损失。第九条 本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,丙方一份,三份具有同等的法律效力,本协议从签订之日起生效。甲方签名, 乙方签名, 丙方签名,身份证号码, 身份证号码, 身份证号码,____日期,________年____月____日____日期,________年____月____日____日期,________年____月____日合同转让协议书 篇5甲方,注册地址,企业营业执照号码,_________乙方,注册地址,企业营业执照号码,_________鉴于,甲方与_________公司于________年____月____日签订“_________协议”,确定其双方的_________。甲方经重组于________年____月____日成立乙方,并在此等重组中已将其_________等业务全部投入乙方。据此,甲、乙双方在此签订转让“_________协议”权益的协议,将该协议项下甲方的权利义务全部转让予乙方。并且该等转让已商得_________公司同意。一、甲方同意将“_________协议”中就甲方项下的全部权利义务无偿转让给乙方,由乙方作为“_________协议”的一方享有权利,并履行义务。二、乙方同意完全接受“_________协议”中甲方的权利、义务,继续作为“_________协议”的一方与_________公司共同遵守贴水协议的各项约定。三、甲、乙双方均承诺并保证,就“_________协议”之权利义务的转让与受让安排,均已取得其各自有效充分的批准和授权。同时,双方授权代表均已取得签署本协议必要的授权。四、本协议生效后,乙方与_________公司可就有关的_________作随时的协商,以利“_________协议”的具体执行。五、凡因本协议发生的争议,由甲乙双方协商解决,如协商不成,应提交_________仲裁委员会仲裁解决,仲裁裁决将为终局裁决。六、本协议自签字之日起生效执行,其效力追溯至乙方成立之日,并报“_________协议”之审批部门(国家计委)备案。七、本协议之附件为本协议之有效组成部分,与本协议有同等效力。八、本协议一式_________份,双方授权代表签署并加盖公章,并_________公司确认后生效,各份协议具有同等效力。甲方,乙方,(签字) (法定代表人签字)________年____月合同转让协议书 篇6甲方,_________身份证号,____________住所,______________________________联系方式,___________________________乙方,__________________住所,______________________________联系方式,___________________________鉴于甲方独立且合法拥有网站(域名或名称为____)之事实,甲乙双方经过友好协商,就乙方收购甲方的上述网站达成如下协议,1、被收购网站的基本情况为,___网站,日访问为___左右,属于___网站;2、本协议被收购的标的物包括域名为______和这___个域名所指向的空间的所有内容以及与此域名和网址上的内容有关的所有知识产权;3、收购费用和付款方式,全部收购费用为_________元,分___期给付。第一期,费用___元;给付时间为乙方取得与本网站相关域名的所有证明文件和注册证书等以及合法并实际获得域名管理权限之日(依照法律和法规,变更必须登记的以登记之日)起____日之内;第二期,费用______元;给付时间为 乙方合法并实际获得网站空间管理权限之日起____日之内;本协议所称合法获得管理权限是指双方自愿协议转让并依法变更了本协议所指标的物权属(依法应当登记的以登记为准);本协议所称实际获得管理权限是指乙方取得甲方的管理密码 并单独享有;4、 甲乙双方的权利和义务,(1)、甲方应当确保本网站被收购时其所有权是独立拥有且合法的;(2)、甲方自愿将本网站以及以本网站为载体的知识产权一并转让给乙方;乙方依约足额给付收购费用后,甲方即不再享有与本网站相关的任何权利,包括与本网站相关的所有知识产权;(3)、协议签订之日,甲方应当移交与本网站相关的所有证明文件和注册证书等;若需要到有关部门办理网站所有权人变更手续,甲方应当积极配合乙方予以办理;(4)、协议签订后,乙方应当按照协议约定足额支付收购费用;5、因本网站所有权人发生变更,本网站在被收购前的所有债务均与乙方无关,由甲方自行承担。6、违约责任,甲乙双方应当本着诚实信用原则履行合同约定的义务;若一方违约,另一方有权依照合同法的相关规定追究其责任。7、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。8、本协议自双方签字或盖章之日起发生法律效力。甲方, 乙方,时间, 时间,合同转让协议书 篇7一、合同双方当事人,出让方(以下简称甲方),受让方(以下简乙称),根据合同法相关规定,经甲乙双方友好协商,拟定以下合同,二、转让公司的基本情况,本次转让为甲方将所属的_____,该公司账面价值_____万元,评估价值_____元,涉及职工安置______人,涉及银行债权________元。该公司转让行为已经同意。三、职工的安置本合同公司转让时所涉及职工的安置,经甲、乙双方约定并报批复同意,按如下方式处理,1、甲方转让公司的人员由甲方自行安置,与乙方无关。2、甲方转让公司的人员在外发生的39;一切违法行为由甲方自行承担,与乙方无关。四、债权、债务处理1、因甲方转让公司遗留的一切债权、债务由甲方自行承担,与乙方无关。五、公司转让及价款支付情况转让价款为人民币(大写) 元,双方约定在____日内,乙方 (①一次、②分期)通过指定的 账号将合同价款付清。采用分期付款的, 乙方以 为保证条件,分 次,分别在____日内付清。六、产权交割乙方通过产权交易中心的指定账号支付合同价款或首付款后,甲方将编制好的产权转让交割单提交给乙方,由乙方凭此清单逐项核对与验收,核对无误、验收完毕后,由甲、乙双方及其经办人员在该清单上盖章、签字方视为交割完成。七、税费负担经甲、乙双方约定,本次转让所涉及的税费按如下方式处理,八、争议处理在本合同履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以向产权交易机构申请调解,也可以依合同的约定双方选择 (①依法向所在地仲裁机构申请仲裁;②依法向所在地人民法院起诉)。九、违约责任1、乙方在报名受让时,通过产权交易中心交付保证金人民币(大写) 元。当合同履行后,乙方交付的保证金退还给乙方或抵作价款。当乙方不履行合同的约定,则无权要求返还保证金;若甲方不履行合同的约定,应当向乙方支付相当于乙方交付保证金数额的补偿;若甲、乙双方要求解除合同的,保证金扣除乙方相应交易费用后返还给乙方。2、乙方未能按期支付本合同公司的价款,或者甲方未能按期交割本合同公司,每逾期____日应按逾期部分金额的 %,向对方支付违约金。3、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。十、合同的变更和解除当发生下列情况之一时,可以变更、解除合同,1、因情况发生变化,当事人双方协商一致,并订立了变更或解除协议,而且不因此损害国家和社会公共利益的。2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同,另一方予以认同的。 本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签定变更或解除协议,并报产权交易机构备案后生效。十一、权证变更甲、乙双方在交割完成后,由_____负责,于____日之内办妥权证变更事项。十二、双双方约定的其他条款,十三、合同的生效本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效,产权交易中心凭交易合同及产权转让交割单出具产权成交确认书。十四、其他本合同共_____页,附件_____件(共 页)。一式_____份,甲、乙双方及委托的会员各执 份,产权交易机构备存份。甲方法定代表人,(签字) 乙方法定代表人,(签字)签约地点,________年____月____日合同转让协议书 篇8转让方(甲方),身份证号码,住 址,受让方(乙方),身份证号码,住 址,出租方(丙方),身份证号码,住 址,根据我国合同法的有关规定,经甲、乙、丙三方友好协商,就下述门面转让事宜达成如下协议,一、转让门面转让门面位于 ,建筑面积 平方米; 丙方为上述转让门面的所有权人和出租方。现对甲、乙双方根据本合同约定转让上述门面承租权的行为,丙方表现同意。原甲、丙双方所签门面租赁合同的权利与义务转由乙方享有和履行,乙方与丙方不再另行签订租赁合同。本合同生效和门面交接完毕后,甲、丙双方之间原门面租赁合同终止履行,权利义务自行解除。二、租金的结算与支付丙方与甲方原租赁合同,约定的租赁期间为________年,即自________年____月____日起________年____月____日止,月租金为 元人民币,现甲方剩余租期为月,门面转让前尚欠租金、水电费、物业管理费等共计人民币 元,上述欠交款项由乙方在本合同生效后____日内支付给甲方。门面转让乙方后,甲、丙双方原门面租赁合同中所约定的租金转由乙方根据该合同约定(指有关金额、时间、付款方式和违约责任等条款)向丙方支付,甲方不再负有支付义务。三、门面设施、设备的归属转让门面现有装修设施在转让后归乙方所有。转让门面租赁期(含门面租赁合同续签期限)届满后,该门面装修设施的不动产归丙方所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)所有。乙方在接收该门面后,有权根据经营需要,在保证房屋安全使用的情况下进行再次装修。四、门面转让费的支付乙方于本合同签订之日向甲方支付定金 元。甲方在合同签订次日向乙方腾让门面并交付钥匙,同时乙方向甲方支付转让费共计人民币元,(大写, ),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备(详见转让财物交接清单)及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。五、债权债务的处理乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。六、交接条件、时间及方式 转让门面定于________年____月____日正式交接。门面交接时,甲方应腾空非转让财物交接清单范围内的一切设施、物品和货物,保持门面已有装修、装饰、设施、设备、门窗、墙面、地面和天花板面的完好和完整,以便于使用。办理门面交接手续时,由甲、乙、丙三方共同进行现场验收,按照转让财物交接清单点验、接收有关财物,交接完毕后,甲、乙、丙三方应共同签署转让财物交接清单,在丙方的现场监督下,甲方向乙方交付门面钥匙。门面钥匙一经交付,转让门面即告验收、交付完毕。 转让门面不符合约定的交接条件时,乙方有权拒绝交接,甲方应及时整改、修复,直至符合交接条件为止。并将视为甲方逾期交付门面,由甲方承担逾期交付的违约责任。七、违约责任,甲方保证该门面有合法承租权并有权依法转让,应该按时交付门面,甲方逾期交付门面时,按下列方式计算违约金,逾期交付天数215; 元天;超过30天甲方仍不能交付转让门面时,乙方有权通知甲方解除合同,返还已支付的门面转让费,和按上述约定追偿违约金。 乙方应按时接收门面和支付门面转让费。乙方逾期接收门面超过7天时,甲方有权通知乙方解除合同,不予返还已支付的门面转让费。乙方逾期支付门面转让费时,按下列方式计算违约金,逾期付款天数215; 元天。乙方保证该转让门面为其合法所有,享有门面的出租权,并不门面转让。转让方(甲方),身份证号码,住 址, 受让方(乙方),身份证号码,住 址,出租方(丙方),身份证号码,住 址,

合同转让【篇10】


一、背景与目的


转让协议书是为了确保双方当事人在转让交易中的权益和义务得到保障,明确双方的权利和责任,促进交易的顺利进行而制定的一份法律文件。本文详细介绍了转让协议书的定义、重要性以及关键条款。


二、定义与重要性


转让协议书是指双方当事人就一定的合同关系下产权、知识产权或其他权益的转让事项,以书面形式详细约定双方权利与义务的一份法律文件。该协议书在交易中具有重要的法律效力,能够防止纠纷的产生,确保交易的合法性和可行性。因此,制定一份详细、具体且生动的转让协议书对于交易双方都是非常重要的。


三、转让协议书的关键条款


1. 转让方与接收方信息:协议书应明确标明转让方和接收方的姓名(或单位名称)、联系地址、联络方式等基本信息,以方便双方之间的沟通与联系。


2. 转让标的与交易内容:协议书应明确标明转让的产权/知识产权/其他权益的具体描述,包括其名称、规格、数量、状况等。同时,在协议书中应详细描述双方当事人之间的转让交易的具体内容、条件和要求,确保双方将来的权益。


3. 财务条件与支付方式:协议书应明确标明转让交易涉及的财务条件,包括转让价款、付款方式、付款期限等信息,以确保交易的经济性与可行性。


4. 国内和国外法律的适用:协议书应明确标明转让交易适用的法律,例如在跨国交易中,需要明确是适用国内法还是国际商事法,以规范合同的有效性。


5. 违约责任与争议解决方式:协议书应明确标明当事人在违约情况下的责任,如是否需要支付违约金或诉讼费用等;同时,协议书还应明确标明当事人在争议产生时如何解决,如仲裁或诉讼等方式。


6. 附加条款与其他事项:协议书可根据实际情况加入一些其他的附加条款,例如保密协议、不竞争协议等,以确保双方在交易过程中的权益得到保护。


四、落实转让协议的步骤与注意事项


1. 起草协议书:双方当事人应委托专业律师起草一份详细且具体的转让协议书,保障交易合法有效。


2. 协商与修改:双方当事人应就协议书进行协商,根据实际情况对关键条款进行修改和完善,确保双方权益得到平衡。


3. 签署与查询:双方当事人应在协议书上签署,明确双方的意愿,确保协议的有效性。在签署之前,双方也应查询相关法律法规与约束条款,做到符合法律要求。


4. 履行与执行:协议签署后,双方应按照协议的规定履行自己的权利与义务,交付转让标的物或支付转让价款。


五、总结与建议


制定一份详细、具体且生动的转让协议书是进行交易的重要环节,能够保障双方当事人的权益,促进交易的顺利进行。在制定转让协议书时,双方当事人应确保协议中的关键条款能够准确、全面地表达双方的意愿,并遵守相关法律法规。同时,在签署协议书前,双方应仔细阅读和查询相关的法律法规,确保协议的合法性和有效性。通过合理的协商和妥善的执行,转让协议书将产生积极的作用,使交易双方都能实现自己的交易目标。

合同转让【篇11】

2022商店转让协议书通用版范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。商店转让协议书通用版范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022商店转让协议书通用版范本正文内容

转让方(甲方):身份证号码:

转让方(乙方):身份证号码:

甲、乙双方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议:

一、甲方将自己位于________的店铺(转让给乙方使用,并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。

二、乙方与甲方已签订了租赁合同,租期到____年____月____日止,年租金为____元人民币(大写:____),租金为一次性交清,并于约定日期提前一个月交至甲方。店铺转让给乙方后,乙方履行原有店铺租赁合同中所规定的条款,并且定期交纳租金及该合同所约定的应由甲方交纳的水电费及其他各项费用。

三、转让后店铺现有的装修、装饰及其他所有设备全部归乙方所有,租赁期满后房屋装修等不动产归出租方所有,营业设备等动产归乙方(动产与不动产的划分按原有租赁合同执行)。

四、乙方在____年月1日前一次性向甲方支付转让费共计人民币____,(大写:____),上述费用已包括第三条所述的装修、装饰、设备及其他相关费用,此外甲方不得再向乙方索取任何其他费用。

五、甲方应该协助乙方办理该店铺的工商营业执照等相关证件的过户手续,但相关费用由乙方负责;乙方接手前该店铺所有的一切债权、债务均由甲方负责;接手后的一切经营行为及产生的债权、债务由乙方负责。

六、如乙方逾期交付转让金,除甲方交铺日期相应顺延外,乙方应每日向甲方支付转让费的千分之一作为违约金,逾期30日的,甲方有权解除合同,并且乙方必须按照转让费的10%向甲方支付违约金。如果由于甲方原因导致转让中止,甲方同样承担违约责任,并向乙方支付转让费的10%作为违约金。

七、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关,但遇政府规划,国家征用拆迁店铺,其有关补偿归乙方。

八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方签字:

日期:

乙方签字:

日期:

附件:一、原房屋租赁合同

合同转让【篇12】

甲方:××××有限责任公司

乙方:××集团控股股份有限公司

为壮大林业经济,搞好林业综合开发,甲、乙双方本着自愿公平、诚实信用的原则,经充分协商,就新洲洲滩地土地转承包经营及林木资产转让事项达成以下合同条款:

一、土地面积、座落地点及面积

1、甲方将新洲洲滩地土地面积 亩(甲方《林权证》面积,含湖北华林公司租赁的土地 亩,具体面积以实际测量为准,超出 亩的,以 亩计算,不足的按实际测量面积计算)全部转承包给乙方。转承包地块的四至为东至 ,南至 ,西至 ,北至 ,具体座落地点和四至详见鄂城林证字(xx)第000671号《林权证》中新洲综合林场平面图。

2、新洲洲滩地属长江流动沙洲滩地。承包期间,新洲洲滩地土地面积减少达总面积的 %以上时,承包金应按土地减少比例作相应下调;因自然原因或乙方的开发引起的土地面积增加,承包金不作增加。

二、承包期限

承包期限 年。

自 年 月 日起至 年 月 日止,其中湖北华林公司租赁的××亩土地承包期限为xx年元月一日起至二0三四年 月 日止。

三、土地承包金、林木资产及其他资产转让费的确认与付款方式

1、土地承包金的确认

双方商定,土地承包金按每年 元/亩计算,土地总承包金为 元,其中;

(1) 年至 年,四年的承包金额为 万元( 元/亩 亩× 年)

(2) 年至 年,每年的承包金额为 元( 元/亩× 亩)

2、林木资产及其他资产转让费的确认

(乙双方认可的第三方评估机构确认。评估工作在合同签订后20天内完成。评估费用由乙方承担。如评估蓄积量与暂定的 m3有差异,则差额部分蓄积的价款在下面第三款第一条中支付余款时作相应增减。

(

3、付款方式

(林木资产及其他资产转让费共计 万元,该款乙方于甲方负责将新洲洲滩地的《林权证》变更并交给乙方的同时付款 万元,余款542.1万元乙方自收到变更《林权证》之日起30 个工作日内一次性付清。

(2)自 年起每年度的土地承包金 元,乙方应于当年的 月 日前一次性支付。

四、甲方的权利和义务

1、有权按时收取土地承包金及资产转让费;

2、承包期间,甲方应协助乙方处理周边关系;

林木资产所有权的变更登记,所需费用由甲方承担;

转租、抵押、作价入股等;

5、甲方与土地所有者(发包方)的承包合同仍然有效,甲方作为承包方应履行的义务仍由甲方自行承担;

有效的承包经营权;

7、承包期限内,如遇自然灾害,上级或发包方给甲方核减或免除相应土地承包费义务和核发的抗灾款,甲方应及时如数转给乙方,如需甲方办理手续的,甲方应负责及时协助办理;

8、甲方应在 年 月 日前将土地交给乙方经营,在 年 月 日前办理过户。

五、乙方的权利和义务

债务和经营风险;

2、承包期间,乙方有权依法砍伐林木;

3、承包期间,如国家建设需征用土地,就林木及地上附属资产所获得的补偿款归乙方所有;

4、承包期间,乙方应守法经营,严格按约定的用途使用承包的土地,不得擅自改变土地的用途;

5、承包期间,乙方应按时交纳土地承包金和资产转让费;

转租、转让、拍卖、抵押、作价入股或作为合资、合作造林等;

7、乙方有权要求甲方按合同约定的标准交付林地及林木等资产;

免交承包金,乙方也有权直接向有关部门申请税费减免及申请核发救灾款项;

9、承包期间,为了充分发挥土地的使用率,乙方可以在进行林业开发的同时,套种其他农作物,但承包金不增加;

乙方有权依法在林区内进行生产配套的基础设施建设,并对所建设施享有所有权;

乙方有权对取得的林木采伐许可证进行转让并收取转让所得。

六、合同的解除和终止

1、甲乙双方中任何一方要求解除合同的须提前 个月通知另一方;

2、未经乙方同意,甲方不得擅自与发包方终止承包协议;

3、因不可抗力,国家征地及其他有关政策调整,导致乙方难以继续经营的,乙方有权终止合同,且双方无需承担违约责任;

4、合同期满,乙方有权直接与发包方签订承包协议,甲方应予以协助;

七、违约责任

林木资产及其他资产转让费。每逾期一天,按应付未付部分的万分之五支付滞纳金,逾期累计超过20天,甲方有权解除合同。

2、承包期间,乙方若擅自改变土地用途,则甲方有权解除合同,同时乙方应按未支付承包金1%承担违约金。

3、承包期间,因甲方或发包方的原因使乙方无法继续行使土地承包经营权的,乙方有权解除合同,并要求甲方按总承包金的2倍赔偿损失;

4、承包期间,因甲方或发包方原因致使乙方林木及相关生产经营设施等资产受损失的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失;

乙双方有违反合同其他约定的,违约方支付守约方违约金人民币 万元。

八、湖北华林公司所租赁的土地到期后( 年 月底),甲方于 年 月 日移交给乙方承包经营,如不能及时移交,超过2个月,则乙方免除该土地当年租金,甲方并承担当年租金1%的违约金。

九、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,产生的补充协议与该合同具有同等法律效力。

十、本合同自签字盖章之后生效。

十一、本合同一式五份,甲乙双方各执一份,鄂州市林业局、鄂城区林业局、公证机关各一份。

甲方:××××有限责任公司

代表签字:

乙方:××集团控股股份有限公司

代表签字:

公证机关:

签订日期: 年 月 日

附:财产清单、甲方《林权证》

合同转让【篇13】

2022国有资产转让协议书通用范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。国有资产转让协议书通用范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022国有资产转让协议书通用范本正文内容

转让方:(以下简称“甲方”)

法定住所:

法定代表人:

受让方:(以下简称“乙方”)

法定住所:

法定代表人:

本合同由甲方和乙方于年月日在地订立。

鉴于甲方在公司(以下简称“公司”)合法拥有%的股权,该公司于年月日在深圳市工商局行政管理局登记注册,由甲方、、和共同出资设立,注册资金为人民币万元。甲方占%的股权,应出资万元人民币,实际出资万元人民币;占%的股权,应出资万元人民币,实际出资万元人民币;占%的股权,应出资万元人民币,实际出资万元人民币。现甲方有意转让其在公司拥有的%的股权,并且甲方转让股权的要求已获得公司股东会及甲方上级有关部门的批准,其他股东均放弃优先购买权。

鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有的%的股权。

鉴于股东会也同意乙方受让甲方在该公司拥有的%的股权。

基于上述条款,甲乙双方当事人经友好协商,本着公平互利的原则,就甲方在公司拥有的%的股权转让事宜,达成协议如下:

第一条股权转让的价格及价格的支付方式

1、甲方同意根据本合同所规定的条件以号评估报告所列的评估范围、评估结果为依据,以万元人民币的价格将其在公司拥有的%的股权转让给乙方,乙方同意以此价格受让该股权,上述资产评估报告作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

2、乙方同意以下列方式将合同价款支付给甲方(下列1、2条任选一条)

(1)乙方同意在本合同生效之日起,按将本条第一款所规定的价款一次性支付给甲方。

(2)乙方同意在本合同双方签字之日起向甲方支付总价款的%作为保证金,在向深圳国际高新技术产权交易所办理交易鉴证前向甲方支付总价款的%,在甲乙双方办理完工商变更登记前向甲方支付剩余的%的价款。

第二条保证(下列1、2条任选一条)

1、甲方保证其按本合同第一条第一款规定转让给乙方的股权是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证对其所转让的股权没有设置任何质押权或其他担保责任,并免遭任何第三人追索。否则,甲方承担由此引起的所有经济和法律责任。

2、甲方已将所拥有的在被转让企业的%的股权于年月日向作质押,但现在甲方已征得质押权人的书面同意,同意甲方将该股权按本合同的规定转让给乙方。

3、乙方保证按本合同第一条第二款规定的条件支付价款,作为保证,乙方应在合同生效之日起天内一次性向甲方支付本合同第一条第一款所规定价款的%作为保证金,该保证金视为乙方支付给甲方的价款的一部分。

第三条债权债务的承担

本合同生效后,若发现属于本次股权转让前资产评估报告以外的被转让企业的债权债务,由甲乙双方协商解决,或由乙方先予代收或垫付,最终应由甲方承受。

第四条职工安置条款(100%股权转让时适用)

(当事人双方可自行约定被转让企业职工的安置方式,或按国家、省、市有关规定执行,但双方的约定不得违反法律法规及相关的政策。)

第五条产权交接方式

(双方当事人应约定股权交接的时间、地点和方式等)

第六条股权转让有关费用的负担

双方同意与本合同规定的股权转让有关的费用,由公司承担,或由甲乙双方各承担50%。

第七条违约责任

1、如果本合同任何一方未按本合同的规定适当地、全面地履行其义务,应该承担违约责任。

2、如果乙方未能按本合同第一条第二款的规定按时支付股权价款,则除按本合同第二条第二款的规定向甲方支付保证金外,每迟延一天,应按迟延部分价款的‰支付滞纳金。乙方向甲方支付保证金或滞纳金后,如果乙方的违约给甲方造成的损失超过保证金或滞纳金数额,或因乙方违约给甲方造成其他损害的,不影响甲方就超过部分或其他损害要求赔偿的权利。

第八条合同的变更和解除

发生下列情况之一时,可变更或解除本合同,但甲乙双方需签订变更或解除合同书,并经有关部门批准后生效。

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行;

2、一方当事人丧失实际履约能力;

3、由于一方违约,严重影响了另一方的经济利益,使合同履行成为不必要;

4、因情况发生变化,当事人双方经过协商同意;

5、当事人约定的其他变更或解除合同的情况出现。

第九条争议的解决

1、与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议,甲、乙双方应友好协商解决。

2、经协商不能解决争议的,则任何一方可向深圳市仲裁委员会或中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁,或向深圳市人民法院起诉。

第十条合同生效的条件和日期

本合同由双方合法代表签字、盖章,并经深圳国际高新技术产权交易所鉴证后,自深圳市工商行政管理局变更登记之日起生效。

第十一条其他条款

(当事人可根据具体情况约定其他条款,有双方当事人商定)

第十二条附则

本合同正本一式份,甲、乙双方各执一份,****存档一份,其他报有关部门备案。

转让方(签章)

授权代表(签字):

受让方(签章):

授权代表(签字):

年月日

鉴证机构:(签章)

年月日

合同转让【篇14】

转让协议书

甲方:身份证号码:乙方:身份证号码:经甲、乙双方本着公平、公正、合理的原则,经友好协商就道真自治县芝林堂大药房、芝林堂大药房分店(简称甲方)转让给乙方,达成如下协议:

一、甲方同意将道真自治县芝林堂大药房、芝林堂大药房分店经营权、所有权、一切转让给乙方所有,并由乙方接手经营。

二、甲方店内的所有设备、货物(电脑、空调、所有货框、中药柜、软件)在交接成功后,一切归乙方所有,甲方无权干涉。

三、甲、乙双方同意道真自治县芝林堂大药房、芝林堂大药房分店的转让费人民币:(小写:)元整。房租以超市合同为准,不得违约,如违约一切损失由甲方负责。

四、甲、乙双方协议的交接时间为:年月日。

五、交接前芝林堂大药房、芝林堂大药房分店的所有帐务由甲方承担(如水电费、税收费、债务),交接成功后其所有费用由乙方承担,20xx年房租已全部付清。

六、交接前甲方在医保局的一切帐目,由甲方所有,在

领取后由乙方交付给甲方。

七、乙方暂交定金给甲方(以收据为准),在交接完之后,乙方付清其余所有转让费。双方不得违约,如乙方违约,定金不退,如甲方违约,愿意赔偿乙方人民币元。

八、甲方必须协助乙方办理医保刷卡、药品经营许可证,营业执照的变更手续,费用由乙方承担。

九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效。

甲方签字:乙方签字:电话:电话:

年月日

出租商铺合同(集合十四篇)


如何写合同才能避免少出错?我们的生活中多多少少都会接触到合同。签订合同可以为日后解决争议提供依据,防范可能存在的风险,以下是我们为您准备的关于“出租商铺合同”的内容,感谢您的喜欢和支持希望您能多多浏览我们的网站!

出租商铺合同【篇1】

原告:友忠先生,男,汉族,5月11日,XXXX,身份证号5101251972051XXXXX,家住兴都区新都区木兰镇十里村X社区,电话; 1398087XXXX

被告人:阿秋蓉,女,汉族,9月13日,XXX,身份证号码5130271968091XXXXX,住成华区成华区北四区X区X单元X栋, X城

, 电话:1388028XXXX

案由:租赁合同纠纷

诉讼请求:

1、责令被告立即返还住房押金和租金人民币20500;

2、责令被告支付违约金2万元;

3、责令被告承担诉讼费用。

事实及理由:

原、被告于20xx年10月18日签订《店铺租赁合同》,约定被告租赁xx路180号店铺。 xx 给原告。它用于汽车维修。现在,由于被告的店铺尚未竣工验收登记,原告无法办理营业执照,因此无法正常开业,最终双方的租赁合同也无法正常履行。原告是在合同签订十多天后才知道的。本案中,被告多次与被告协商解除合同,被告以店铺未再次出租为由拒绝退还原告的租金及押金。根据双方《店铺租赁合同》,被告构成根本违约,不能实现合同目的的,应当承担违约责任。被告的行为违反了双方的约定,损害了原告的合法权益。为保护原告的合法权益不受侵害,已向你们法院提起诉讼。和一定的庄严。

此致

xx区人民法院

检察官:

20xx 年 1 月 28 日

出租商铺合同【篇2】

商铺租聘合同

甲方(出租人):___________

身份证号码:_______________

电话:_____________________

乙方(承租人):___________

身份证号码:_______________

电话:_____________________

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲乙双方本着平等、自愿、公正、诚信的原则,经协商一致,签订如下商铺租聘合同,共同遵守:

第一条 租控资料

商铺地址:_______________

商铺面积:_______________平米

租金:________________元/月

租赁期限:自______年______月______日起至______年______月______日止。

第二条 租赁方式

1、甲方同意将商铺出租给乙方作为经营场所。

2、乙方允许甲方在租赁期限内对该商铺进行必要的维修、检修等工作。

第三条 租金

1、租金支付方式:乙方应在每月给甲方支付房租,支付方式为现金或银行转账。

2、逾期支付:如果乙方未按约定时间和方式支付租金,甲方有权要求乙方支付滞纳金,并告知乙方尽快支付未付清的房租。

3、保证金:乙方同意支付______元作为租赁保证金,该保证金将在合同租赁期限届满或乙方违约对甲方造成损害时予以销毁或扣除。

第四条 使用范围

1、乙方只能将商铺用于经营目的,在租赁期限内不得将商铺转租、转借或以任何方式转移使用权。

2、乙方应当遵守国家法律法规及行政规章,不得在商铺经营过程中从事违法九非法经营活动。

第五条 租赁期限的变更、终止

1、如乙方需要延长租赁期限,应在租赁期届满之前与甲方协商签订新的租赁合同。

2、在租赁期限届满前,乙方应当向甲方提交书面申请并经甲方同意方可搬离商铺。

3、在租赁期限内,甲乙双方若想要解除合同,应通过友好协商达成共识并签订书面解除合同协议,同时承担其各自的法律责任。

第六条 保密义务

1、租赁合同中的一切信息都应属于保密范围,甲、乙双方应承担相关的保密义务,保证租租赁合同所涉及的一切机密不外泄。

2、甲方保证不在租赁期内向任何第三方透露乙方的经营情况,不参与对乙方的经营活动。

第七条 违约责任

1、如乙方在租赁期限内出现违约行为,甲方有权要求终止合同并要求乙方支付相关违约金。

2、乙方违约行为包括但不限于违法九非法经营、无故开始搬离商铺、未经甲方同意转租商铺、恶意损坏商铺等。

第八条 争议解决

甲、乙双方对本合同执行中本合同所发生争议,可通过协商、诉讼等方式解决。

第九条 其他

1、本合同一式两份,甲、乙双方各为一份,具有同等法律效力。

2、合同在签署后立即生效,有效期至租赁期限届满之日止。

3、未尽事宜深入友好协商,双方互相之间不得依法或以其它形式违反公共利益。

甲方(出租人):_______________

签字:_____________________

乙方(承租人):_______________

签字:_____________________

出租商铺合同【篇3】

商铺租聘合同

甲方(出租人):_____________ (地址:_____________)

乙方(承租人):_____________ (地址:_____________)

经甲、乙双方协商,就甲方拥有的商铺(以下简称“商铺”)出租事宜,达成如下协议:

第一条 租赁期限

本合同自________年___月___日起至________年___月___日止,共计______个月。如临近到期,甲方、乙方均无异议,可自行续约,续租期限双方协商一致。

第二条 租金及付款方式

1.租金总额:每月租金为人民币________元整,在整个租赁期内共计租金总额为________元整。如乙方有欠租,应按照每日_____%的标准支付滞纳金。

2.付款方式:乙方应在每月租金到期日前将租金存入甲方以下账户:_____________,双方均应妥善保管账户信息。

第三条 使用规定

1.乙方使用商铺应符合国家法律法规及当地规定,不得违反公序良俗、危害社会安全;

2.乙方应按照商铺用途维护商铺,不得用于其他用途;

3.乙方不得在商铺内存储有毒、有害物品,不得堆放垃圾,保持商铺周围环境整洁;

4.乙方应妥善保管商铺内物品,如出现设备损坏、丢失等情况,应及时通知甲方处理;

5.乙方应遵守商铺内的消防、安全规定,如有违反应承担相应责任。

第四条 维修义务

1.甲方应对商铺的大型装修、局部修整等进行维修及设备更新,但因乙方原因而损坏的设备及室内装修,应由乙方完全负责维修及恢复;

2.乙方应及时维修商铺内不是因其自身原因导致的设备、装修损坏等事宜,如因乙方原因而导致的设备、装修损坏,乙方应承担维修及赔偿责任;

3.如乙方对商铺进行改动,应事先征得甲方同意,并保证乙方所做的改动不会影响商铺或大楼的安全使用。

第五条 违约及解除合同

1.如乙方逾期未支付租金,或违反本合同第三条使用规定,应按合同约定支付违约金或承担相应的赔偿责任;

2.如乙方重大违约行为,如经甲方书面警告后仍无改正,甲方有权解除合同,并向乙方请求赔偿相关损失;

3.乙方在合同期限届满后,未按照约定续租,视为自动放弃租用商铺。

第六条 保密义务

双方应对合同内容和执行过程中知悉的对方的经济、营销、技术等方面的信息保密,不得向第三方透露、讨论相关信息,除非得到对方书面许可或法律法规规定。

第七条 其他事项

1.合同一式两份,甲、乙双方各执一份;

2.本合同未尽事宜,由双方协商解决或者参照相关法律规定解决;

3.因本合同引起的争议,双方应友好协商,协商不成的,任何一方均可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁;

4.本合同一经签署,即为双方有关此事项之全部协议和约定,双方对此保证履行。

甲方(出租人)

签署日期:_____________

乙方(承租人)

签署日期:_____________

出租商铺合同【篇4】

原告:林,男,19xx年10月10日出生,汉族,家住福建省长乐市文武沙镇湖东村羊墩二墩10号,身份证号码35018219881010XXXX。

被告人:郑某某,男,19xx年6月25日出生,汉族,住福建省长乐市武河峡街道河阳大厦12座303号,身份证号码35012619630625XXXX。

诉讼请求:

1、原告林某与被告郑某于20xx年12月20日签订的《店面租赁合同》依法终止。

2、依法责令被告人郑某某退还原告林某某的押金5.6万元。

3.依法责令被告人郑某某向原告林某某支付违约金5.6万元。

4.依法判令被告人郑某某赔偿原告林某某损失4000元(误工费1000元+律师费3000元)。

5.依法责令被告人郑某某承担本案诉讼费用。

事实及理由:

20xx年12月20日,原告林某与被告郑某签订《店铺租赁合同》,约定被告郑某出租其全部店面。 xx市XXX路118号,租给原告林某,租期为20xx年1月1日至20xx年12月31日。双方还在《店铺租赁合同》中就租金、租金支付方式、违约责任等事项进行了约定。合同签订后,原告于20xx年12月20日将5.6万元定金交付给被告。

被告在收到原告的押金后,拒绝腾出店铺供原告使用,并将店铺出租给他人。原告曾多次找他协商解除合同并返还押金,但被告以各种理由回避。

原告认为,被告拒绝将店铺交付原告使用,并将店铺出租给他人使用,构成根本违约。根据原、被告签订的《店铺租赁合同》第八条的规定,被告应向原告退还押金56000元,向原告支付违约金56000元,并承担由此造成的损失。给原告。为此,原告现依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的规定,向人民法院提起诉讼,希望你们法院依法支持原告的诉讼请求。

此致

xx市人民法院

申请人:

年月日

出租商铺合同【篇5】

出租人:(以下简称甲方)_______________

联系地址:______________________

身份证号码:______________________

电话:______________________

< p> 传真:______________________

邮政编码:______________________

承租人:(以下简称乙方)______________________

联系地址:______________________

身份证号:______________________

电话:______________________

传真:______________________

邮政编码:______________________

本合同已签订___月____,并达成以下条款:

第1条:租赁范围和用途

1.甲方同意转让上海路弄1号.

房屋及其设施出租给乙方,出租建筑面积_____平方米。甲方《房屋所有权证》(房屋证号:____________)

2、乙方租用上述房屋为______。未经甲方同意,乙方不得将房屋用于其他用途或转让。租。

第二条:设备提供

1. 甲方向乙方提供相应房间设备的单独清单合同,清单合同与本合同同时生效,其他便利。

2、乙方使用上述设备所产生的一切费用由乙方承担。

第三条:租赁期

1. 租期从 _____, _____, _____ 到 _____ 年 _____ 月 _____。

2、租期届满后,乙方如需续租,须在合同期满前1个月书面通知甲方。在同等租赁条件下,在乙方在本合同租赁期内诚实履行本合同各项责任的前提下,乙方有优先续租权,但必须重新确定租金并签订租赁合同.

第四条:租金

租金为人民币每月。租期不足一个月的,可按当月实际天数计算。

第五条:支付方式

1. 租金必须提前支付。 _按月支付,甲方在当月前15天通知乙方支付,乙方在收到甲方支付通知后15日内支付接下来____个月的租金,以此类推。

2. 乙方将租金支付至甲方银行账号:

开户银行:_______________

账号:_______________

地址:______________________

3. 乙方也可以现金支付甲方。

第六条:物业管理费及其他费用

1、物业管理费由当事人按照有关规定缴纳并收费物业管理公司标准。

2、乙方负责租赁场地的清洁工作。

3、因使用房屋而产生的其他相关费用由乙方承担,如:水、电、煤气、有线电视、电话费等。

第七条:押金

1、为保证本合同的全面履行,乙方在签订本合同时,应向甲方支付____个月的房租押金,无需利息,在合同终止时退还给乙方。乙方不履行合同的,押金不予退还;甲方不履行合同的,全额退还押金,并赔偿乙方一个月的租金作为租金造成的损失。但除因市容整治和市政搬迁无法更新的房屋外,甲方不得赔偿损失,本合同可以解除。

2、在租赁期内,除特殊情况外,双方不得擅自增减租金或变更终止合同的租赁期限。

3.甲方有权向乙方查询国际长途电话费用,或者如果乙方使用国际长途电话,甲方可以购买“国际长途电话”卡”代表甲方,费用由乙方支付(根据卡上的密码可直接从室内电话拨打)。甲方有权向乙方追索。

       第八条:租赁权的转让、转租的禁止

乙方不得有下列行为:

1、租赁权为转让或用作担保。

2. 将出租房屋的全部或部分出租给第三方或让第三方使用。

3. 未经甲方同意,在租赁场地内与第三方共享使用。

第九条:维护

1。

当租赁房屋内甲方拥有的室内装修及各种设备需要维修保养时,乙方应及时通知甲方或物业管理公司,甲方应及时安排维修。重大设备需要检修时,应通知甲方。

2.上述维修费用由甲方承担,但由乙方造成的维修费用由乙方承担。

3.当乙方所有的室内装修及各种设备需要维护,费用由乙方自行承担。

第十条:改变原状

1、乙方对出租房屋的设备、结构进行装修或改变的,必须事先征得甲方的书面同意。由乙方承担。

2、乙方在实施上述项目时应及时与甲方联系,并在项目完成后通知甲方进行检查。

3、如乙方违反本合同上述规定,甲方有权要求恢复原状并赔偿损失。

第十一条:损害赔偿

由于乙方及其用户或相关人员、甲方、其他人的故意或重大过失或当第三方造成损害的,一切赔偿由乙方承担。

第十二条:甲方免责声明:

1、因地震、洪水等原因,或非甲方故意造成的,或非甲方过错造成的,因火灾、盗窃或各种设备故障造成的任何损失,除非甲方有过错或重大过失,否则甲方不承担任何责任。

2、乙方因受其他客户牵连而遭受的损失,甲方不承担任何责任。

第十三条:乙方的责任

1、必须遵守建筑物的物业管理制度。

2、租用空间和公共区域要合理使用。

3、建筑物内不得有下列行为:

(1)携带超重、易燃、易爆、腐蚀性等危险物品进入建筑物或进行其他有害建筑物安全行为;

(2)对甲方或其他租户(业主)造成损害的行为,以及对整栋建筑造成损害的一切行为;

(3)违反治安、治安和违法行为。

第十四条:通知义务

1. 双方的通知应采用书面形式。

2、任何一方的名称、商号、地址、总公司、代表人如有变动,必须及时书面通知对方。

第十五条:合同的终止

当建筑物的整体或部分因自然灾害等不可抗力事件而损坏或损坏时,乙方租用的房屋不能使用。本合同自然终止。

第十六条:合同的终止

如果乙方有下列行为之一,甲方可以在不通知乙方的情况下终止本合同。造成损失的,乙方还应承担经济损失赔偿责任。

1、半个月以上未付房租等债务;

2、使用租赁场地违反本合同第一条规定的; 3.违反本合同相关规定的;

4.违反本合同第八条、第十四条规定的;阻挠,房客(业主)反映强烈;

6. 违反法律、法规,拘留或刑事追诉(公诉)被告人、死亡或宣告失踪等情形;

< p>6。 p>

7、存在明显的失信、欺诈事实;

8、甲方如出现上述第3、4、7项行为,乙方有权在不通知甲方的情况下解除合同。如因合同给乙方造成损失,甲方应同时赔偿乙方遭受的损失。

第十七条:特别说明

1、除第十六条、第二十条所述原因外,在租赁期内,乙方不得解除本合同。如遇特殊情况需取消,须提前一个月书面通知甲方,但押金不予退还。

2、合同签订后,租赁期开始前,因乙方原因需要终止合同时,乙方必须支付已支付给甲方的定金作为违约金.

第十八条:归还租地

合同终止时,乙方应归还租地内属于乙方的所有物品,包括室内装饰。拆除各类设备、材料,使租赁场地恢复原状,经甲方检验同意后由甲方收回,乙方承担所需费用。

第十九条:争议解决

如对本合同的权利义务发生争议,调解不成的,您可以提出投诉与房屋所在的相关司法管辖区。中国法院提起诉讼。

第 20 条:补充条款

中间人:______________________

甲方:______________________     乙方:__________________

日期: ____年 ____月____ 日       日期: ____年 ____月____ 日

p>

中介商铺租赁合同范本【三】

出租商铺合同【篇6】

商铺租聘合同

甲方(出租方): _________________

乙方(承租方): _________________

根据中华人民共和国合同法的规定,本着平等自愿、公平合理的原则,双方就甲方租出其所拥有的商铺,供乙方经营使用,达成如下协议:

一、商铺位置和面积

甲方同意将其所拥有的商铺租给乙方,商铺位置在_______________,面积为_______________(以建筑面积为准)。商铺应符合国家、地方规定的消防、环保、卫生等方面标准。

二、租赁期限和租金

1.租赁期限为_______________年,自_______________年_______________月_______________日起至_______________年_______________月_______________日止。双方在租赁期届满前,如需续签租赁合同,应在约定到期日前__________个月书面协商确定租赁期限及租金。

2.租金为_______________元/月。乙方应于每月_______________日前向甲方支付租金。若逾期支付,应赔付滞纳金,每日按未支付租金金额的2‰计算,同时甲方保留收回商铺并责令其停止经营的权利。

3.商铺电费、物业费、水费、燃气费等日常消耗品费用均由乙方承担,具体消耗标准以当地相关管理部门制定的标准为准。

三、商铺使用权

1.商铺租赁期限内,商铺使用权归乙方所有,但不得将商铺转租、抵押、出售、变更用途。如需转让或变更用途,应在甲方同意的前提下办理相关手续,并承担相应的税费、手续费、违约金等费用。

2.乙方应合理使用商铺,采取防火、防盗、防漏水措施,不得随意更改商铺结构、装修设施。

3.乙方在商铺内经营的业务必须合法,不得从事违法违规行为或产生环境污染等损害甲方或其他商户利益的行为,否则乙方负全部责任,并由乙方承担相应的赔偿责任。

四、商铺交付和维修

1.商铺在租赁期限内应保持良好的使用状态,并由乙方承担商铺日常维护工作,如墙漆、地板养护、水管维修、水槽清洗等。

2.商铺租赁期届满,乙方应立即将商铺交还甲方,如商铺出现严重破损或损坏的情况,乙方应自行承担全部维修费用或者按照甲方要求进行修缮,如商铺需要重新装修,则应由乙方按照甲方提供标准装修,如未达到标准,则应按照甲方规定重新进行装修。

3.商铺的日常维修费用和应急维修费用由乙方承担,如因乙方过错导致商铺毁损或进行大面积装修时,由乙方承担相关费用。

五、违约责任

1.其中一方违反合同规定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

2.若乙方逾期未支付租赁费用超过__________天,甲方有权解除合同,收回商铺,同时乙方应承担相应的违约金。

3.乙方应严格遵守商铺使用规定,如发现违规行为,则应当立即停止违规行为,如乙方经甲方提醒后仍无视并造成严重后果的,甲方有权立即解除合同,并追究乙方的违约责任。

六、合同解除

1.合同期届满,双方如有续约,应在合同期满日前_______________个月协商提出。

2.商铺交付后,如因甲方原因需提前收回商铺,应在提前_______________个月书面通知乙方,并承担由此产生的损失。

3.如因不可抗力等特殊原因,本合同无法继续履行,双方应根据实际情况进行协商解决,协商不成,所产生的损失由各自承担。

七、其他

1.合同未尽事宜,由双方协商解决,并附加于此合同文本中,具有同等效力。

2.为保障双方权益,本合同须经双方签字盖章,一式两份,甲、乙双方各执一份,自契约生效之日起执行。

甲方:(盖章) 签字:

日期: 电话:

乙方:(盖章) 签字:

日期: 电话:

批准机构: 日期:

注:此商铺租聘合同为标准合同范本,可根据实际情况进行修改或补充。

出租商铺合同【篇7】

商铺租聘合同

甲方(出租方):【公司名称】

法定代表人:【姓名】

地址:【地址】

联系电话:【电话】

乙方(承租方):【公司名称】

法定代表人:【姓名】

地址:【地址】

联系电话:【电话】

经甲、乙双方友好协商,就甲方拟将其所拥有的位于【地址】的商铺出租给乙方经营事业,经过甲、乙双方充分协商,经过履行了法律规定的程序,达成如下协议:

一、出租物及其用途

1、出租物(房屋)在合同签订之日的现状是:【描述】。

2、出租物的使用为经营用途,承租人不得将出租物作其他用途。

二、租金及支付方式

1、租金:每月应支付租金【人民币(以下简称“元”)】【具体数额】元。具体租金的支付时间为每月【具体时间】日,租金期限为一年。

2、租金支付方式:承租人将租金缴纳到出租方指定的账户(具体开户行、账户名称、账号详见附件)。

三、押金

1、承租方应在签订本合同时一次性缴纳押金【具体数额】元,作为保障承租方应当履行的义务。

2、在租赁期限届满时,如承租方没有违反本合同约定,承租方应当将押金退还给承租方。

四、租赁期限

1、租赁期限为【具体时间】年,自【具体日期】起至【具体日期】止。

2、租赁期限届满后,如承租方需要延长租赁,则应在租赁到期前30日内与甲方商议并签订新合同。

五、保养和维修

1、出租方应保持租赁物的结构和设备、设施及附件的完整,承租方应保持租赁物的卫生和清洁。

2、承租方拥有租赁物的使用权,应当保持租赁物的设施、设备和附件的完整,如有损坏或因使用不当而发生故障的,应当立即联系出租方进行维修或者更换,维修费用由承租方承担。

六、违约及其解除

1、如果承租方逾期支付租金或者不按约定用途使用租赁物,则视为违约行为。甲方有权就承租方的违约行为解除合同,并有权扣除承租方租金押金违约金。

2、如果出租方违反本合同的条款,并给承租方造成了损失的,承租方有权解除合同,并要求出租方承担相应的经济赔偿责任。

七、法律适用和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国之法律;

2、在解除本合同发生争议时,双方应友好协商解决,协商不成的,则可以依法通过人民法院解决。

八、附则

1、未经双方协商一致,不得擅自变更本合同的内容或者解除本合同;

2、本合同正本两份,甲、乙双方各持一份,合同附件系本合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。

甲方:【公司名称】(盖章)

法定代表人:【姓名】

日期: 年 月 日

乙方:【公司名称】(盖章)

法定代表人:【姓名】

日期: 年 月 日

出租商铺合同【篇8】

出租人(甲方):__________________________________

承租人(乙方):__________________________________

甲方__________年________月_______日将坐落在___________________________________店铺出租给乙方,为明确甲乙双方的权利和义务关系,特订立合同如下:

1、租赁期限

__________年________月_______日起至__________年________月_______日止,租期_________年。

2、租赁金额及付款方式

乙方以月租人民币_________元,经营甲方店铺,付款办法:___年租金总额人民币____________元,在合同签订时交清。

3、租赁期间双方的权利和义务

承租方:(乙方)

甲方有房屋门面出租,乙方愿意承租,双方自愿,协议如下、

1、甲方现将房屋门面的一号门面的一,二层出租给乙方从事经营活动,乙方愿意承租。

2、甲方只保证水通,电通,承担房屋出租税和房屋使用税,其他一切费用由乙方自理。

3、租用期为伍年,即从_________年____月____日起至_________年____月____日止,租用期内,乙方可转租。如需转让,必须征得甲方同意,三方协商,重新签定合同。如乙方需要退租(即自动退租)刚要提前半年通知甲方,甲方只需退其租房押金,乙方的房屋装修刚无偿送给甲方,甲方无任何补偿给乙方。

4、租金为_________年____月____日至_________年____月____日每年4万元整,另交租房押金3万元,年租金一年一交,交租时间在每年的元月1日前全年租金一次交清给甲方。如乙方在每年的元月日前不交租金,甲方识乙方自动退租,从租房押金中扣除实际使用时间的租金后另罚租房押金的50%,强行搬走乙方。_________年____月____日以后的租金在_________年____月____日前根据市场行情协定,如租价无法达成协议,则按前一年的租金给乙方使用两个月,按自动退房处理。

5、合同期内,国家征收,甲方退期租房押金,不补偿装修费用,甲方从_________年____月____日至_________年____月____日(即合同期内)不得收回租房,否则甲方全额退还租房押金给予乙方,还应补偿乙方的装修费用(按国家的标准核算补偿办法补偿)。合同期满,本合同终止。甲方自已有经营活动或其他原因不再出租外,同等条件同样租金乙方优先承租,重新签定合同。

6、乙方不得随意改造,破坏房屋结构,损坏墙面,墙体,地面及水电设施,否则照价赔偿,因此造成的重大损失和人员伤亡,乙方担负完全责任。

7、未尽事宜,由双方协商解决。

8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,对上述条款,甲乙双方均无异议,本合同钱款到位,双方签字生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

出租商铺合同【篇9】

本合同当事人

甲方:

乙方:

第一条 本合同所指商铺为宁波大学北区步行街学生村侧门入口3间店面。其中靠学生村一

第二条 乙方与甲方视为共同承租人,与甲方关系为合租关系。甲方作为联系人,代表乙方

第三条 该三间店铺租赁期共3年,即20xx年1月11日至20xx年1月10日。租金合计为

第四条 学生村侧门1号店铺,该店铺现有装修及设施、设备为乙方独立出资,享有独立处

第五条 合租期间水电等费用由甲方乙方各自独立支付。

第六条 合租期间,由于甲方代表乙方签订租赁合同,(如若有需要,由甲方代表乙方办理

第七条 根据合同法规定,乙方享有续租的优先权。

第八条 因合租的特殊性质,甲方拥有和房东三间店面的租赁关系。

如若租期满后甲方需退租,只能退租其下两间店面,未经乙方允许不得擅自将乙方所租店面一起退租。

如若租期满后乙方需退租,征得甲方同意,由甲方决定将乙方店面退租或甲方另行使用。

第九条 本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。

第十条 本合同自签订之日起,即告生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

出租商铺合同【篇10】

商铺租聘合同

合同编号: __________

甲方:______(姓名/单位名称)______ 营业执照编号: ________

联系电话:______________ 邮政编码:_______________

地址:____________________

身份证号码/统一社会信用代码:_______________

乙方:______(姓名/单位名称)______ 身份证号码/统一社会信用代码:______________

联系电话:______________ 邮政编码:_______________

地址:____________________

鉴于甲方同意将其所拥有的商铺出租给乙方使用,为明确双方权益、依法合规经营,故双方经友好协商一致,达成以下条款:

第一条 租赁物

甲方同意将其位于____________(详细地址)商铺租赁给乙方使用,租赁面积为______平方米,用途为______。

第二条 租赁时间和租金

1.租赁时间:从_____年____月____日开始,至____年____月____日到期。

2.租赁期限届满后,若乙方继续使用该商铺,双方在书面协议达成后再进行租赁,否则则应停止使用该商铺;如因乙方未按时履行租金、押金、维护费等支付义务,致使本协议提前终止的,乙方已支付的各项款项不予以退还。

3.租金:每______元/月,甲方收取租金方式为现金、银行转账或支票等,在租赁期内按照付费期限预支。

4.乙方应于每月______日内按月支付租金,逾期支付的,应按照每日租金金额的3%向甲方支付滞纳金,直至归还租金及滞纳金为止;若逾期超过7天,甲方有权解除本协议,收回该商铺并扣除乙方已支付的各项款项。

5.维护费:乙方应负责该商铺的维护和修缮等支出费用,甲方负责大面积维修。

6.押金:乙方应在租赁开始时向甲方支付______万元押金,租赁期内不得提前退还,履行协议义务后,退还押金。

第三条 使用权利和义务

1.乙方应按照协议规定享有使用该商铺的权利,不得转租、承租任何第三方或免费使用。

2.在租赁期内,乙方应积极开展经营活动,把该商铺使用于正常经营活动中,保证为良好商业形象和其他乙方合法权益的所以,乙方应保证商铺内的物品及活动均符合法律法规的规定。

3.乙方应按规定交纳各项税款、社保等社会费用及严格遵守有关规章制度和其他有关的法律、法规。

4.乙方应定期检查保养该商铺内设施设备,并自行承担维护费用。如有故障或损坏,乙方应第一时间通知甲方,甲方应进行维修和更新等事宜。

5.乙方无经营能力或无法履行合同的,应在签署本合同时向甲方提供担保,同时应该承担因此而可能发生的经济损失等所有责任。

6.乙方应当保护未来顾客和其他人员在商铺内外的人身、财物安全,并承担由乙方、该铺内工作人员或顾客等造成的各类人身、财物方面责任。

7.乙方应当严格遵守相关法规和甲方管理制度,维护公共道德和社会公益,不得从事有损商铺商业形象或社会公益性行为。

第四条 协议期间履行和变更

1.在协议期内,甲方应按约定向乙方提供完好房间,保障乙方合法使用权。

2.甲方、乙方在协议期间应如实履行本协议的各项条款。

3.协议期间如需变更的,须经双方协商一致,并签订书面变更协议,因此而产生的直接或间接费用由变更方承担。

第五条 协议解除和违约责任

1.协议期满,未经双方相互知会,可以自动终止。

2.本合同期满终止或解除后,甲方有权先行扣除乙方所欠的任何款项后,将押金如数退还乙方。

3.本协议的违规或违约,一方应依法承担相应的法律责任。

第六条 争议解决

在履行本协议过程中发生的争议,双方应友好协商解决。协商不成,任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼解决。

第七条 其他约定

1.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜,可由双方协商确定。

甲方:(签字/单位名称)

乙方:(签字/单位名称)

时间:____年___月___日

附:商铺平面图及设施清单------------------------------------------------------------------------

出租商铺合同【篇11】

出租人(甲方):________________

承租人(乙方):________________

甲方____年____月____日将坐落在____________________店铺出租给乙方,为明确甲乙双方的权利和义务关系,特订立合同如下:

一、租赁期限

____年____月____日起至____年____月____日止,租期____年。

二、租赁金额及付款方式

乙方以月租人民币____元,经营甲方店铺,付款办法:年租金总额人民币____元,在合同签订时交清。

三、租赁期间双方的权利和义务

1、乙方在签订合同时须向甲方缴交店铺设施抵押金人民币____元,押金不计息。

2、乙方拥有店铺经营、管理和使用权,任何单位和个人不得干涉和侵犯。店铺的所有权和水电房籍及主水管至水表处理。

3、乙方经营店铺的一切费用(包括投资成本、水电费、店铺装修、税费及一切债务等)除店铺租赁税外概由乙方负责。

4、乙方应爱护店铺设施,如有或损坏,乙方应按市场价赔偿或负责修复。乙方如需对门店进行改装,须经甲方同意同意后方可讯息工期,基费用由乙方负责。

5、乙方必须遵守交通和公共秩序,保持店铺门前畅通和落实门前“三包”,如有违反,所造成的一切损失概由乙方负责。

6、乙方不得在租赁范围堆放带腐蚀性或危险性物品,否则造成一切后果均由乙方负责。

7、乙方应在国家法律政策允许的内经营,遵纪守法,服从有关部门的监督管理,不得搞非法经营,否则造成后果由乙方负责。

8、乙方如需转包他人,应事先以书面报告甲方,甲方在接到报告后十五天内作出答复,并签订变更协议,转包他人仍按本合同条款执行。未经同意甲方擅自转包他人,按违约处理。

9、本合同不因甲方代表人变动而变更。

10、如因乙方人为或第三人造成的一切损失由乙方承担。在租赁期内店铺如在租赁期内遇风灾地震自然灾害而造成重大损失,补充协议与本合同具有同等法律效力。

11、本合同在履行中如有未尽事宜,由双方协商并签订补充协议,补充协议与本合同同等法律效力。

四、期满规定

1、乙方应在期满前两天内搬迁完毕,近期将租赁范围交还甲方。

2、租赁届满,店铺的用水电设施无偿归甲方。

3、乙方在租赁期间装修的固定设施无偿归甲方,可动设施乙方必须在期满前五天内处理完毕,乙方应负责修复或按价赔偿。

4、乙方缴交甲方的押金,待双方交接清楚后由甲方付还乙方。

五、本合同自签订之日起,双方必须共同遵照执行,任何一方不得违约或废止合同。

如有违约,违约方应赔偿对方对方人民币____元并承担相关的法律责任。

本合同正本一式两份,甲、乙双方各执壹份。

甲方(盖章):________乙方(盖章):________

____年____月____日____年____月____日

出租商铺合同【篇12】

商铺租聘合同

甲方:(出租方)______________

住所地:______________

电话:______________

Email:______________

乙方:(承租方)______________

住所地:______________

电话:______________

Email:______________

鉴于甲方是商铺的合法所有人,愿意将该商铺出租给乙方经营使用,双方经在平等、自愿、诚信原则上进行协商,达成以下协议,立本合同。

一、租赁物及租赁用途

1.1 租赁物:甲方出租位于_________________的商铺,面积约________平方米(具体以房产证或租赁合同为准)。

1.2 租赁用途:乙方承诺将该商铺用于______________________(注明经营品类),应严格遵守相关法律法规,不从事违反法律规定的经营活动。

1.3 如果乙方所经营的品类在经营期间调整,必须事先经过甲方书面同意。

二、租金及押金

2.1 租金:租金为每月人民币________________元(大写:________________元整),乙方需在每月的第一个工作日前将租金存入甲方指定账户。

2.2 押金:租赁期开始前,乙方应按照总租金的____________%支付押金人民币_____________元(大写________________元整),乙方无逾期,租赁期结束时支付的最后一月租金可以用押金抵扣。

2.3 获取收据:乙方支付租金和押金的同时需要获取甲方提供的收据,乙方也可以申请将租金和押金的支付通过银行转账方式进行,去除收据形式的付款凭证,其他规定不变。

三、租赁期限及提前终止

3.1 租赁期限:租赁期限为__________个月,自__________年_____月_____日起至___________年_____月_____日止,另加__________天的免费入驻期。

3.2 提前终止:租赁期内,如乙方提前终止租赁合同,应事先书面通知甲方,甲方同意后可以办理终止手续,终止的日期为双方书面确认后的第三十日。

3.3 提前终止:如因不可抗力因素,造成出租物不可继续使用,如自然灾害,重大事故,房屋拆迁,房屋严重损坏等情形,出租人在收到相关部门的要求之后,可以在书面通知承租人的情况下提前解除租赁合同,且不承担任何违约责任,租赁期限的剩余租金也应予返还。

四、物业费

4.1 物业费:本商铺的物业费由租户负担,租户需按物业管理规定,按时交纳相关的物业费用。

4.2 物业服务范围:物业服务范围包含但不限于物业维修管理、公共区域保洁、保安保卫、垃圾清运等。

五、商铺的使用及维修

5.1 使用:出租商铺的所有配件、设施和设备,均为租户享有和使用的,租户有权要求房东在租期内对商铺的配件、设施和设备进行维修和更新。

5.2 维修:乙方承租商铺的使用和经营活动,应保证在地面、墙面、天花板等地方不进行装修、拆改等行为。如需维修,需提前经过甲方书面同意,乙方自行承担维修的费用。

六、保密条款

6.1 乙方承诺,将本商铺租赁的合作经营、非公开商业秘密及相关信息,视同为秘密,未经甲方授权许可,不得向任何第三者披露、泄露。

6.2 因本协议有关的秘密泄露而发生的全部任何及所有责任和经济损失,由泄密方承担全部责任和经济赔偿并赔偿甲方遭受的全部损失,赔偿金额不低于甲方声称的全部损失。

七、解决争议

7.1 本合同如有未尽事宜以及解释、执行本合同发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1 本合同未尽事宜经双方协商一致后写出补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

8.2 双方在本合同项下提供的所有通知应以书面形式送达另一方,在送达之日被认为已经送达。

8.3 双方承诺在合同签署之日向对方提供真实、准确、完整的信息。

甲方(出租方): 乙方(承租方):

法人代表/授权代表签字: 法人代表/授权代表签字:

签订日期:年 月 日 签订日期:年 月 日

出租商铺合同【篇13】

出租方(甲方):

法定代表人:

地址:

承租方(乙方):

地址:

营业执照或身份证号码:

依据《xxx合同法》、《xxx城市房地产管理法》、《深圳经济特区房屋租赁条例》及其实施细则的规定,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条甲方将座落于深圳市福田区下梅林梅山苑房屋出租给乙方使用。建筑面积共平方米。

第二条乙方租用出租房屋的期限为年个月,即自年月日至年月日止。

第三条乙方可将出租房屋作用途。

甲方保证出租房屋能够作上述用途使用,并符合国家有关消防安全规定。

乙方将出租房屋用于其他用途的,须经甲方书面同意,并按有关法律、法规的规定办理改变房屋用途的报批手续。

第四条甲方保证第三条所列出租房屋的用途符合有关法律、法规及规章的规定。

乙方保证在出租房屋使用过程中的行为符合有关法律、法规及规章的规定。

第五条出租房屋的单位租金按建筑面积每平方米每月人民币元(大写),月租金总额人民币元(大写)。

第六条甲方应于年月日前将出租房屋交付乙方使用。

甲方迟于前款时间交付出租房屋,乙方可要求将本合同有效期顺延,双方应书面签字确认。

第七条甲方交付出租房屋时,乙方应向甲方支付贰个月租金数额的租赁保证金,即人民币元(大写)。

甲方收取租赁保证金,应向乙方开具收据。

第八条租赁期间,乙方每月应向甲方支付当月租金、物业管理费、房屋本体维修基金及其它应缴费用。

第九条双方同意以委托建设银行托收为结算方式,乙方保证每月五日前其托收账户内有足够的金额支付应缴甲方的各项费用。

每月五日后第一个工作日为乙方应缴甲方的各项费用的银行托收日,托收不成功的`租户可于托收日后的第三个工作日到甲方业务大厅缴纳现金,并承担由托收日后的第一日起计的应缴费用每日千分之三的滞纳金,并且在乙方滞纳期间,甲方有权进行督促,有权停止水、电供应。

第十条甲方应保证房屋及其内部设施的安全,符合有关法律、法规或规章的规定要求。乙方应正常使用并爱护房屋内部的各项设施,防止不正常损坏。合同终止时,乙方应当按时交回房屋并保证房屋及内部设施的完好(属正常损耗的除外),同时结清应当由乙方承担的各项费用,在结清费用后甲方向乙方返还保证金。

第十一条乙方在出租房屋使用过程中,如出租房屋及内部的设施出现或发生妨碍安全的损坏或故障时,应及时通知甲方并采取有效措施;甲方应接到乙方通知后拾日内进行维修;甲方拒不维修的,乙方可经合同登记机关鉴证后代为维修。

本条维修的费用由甲方承担。但因乙方使用损坏的由乙方承担。

第十二条因乙方使用不当或不合理使用,出租房屋及其内部的设施出现损坏或发生故障,乙方应负责及时维修或赔偿。乙方拒不维修或赔偿,可经合同登记机关鉴证后,由甲方代为维修,维修费用由乙方承担。

第十三条本合同有效期内,甲方确因需要对出租房屋进行改建、扩建或装修的,须报请政府有关部门批准,并及时通知乙方后方可进行,甲、乙双方应就此另行签订书面协议。

本合同有效期内,经甲方同意并经政府有关部门批准,乙方可对出租房屋进行装修。甲、乙双方应就此另行签订书面协议。乙方不得因装修或其它原因改变房屋结构,否则视为违约。

第十四条乙方不得擅自将出租房屋全部或部分转租于他人,否则视为违约。

第十五条本合同有效期内,甲方需转让出租房屋的部分或全部的,应提前一个月通知乙方。

出租房屋转让他人的,甲方应保证受让人继续履行本合同。

第十六条本合同有效期内,发生下列情形之一的,本合同自动解除:

3、租赁期间,由乙方导致租赁房屋的质量或房屋内外部设施损毁,包括房内外防水、门窗、水电等,维修费由乙方负责。

第六条:租赁期间房屋修缮

1、出租方房屋交给承租方后,承租方在使用期间的装修及修缮有承租方自行负责。如承租方不再使用出租的房屋后,承租方不得破坏已装修固定的设施及房屋构架。

2、承租方装修过程中需改变房屋原貌或改变主要结构时得向甲方申请,得到甲方及有关部门领导同意后方可施工,施工单位要有资质的单位,并向有关部门备案,施工期间和施工后出现任何事情与甲方无关。如未经同意私自施工,甲方有权提前终止合同,并赔偿损失。造成后果由双方协商或移交法律部门追究法律责任。

第七条:甲方权利和义务

1、有权按本合同规定向乙方收取租金及其他各项费用或逾期违约金。

2、监督乙方正确使用房屋、并保证房屋内外各类设施在乙方进场时能正常使用。

3、甲方不承担乙方的经营风险及责任。

4、在乙方有以下行为时:擅自将房屋整修转租、转让或转借;利用承租房进行违规及违章经营和非法活动时,损害公共利益或甲方利益时;拖欠租金的行为。甲方有权提前终止合同,并提出赔偿。乙方租赁期间内可以部分面积招租或招商,甲方不得以任何理由干涉。

5、与乙方另签订消防安全协议书此合同附件,监督乙方安全使用房屋,针对发现乙方的安全有权要求限期整改。

6、在乙方办理工商、税务等手续时,甲方应为乙方提供房屋的相关证明文件。

7、在乙方没有违反使用水、电时,甲方应保证商铺正常用水用电。

第八条:乙方权利和义务

1、按照房屋的使用用途,使用租赁房屋开展正常经营活动,不受甲方干涉,但乙方不得擅自改造用途。

2、确保消防安全,如果因乙方使用房屋或经乙方装修房屋出现并造成人身财产损害时,均由乙方承担全部赔偿责任。

3、按照交纳房屋租金及其他费用。

4、不擅自拆改房屋构造,不在租赁房屋内从事违法活动。

5、甲乙双方在经营过程中如因对方原因造成双方无法正常经营,所带来的一切损失由责任方承担。并负责损失的赔偿。

第九条:违约责任和合同终止的赔偿措施

1、若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁和造成承租人的任何损失或无法使用房屋时,双方互不承担责任,合同终止。

2、若甲乙双方在没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人,视为单方违约、应赔偿对方一切经济损失。并有壹拾万元的违约金。

第十条:争议的解决办法

本合同在履行中如发生其他争议,双方应友好协商解决,协商不成时,任何一方均可以向人民法院起诉。

第十一条

本合同如有未尽事宜,按《xxx合同法》的有关规定,经甲、乙双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

第十二条

本合同至双方签字盖章后生效,本合同_____页,一式两份,甲乙双方各执一份,均有同等法律效力。

出租方(盖章)_____________承租方(盖章)_____________

法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________

出租商铺合同【篇14】

商铺租聘合同

合同编号:XXXXXX

甲方(出租方): 乙方(承租方):

地址: 地址:

联系人: 联系人:

电话: 电话:

鉴于甲、乙双方在友好协商的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及有关规定,达成以下协议:

第一条 租赁物品

1.1 乙方租用由甲方提供的商铺房屋及其配套设施。

1.2 本商铺房屋及其配套设施的地址、面积为:

地址:XX市XX区XX街XX号

面积:XXXX平方米

1.3 乙方应当按照本合同规定,使用商铺,并对其使用负责。

第二条 租金和租期

2.1 租金为XX元/月。

2.2 本合同有效期为XX年,起始时间为XXXX年XX月XX日,截止时间为XXXX年XX月XX日。在租赁期间,乙方不得提前解除合同,否则须向甲方支付违约金。

2.3 如租赁期满后,乙方有继续租用商铺的意愿,须在合同到期前XX个月书面告知甲方,达成新的租赁协议,新的合同起始时间以本合同到期日为基准。

第三条 租赁用途

3.1 乙方应当按照国家法律法规和规章制度的要求,使用商铺,不得从事违反法律法规和规章制度的经营活动。

3.2 禁止乙方将商铺或存放在商铺中的物品转租、转借第三人,禁止擅自变相使用商铺,否则甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。

第四条 保证金

4.1 乙方应在签订本合同时,向甲方支付XX元保证金。

4.2 在租赁期限届满时,乙方返还商铺并清空配套设施后,甲方将保证金全额返还乙方,但如发生以下情况,甲方有权先行扣除保证金作为赔偿:

4.2.1乙方未按时返还租赁物品;

4.2.2租赁期间乙方未支付租金的;

4.2.3乙方违约行为给甲方造成损失的。

第五条 维修和保养

5.1 商铺租赁期间,如因非乙方原因导致商铺及其配套设施损坏,应由甲方承担修复责任。如果是乙方人为损坏,责任由乙方承担修复费用。

5.2 乙方应当按时进行商铺维护和保养,确保设施、设备、工具等常年处于正常使用状态。

第六条 合同解除

6.1 合同期内,因不可抗拒因素(如火灾、地震、战争、政府法规等)导致协议无法继续履行,自然解除本协议。

6.2 如乙方违反本合同相关规定,或在租赁期届满前提出解除合同的,须经甲方书面同意并支付相应违约金后,方可解除合同。

第七条 争议解决

7.1 本合同构成甲、乙双方之间的法律关系,因履行本合同可能发生的争议,应当协商解决。

7.2 协商不成的,甲、乙双方可以向有管辖权的人民法院诉讼解决。

第八条 其他条款

8.1 本协议如有未尽事宜,由甲、乙双方另行协商订立补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

8.2 本协议一式两份,双方各执一份。自合同签订之日起生效。

甲方(出租方): 乙方(承租方):

签字: 签字:

日期: 日期:

最新测绘合同(集合十四篇)


随着经济的快速发展,你能在绝大多数的地方见到合同的存在。你了解如何去撰写一份合格的合同吗?根据您的要求我们编辑了“测绘合同”以满足您的需求,希望本文能够为您提供重要的信息和知识!

测绘合同(篇1)

委托方(甲方):

承揽方(乙方):

根据《_合同法》、《_测绘法》和有关法律法规,经甲乙双方协商一致签订本合同。

第一条测绘范围或地址

测区位置:

第二条测绘工作内容和工作量

测绘工作内容:总工作量:

其它特殊技术要求:无

第四条测绘工程费

1.取费依据:

依据国家_20xx年1月版《测绘工程产品价格》有关规定编制。

2.取费项目及工程总价款:

工程总价款:人民币万仟佰拾元整(¥)。详见《沉降监测预算书》。

第五条甲方的义务

1.自本合同签订起日内向乙方提交有关资料或提出技术要求。

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作。

3.负责保证乙方的测绘队伍顺利进入施工现场进行工作。

4.协调乙方与施工单位的关系。

5.督促、检查施工方妥善保护沉降观测使用的测量标志情况,确保点位的长期安全。如果沉降观测使用的测量标志由于保护措施不力而被破坏,在不影响整体观测的情况下,可放弃被破坏点的观测,否则必须进行点位的重新埋设,甲方应承担重新布点的费用。

6.及时向乙方通报施工进度,以便乙方安排时间完成观测工作。

7.按合同要求及时向乙方支付测绘工作费。

第六条乙方的义务

1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起根据甲方的有关资料和技术要求于5日内组织测绘队伍进场作业。

2.乙方应在本合同约定的期限内向甲方提供符合《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)及《观测方案》的测绘成果。

3.允许甲方使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

第七条测绘项目完成工期

实际按工程进度要求,及时配合,按时完成。

第八条乙方于全部成果交付前5日通知甲方,甲方自接到全部成果之日起7日内完成验收工作。

第九条对乙方测绘成果所有权、使用权和著作权规属的约定:成果归甲方所有。

第十条测绘工程费支付日期和支付方式

测绘工程费采用分期付款方法,支付时间如下:乙方向甲方提交全部测绘成果后个工作日内甲方应一次性支付全部测绘费用。

第十一条乙方向甲方交付成果:

乙方向甲方交付约定的测绘成果肆份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费/元。

第十二条甲方违约责任

1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金。如因甲方原因中途终止合同时,甲方应按乙方实际工作量加合同总价款的10%支付实际工作费用,当实际工作费用小于或等于定金数额时,乙方不要求甲方另行支付费用;而当实际工作费用大于定金数额时,甲方应向乙方另行支付超出定金数额部分的费用。

第十三条乙方违约责任

1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。

2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。由于施工原因造成的工期正常顺延除外。

3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。

4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十四条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十六条因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁;当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。

第十七条附则

1.本合同由双方代表签名并加盖公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕,测绘工程费结算完成之后,本合同终止。

2.经甲方审定的《沉降监测预算书》作为本合同的附件。

3.本合同书一式六份,正本两份,副本四份,甲乙双方各执三份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

测绘合同(篇2)

测绘是指通过测量和绘制地理空间数据,为规划、工程和土地管理等领域提供准确的地理信息和空间数据。而测绘合同则是在测绘项目展开前,双方约定的一份法律文件,旨在明确项目目标、工作内容、费用、责任等事项,保障项目顺利进行和各方合法权益。本文将从测绘合同的定义、内容、注意事项等方面,详细探讨这一重要合同的具体要点。


一、测绘合同的定义与重要性


测绘合同是测绘项目进行前的一份重要文件,它是测绘单位与委托方之间进行沟通、约定、协商的基础文书。这一合同充分明确了项目的目标、工作内容、费用、责任等关键事项,为双方提供了明确的规范和约束,保障了项目的顺利进行和各方合法权益。


二、测绘合同的基本内容


测绘合同应包含以下基本内容:


1. 项目目标与范围:明确测绘项目的目标和范围,比如地形图测绘、地籍测绘、工程测量等。


2. 工作内容与方法:详细描述项目的工作内容和技术要求,包括测量方法、设备要求、数据处理等。


3. 工作时间与进度:约定项目的开始时间、完成时间和各阶段工作的进度要求。


4. 费用与支付方式:明确测绘费用的结算方式、支付时间和支付条件。


5. 风险与责任:规定项目中的风险分担和责任承担,包括双方违约责任、不可抗力等条款。


6. 材料与设备要求:列举委托方需提供的材料和设备,以保证项目的顺利进行。


7. 保密条款:明确测绘项目中的保密要求,保护相关信息的安全。


8. 合同终止与争议解决:规定合同的终止条件和争议解决方式。


三、测绘合同的注意事项


1. 合同的具体性:合同应尽量具体、详细,避免一些模糊不清的表述,以减少后期的争议和纠纷。


2. 法律法规的遵守:合同的订立要遵守国家相关的法律法规,确保合同的合法性和有效性。


3. 保密内容的明确:对于测绘项目中涉及的专有技术、商业机密等内容,应明确列出,并约定保密责任。


4. 费用的合理性:合同中应明确费用的计算方式和支付条件,并保证费用的合理性和公正性。


5. 规避项目风险:合同应明确规定双方在项目中的风险分担和责任承担,以降低项目风险。


6. 合同的变更与补充:当项目发生变更或需要补充内容时,应及时与委托方进行协商,并通过书面形式进行合同变更和补充。


7. 合同的保管和文书档案:合同一旦订立,应妥善保存,并按照法律要求进行文书档案管理。


小编认为,测绘合同作为测绘项目进行前的一份合同文件,对于确保项目的顺利进行和各方权益的保护至关重要。双方应充分理解和认识测绘合同的重要性,认真履行合同约定,共同维护合同的合法性和有效性,为测绘事业的发展作出积极贡献。

测绘合同(篇3)

房产项目测绘合同是指在房地产项目建设过程中,为确保项目的准确性、合法性和可持续性,进行测绘工作的合同。这个合同是房地产项目开发过程中不可或缺的一环,它对于项目的顺利进行和后续运营具有重要的意义。


房产项目测绘合同在项目立项阶段起到了重要的作用。在项目立项阶段,开发商需要对土地进行测量,确定土地的面积、边界和地形状况等基本信息。这些测绘数据是项目规划和设计的基础,决定了项目的可行性和可开发性。通过测绘合同的签订,开发商可以委托专业的测绘公司对土地进行详细的测量和勘察,确保项目能够符合规划要求,并为后续的开发工作提供准确的数据支持。


房产项目测绘合同对项目的开发和施工起到了关键的监督作用。在项目开发和施工过程中,需要确保建筑物的位置、高度、面积等参数与设计图纸完全相符。通过测绘合同,开发商可以要求测绘公司对项目的各个阶段进行监测和测量,及时发现和纠正问题,确保项目的质量和进度。同时,测绘合同还可以对施工过程中的关键节点进行测绘和检验,确保项目的符合施工合同中的约定,并对施工单位的履约进行评估,从而保证项目的质量和进度。


房产项目测绘合同还具有保护消费者权益的功能。在购买房产时,消费者往往需要依据房屋的面积、位置等参数对房价进行评估,测绘合同中的测绘数据可以确保房屋的面积和位置等信息的准确性,避免消费者在购房过程中因信息不对称而受损。同时,通过测绘合同的约定,开发商可以在交房时对房屋进行测量和验收,确保交付给消费者的房屋符合质量标准。这样一来,房产项目测绘合同保障了消费者的合法权益,在买卖双方之间起到了桥梁的作用。


房产项目测绘合同对于项目的后续管理和维护也具有重要的作用。通过测绘合同的约定,测绘公司可以提供测绘数据和图纸,为项目的运营和维护提供基础数据。在维修和改造过程中,可以通过对已有建筑物的测量和勘察,制定出准确的施工方案,提高施工效率和质量。测绘合同还可以在项目的运营和维护过程中,进行定期的巡检和测量,及时发现和解决问题,确保项目的可持续发展。


房产项目测绘合同在房地产项目建设的各个阶段都起到了至关重要的作用。它不仅是项目规划和设计的基础,还是项目施工和运营的监督工具,同时也是保护消费者权益和项目后续管理的重要手段。因此,在房地产项目开发过程中,及时签订并履行房产项目测绘合同,对于项目的顺利进行和后续的成功运营具有重要的意义。

测绘合同(篇4)

甲方(用人单位):________________

公司地址:________________

乙方(聘用人员):________________

身份证号码:________________

注册测绘师执业资格证书编号:________________

因甲方业务发展需要,甲方需聘用注册测绘师。根据及其相关法律、法规的规定,甲乙双方经真诚、平等协商一致,双方达成如下聘用条款:

一、聘用期限

甲方聘用乙方的期限为________年,自________年____月____日起,至________年____月____日。

二、甲方的权利和义务

税务登记证和资质证明复印件,合同期间甲方有权使用乙方的资格证书申报甲方的企业资质、年检及开展业务,甲方应免费为乙方办理初始注册等相关手续;

社保等相关费用;

3、甲方应妥善保管乙方的执业的有关材料。甲方不得以乙方的名义进行违法活动,否则由此造成的后果,由甲方负责相应的法律责任;

执业手册、注册证书、职称证书、学历证书等所有乙方个人资料,在未经乙方事先书面同意,甲方不得用于履行本协议外的其他用途;

,若证件无法补办,则赔偿相关费用¥;因甲方原因造成乙方证件失效,甲方有责任采取措施使乙方证书恢复效力,并负担证书恢复效力的相关费用;

6、甲方应根据协议要求,按时支付乙方已约定的费用;

三、乙方权利与义务

1、双方签订协议后____日之内,乙方应向甲方提供有关测绘师注册所有需要的包括但不限于以下相关材料:

A、注册测绘师证书(原件)

B、最高学历文凭,留学文凭公证证书(原件)

C、身份证(正反面复印件、扫描件)

D、乙方一寸彩色白底相片(电子版,像素;

E、个人简历、业绩证明

法律责任。若乙方假借甲方名义从事对甲方形象、声誉等造成损失的事务,仍应承担相应法律责任并赔偿损失。

3、乙方在协议期内不得在除甲方外的单位注册测绘师执业资格;

4、在协议期内乙方的职称证书及其他执业资格不能在除甲方以外的单位使用;

执业手册原件由甲方保管,聘用期满后甲方应交付乙方,不得另行收取乙方任何费用;

等时,乙方应在收到甲方通知后____日内提供相应原件,不得耽误甲方工作时间。如果因乙方个人原因耽误甲方使用,因此给甲方造成的损失由乙方承担。

技术资料进行保密,该保密责任在协议终止或期满后都继续存在。

,由此造成的损失均由乙方承担。

四、费用

当日,甲方一次性支付全额费用人民币¥__元整(大写:人民币____元整)给乙方。

乙方的学历证、学历公证证书、身份证、注册证等相关材料原件当面送交乙方,自乙方收到相关材料原件之日起三日内视为当地建委受理资质申报材料,甲方通过银行转账方式向乙方支付上述费用。

3、乙方的银行账户信息为:

开户名称:______________________

开户银行:______________________

银行账号:______________________

五、协议解除

受理注册手续之日起生效,期满自动解约,如需续约,再行商定。

2、在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。

3、因乙方的原因需解除协议的,乙方退还甲方已付聘用费并承担甲方相应经济损失,因甲方原因需解除协议的,乙方不退还甲方已付聘用费;

职业道德证明、业绩证明等有关转注册证明,方便乙方办理转注的手续,并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件;

5、在下列情况下,乙方有权提前解除协议;

(1)甲方不能按时支付费用,经书面告知后仍不履行付款义务;

(2)注册未成功并且未及时采取补救措施;

(3)甲方有其它根本违约行为。

(4)如乙方不能或迟延履行本协议中应尽的义务,甲方有权提前解除协议。

六、违约责任

1、因为乙方提供的证件资料虚假或其他情形,导致注册测绘师初始注册申报不成功,乙方应在收到甲方书面通知后____日内全额退还已付薪酬。

2、如乙方违反本协议第三条所规定的保密义务,则应向甲方支付总薪酬金额的违约金。

七、续约

协议期满前两个月,如双方达成一致意向,甲方可续签乙方,但须重新办理协议续签;若不续签,甲方应配合乙方(于期满前办理注册证书变更、迁出手续。

八、管辖

因履行本协议所发生的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,若协商不成,应向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力,双方签字或盖章后生效。

甲方签字________________

(盖章):________________

联系地址:______________

电话:__________________

乙方签字:_____________

(盖章):________________

联系地址:________________

电话:_____________________

日期:________年____月____日

测绘合同(篇5)

房产测绘合同

甲方:(以下简称甲方)乙方:大理中勘测绘咨询服务有限公司楚雄分公司(以下简称乙方)

为明确甲、乙方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》 的有关规定,甲、乙双方经过平等协商,就乙方接受甲方委托,对甲方需要测绘的房产进行测绘事项,订立本合同,双方必须共同遵守。

一、乙方对甲方位于的房屋进行测绘并计算房屋建筑面积。

二、乙方测绘房屋应按《房产测量规范》(GB/—2000)的规定进行测绘、计算。

三、乙方应在日内完成所委托的测绘工作,交由甲方用于房屋权属登记。

四、测绘费甲方以人民币元/㎡支付给乙方,款项待测绘成果交由甲方后,三日内一次性付清给乙方,乙方应开具等额的正式发票给甲方。现预付测绘费元,大写元整。

五、成套房屋建筑面积的计算中,共有共用面积的计算,甲、乙双方应遵循《房产测量规范》中关于共有共用面积的处理原则。

六、甲方应提供真实的房屋权属状况,房屋总平面布置图、房屋平面图、房屋产权分割协议书。乙方对测绘成果承担相应责任,如因甲方隐瞒,没向乙方提供真实情况的,导致乙方测绘成果有误,1

应由甲方承担责任。

七、违约责任:甲方中途违约,甲方不得向乙方索还定金,乙方中途

违约,乙方应在违约之日起十五日内将定金退还给甲方,另付给

甲方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期将测绘成果交由甲

方、或甲方不能按期付清测绘工程产品费用,每逾期一日由违约

一方向对方付给产品费用总额 5%的滞纳金。

八、本合同在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决,协

商不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

九、本合同自双方签字盖章后生效。

十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:(签章)

法定代表人:

委托代理人:

年月日

乙方:大理中勘测绘咨询服务有限公司楚雄分公司(签章)法定代表人:

委托代理人:

年月日

测绘合同(篇6)

工程名称:______________________

定作人(甲方):________________ 合同编号:________________

承揽人(乙方):________________ 签订地点:________________

承揽人测绘资质等级:____________ 签订时间:________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一签订本合同。

第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):_____________________________

第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):_________________________________________

第三条 执行技术标准:

序号

标准名称

标准代号

标准等级

其它技术要求:____________________________________________

第四条 测绘工程费:

1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。

2.取费项目及预算工程总价款:

序号

项目名称

工作量

单价(元)

合计(元)

备注

预算工程总价款:

3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

4._______________________________________________

第五条 甲方的义务

1.自合同签订之日起_________日内向乙方提交有关资料。

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。

生活提供必要的条件。

4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。

5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

6._________________________________________________

第六条 乙方的义务

1.自收到甲方的有关资料之日起_______日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

6.__________________________________________

第七条 测绘项目完成工期

序号

测绘项目

完成时间

备注

全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。

第八条 乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求。对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:_____________________________

第十条 测绘工程费支付日期和方式

1.自合同签订之日起______日内甲方向乙方支付定金人民币________元。并预付工程预算总价款的______%,人民币________元。

2.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。

3.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。

乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

5._______________________________。

第十一条

序号

成果名称

规格

数量

备注

乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费_________元。

第十二条 甲方违约责任

;向乙方偿付违约金。

计算,同时工期顺延。

3.甲方未按期要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷*利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第

三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5.____________________________。

第十三条 乙方违约责任

1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%,人民币_________元, 并归还甲方预付的全部工程款。

生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。

造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供测绘成果。

4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三方转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

的违约金。

6._______________________________________________。

第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条 其它约定:____________________________

第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条 因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意__________仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

第十八条 附则

1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。

2.本合同一式 __________份,甲方__________份,乙方__________份。

定作人名称(盖章):____ 承揽人名称(盖章):____

定作人住所:____________ 承揽人住所:____________

邮政编码:______________ 邮政编码:______________

联系人:________________ 联系人:________________

电话:__________________ 电话:__________________

传真:__________________ 传真:__________________

e-mail:________________ e-mail:________________

开户银行:______________ 开户银行:______________

银行帐号:______________ 银行帐号:______________

法定代表人:____________ 法定代表人:____________

(签字):______________ (签字):_______________

(委托代理人)__________ (委托代理人)___________

国家测绘局

国家工商行政管理局 制定

二0XX年三月

测绘合同(篇7)

目录

错误!未找到目录项。

GF-20__-0203

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由勘察人编填)

勘察证书等级:__________________________

发包人:________________________________

勘察人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

一九九九年十二月

第一部分 协 议 书

发包人:_________________________________________

勘察人:_________________________________________

发包人委托勘察人承担__________________________任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条 工程概况

工程名称:___________________________________________________________________________

工程建设地点:_______________________________________________________________________

工程规模、特征:_____________________________________________________________________

工程勘察任务委托文号、日期:__________________________________________________________

工程勘察任务(内容)与技术要求:_______________________________________________________

承接方式:___________________________________________________________________________

预计勘察工作量:____________________________________________________________________

工程内容:__________________________________________________________________________

第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工,________年________月________日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度________%时,向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款,计___________元;勘察工作外业结束后________天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的________%,计__________元;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。

第五条 发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条 违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其运工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条 其它约定事项:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第九条 本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起拆。

第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖X后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式__________份,发包人__________份、勘察人__________份。

发包人名称: 勘察人名称:

(盖X)(盖X)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

住 所: 住   所:

邮 政 编 码:   邮 政 编 码:

电 话: 电   话:

传   真: 传   真:

开 户 银 行:  开 户 银 行:

银 行 帐 号:  银 行 帐 号:

建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:

(盖X)   (盖X)

备 案 号:  经 办 人:

备案日期:年 月 日  鉴证日期:年 月 日

GF-20__-0204

建设工程勘察合同

[岩土工程设计、治理、监测]

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由勘察人编填)

勘察证书等级:__________________________

发包人:________________________________

承包人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

一九九九年十二月

第一部分 协 议 书

发包人:_________________________________________

勘察人:_________________________________________

发包人委托勘察人承担__________________________工程项目的岩土工程任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条 工程概况

1.1工程名称:________________________________________________________________________

1.2工程建设地点:____________________________________________________________________

1.3工程规模、特征:___________________________________________________________________

1.4工程勘察任务委托文号、日期:_______________________________________________________

1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:____________________________________________________

1.6承接方式:________________________________________________________________________

1.7预计勘察工作量:__________________________________________________________________

1.8工程内容:________________________________________________________________________

第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件 

序号

资料文件名称

份数

内容要求

提交时间

承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

序号

资料文件名称

份数

内容要求

提交时间

第四条 工期

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工,工期为__________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条 发包人、勘察人责任

5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为__________元(大写________________________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计____________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3本合同生效后,发包人按下表约定分____________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 

拨付工程费时间

(工程进度)

占合同总额百分比

金额人民币(元)

第六条 变更及工程费的调整

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察

6.2本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

6.3变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:__________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

第七条 发包人、承包人责任

7.1发包人责任

7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时问内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。

7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_______________元。

7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;

发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;

在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;

以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;

发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7.2承包人责任

7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的________%。

7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条 违约责任:

8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条 材料设备供应。

9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条 报告、成果、文件检查验收

10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在_________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起__________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发乍人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条 本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条 其它约定事项:____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第十三条 争议解决办法

本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、承包人同意由________________仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。

第十四条 合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖X后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式__________份,发包人__________份、勘察人__________份。

发包人名称: 承包人名称:

(盖X)(盖X)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

住 所: 住   所:

邮 政 编 码:   邮 政 编 码:

电 话: 电   话:

传   真: 传   真:

开 户 银 行:  开 户 银 行:

银 行 帐 号:  银 行 帐 号:

建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:

(盖X)   (盖X)

备 案 号:  经 办 人:

备案日期:年 月 日  鉴证日期:年 月 日

GF-20__-0210

建设工程设计合同

[专业建设工程设计合同]

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________________

发包人:________________________________

设计人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

一九九九年十二月

第一部分 协 议 书

发包人:_________________________________________

设计人:_________________________________________

发包人委托设计人承担__________________________工程设计,工程地点为__________________,

经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据 

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条 变更及工程费的调整

第七条 费用

7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。

9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖X即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。

12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称: 承包人名称:

(盖X) (盖X)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

住 所: 住   所:

邮 政 编 码:   邮 政 编 码:

电 话: 电   话:

传   真: 传   真:

开 户 银 行:  开 户 银 行:

银 行 帐 号:  银 行 帐 号:

建设行政主管部门备案: 鉴 证 意 见:

(盖X)   (盖X)

备 案 号:  经 办 人:

备案日期:年 月 日  鉴证日期:年 月 日

GF-20__-0209

建设工程设计合同

[民用建设工程设计合同]

工程名称:______________________________

工程地点:_______________________________

合同编号:______________________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________________

发包人:________________________________

设计人:________________________________

签订日期:______________________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

一九九九年十二

发包人:_________________________________________

设计人:_________________________________________

发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订:

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

序号

分项目名称

建设规模

设计阶段及内容

估算总投资

(万元)

费率

%

估算设计费(元)

层数

建筑面积

(m2)

方案

初步设计

施工图

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件:

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:

序号

资料及文件名称

份数

提交日期

有关事宜

第五条 本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。

付费次序

占总设计费

%

付费额

(元)

付费时间

(由交付设计文件所决定)

第一次付费

20%定金

第二次付费

第三次付费

第四次付费

第五次付费

说明:

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

4.本合同履行后,定金抵作设计费。

第六条 双方责任

6.1发包人责任:

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任:

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是:

6.2.3设计合理使用年限为_____________________年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任:

7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的__________________%。

7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

第八条 其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

8.8本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。

8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项:

发包人名称:  设计人名称: 

(盖X) (盖X)

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

住 所:  住 所:

邮 政 编 码:  邮 政 编 码:

电 话:  电   话:

传 真:  传   真:

开 户 银 行:  开 户 银 行:

银 行 帐 号:  银 行 帐 号:

建设行政主管部门备案:  鉴 证 意 见:

(盖X)   (盖X)

备 案 号:  经 办 人:

备 案 日 期:年 月 日 鉴 证 日 期:年 月 日

建设工程勘察设计

合同(1)

建设工程勘察设计合同

发包方:____________________

承包方:____________________

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条 工程名称__________________;

工程地点__________________;

工程规模__________________;

工程投资__________________。

第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后天内,委托方应向承包方给付定金。

合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。

委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

第四条 委托方的义务

1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

(1)......

(2)......

(3)......

3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条 承包方的义务

1.承包方应在年月日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

第六条 违约责任

1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

(1)......

(2)......

(3)......

2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

(1)......

(2)......

(3)......

5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条 争议的解决方式

合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

第八条 经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以"空白"记入)。

第九条 附则

本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖X之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

委托方(盖X): 承包方(盖X):鉴(公)证意见

地址:地址:经办人

法定代表人(签名): 法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)

委托代理人(签名): 委托代理人(签名):

开户银行:开户银行:

帐 号:帐 号:

电 话:电 话:

电 挂:电 挂:

编码:编码:

签约时间年月日 签约地点__________

年月日

有效期限至

年月日

附表一: 建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行________________设计工作。

工程设计项目表

工程编号

项目名称

建设性质

投资

规模

建筑层数

结构

设计内容

〔说明〕空格如不够用,可以另接

附表二、工程、地质勘察委托书

建设单位

工程名称

场地位置

设计单位

要求

提交

勘察

资料

内容 

提出任务书日期

年 月 日

勘察技

术要求

要求提交资料日期

年 月 日

要求提交资料份数

附任务书附图

蓝图  份  张

顺序号

总图

编号

建筑物

名称

设计地

坪高(米)

层数

高度米

建(构)

筑物

等级

结构类型

对差异

沉降敏

感程度

建(构)筑物基础 

主要设备说明

地 下

下 设

室 备

或 情

地 况

(米

×

米)

单位荷重

(吨/米)

或总荷

重(吨)

设备基础

(米

×

米)

单位荷重

(吨/米)

或总荷

重(吨)

〔说明〕空格如不够用,可以另接。

附表三:建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料

序号

文件和资料名称

份 数

提交日期

〔说明〕空格如不够用,可以另接。

附表四:

勘察设计文件交付日期一览表

序 号

勘察或设计文件名称和内容

份数

质量

提交日期

〔说明〕空格如不够用,可以另接。

建设工程勘察设计

合同(2)

委托方____(以下简称甲方)

承包方____(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。

第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。

第三条 双方责任

1.甲方责任

(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。

委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书,②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。

(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。

(三)在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。

(四)委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。

(五)维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。

(六)按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。

2.乙方责任

(一)按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计六份,施工图设计八份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

(二)乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件,设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。

(三)初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

(四)乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。

(五)对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。

(六)勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量,工程地质,水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度,质量提交勘察成果。

第四条 勘察设计取费

乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费百分之二十;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费百分之三十;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费,即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金,完成施工图时付清全部设计费。

勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的百分之三十,乙方交付勘察文件时,甲方负责结清全部勘察费。

第五条 经济赔偿

1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。

2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值三十元计算,增补设计费。

3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。

4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。

5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收入的定金和设计费不予退回。

6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的百分之__。(经批准生效)

8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费百分之一的违约金,但每天偿付最高额不得超过一百元。

9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费百分之一。

第六条 合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不了时由各自主管部门组织调解,调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

第七条 其它

1.合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。

2.本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

3.本合同一式七份。其中正本二份(甲,乙双方各执一份),副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份,工程所在地区工商行政管理局一份,经办银行一份。

建设单位(盖X)

甲方代表:

电 话:

开 户 行:

帐 号:

通信地址:

市城乡建委设计科研处

(盖X)年  月  日

编号:

勘察设计单位(盖X)

甲方代表:

电 话:

开 户 行:

帐 号:

通信地址:

市工商行政管理部门鉴证

(盖X)年 月 日

编号:

建设工程勘察设计

合同(3)

工程名称: 

委托单位: 

设计单位: 

设计编号: 

合同编号: 

一九____年____月______日订 

建筑安装工程设计合同

订立合同双方:

建设单位:__________________,以下简称甲方; 

设计单位:__________________,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一,工程名称,规模,投资额,建设地点

甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________

二,甲方的义务

1,甲方应在一九____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在一九____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3,在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4,在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5,甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

三,乙方的义务

1.乙方必须在一九____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在一九 ______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在一九____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。一九____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。

大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四,设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。 

3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

五,设计费的数量和交付办法 

本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。 

六,奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取____%奖励乙方。 

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日____元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

七,其它

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 。

本合同自一九____年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。 

在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式___份,送计委,建委,等单位各留存一份。

建设单位(甲方):设计单位(乙方): 

代表人: 代表人: 

联系人: 联系人: 

通讯处: 通讯处:

电话或电报: 电话或电报: 

开户银行:开户银行:

帐 号:帐 号:

一九____年____月____日订 

附: (1、)______________设计项目收费表;

(2、)______________工程设计补充协议书。

________设计项目收费表 

附件(1) 

附件:三

项目

编号

项目

名称

单位

平方米

设计

内容

单位造价

元/平方米

工程款量

平方米

投资估

算(元)

设计费收

费率(%)

设计

费(元)

本工程委托设计共 项平方米投资估算总计 元,估计设计费总计 元。签订合同时由甲方付给乙方设计费50%,暂按 元拨付。

注:投资估算为甲方所提,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。 

建设单位:(盖X)  设计单位:(盖X)

基建负责人:基建负责人: 

签订收费协议年月日 

附件(2)

___________工程设计补充协议书

编号:本协议依据号建筑设计合同签订,为原合同的附件。 

业经需编制设计,双方协定:

一,甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:

序 号

文件和资料名称

交付日期(或期间)

二,乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付下列设计文件:

序号

设计文件名称和内容

交付日期

建设单位(盖X)设计单位:(盖X)

基建负责人:设计室主任:

签订协议日期 年月 日 

建设工程设计合同(1)

订立合同双方:

建设单位:____,以下简称甲方;

设计单位:____,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____。

第二条 甲方的义务

1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

第三条 乙方的义务

1.乙方必须在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费

测绘合同(篇8)

测绘技术合同的重要性与应注意事项


对于测绘技术合同,虽然在日常生活中不太为人熟知,但它在土地开发、地理信息管理、建筑工程等领域起着至关重要的作用。本文将重点探讨测绘技术合同的概念、内容和注意事项,以增加读者对该合同的理解。


一、测绘技术合同的概念与内容


1.1 概念


测绘技术合同是指为了完成一个测绘项目,测绘公司与委托方之间所签订的一种合同。它规定了双方的权利和义务,并明确了项目的范围、时间、成果的形式和标准等。


1.2 内容


测绘技术合同通常包含以下内容:


1.2.1 项目的基本信息


该部分会明确项目名称、位置、规模等基本信息,以确保双方对项目的一致理解。


1.2.2 项目的工作内容和要求


合同应具体描述项目的工作内容,要求测绘公司完成的任务以及双方的配合和协作方式等。


1.2.3 项目的成果形式和标准


合同应明确规定测绘成果的形式,如成果图、报告等,并列出成果的标准和质量要求,以确保双方对成果的预期一致。


1.2.4 项目的时间进度和费用


合同应规定项目开始和结束的时间,以及分阶段的工作进度,同时还应规定费用和支付方式等具体细节。


1.2.5 保密条款和责任约定


合同中常包含保密和保护项目信息的条款,同时还约定了各方的责任和违约责任等。


以上仅为测绘技术合同的一般内容,具体内容会根据双方的具体情况有所不同。


二、测绘技术合同的注意事项


2.1 需要严格定义项目范围


由于测绘项目范围广泛,合同中必须详细定义项目的范围,避免产生模糊和歧义的情况。只有明确定义了项目的范围,才能保证合同的执行。


2.2 需要明确项目成果的标准和质量要求


测绘项目的成果质量直接影响到项目的实际应用,因此合同中应明确规定项目成果的标准和质量要求。只有定义了明确的标准,才能让双方对成果的期望保持一致。


2.3 需要明确项目的工作进度和支付方式


合同中应明确规定项目的工作进度和支付方式。明确的工作进度可以帮助项目有序进行,而明确的支付方式可以避免在项目进展过程中的纠纷。


2.4 需要考虑知识产权和机密保护


在测绘项目中,测绘公司可能会接触到大量的地理信息和设计方案等知识产权,因此,合同中应详细规定知识产权的问题并明确保密的责任。



测绘技术合同对于测绘项目的顺利进行起着至关重要的作用。通过合同来明确双方的权利和义务,并规定项目的范围、时间、成果的形式和标准等,可以减少合同纠纷的发生,提高项目的顺利度。因此,在签订测绘技术合同时,双方应认真考虑合同的内容,并注意上述提到的注意事项。只有在合同中明确规定和保护双方权益,才能实现良好的合作关系。

测绘合同(篇9)

合同编号,

签订时间,签订地点,

出租人,________测量系统设备有限公司________分公司承租人, ________分部

根据中华人民共和国民法典及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

第一条 租赁物的品名、规格、数量、质量。

1、品名, ________全站仪

2、规格数量, 壹套

3、质量状况, 良好

第二条 租赁物的用途及使用方法,

第三条 租赁期限,自________年________月________日至________年________月________日。

第四条 租金、租金支付方式和期限租金收取的标准,________月租金支付方式和期限,

第五条 租赁物交付的时间、地点及验收方法,

第六条 租赁物保管与维修

一、承租人对租用物要妥善保管,租赁物退还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物破坏的,由承租人负责偿付维修费用,造成丢失的,由承租人向出租人偿付赔偿金,具体标准按附件一价格。

二、租赁期间,因承租人原因造成租赁物的维修及费用由 承租人 承担,因仪器本身性能或非承租人原因造成租赁物的维修费用由 出租人承担,维修期间,出租人有义务提供同等精度的仪器供承租人使用。

第七条 出租人变更

一、在租赁期间,出租人如将租赁物所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物新的所有权人即成本为合同的当然出租人。

二、在租赁期间,承租人对全部租赁物没有所有权,不得将租赁物转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。

第八条 租赁期满租赁物的返还时间为, 。

第九条 本合同的解除条件, 。

第十条 违约责任

一、出租人违约责任,

1、未按时间提供租赁物,应向承租人偿付违约期租金的违约金。

2、未按质量提供租赁物,应向承租人偿付违约期租金的违约金。

3、承租人如有转让、转租或将租赁物变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,期限如数收回租赁物外,承租人还应向出租人偿付违约期租金 3%的违约金。

第十一条 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;

也可由当地工商行政管理部门调解;

协商或调解不成的,依法向承租方所在地人民法院起诉。

第十二条 本合同自 双方签字 起生效。

第十三条 其它约定事项, 。

第十四条 本合同一式 贰 份,合同双方各执 壹 份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。

出租人, 承租人,

电话, 电话,

________年________月________日 ________年________月________日

测绘合同(篇10)

甲方:

乙方:有限公司

甲乙双方在平等自愿的基础上,就乙方向甲方提供搜索引擎信息服务达成协议,并签订如下合同。

具体服务安排如下:

关键词发布期间服务类别服务内容目录位置/服务定价合同总价:¥元;大写:付款日期:

备注:

1.甲方根据本合同的约定自愿选择中国搜索联盟搜索引擎信息服务。

甲方支付乙方合同金额后,甲方信息将按照合同约定发布在中国搜索联盟合作伙伴(包括但不限于中国搜索___和__)的搜索引擎的相应页面上。

同时,甲方将获得一个特殊账户和登录密码,通过该账户和密码,甲方可以修改网上发布的信息。

甲方应对其专有账户和密码的安全负全部责任;甲方发现任何情况,包括但不限于非法使用专用账户或与账户相关的其他安全问题,应立即通知乙方。

2.鉴于多个客户可能选择相同的目录位置或相同的关键词,甲方选择的目录位置或关键词须经中国搜索联盟搜索引擎系统正式确认。

如果甲方确定的目录排名或关键词已被中国搜索联盟搜索引擎系统中的第三方选中,甲方应调整目录排名位置和关键词;如果甲方不愿意进一步调整,乙方应向甲方退还相应金额

3.甲方应对其信息内容的真实性和合法性负责,并确保其信息内容不包含任何属于国家机密、涉及国家安全、国家法律法规禁止的信息内容。

甲方同意赔偿因甲方提供虚假和非法信息以及中国搜索联盟搜索引擎系统发布此类信息而导致任何人对乙方及其关联企业提起的任何诉讼、仲裁或其他法律诉讼所产生的费用和损失。

4.甲方保证遵守中国搜索联盟搜索系统提供的信息服务的所有规定、程序和做法。

乙方保留删除任何非法、诽谤或潜在不公平竞争信息的权利,无需通知甲方

5.在合同履行过程中,如果合同中规定的服务因自然灾害、政府政策、黑客攻击等不可抗力而无法完全履行。

乙方不承担违约责任。

6.任何一方违反本合同,应向另一方承担合同总价的10%作为违约金,并赔偿另一方由此造成的损失。

7.本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

代表:代表:

日期:日期:

测绘合同(篇11)

甲方(定作人),__________________ 合同编号,___________________

身份证号码,______________________ 签订地址,___________________

乙方(承揽人),__________________ 签订日期,______年____月___日

法定代表人,______________________

根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国测绘法和有关法规,经双方协商一致鉴定本合同。

第一条 测绘算范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等),

1.测绘算项目名称:

2.测区地点:

3.建设工程规划验收合格证文号:

4.规划验收总建筑面积,

5.规划验收的总套数,

第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等),

1.外业采集数据。

2.内业绘图计算面积。

3.提交成果报告书及附图。

第三条 执行技术标准,

序号______标准名称_______________________标准代号/文件号_____标准等级

1.房产测量规范__________________GB/T17986.1-2000____国标

2.关于房屋建筑面积计算与房屋权属___建住房[2002]74号_____

登记有关问题的通知

3.房屋面积测量成果报告书标准格式

4.广州市房产测绘系统数据成果格式________

其他技术要求,_____

第四条 测绘项目费用

1.取费依据:广东省物价局关于制定我省房地产测绘收费标准的复函(粤价函[1998]548号)。

2.取费标准,

费用名称________收费标准

房产测绘费______房屋面积≤50㎡,每宗80元

____________50㎡

________100㎡

地籍调查费______属于行政事业性收费,不属于乙方测绘收费项目,其收费标准按照国家测绘局(1990)国土(籍)字第93号文执行,乙方发出收费基金缴款通知书,甲方应当向财政部门缴纳有关费用。

3.测绘项目费用支付日期和方式:

(1)甲方应在本合同鉴定之日,按照以下计费方式支付乙方测绘项目预付款和定金。

项目完成后,定金应当底作价款或者收回。该测绘项目已提前介入并收取项目取款付款及定金的,签订本合同时不再收取项目预付款及定金。

1)测绘项目预付款,规划验收的总套数__120元__30%=__元;

2)定金,报建审核的总套数__120元__20%=__元;

3)预付测绘项目费用(测绘项目预付款与定金之和)合计;人民币__元。

(2)乙方自项目完工之日起X日内,根据乙方实际工作量核计实际测绘项目费

用。自测绘成果验收合格之日起X日内,甲方应一次性向乙方结清测绘项目余额,并领取测绘成果报告书。

第五条 测绘项目完成工期

1.乙方自收到甲方预付测绘算项目费用的时间视为测绘工期开始、

2.全部测绘成果应于__年__月__日前提交给甲方。

3.由于甲方原因或不可抗力或其他非乙方原因造成乙方无法按约定时间提交测绘成果的,乙方向甲方提交测绘成果的时间顺延。

第六条 提交测绘成果

1.自测绘项目费用全部结清之日起__日内,乙方根据合同约定的要求向甲方交付全部测绘成果。

2.乙方向甲方交付约定的成果报告书1份。

第七条 甲方的义务

1.如实填写委托测绘申请表。

2.甲方应向乙方提交有关资料。

3.提供给乙方的全部资料及文件必须真实、合法、有效、完整、准确,并承担由这些资料、文件引起的全部责任。

4.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

5.进行测量时必须由熟悉情况的权利人或其代理人代测,并按要求在乙方测量人员的数据记录手簿上签名确认实地测量情况。

6.甲方应按约定支付测绘项目费用。

7.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

第八条 乙方的义务

1.乙方收到甲方的有关资料之日起,对有关资料进行校对,资料不符合要求的应当要求甲方补正资料;甲方提供的资料不符合要求的,乙方有权不接受测绘委托。

2.负责组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当根据合同约定的要求确保测绘项目如期完成。

4.乙方向甲方提供按本合同约定的技术标准和技术要求生产的预测绘成果。

5.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

第九条 甲方违约责任

1.合同签订后,由于甲方原因而终止合同,甲方已按合同约定交付定金的,无权请求返还定金。乙方未进入外业采集数据工作程序前,甲方无权请求返还定金。乙方已进入外业采集数据工作程序的,甲方向乙方预先支付的测绘项目预付款(人民币__元)将不予返还。

2.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供测绘必需的资料或工作条件而造成测绘工作的返工、停工、窝工或修改测绘成果,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。

3.甲方未按约定支付乙方测绘项目预付款,应按顺延天数和当期银行贷款利息向乙方支付违约金。影响项目进度的,甲方应承顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4.如非测绘成果本身的质量问题,甲方使用乙方提供的测绘成果而引致与第三的纠纷,均与乙方无关。

第十条 乙方违约责任

1.合同签订后,乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应当向甲方双倍返还定金,并返还甲方预先支付的测绘项目预付款、

2.在甲方提供了必要的工作条件,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿延期损失费,每天的延期损失费按合同约定的测绘项目预付款的__%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确或非因乙方原因造成测绘成果延缓提交的,乙方不承担赔偿责任。

3.乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或更正,以达到质量要求。由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责。

第十一条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十二条 其他约定,在测绘过程中,若乙方发现现场未满足施测的情况或测绘所需资料不全或不符合测绘要求,则向甲方发出测绘案件现场勘测情况及补充资料的通知,甲方收到通知后,应在规定的时限向乙方提供施测必备的条件或必需的资料。测绘条件完备和资料收齐后,测绘时限从测绘条件和资料齐备之日起重新计算或经双方协商后重新约定;若在通知规定的时限内甲方仍未向乙方提供施测必备的条件或必需的资料,则乙方向甲方发出停案通知,本合同终止。

第十三条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着事实求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。补充协议与合同约定不一致的,以补充协议为准。

第十四条 法律适用与纠纷解决方式

1.本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

2.本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决,

(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

(2)依法向____人民法院提起诉讼。

第十五条 附则

1.本合同由双方代笔签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和预测算项目费用结算完成后,本合同终止。

2.本合同一式__份,甲方__份,乙方__份。

甲方(盖章),____________________ 乙方(盖章),____________________

授权代理人,(签字)______________ 授权代理人,(签字)______________

单位地址,________________________ 单位地址,________________________

邮政编码,________________________ 邮政编码,________________________

联系电话,________________________ 联系电话,________________________

传真,____________________________ 传真,____________________________

日期,____________________________ 日期,____________________________

电子信箱,________________________ 电子信箱,________________________

开户银行,________________________ 开户银行,________________________

账号,____________________________ 账号,____________________________

测绘合同(篇12)

委托方(甲方):

承接方(乙方):

甲方委托乙方进行 ,为明确双方责任和义务,在不违反国家法律法规的前提下,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。

第一条 测区范围:

测区地点位于 ,具体测量范围为甲方指界的范围,面积以实际测量为准。

第二条 工作范围内容

对____项目进行1:500地形测量,确定测区地形、地貌、坡度等。

第三条 测绘技术标准

1、GB/T 7929-1995《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图图式》;

2、GB/T 17160-1997《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图数字化规范》;

3、GB 14912-94《大比尺地形图机助制图规范》;

4、B 14804-1993《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图要素分类与代码》;

5、CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》;

6、CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》;

7、GB/T 18316-20__《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》;

第四条 测绘费用

甲乙双方协商,测绘费用按¥: 元(大写: )计收;合同签订后支付50%项目款,合计¥: 元(大写: 元整),提交成果后5个工作日内付清尾款。甲方支付款项前,乙方应当向甲方开具合法有效的增值税发票,乙方不开具或者开具的发票不合格的,甲方有权暂不支付款项,且不视为甲方违约。

第五条 甲方的权利义务的约定

1、自合同签订之日起1日内向乙方提交有关必要的资料

①甲方为乙方工作人员现场指界;

②其他必要资料。

2、按照约定支付测绘费用,以保证定界测量工作的顺利进行。

第六条 乙方的权利义务的约定

1、自收到甲方的有关材料之日起,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求开展工作;

2、自收到甲方通知进场之日开始组织测绘队伍进场作业;

3、乙方应当根据相关规范和合同要求确保测绘项目顺利完成;

4、未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

5、未经甲方许可,不得将该测绘成果给他人使用,违者必究。

第七条 测绘项目完成工期及验收

1、本合同约定工期为 天,若因天气等不可抗力因素、甲方工作未到位以及本合同其它条款约定的工期可以延期的,工程作业期限顺延。

2、乙方应当在约定的期限内完成测算工作并提交测绘成果文件,每逾期交付测算成果文件1日,按照合同总额的千分之三向甲方支付违约金;逾期提交超过15日的,甲方有权解除合同,要求乙方返还已付的测算费用、并按测算费用的20%支付违约金。

3、乙方应当于工程完工之日起2日内通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起3日内,组织有关人员,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测算工作完成验收。经验收合格的,应当出具验收合格确认书;验收不合格的,就不合格部分乙方应当免费重新进行测算,直至符合标准。

第八条 由于不可抗力,致使协议无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。

第九条 提交资料

1、____项目1:500地形测量报告(含图纸);

2、乙方应当对其交付的测算成果文件的真实性准确性负责,因乙方原因导致测算错误给甲方造成损失的,乙方应当赔偿损失。

第十条 争议的解决方式

因本合同履行发生争议的,双方应当友好协商解决,协商不成的,双方同意提交由甲方所在地的人民法院诉讼,因诉讼产生的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费)由败诉一方承担。

第十一条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

第十二条 附则

本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。由双方签字并加盖公章后即生效。全部成果交接完毕和费用结算完毕后,本合同终止。

甲方名称(盖章):

乙方名称(盖章):

法定代表人:

法定代表人:

年 月 日

年 月 日

开户银行:

开户银行:

银行帐号:

银行帐号:

开户名称:

开户名称:

测绘合同(篇13)

委托单位:

委托单位:

依据《民法典》的规定,合同双方就___________项目房产测绘,经双方协商一致,签订本合同:

一、测绘范围与测绘内容:

二、测绘项目的执行技术标准:

1、中华人民共和国国家标准/17986.1–__、/17986.2–__《房产测量规范》;

2、浙江省建设厅浙建房[__]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;

4、其它:______________________。

三、测绘项目完成工期

签定本合同后,乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。

乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。

四、双方应积的义务

1、甲方应在签定本合同时向乙方提供资料

2、在测绘过程中,甲方应积极配合乙方的工作,并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果,甲方应认真验收,并出具测绘成果验收意见,以确保成果符合要求。这需要双方共同努力,保证测绘工作的顺利进行。

3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准,按照国家房屋测量规范执行,对所完成的房地产测绘成果负责。

4、乙方完成的测绘成果,应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。

5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗,严禁涂改卷宗内资料,防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果,由乙方承担全部责任。

五、测绘项目工程费:

1、取费依据:

2、取费项目及工程总价款:

序号 项目 名称 单价总价款

依据实测总建筑面积计算

六、测绘工程款支付日期和方式:

1、自签定合同之日起___________日内,甲方向乙方支付定金人民币___________元。

2、预测结束后结清预测费用。

3、自测绘成果登记备案后,甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。

七、测绘工程价款全部结清之日起,乙方向甲方交付测绘成果:

序号 成果名称 规格 数量 时间

八、甲方违约责任:

1、如果乙方在未进入现场工作前因为工程停止而终止合同,甲方将无权要求返还定金。

乙方已进入现场工作,完成工作量的______%以内时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%;

完成工作量超过_____%时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%。

2、甲方未给乙方提供必要的配合,造成测绘工程停工、窝工的,测绘工期顺延。

并支付窝工费。

九、乙方违约责任:

1、合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。

2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费。

3、若乙方提供的测绘成果质量不符合要求,乙方应当承担责任并无偿重新进行测量或采取其他措施以达到质量标准。

若测绘成果质量不符合规定要求,造成后果的责任由______市房产管理局承担。该机构将给予警告并下达限期整改通知,同时处以_____万元以上_____万元以下的罚款。

情节严重的,由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格。

十、如合同执行中出现纠纷,双方应协商解决。若无法达成一致,可向双方主管部门调解。如调解仍无法解决争议,双方同意提交______市仲裁委员会进行仲裁。

如果合同中没有明确约定仲裁机构,双方也未在事后达成书面协议,当事人可以向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、在合同执行期间,若遇有未尽事宜,双方应以求实、友好、协商的态度解决。

双方协商一致,签订本补充协议。

补充协议与本合同具有同等的效力。

十二、其它约定:

十三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执壹份。

双方签字生效。

委托单位

测绘单位

法定代表人 法定代表人

或委托代理人

或委托代理人

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

合同编号:

签订地点:

签订时间:

测绘合同(篇14)

合同编号:

合同名称:

测绘地点:

委托方(甲方):

受托方(乙方):九台市土地勘查测绘有限公司 签订日期:

国家测绘局

国家工商行政管理局制定

委托方(甲方):

受托方(乙方):九台市土地勘查测绘有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规规定,结合本测绘具体情况,经双方协商签订本合同。

第一条:测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)。

第二条:测绘内容(测绘的项目及达到的标准)。

第三条:测绘的收费依据和测绘费总价款。

根据国家测绘局颁发的国测财字[20xx]3号文件精神核定项目费用额,委托方应向受托方支付测绘总价款人民币 元。

第四条:双方的权利和义务。

1. 甲方要根据乙方的需要提供相应的图件和资料。

2. 乙方须按甲方的要求在规定的时间内保质保量的完成勘

测任务,如不能及时完成,甲方所造成的损失,由乙方负

责,并继续完成勘测工作。

3. 甲方应在乙方提交完图件等资料成果后,支付全部勘查测

绘费用,如无特殊原因而不支付勘查测绘费用的,甲方需支付乙方合同总额5%的滞纳金。

第五条:本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,甲乙双方可向人民法院起诉。

第六条:本合同甲乙双方签字盖章后生效。甲乙双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。

第七条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

委托方(甲方)名称: 受托方(乙方)名称:

九台市土地勘查测绘有限公司

(盖章)(盖章)

法定代表人: 法定代表人: 地 址:地 址:九台政府后楼 邮政编码:邮政编码:130500

电 话:电 话:82322511

开户银行:开户银行:九台市农业银行 帐 号:帐 号:129901040001765

钟点工合同集合十四篇


随着社会法律制度的建立与完善,书写一份合法合规的合同是非常重要的。如何撰写一份规范优秀的合同呢?我们为您整理了以下有关“钟点工合同”的范文,热烈欢迎参考这些信息希望对你有所助益!

钟点工合同(篇1)

用人单位(甲方):___________________________________________

地址:_______________________________________________________

电话:_______________________________________________________

法定代表人:_________________________________________________

职务:_______________________________________________________

劳动者(乙方):_____________________性别:_______年龄:_____

籍贯:____________________身份证号码:________________________

电话:____________________住址:_____________________________

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方作为平等的民事主体,经协商一致,确立劳务合作关系,自愿就具体劳务内容签订本合同,以便双方共同遵守。

一、合同内容

1、工作岗位:____________________________

2、工作职责:____________________________

3、工作要求:____________________________

二、合同期限:

本合同期限采用下列第_________种形式

1、以完成一定工作为期限的合同

本合同生效日期为____________年____________月____________日;乙方完成_____________________________工作任务时本合同终止。

2、有固定期限劳动合同

(1)期限为______年。自______年______月______日至______年______月______日有效。(其中_______年_______月_______日至_______年_______月_______日为见习期/试用期,可视乙方适应工作能力酌情增减。

(2)劳动合同期满前_______个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。

(3)本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前_______个月通知对方。

3、无固定期限劳动合同

本合同自______年______月______日至合同中约定之解除或终止合同的条件出现时止。

三、劳务费

1、甲乙双方协商确定,甲方每月______日支付______元劳务费给乙方。

2、支付方式为下列第_______种形式

(1)现金支付

(2)以银行转账方式支付费用给乙方

开户行:__________________________________

户名:____________________________________

银行账号:________________________________

四、乙方在合同期内的权利义务

1、乙方须遵守国家法律法规,接受甲方的领导,服从甲方的管理和工作安排。

2、乙方在甲方服务期间须遵守甲方的安全操作规范。

3、乙方须保质保量完成本职工作任务,做到勤勉敬业,忠于职守。

4、乙方享有按甲方规定的工资标准(不低于最低工资标准)支付的劳动报酬。

5、乙方享有甲方支付的社会保险费用。

6、乙方在甲方服务期间,对甲方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。乙方因泄密给甲方造成损失的,应予以赔偿。

五、甲方的权利和义务

1、甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、安全生产及各项规章制度的教育和培训。

2、甲方按工作性质为乙方提供必要的工作条件,并提供保障乙方安全健康的工作环境。

3、根据甲方内部的工作需要,甲方可以调换乙方工作岗位,乙方不愿意的,可解除合同。

4、甲方应按规定按时支付乙方的工资及社会保险费用。

5、甲方应按照合同的约定,按时向乙方支付劳务报酬。

五、协议的解除与终止

1、乙方有下列情形之一的,甲方可以通知乙方解除本协议:

(1)严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;

(2)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损失的;

(3)被依法追究刑事责任的;

(4)应聘时向甲方提供虚假信息和资料的。

2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本协议,但是应当提前______日以书面形式通知乙方,并依法支付经济补偿金。

(1)乙方患病或非因工负伤,一年之内累计病休______个月仍不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;

(2)乙方不能胜任工作的;

(3)劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳务合同无法履行,经双方协商不能就变更劳务合同达成协议的。

3、乙方可提前______日书面通知甲方解除本合同。

4、甲方有下列情形之一的,乙方可随时解除本合同。

(1)以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手续强迫劳动的;

(2)未按本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;

(3)甲方规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;

(4)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

5、合同的终止

(1)合同期满的;

(2)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(3)甲方被依法宣告破产的;

(4)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;

(5)法律、行政法规规定的其他情形。

6、合同期满,甲、乙双方均可提出终止合同,并按有关规定办理离职手续,甲方应出具离职证明,并办理社保转移手续。

六、违约责任

由于一方违约,造成本合同无法履行时,违约方应支付由此造成的损失,违约金数额以实际损失额计算。若给对方造成损失,还应支付赔偿金。

七、争议解决

本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,可以提交___________仲裁委员会仲裁或向_________________人民法院提起诉讼。

八、其他

1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。

2、_____________________________________________________________

3、_____________________________________________________________

九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。

合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章):___________________ 乙方(签字):___________________

法定代理人:______________________ 身份证号:______________________

联系方式:______________________ 联系方式:______________________

_______年_______月_______日 _______年_______月_______日

注意事项

1、雇主的义务和责任,诸如外劳务人员办理有关签证、居留许可等手续,负责劳务人员的管理、提供住宿、膳食的手续等等。有义务保障劳工的安全。鉴于以往的经验,需特别注明不能歧视、侮辱、体罚劳工、克扣工资等内容

2、劳务人员的义务和责任,诸如遵守所在国家法律法规和企业规章制度、遵守社会公德、不消极怠工、不得私自另行兼职和求职

3、劳务人员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大),工作时间包括聘用期限,应注明从何时起至何时止。每周工作多少天,每天工作多少小时。一般每周至少有一天的休息日。按国际惯例,在节假日,劳务人员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、圣诞节等。

4、工资待遇、津贴、补助,工资标准一般应与所在国等岗位上工作的当地工人持平,通常有I市价为基数,按时、按日或按月计算。亦有以工作量为基数,按件计酬。如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴。窝工应有雇主发给劳务人员基本工资。

5、劳动保护、劳工人身保险,工作、疾病或死亡处理规定。由于劳务人员所从事的工作性质的不同,劳动保护有其专业特点,合同应规定雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品。如安全帽、手套、滤光墨镜等。在所在国工作期间,如果发生疾病或工伤,雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。雇主应给劳务人员购买人生意外保险,使劳如人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿,保险费由雇主负担。

6、外劳人员休假的安排。一般合同期在一年以上者,可享受一定的探亲假期,在假期内,雇主只付工资不付津贴。

7、对各种原因导致中断合同的处理方法。根据中国涉外经济合同法第17条规定,当事人一方必须有不能履行劳务合同的确切证据时才能中止合同,且必须提前1个月通知劳务人员,否则赔偿劳务人员1个月工资,中断合同的处理办法应在劳务合同中列明,如雇主原因应补偿劳务人员不少于三个月的工资和负担劳务人员的回国机票等。违约赔偿。违约的表现形式是多种多样的,一般可分为三类,一类是雇主违约;一类是劳工违约;三是双方当事人都违约。违约都将给对方的利益造成损害,在实践中,大多数都是雇主违约,如不按规定的工种安排劳工工作,随意更换工作岗位,不按规定发加班费用,污辱劳工人格导致合同无法履行,因此在合同中应注明违约的救济办法和赔偿的方式,一般都是以金钱支付的方式补偿对方因此而造成的损失。

8、纠纷的解决,在合同中要注明在劳务纠纷发生后应采取何种方式解决纠纷,如约定某一具体的仲裁机构仲裁或诉讼和适用的法律。

钟点工合同(篇2)

甲方: 法定代表人: 经营地址: 邮政编码:

乙方: 姓名: : 身份证号码: : 家庭详细地址: 户口所在地: 联系电话:

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法规、规章制度,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同类型与期限

经双方协商,劳动合同采取以下第 种方式。

2.固定期限劳动合同。

本合同于 年 月 日起,至 年 月 日止。其中试用期为 个月,自 年 月 日起至 年 月 日止。

2. 无固定期限劳动合同。

本合同于 年 月 日起,其中试用期为 个月,自 年 月 日起至 年 月 日止。

3.以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

本合同于 年 月 日起,至本工作任务结束终止。工作任务为:

二、工作内容与工作地点

业绩,调整乙方的上述工作岗位或地点,包括但不限于对乙方工作内容或工作地点的改变、升/降职、平级调动等,也包括虽然职位或岗位不变但工作内容、职责或范围改变的情形。

质量、指标和工作任务;确保自身的工作达到甲方为其规定的岗位职责标准;同时,如工作上有需求时,还应完成为其安排的本岗位工作之外的临时性工作。

三、工作时间和休息休假

3 劳动行政部门审批的工时制度发生变化或乙方的工作岗位发生变化,甲方可分别根据劳动行政部门审批结果或变化后的乙方新岗位要求,直接调整乙方上述的工作时间制度。

(1)执行标准工时制的,乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时。

(2)执行综合计算工时制的,平均工作时间不超过法定标准工作时间。

(3)执行不定时工作制的,在保证完成甲方工作任务情况下,实行弹性工作时间。

4 如有工作上的需要,甲方可以安排乙方延长工作时间,包括安排乙方在公休日或节假日加班,但加班加点时间不超过国家规定的累计加班时间上限。甲方依照国家及甲方有关制度规定,支付加班工资或安排补休。

3 乙方如因未能及时完成工作任务二自行延长工作时间,或未经甲方要求或批准而自行加班的,乙方不得要求甲方对其所延长的工作时间支付任何报酬。

四、劳动报酬

1 甲乙双方约定,乙方的培训期为个小时。培训期工资为/小时,培训期后根据店铺的技能考核标准酌情提高乙方的工资标准到 元/小时或 元/小时。

2 在法定工作时间内,乙方完成规定的工作任务, 甲方应按照公司规定的发薪日按月 在 日前以货币形式向乙方支付工资。甲方可根据乙方的工作表现或职位(或工作内容)的调整情况,结合公司的人事薪酬政策,调整乙方的工资,这种调整包括提高或降低乙方的工资标准。

3 如甲方安排乙方在法定假日工作,甲方将按照本公司的薪酬政策在乙方原来时新基础上每小时上涨2元。

停产或歇业的,不足一月的甲方应按照合同约定工资标准支付乙方工资;超过一个月未安排乙方工作的,甲方应当按照当地政府规定的最低生活费标准支付乙方停工生活费。

法规和本公司制定的店铺人事薪酬政策的原准则下,扣除乙方的部分工资及其他费用。

五、社会保险

1 甲乙双方按国家和当地政府的规定参加社会保险,按时足额缴纳社会保险费。

当地政府有关规定执行。

3 乙方患职业病或因公负伤的待遇按国家和当地政府的有关规定执行。

六、劳动纪律和规章制度

法规和甲方依法制定的规章制度、劳动纪律及工作规范,爱护甲方财产,遵守职业道德,积极参加甲方组织的培训,提高职业技能。

2 甲方依法制定或修改的'各项制度可通过向乙方提供书面文件或张贴通知等方式向乙方公示。

3 因乙方过错或违纪行为致使甲方遭受损失的,甲方有权要求乙方给予经济赔偿,并依法追究乙方责任。

七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

1 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具,保证乙方在符合国家规定的工作环境中工作。

八、劳动合同的解除、终止和经济补偿

终止、续订劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及当地政府有关规定执行。

终止和期满时,乙方应停止以甲方名义从事的一切活动,根据甲方要求完成其未了事务,结清所有账目,并在本合同终止、解除或期满之日,归还甲方所有财产,包括但不限于:

(设备及其他办公用具;

(工牌、钥匙、员工手册、培训手册及相关的文件、档案原件和复印件;

(使用或在其控制范围内的有关甲方及其管理、经营和产品的相关文件和物品。

3 甲方应当在解除或者终止本合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并依法为乙方办理档案和社会保险关系的转移手续。

4 乙方应当按照双方约定,办理工作交接。应当支付经济补偿的,在乙方办结工作交接后支付。

九、劳动争议

1 双方就本合同发生任何争议,首先应协商解决;如不能协商解决,可向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁;任何一方对裁决不服的,可向人民法院提起诉讼。

十、当事人约定的其他内容

双方当事人经协商一致同意增加以下条款:下列文件作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力:

(1)公司规定的员工手册

(2)公司的人力资源政策

(3)公司依法制定的相关制度

十一、其他

1 本合同载明合同双方就本合同之内容所达成的全部协议,取代双方所由此前尚未履行完的劳动合同及相关协议和约定。即自本合同生效之日起,双方此前存有的尚未履行完的劳动合同自行废止,甲乙双方此后的劳动权利义务均以本合同为准。

当地政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

3 本合同以中文书写,一式两份,双方各持一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钟点工合同(篇3)

钟点工劳务合同范本

在不断进步的社会中,合同的法律效力与日俱增,签订合同也是非常有必要的行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的钟点工劳务合同范本,欢迎阅读与收藏。

用人单位(甲方):___________________________________________

地址:_______________________________________________________

电话:_______________________________________________________

法定代表人:_________________________________________________

职务:_______________________________________________________

劳动者(乙方):_____________________性别:_______年龄:_____

籍贯:____________________身份证号码:________________________

电话:____________________住址:_____________________________

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方作为平等的民事主体,经协商一致,确立劳务合作关系,自愿就具体劳务内容签订本合同,以便双方共同遵守。

一、合同内容

1、工作岗位:____________________________

2、工作职责:____________________________

3、工作要求:____________________________

二、合同期限:

本合同期限采用下列第_________种形式

1、以完成一定工作为期限的合同

本合同生效日期为____________年____________月____________日;乙方完成_____________________________工作任务时本合同终止。

2、有固定期限劳动合同

(1)期限为______年。自______年______月______日至______年______月______日有效。(其中_______年_______月_______日至_______年_______月_______日为见习期/试用期,可视乙方适应工作能力酌情增减。

(2)劳动合同期满前_______个月,经双方协商同意,可以续订聘用合同。

(3)本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前_______个月通知对方。

3、无固定期限劳动合同

本合同自______年______月______日至合同中约定之解除或终止合同的条件出现时止。

三、劳务费

1、甲乙双方协商确定,甲方每月______日支付______元劳务费给乙方。

2、支付方式为下列第_______种形式

(1)现金支付

(2)以银行转账方式支付费用给乙方

开户行:__________________________________

户名:____________________________________

银行账号:________________________________

四、乙方在合同期内的权利义务

1、乙方须遵守国家法律法规,接受甲方的领导,服从甲方的管理和工作安排。

2、乙方在甲方服务期间须遵守甲方的安全操作规范。

3、乙方须保质保量完成本职工作任务,做到勤勉敬业,忠于职守。

4、乙方享有按甲方规定的工资标准(不低于最低工资标准)支付的劳动报酬。

5、乙方享有甲方支付的社会保险费用。

6、乙方在甲方服务期间,对甲方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。乙方因泄密给甲方造成损失的,应予以赔偿。

五、甲方的权利和义务

1、甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、安全生产及各项规章制度的教育和培训。

2、甲方按工作性质为乙方提供必要的工作条件,并提供保障乙方安全健康的工作环境。

3、根据甲方内部的工作需要,甲方可以调换乙方工作岗位,乙方不愿意的,可解除合同。

4、甲方应按规定按时支付乙方的工资及社会保险费用。

5、甲方应按照合同的约定,按时向乙方支付劳务报酬。

五、协议的解除与终止

1、乙方有下列情形之一的,甲方可以通知乙方解除本协议:

(1)严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;

(2)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损失的;

(3)被依法追究刑事责任的;

(4)应聘时向甲方提供虚假信息和资料的。

2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本协议,但是应当提前______日以书面形式通知乙方,并依法支付经济补偿金。

(1)乙方患病或非因工负伤,一年之内累计病休______个月仍不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的;

(2)乙方不能胜任工作的;

(3)劳务合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳务合同无法履行,经双方协商不能就变更劳务合同达成协议的。

3、乙方可提前______日书面通知甲方解除本合同。

4、甲方有下列情形之一的,乙方可随时解除本合同。

(1)以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手续强迫劳动的;

(2)未按本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;

(3)甲方规章制度违反法律、法规的规定,损害乙方权益的;

(4)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

5、合同的终止

(1)合同期满的;

(2)乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(3)甲方被依法宣告破产的;

(4)甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的;

(5)法律、行政法规规定的其他情形。

6、合同期满,甲、乙双方均可提出终止合同,并按有关规定办理离职手续,甲方应出具离职证明,并办理社保转移手续。

六、违约责任

由于一方违约,造成本合同无法履行时,违约方应支付由此造成的损失,违约金数额以实际损失额计算。若给对方造成损失,还应支付赔偿金。

七、争议解决

本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,可以提交___________仲裁委员会仲裁或向_________________人民法院提起诉讼。

八、其他

1、本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。

2、_____________________________________________________________

3、_____________________________________________________________

九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份,其中甲方执________份,乙方执________份。

合同生效后,甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

甲方(盖章):___________________ 乙方(签字):___________________

法定代理人:______________________ 身份证号:______________________

联系方式:______________________ 联系方式:______________________

_______年_______月_______日 _______年_______月_______日

注意事项

1、雇主的义务和责任,诸如外劳务人员办理有关签证、居留许可等手续,负责劳务人员的管理、提供住宿、膳食的手续等等。有义务保障劳工的安全。鉴于以往的经验,需特别注明不能歧视、侮辱、体罚劳工、克扣工资等内容

2、劳务人员的义务和责任,诸如遵守所在国家法律法规和企业规章制度、遵守社会公德、不消极怠工、不得私自另行兼职和求职

3、劳务人员从事的工种和工作实践。从事的.工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大),工作时间包括聘用期限,应注明从何时起至何时止。每周工作多少天,每天工作多少小时。一般每周至少有一天的休息日。按国际惯例,在节假日,劳务人员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、圣诞节等。

4、工资待遇、津贴、补助,工资标准一般应与所在国等岗位上工作的当地工人持平,通常有I市价为基数,按时、按日或按月计算。亦有以工作量为基数,按件计酬。如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴。窝工应有雇主发给劳务人员基本工资。

5、劳动保护、劳工人身保险,工作、疾病或死亡处理规定。由于劳务人员所从事的工作性质的不同,劳动保护有其专业特点,合同应规定雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品。如安全帽、手套、滤光墨镜等。在所在国工作期间,如果发生疾病或工伤,雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。雇主应给劳务人员购买人生意外保险,使劳如人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿,保险费由雇主负担。

6、外劳人员休假的安排。一般合同期在一年以上者,可享受一定的探亲假期,在假期内,雇主只付工资不付津贴。

7、对各种原因导致中断合同的处理方法。根据中国涉外经济合同法第17条规定,当事人一方必须有不能履行劳务合同的确切证据时才能中止合同,且必须提前1个月通知劳务人员,否则赔偿劳务人员1个月工资,中断合同的处理办法应在劳务合同中列明,如雇主原因应补偿劳务人员不少于三个月的工资和负担劳务人员的回国机票等。违约赔偿。违约的表现形式是多种多样的,一般可分为三类,一类是雇主违约;一类是劳工违约;三是双方当事人都违约。违约都将给对方的利益造成损害,在实践中,大多数都是雇主违约,如不按规定的工种安排劳工工作,随意更换工作岗位,不按规定发加班费用,污辱劳工人格导致合同无法履行,因此在合同中应注明违约的救济办法和赔偿的方式,一般都是以金钱支付的方式补偿对方因此而造成的损失。

8、纠纷的解决,在合同中要注明在劳务纠纷发生后应采取何种方式解决纠纷,如约定某一具体的仲裁机构仲裁或诉讼和适用的法律。

钟点工合同(篇4)

在现代社会,越来越多的人选择雇佣钟点工来帮助他们处理家务、照顾孩子或是照顾老人。随着生活节奏的加快,人们的生活压力也在不断增加,因此雇佣钟点工已经成为了一种普遍的选择。在雇佣钟点工之前,双方需要签订一份钟点工服务协议,以明确双方的权利和责任,保障双方的利益。


钟点工服务协议是一份具有法律约束力的文件,其中包括雇主和钟点工之间的协议内容,以确保双方遵守协议中规定的条款。协议一般包括以下几个方面的内容:


一、服务内容:协议中应明确规定钟点工需要处理的具体任务和工作内容,比如清洁卫生、照顾孩子或老人等。双方应就服务的范围和工作内容达成一致意见,以避免日后产生纠纷。


二、工作时间和工资:协议中应明确规定钟点工的工作时间和每小时工资标准。双方应达成一致意见,避免因工资问题引起不必要的纠纷。


三、付款方式:协议中应规定雇主支付工资的方式和时间。双方应明确约定工资付款的方式,以确保工资按时支付。


四、保险及责任:协议中应明确规定雇主是否需要为钟点工购买工伤保险或责任保险。双方应明确了解保险责任,以减少潜在的风险。


五、违约处理:协议中应规定双方对于违约行为的处理方式,比如违约金的金额或其他补偿措施。双方应知晓违约的后果,以保障双方的权益。


六、解除协议:协议中应规定双方解除协议的条件和程序。双方应了解解除协议的程序,以避免因此产生纠纷。


七、保密义务:协议中应规定钟点工对雇主的个人信息和家庭隐私保密。双方应遵守保密义务,以确保雇主的隐私不被泄露。


在签订钟点工服务协议之前,双方应仔细阅读协议内容,确保自己明确了解协议的条款和内容。双方应真诚合作,遵守协议中规定的条款,以确保双方的权益得到保障。只有在双方都遵守协议的情况下,才能建立一种良好的合作关系,让雇主和钟点工都能在工作中获得满意的体验。

钟点工合同(篇5)

钟点工合同是指雇主与钟点工之间达成的一项工作协议,约定了工作时间、任务内容、报酬以及双方的权益与义务。在现代快节奏的生活中,越来越多的人选择雇佣钟点工来帮助完成家务,钟点工合同的制定显得尤为重要。本文将详细介绍钟点工合同的内容,以及如何合法合规地制定一份合同。


钟点工合同的第一部分是工作时间的约定。这一部分主要包括工作开始的具体时间、工作日的工作时长以及休息时间的安排。例如,雇主可以约定钟点工每周工作五天,每天工作六小时,并且规定午饭时间为一个小时。这样的具体约定可以帮助雇主和钟点工明确工作时间,避免争议的发生。


第二部分是任务内容的约定。在此部分中,雇主需要清楚地列出钟点工需要完成的任务,并约定相应的工作标准。这些任务可以包括打扫卫生、洗涤衣物、购买生活用品等。在任务内容的约定中,双方还需注意明确优先完成的任务和禁止执行的工作,以保证工作的顺利进行。


第三部分是报酬的约定。雇佣钟点工需要支付一定的报酬,该部分约定了具体的报酬金额、支付方式以及支付时间。雇主应确保报酬合理且符合当地的劳动法规定,同时也需要与钟点工商讨,确定双方都满意的报酬方案。合同中还可以约定是否支付加班费以及加班时长的计算方式等。


第四部分是双方权益与义务的约定。合同中应明确雇主提供给钟点工的工作环境和条件,如提供工作用具、保障工作安全等。同时,钟点工也有义务按时完成工作,保持工作效率,保守雇主的商业秘密以及尊重雇主的隐私。此部分还可以约定双方违约责任和争议解决方式,以及合同的终止条件和通知期限等。


钟点工合同的制定需要注意以下几点:


其一,合同应明确、具体且生动地描述各项约定,以避免后期产生歧义和纠纷。


其二,合同应合法合规,符合当地的劳动法规定。雇主应了解当地的劳动法,并确保合同内容符合法律规定,以保护自身和钟点工的权益。


其三,双方应共同商讨并达成一致,保证合同的公平性和合理性。在制定合同之前,雇主和钟点工可以就工作内容、工作时间、报酬等方面进行充分的沟通和协商,以确保双方的利益得到平衡和体现。


钟点工合同是雇主与钟点工之间的一项重要协议,有助于明确双方的权益与义务,避免潜在的纠纷和冲突。在制定合同时,应注意合同内容的详细性、合法性以及公平性,以确保合同的有效性和可执行性。只有通过合法合规的钟点工合同,雇主和钟点工才能共同维护双方的权益,实现和谐、稳定的雇佣关系。

钟点工合同(篇6)


关于企业临时工劳动协议书为范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

企业临时工劳动协议书1

根据《中华人民共和国劳动法》,甲乙双方经平等协商,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

甲方聘用乙方在甲方 (部门)担任临时岗位工作。合同期限为一年,自 年 月 日至 年 月 日。

二、乙方工作内容(需填写)

三、甲方的权利与义务

(一)负责乙方的`日常人事管理;

(二)负责支付乙方工资,每日 元。

(三)其它;

四、乙方的权利与义务

(一)接受甲方的管理,并按合同要求认真履行岗位职责,服从工作岗位安排或调整,遵纪守法,圆满完成工作任务;

(二)享受合同规定的工资待遇;

(三)在签订本合同时自愿遵守甲方的有关规定;

(四)其他

五、聘用合同的变更、解除、终止

(一)乙方有下列情况之一,甲方可以解除合同,须提前30天以书面形式通知:

1、履行合同差、完不成工作任务、考核不合格;

2、甲方撤并或减缩编制需要减员,经双方协商就调整岗位达不成协议的;

3、患病或非因工负伤按国家规定的医疗期满后,经有关机关鉴定,乙方不能从事原工作,或医疗期满尚未痊愈的;

4、订立合同的客观情况发生重大变化,经当事人协商不能就变更合同达成协议的。

(二) 乙方有下列情况之一,甲方可以随时解除合同:

1、严重违反劳动纪律或用人单位规章制度,损害单位经济权益,造成严重后果以及严重违背职业道德,给单位造成极坏影响的;

2、连续旷工时间超过十五天或一年内累计旷工时间超过三十天的;

3、无理取闹、打架斗殴、恐吓威胁单位领导、严重影响工作秩序和社会秩序的;

4、贪污、盗窃、赌博、营私舞弊情节严重的;

5、违反工作规定或操作规程,发生责任事故,造成严重经济损失的;

6、伪造成绩单、学历、健康证明及用其他不正当手段欺骗甲方的;

7、被开除、劳教、判刑、依法追究刑事责任的;

8、其它违反国家、学校、甲方规定的。

(三) 乙方有下列情况之一,甲方不得与乙方解除合同:

1、患病或非因工负伤,在国家规定的医疗期内的;

2、因工负伤,并经劳动鉴定部门鉴定完全或大部分丧失工作能力的;

3、实行计划生育女职工在孕期、产期及规定哺乳期内的;

4、符合国家规定其它条件的。

对上述人员,可根据业务发展需要调整适当的岗位,待遇随岗而定。

(四)合同期内,乙方要求违约解除合同的,应提前3 0天以书面形式向甲方提出申请。解除合同时间从甲方同意之日计算。

(五) 有下列情况之一的,乙方可以随时通知甲方解除合同:

1、甲方未按规定支付劳动报酬的;

2、甲方以暴力、监禁等非法手段强迫乙方工作的。

(六) 有下列情况之一,本合同自行终止:

1、合同期限届满;

2、合同期内乙方死亡;

3、乙方按国家规定应征入伍的;

4、法律、法规规定的其它情况。

六、违反合同的责任和争议解决

合同一经签订具有法律效力。合同期未满,又不符合解除合同条件单方解除合同的,要承担违约责任。因解除合同甲、乙双方发生争议,应先由双方协商解决。协商无效的,可以向有关仲裁机构申诉。

七、其 他

本合同经双方签字后生效,本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章) 乙方(签名)

__年 __月 __日 __年 __月__ 日

企业临时工劳动协议书2

甲方(用人单位)名称:___________________________

性质:_______________________ 地址:_______________________

法定代表人:_________________ 乙方(劳动者)姓名:_________

性别:_______________________ 年龄:_______________________

民族:_______________________ 文化程度:___________________

籍贯:_________省__________市 现住址:_____________________

属于:农业人口非农业人口

居民身份证号码:_____________

甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,同意招用乙方为临时工,根据《全民所有制企业临时工管理暂行规定》及_________人民政府有关规定,经双方协商同意自愿订立本合同,

第一条 合同期限

合同期限自_________年___月___日起至_________年___月___日止。

第二条 生产(工作)任务

乙方同意服从甲方的生产(工作)需要,在_________岗位,承担_________生产(工作)任务。

第三条 生产(工作)条件

根据工作岗位需要,并参照国家有关规定,甲方应配备必要的安全防护设施:_________,并发给乙方劳动保护用品:_________,保健食品费:_________元。

第四条 劳动纪律

甲方应依据国家的有关规定制定各项规章、制度。具体内容:_________。乙方应严格遵守各项纪律,服从管理,积极做好工作。

第五条 劳动时间与劳动报酬

劳动时间:甲方实行每周_________日工作制,每日_________小时制,因生产(工作)需要加班时,应控制每日加班不超过3小时,每月加班不超过36小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定。

劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际,根据乙方岗位和承担的任务定为每日_________元。加班工资:法定节日为________元,公休假和平日为_________元:夜间工作的,每晚(班)发给乙方夜餐费_________元;奖金根据单位效益和乙方劳动贡献定为每月_________元至_________元。如乙方从事的工作便于实行劳动定额考核经甲乙双方商定,实行全额计件工资制的,月工资按计件单结算,具体办法双方约定为:_________。

在合同期间,如发生停工待料,甲方每天发给乙方_________元,作为基本生活费用。

第六条 社会保险福利待遇

1.在本合同期内,甲乙双方应按养老保险规定,缴纳养老保险费,每月甲方负担_________元,乙方负担_________元。

乙方缴纳金额,由甲方按月在乙方当月工资中扣缴。乙方如符合招工条件,单位又有指标,可招为劳动合同制工人,所缴纳的养老保险可随同转移,合并计算缴费年限。

2.乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同,因工负伤医疗终结,由劳动鉴定委员会确定其伤残程度,完全丧失劳动能力的,与合同制工人同等对待,部分丧失劳动能力的,企业应当安排力所能及的工作,合同期满,根据其伤残程度,由甲方按照省、自治区、直辖市人民政府确定的具体办法办-理。

3.乙方患病或非因工负伤,医疗期最长不超过_________个月。

医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待,伤病假期间,由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上,医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的,由企业发给一次性医疗补助费_________元,乙方死亡的,甲方应发给丧葬补助费_________元,一次性发给供养直系亲属救济费_________元。

4.乙方在甲方工作一年以上,重新签订合同的,甲方应按国家规定安排乙方探亲,服务每满一年假期为_________天;

乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳,甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期,超出规定日期的,经批准按事假处理。

第七条 合同的变更、终止、解除

1.甲方因转产,调整生产项目或者由于情况变化,经乙方同意,可以变更合同的相关内容。

2.合同期满后即终止执行,并办-理终止合同手续。

如生产(工作)需要,甲方继续招用乙方,需要经乙方同意,并经劳动部门批准,双方重新签订合同。

3.在合同期内,乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:

(1)患病或非因工负伤,医疗期满不能复工的;

(2)按照《国营企业辞退违纪职工暂行规定》属于应予辞退的;

(3)甲方宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的。

4.在合同期内,甲方有下列情形之一的,乙方可以解除合同:

(1)经国家有关部门确认,劳动安全卫生条件恶劣,无有效保护措施损害工人身体健康的;

(2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的;

(3)甲方不履行劳动合同,或违反国家劳动法规、政策、侵犯工人合法权益的;

(4)经甲方同意,自费考入中等专业以上学校或参加社会招工考试已被录取的。

5.在合同期内,乙方有下列情况,甲方不得解除合同:

(1)合同期未满,又不符合本条第3项规定的;

(2)患职业病因工负伤并经劳动鉴定委员会鉴定的;

(3)患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的;

(4)女工孕期、产假和哺乳期间的。

6.一方要求解除合同的,必须提前三十日通知对方。

但因本条第3项(2)的规定解除合同的除外。

7.乙方被开除,劳动教养或判刑的,劳动合同自行解除。

第八条 双方认为需要约定的事项

1.甲方为乙方提供住房,房租、水、电费由乙方自负。

房租按商品房标准收取的,甲方应给乙方住房补贴每月为_________元;如乙方自行解决住房的,甲方应给乙方住房补贴,每月为_________元。

2.甲方自办食堂的,按饭菜成本收费,不办食堂,在外搭膳的,所需管理费由甲方支付。

甲方给乙方膳食补贴每月_________元。企业临时工劳动协议书3

甲 方:_______________

乙 方:_______________

说明:____________________________________________________________

1.本样式适用于全额拨款和差额拨款性质的安置单位;

2.合同相关内容由各单位根据各自实际与相应人员协商确定。

甲方名称:_______________

法定代表人(主要负责人):_______________

联系电话:________________________________

注册地址:________________________________

经营地址:________________________________

邮政编码:________________________________

乙方:_______________

性别:_______________

联系电话:______________________________

户籍类型(城镇、农村):______________________________

身份证号码:______________________________

在甲方工作起始时间_____年_____月____日

家庭住址:______________________________

邮政编码:______________________________

户口所在地 _______________省(市)_______________ 区(县)

根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,订立本劳动合同(以下简称合同),共同遵守。

第一条 本合同期限经双方协商一致,采取下列第 一 项形式:

(一)固定期限:自 _____年_____月____日起至 _____年_____月____日止。

(二)无固定期限:自_____年_____月____日起。其中,试用期自_____年_____月____日至_____年_____月____日。

(三)以完成一定工作任务为期限:自 年 月 日起至 时止。

第二条 乙方的工作区域或工作地点为

第三条 乙方同意根据甲方工作需要,担任 岗位(工种)工作,具体工作内容和要求是: 具体要求以单位内部管理规范和岗位协议书为准。

第四条 甲方将乙方参照同等条件事业单位自主聘用人员进行管理。乙方必须遵守甲方的管理制度和工作纪律,服从甲方工作安排,不得违规违纪。

第五条 乙方月工资由甲方参照同等条件事业单位自主聘用人员工资标准进行测算,其支付项目 参照同等条件事业单位自主聘用人员工资标准所涉及的项目执行。乙方的工资调整:1.由甲方参照同等条件事业单位自主聘用人员的调资政策相应进行调整;2.比照事业单位自主聘用人员晋升技术等级的条件,由乙方自行申报并通过县人力社保局技能鉴定中心组织的培训且考试合格,经相关机构认定其技术等级后,甲方按照其相应的技术等级参照同等条件事业单位自主聘用人员工资标准,对应调整落实其工资待遇.

第六条 乙方在婚假、丧假、探亲假、其他法定假期间的工资支付标准 参照同等条件的事业单位自主聘用人员的待遇执行 .

第七条因甲方的原因停产或使乙方待工的,在一个工资支付周期内的,甲方应按上一个工资支付周期的工资标准(不包括加班工资、奖金以及特殊工作条件或环境下的津贴)支付乙方工资,超过一个工资支付周期的,甲方支付乙方的月生活费为元或按 执行。

第八条 甲方支付乙方的加班工资的.计算基数按以下第 二 项计算:

(一)按本合同第五条约定的工资标准基数;

(二)按甲方规章制度规定的计算基数;

(三)按集体合同确定的计算基数。

第九条 甲乙双方对工资的其他约定 .

第十条 甲乙双方按国家和重庆市的规定参加社会保险。其中,乙方负担的部分由甲方在其工资中负责代扣代缴。

第十一条 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家和重庆市有关规定执行。

第十二条 乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和重庆市的有关规定执行。

第十三条 甲方为乙方提供以下福利待遇参照同等条件事业单位自主聘用人员的发放标准和发放方式发放。

第十四条 甲方根据工作岗位的需要,按照国家以及重庆市的有关劳动安全、职业卫生的规定为乙方配备必要的安全防护设施。

第十五条 甲方根据国家有关法律、法规,建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的安全制度,严禁违章作业,防止发生事故,减少职业危害。

第十六条 甲方应当建立、健全职业病防治责任制度,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平。

第十七条 甲乙双方在本合同有效期内经协商一致,可以变更本合同约定的内容。变更合同应采用书面形式,双方各执一份。

第十八条 甲乙双方变更、续订、解除、终止劳动合同应当依照《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律、法规和重庆市有关规定执行。

第十九条 甲方应当在解除或者终止本合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

乙方应当按照甲方有关规定,办理工作交接。甲方依法应当向乙方支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。

第二十条 甲乙双方约定的其他事项:1.除因发生《中华人民共和国劳动合同法》规定情形和乙方自己提出而外,甲方不得随意解除和终止与乙方签订的劳动合同。2.乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同:(1)严重违反甲方的规章制度的;(2)严重失职,营私舞弊,给甲方造成重大损害的;(3)同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成甲方的工作任务造成严重影响,或者经甲方提出,拒不改正的;(4)被依法追究刑事责任的。

第二十一条甲乙双方因履行本合同发生劳动争议,可以协商解决。协商不成的,可向甲方劳动争议调解委员会申请调解;也可直接向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第二十二条 以下协议作为本合同的附件。

本合同未尽事宜或与国家和重庆市有关规定相悖的,按国家和重庆市有关规定执行。

第二十三条 本合同一式叁份,甲乙双方各执一份,存乙方档案一份,具有同等法律效力。

甲方(盖 章) 乙方(签字或盖章)

_____年_____月____日

法定代表人(主要负责人)或委托代理人(签字或盖章)

_____年_____月____日 _____年_____月____日

企业临时工劳动协议书4

甲方(聘用单位)名称:

法定代表人:

所有制性质:主管部门:

地址:

乙方(受聘人员)姓名:性别:民族:

出生年月:参加工作年月:学历:

何时毕业于何校何专业:

何时获何专业技术职务任职资格:

时获何技工等级任职资格:

居民身份证号码:

根据《中华人民共和国劳动法》和《温州市人事局关于规范市级事业单位临时工管理工作的通知》以及有关法律,法规,规章和政策的规定,经双方平等协商,乙方为甲方聘用制临时职工,并订立本劳动合同。

一,聘用合同期限。

本合同为有期限的聘用合同。合同期从年月日起至年月日止。其中试用期从年月日起至年月日止

二,工作内容。

乙方同意接甲方工作需要,在岗位工作(具体事项另行约定)履行职责,完成任务。

乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。

甲方依据有关规定对乙方实施奖励和处分。

三,劳动保护和工作条件。

甲乙双方都必须严格执行国家有关工作时间,劳动保护,安全卫生等规定。甲方应为乙方提供符合规定的工作条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程。

四,工作报酬。

1,试用期内每月工资元,试用期满后每月工资元。

2,甲方每月日发放工资。不得无故克扣,拖欠工资。

五,社会保险和福利。

(一)甲乙双方依法参加社会保险并根据国家,省有关政策和规定按期足额缴纳各项社会保险费。其中乙方个人缴纳部分,由甲方在其工资中代为扣缴。

(二)乙方的孕期,产期,哺乳期待遇以及终止和解除劳动合同时乙方生活补助费(经济补偿金)的发放等,均按有关法律,法规,规章,政策以及甲方依法制定的规定执行。

(三)乙方患职业病或因公(工)负伤的待遇,因公(工)或因病死亡的丧葬费,一次性抚恤费,供养直系亲属生活困难补助费等均按有关法律,法规,规章,政策执行。

(四)乙方患病或负伤的医疗期及其待遇按法律,法规,规章,政策和依法制定的规定执行。

六,工作纪律。

甲乙双方应严格遵守法律,法规,规章和政策。甲方制定的各项具体的内部管理制度必须合法。乙方应服从甲方的管理。

七,劳动合同变更,终止,解除的条件。

(一)劳动合同确需变更的,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。

(二)劳动合同期满或者甲乙双方约定的合同终止条件出现,聘用合同即行终止。经双方同意,可续签聘用合同。

(三)乙方有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同:

1,在试用期内被证明不符合聘用条件的;

2,旷工或者无正当理由逾期不归,经批评教育无效,旷工时间连续超过十五天,或者一年内累计超过三十天的;

3,严重失职,渎职或违法乱纪,对甲方利益造成重大损害的。

(四)有下列情况之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前三十日以书面形式通知乙方:

1,乙方患病或非因公(工)负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不服从另行安排适当工作的;

2,乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任的;

3,劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。

(五)有下列情况之一的,甲方不得依据本条第(四)款的规定解除或终止劳动合同:

1,乙方患病或者负伤在医疗期内的;

2,乙方患职业病或因公(工)负伤并被确认丧失或部分丧失工作能力的;

3,女职工在孕期,产期和哺乳期内的;

4,国家法律,法规另有规定的。

(六)乙方在聘期内被开除,劳动教养以及被判刑的,劳动合同自行解除。

(七)乙方提出解除劳动合同的,应当提前三十日以书面形式通知甲方。

(八)有下列情况之一的,乙方可以随时提出解劳动用合同:

1,在试用期内的;

2,甲方未按照劳动合同约定支付工作报酬或者提供工作条件的;

3,国家法律,法规另有规定的。

(九)经甲乙双方协商一致,劳动合同可以解除。

八,违反劳动合同的责任。

甲乙双方违反合同规定,均应承担相应的违约责任。违约方要付给对方违约金。违约内容和违约金数额在第九条中约定。造成对方经济损失的,还应按实际损失承担经济赔偿责任。

九,双方需要约定的其他事项:

十,本合同条款与法律,法规,规章,政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的,以及本合同未尽事宜,均按法律,法规,规章,政策和甲方依法制定的规章制度执行。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):

法定代表人(签章):

(负责人)

乙方(签章):

年 月 日

企业临时工劳动协议书5

甲方因生产工作需要,招用____________(以下简称乙方)为临时(季节)工。为维护劳动关系双方的合法权益,经协商一致,签订本合同,共同遵守。

甲方(单位)名称:_______________

单位所有制性质:_________________

电话号码:_______________________

地址:___________________________

乙方(工人)姓名:_______________

性别:___________________________

年龄:___________________________

家庭住址:_______________________

根据《中华人民共和国劳动法》和国务院《全民所有制企业临时工管理暂行规定》(以下简称《临时工管理暂行规定》),____________(甲方)因生产工作需要,招用____________(以下简称乙方)为临时(季节)工。为维护劳动关系双方的合法权益,经协商一致,签订本合同,共同遵守。

一、合同期

本合同有效期为______年____个月,自_____年_____月_____日起至______年____月______日止。本合同期限届满,即终止执行。

二、生产(工作)任务

1.在合同期内,乙方同意按甲方生产工作需要,到___________车间(部门)从事临时性生产(工作)

2.甲方对乙方应完成的生产、工作任务提出具体要求:

(1)_____________________________________________

(2)_____________________________________________

三、劳动保护和劳动条件

甲方遵照国家有关本行业职工的生产、安全、劳动保护、卫生健康等规定,改善劳动环境,为乙方提供必要的生产(工作)条件,保障乙方的安全和健康。并对乙方进行安全生产知识教育和技术培训。

四、工资、保险、福利和政治待遇

1.甲乙双方根据《临时工管理暂行规定》第五条商定,执行____________工资形式(日工资、月工资、计时工资、计件工资、百元含量包干等),工资金额为____________;

2.由于甲方原因造成停工停产,甲方应按日

付给乙方待工费;

3.乙方在甲方工作期间劳动保险、福利待遇等,按《临时工管理暂行规定》第六条、第七条、第八条执行。

4.乙方政治上应与甲方固定工一视同仁。

五、合同的解除

(一)在下列情况下,甲方可以解除合同:

1.乙方患病或非因工负伤,医疗期满(医疗期为三个月)不能从事原工作,也不能从事甲方另行安排的工作的;

2.乙方违反劳动纪律和规章制度,经教育无效的;

3.乙方被依法追究刑事责任的;

4.甲方宣告破产或者濒临破产处于整顿期间的。

(二)在下列情况下,乙方可以解除合同:

1.经有关部门确认,甲方劳动安全、卫生条件恶劣,严重危害工人身体健康的;

2.甲方不能按合同规定支付劳动报酬的;

3.甲方违反国家法律、法规、政策,侵害乙方合法权益的;

4.乙方经甲方同意,考入中等专业以上学校学习的。

六、劳动纪律和奖惩

乙方必须严格遵守用工单位各项规章制度和生产操作规程,保证完成生产任务。对国家、企业作出贡献或违反劳动纪律、国家法令,甲方依《企业职工奖惩条例》和企业规章给予乙方奖励和惩处。

七、双方认为需要规定的其他事项

八、本合同未尽事宜,按国家有关规定执行。

九、本合同一经签订,甲方双方必须严格遵照执行,任何一方不得随意变更、终止和解除合同。其中一方确有正当理由需要解除合同时,必须提前30天通知对方,并征得对方同意。任何一方违反本合同、给另一方造成经济损失的,必须给予赔偿。

十、在履行本合同过程中,甲乙双方如有争议,任何一方有权向本单位劳动争议调解委员会或向市(县)劳动争议仲裁委员会申请调解、仲裁。

十一、本合同一式二份,经当地劳动行政机关鉴证部门鉴证后生效,甲乙双方各执一份。合同应妥善保存,如有遗失,需及时申报鉴证机关。

十二、本合同不得代签,不得涂改,否则无效。

甲方签字盖章:________________

________年________月________日

乙方签字盖章:________________

________年________月________日

鉴证人:______________________

________年________月________日

钟点工合同(篇7)


                 编号:        

环卫工用工协议书

甲方(用人单位):                

乙方(被用人员):              

合同签订日期:    年    月   日

乙方联系电话:                       

乙方身份证号:                       

根据工作的需要,甲乙双方在平等自愿的基础上,签订本协议。

第一条  本协议每年签订一次,本次签订期限自    年    月   

日起至    年   月    日止。

第二条  环卫工岗位实行“谁使用、谁管理”的工作机制,甲方应当确定环卫工岗位职责、工作标准及考核办法。乙方必须服从甲方管理和工作安排,尽职尽责完成甲方安排的工作。

第三条  甲方为乙方提供完成工作所必需的场合、工具器材和其它劳保用品。乙方必需注意劳动安全,承担由自己过错造成的责任。

第四条  乙方享受的环卫工岗位补贴为每月     元。

第五条  乙方有下列情形之一的,应当退出环卫工岗位,并由甲方及时报姬石镇城管中队备案。

(一)因本人身体原因不能胜任岗位工作的;

(二)自动辞职的;

(三)违反用人单位管理规定,情节严重的解除用工协议。

第六条  本协议未尽事宜,双方协商解决。

第七条  本协议一式三份,甲方双方各执一份,并交姬石镇城管中队区备案一份。

甲方(签章):                    乙方(签章):

年    月    日

钟点工合同(篇8)

甲方:______

乙方:______

一、甲乙双方要根据《劳动法》有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议书。

二、职责范围:前台桌面、会议室、经理室、综合办公区、会计室及陈列的办公设施。(注:√为服务范围)

三、工作职责:

1、服从工作安排,完成在指定时间内的一切工作任务。

2、保证责任范围内的清洁、干净、无尘土。

3、如遇特殊情况不能到岗需提前请假通知甲方,误时时间扣除当日工资或该日补班。

4、在工作时,不得擅自翻动物品、不得翻阅信件等。

5、损坏的物品,按原价赔偿,从工资内扣除。

四、工作时间:

每日工作______个小时,

五、薪资:每月25日发薪。(国家规定最低每小时5.6元。)

六、保险福利待遇:

甲方不负责乙方的一切保险及福利待遇,乙方在为甲方工作期间发生的医疗费、工伤费等均由乙方自己承担。

七、劳动保护和劳动条件:

甲方提供乙方劳动所用工具和劳动保护工具,乙方为甲方提供劳动。在工作期间尽职尽责。

八、解除协议:

甲乙双方需解除本协议,提前两天通知对方。

本协议一式两份,双方各执一份,分别签字、盖章后生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

_________年____月____日

钟点工合同(篇9)

甲方(雇主):

注册号:

乙方(被雇清洁工):

身份证号码:

甲方现因需要而雇用乙方来做清洁工。经甲、乙双方协商一致,根据有关规定,签订以下条款,并共同遵照履行:

一、清洁内容 :

每日需做事项:

污渍或污点扫、抹、拖一次,要求地面光洁、无污迹;

2.清洗茶几,把茶桌擦干净,要求茶桌无杂物无水无污渍,茶具无茶垢无异味;

纸篓、垃圾桶,要求垃圾桶外表亮洁,地面无污痕,桶内无异味,并立即更换垃圾袋;

4.清洗洗手池,拖净周围地面,保持洁净干爽。

每周需做事项:

1.把所有办公桌椅擦干净,要求桌面椅面洁净无尘;

饮水机、电脑、门、沙发、打印机和电话机擦干净,要求干净整洁无积尘;

痕迹;

无落叶。

每月需做事项:

1.刮洗户外玻璃,保持无明显污渍; ;

2.擦洗白色瓷砖,做到亮洁如新。

二、清洁时间:周一至周五,11:00---14:00或者5:30---6:00每天具体工作时间由甲方职员何冬花与乙方提前协商。乙方因故不能来清洁的,须提前1日向何冬花请假,请假期间没有报酬。

三、清洁地点:。

四、报酬结算:乙方按甲方的工作要求,每工作一个月劳动报酬为 元人民币元。甲方按乙方实际工作天数结算劳动报酬,于每月10日支付上个月的报酬给乙方。试用期一个月。在试用期间,任何一方均可解除协议。

五、组织领导:

调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度。

2) 乙方必须确保准时到清洁工作地点。在工作时期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换清洁人员,以保证其它不必要的问题发生。

3) 乙方必须按甲方分配去做事,负责甲方分配做的清洁事情等工作。

六、甲方责任:

1) 负责提供清洁用具;

2)负责清洁现场的管理调配与监督;

3)负责安排乙方工作量;

4)每月10日按时发放报酬给乙方。如遇放假,则顺延至下一个工作日。

七、乙方的责任:

遗失物品;

2)完成清洁离开时,无人时必须关(锁)好门,应关灯关电关空调;

八、乙方在工作过程中须戴齐护具,因个人技术和不戴护具出现的一切问题由乙方自己负责,与甲方无关。

九、乙方应遵守甲方的规章制度,遵纪守法,做好本职工作。乙方有严重违纪、失职、营私舞弊或给甲方利益造成损害的,甲方可以随时解除劳动合同;甲方未按约定支付劳动报酬、提供劳动条件或以不正当手段强迫劳动的,乙方可以随时解除劳动合同。

十、甲乙任何一方违反本合同的约定,给对方造成损失的,应给予赔偿。任何一方无故突然解除协议,应承担合同违约金100元。任何一方要解除协议须提前15日告知对方,并说明原因。

十一、本协议自甲方盖章、乙方签字后生效。本协议未尽事宜,双方经协商一致可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

十二、本协议一式两份,甲乙各持一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________

代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

钟点工合同(篇10)


一、雇佣双方


雇主:(以下简称雇主):


被雇佣人:(以下简称雇员):


二、背景介绍


由于社会生活节奏的加快和人们工作压力的增加,越来越多的家庭需要雇佣钟点工来帮助解决家务问题。为了明确双方的权益和责任,雇主与雇员达成了以下协议。


三、工作内容


1. 雇员的主要工作内容包括但不限于:家庭清洁、打扫卫生、做饭、洗衣、照顾儿童、代购物品等。


2. 双方应当明确每次工作的具体内容和工作时间,并保持良好的沟通。


四、工作时间及报酬


1. 工作时间由双方协商确定,具体时间包括开始和结束时间。


2. 雇员应按照合理的工作时间完成工作任务,不能无故拖延时间。


3. 雇员的工资标准按小时计算,工资标准由双方协商确定。


4. 雇员应当按时领取工资,并由雇主提供相关支付证明。


五、权益保障


1. 雇主应确保雇员的工作环境安全,提供必要的工作设施和保护措施。


2. 雇主应遵守相关劳动法律法规,保障雇员的合法权益。


3. 雇主应当提供合理的工作条件,如休息时间、饮食安排等。


4. 雇员在工作中应遵守相关工作纪律,保持职业操守。


六、合同期限


本雇佣合同自签署之日起生效,合同期限为______年/月/日 至 ______年/月/日。


七、违约责任


1. 若双方一方未履行合同义务,违反雇佣合同规定,应承担相应的违约责任。


2. 若雇主解雇雇员,应提前提供书面通知,并支付相应的经济补偿。


3. 若雇员擅自离职,雇主有权要求雇员支付违约金。


八、保密协议


雇员在从事工作期间可能接触到雇主以及家庭的隐私信息,雇员应保证对这些信息进行保密,不得擅自泄露给他人。


九、争议解决


如双方发生争议,应首先以友好的方式协商解决。若协商无法达成一致,可由双方共同选择第三方进行仲裁或诉讼解决。


十、其他事项


1. 本协议的任何修改或补充应有双方书面确认,并签署合并文件后方生效。


2. 本协议自雇主和雇员签字后生效,有效期内不能随意修改或解除。


以上是雇主与雇员之间的钟点工协议书,旨在明确双方的权益和责任,建立良好的工作关系。双方应以诚信为基础,共同遵守协议的各项内容,使工作更加和谐、顺利进行,共同创造一个舒适、干净的家庭环境。最后希望双方能够以合作为基础,互相尊重,在合约期限内共同努力,实现共赢。

钟点工合同(篇11)

家政钟点工劳务合同协议

甲方承建之________________,现因某某需要而雇用_______________来做清洁工。

为了大家放心和以后的双方责任,双方特商定如下条款,共同遵守执行:

一、工作内容在某某时间,某某地点做清洁工作。

二、方式甲方根据乙方负责清洁工一职月底会对乙方进行结算,乙方不能随意破坏甲方的产物。

三、组织领导:_________________1)乙方必须服从甲方的安排、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。2)乙方必须确保准时到清洁工作地点。在工作时期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换清洁人员,以保证其它不必要的问题发生。3)乙方必须按甲方分配去做事,负责甲方分配做的清洁事情等工作。

四、双方责任:_________________1、甲方责任:_________________1)负责清洁现在的管理调配与监督。2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。3)负责与清洁工之间进行沟通,相互共同制定清洁完成计划任务。

甲方:_________________乙方:_________________

钟点工合同(篇12)


一、协议主体


雇主:(姓名/单位名称)


电话号码:


住址:


钟点工:(姓名)


电话号码:


住址:


二、协议内容


1. 工作时间


雇主与钟点工约定工作时间为每周(或每天)从(具体时间)开始到(具体时间)结束,总工作时间为(具体时间)。双方可协商根据需要进行调整。


2. 工作地点


钟点工将在雇主住所从事以下工作:


(具体描述工作内容,如清洁卫生、照顾孩子或照料宠物等)


3. 工资与结算方式


雇主将支付钟点工每小时工作(或每次工作)的报酬为(具体金额)。工资将在每月(或每周,视实际情况而定)结束时结算,并以现金(或银行转账等方式)支付。


4. 工作时间的安排


双方将根据雇主的需求灵活安排具体的工作时间。雇主需提前通知钟点工工作时间的具体安排,并且合理考虑钟点工的个人时间和需求。


5. 休息时间


双方约定钟点工在每天工作中享有(具体时间长度)的休息时间。在工作期间,钟点工有权利合理安排自己的休息时间,以保证工作效率和健康。


6. 工作规范


(1)钟点工需保证工作期间的专注和责任心,并尽力完成所承担的工作内容。


(2)钟点工必须保护雇主住所中的财产和隐私。不得滥用雇主的财物,泄露雇主住所的信息。


(3)如因钟点工的疏忽或失误造成雇主财物损坏或其他问题,钟点工需承担相应的责任。


7. 辞退与终止协议


(1)若雇主对钟点工的工作不满意,可以提前通知,并有权解雇钟点工。


(2)钟点工若需提前辞职,需提前通知雇主,并在双方协商一致的情况下解除协议。


8. 法律责任


双方都必须遵守相关的法律规定,如劳动法等。对于违反法律和协议约定的行为,责任将由违约方承担。


三、其他事项


1. 保险


雇主可自行购买相关保险,以确保雇主住所的安全及雇员的健康。


2. 保密


双方约定对本协议中的任何商业或个人信息保密,并不得擅自泄露给第三方。


3. 变更与补充


本协议如有任何变更或补充事项,须经双方协商一致,并签订修订协议书。


4. 生效与解释


本协议自双方签字盖章之日起生效,并负有法律效力。协议中的任何争议,应以友好协商解决。


雇主:


日期:


钟点工:


日期:


以上为《钟点工协议书》的详细内容,双方应在理解并充分协商后签署此协议,并按照约定履行各自的义务。如有争议,双方应优先进行友好协商解决。希望本协议能为双方建立起公平、合理和和谐的工作关系。

钟点工合同(篇13)

甲方(雇主):

乙方(家政服务员):

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就家政服务员的雇佣、服务及费用等方面的事宜,达成如下协议:

一、家政服务员的雇佣

1.1 甲方保证派遣的家政服务员具有相应的资质和工作经验,能够胜任家政服务员岗位。

1.2 甲方保证为家政服务员提供符合法律规定的安全、健康的工作环境,并保证为家政服务员提供必要的生活设施和用品。

1.3 甲方为家政服务员提供必要的培训和指导,帮助其熟悉家务活和家庭生活。

1.4 甲方有权对家政服务员进行考核和评价,并决定是否继续雇佣该家政服务员。

二、家政服务的内容和费用

2.1 家政服务的内容:包括钟点工的家政服务、家庭清洁、家务活、购物等。

2.2 家政服务的费用:包括钟点工的每小时工资、生活费用等。

2.3 家政服务费用的标准:按照双方约定的服务内容、时间、标准进行收费。

2.4 家政服务费用的结算方式:按照月结方式进行结算,甲方每月末将家政服务费用结算给乙方。

三、服务期限和终止

3.1 家政服务的服务期限:双方约定,以月为单位。

3.2 家政服务的终止:甲方有权终止家政服务,乙方应当继续提供服务,费用照付。

四、服务报酬和支付方式

4.1 家政服务的报酬:按照双方约定的方式支付,包括钟点工的每小时工资、生活费用等。

4.2 支付方式:按照月结方式进行结算,甲方每月末将家政服务费用结算给乙方。

五、保密条款

5.1 双方应当保守下列事项的机密:

(1)家政服务员的工作信息;

(2)家庭情况;

(3)客户的隐私信息。

5.2 双方应当遵守下列保密义务:

(1)保护客户的隐私信息;

(2)不得泄露客户的机密信息;

(3)不得将客户的机密信息用于商业目的。

六、争议解决

6.1 双方因履行本协议发生争议的,应当协商解决;协商不成的,可以向当地人民法院提起诉讼。

六、其他

7.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(雇主):

签字:

签字:

日期:

乙方(家政服务员):

签字:

签字:

日期:

钟点工合同(篇14)

甲方:证件号码:

乙方:证件号码:

家政钟点工雇佣合同(通用3篇)甲方以钟点工形式招用乙方,安排乙方的工作为方应遵守甲方的规章制度,遵纪守法,做好本职工作。乙方有严重违纪、失职、营私舞弊或给甲方利益造成损害的,甲方可以随时解除劳动合同;

本合同依据《民法典》起草,经甲、乙双方协商自愿签定,就乙方为甲方进行家政服务达成以下协议:乙方在工作过程中需戴齐护具,因个人原因操作不当而出现的问题由乙方自己负责,与甲方无关。

第一条:甲方与乙方为直接雇佣关系,雇佣期间的一切劳务纠纷以及民事、刑事责任均由甲乙双方独立自行承担。

条:甲乙双方必须遵守以上合同的约定,如有违反本合同约定,给对方造成损失的,应给予赔偿。

第三条:乙方在工作过程中需戴齐护具,因个人原因操作不当而出现的问题由乙方自己负责,与甲方无关。因自身突发疾病而发生的意外伤亡,甲方不承担任何无过错责任。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及其他法律、法规的规定,甲、乙、丙三方本着平等、自愿、诚实守信的原则。

第四条:乙方与甲方及家庭成员之间人格平等,甲方不得向乙方提出不合理的要求,如有发生乙方有权随时单方终止合同。

经甲、乙、丙方协商,在签定本合同书时,甲方须向丙方支付履约保证金 元;每月向丙方支付管理费 元,服务费的支付时间定为每月的 日前。

第五条:甲方私有财产如果非乙方损坏、盗窃,所造成的相关后果与乙方无关,但是乙方有保护甲方私有财产不受损失的义务。

甲方可以要求乙方赔偿因乙方服务过失造成的经济损失,或者追究其法律责任。但不得采取搜身。

第六条:合同期限________年____月____日至年月节假日按国家法定时日休息。

第七条:劳务报酬为元月。工资每月结算一次,并且在每月日发放,不得无故拖欠工资。

第八条:甲乙双方必须遵守以上合同的约定,如有违反本合同约定,给对方造成损失的,应给予赔偿。具体可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

甲方可以解除合同。 ① 乙方有盗窃甲方财物行为或被公安机关刑事(行政)拘留。②在甲、乙、丙三方约定的时期内,乙方仍不能相对独立完成合同约定的工作任务。③乙方存在刁难、虐待甲方成员的行为。④合同期满;

第九条:本合同从签订之日起立即生效,到期后自行终止。

第十条:本合同期满以后,甲方仍需乙方为其服务,应与乙方重新协商,双方同意以后,方可续签合同。

第十一条:本合同一式两分,甲、乙双方各持一份。

甲方:_________乙方:_________

法定代表人:_________法定代表人:_________

________年____月____日________年____月____日

文章来源://m.zhe135.com/fanganfanwen/141421.html

上一篇:朋友圈文案高级短句

下一篇:幼儿园教师日记汇编8篇

相关推荐 更多 +

最新更新 更多 +

推荐访问