招投标合同

招投标合同(集锦10篇)。

有目标的人生叫航向。为了确保活动能有条不紊地开展，我们可以预先制定一套方案。好的方案对整个团队起着引导作用，我们该怎么写方案呢?为此，你可能需要看看“招投标合同(集锦10篇)”，如果对这个话题感兴趣的话，请关注本站。

招投标合同 篇1

案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。

2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%

3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为

5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2

1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。

3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3

1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。

2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。

3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。

案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。

2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%

3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为

5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2

1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。

3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3

1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。

2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。

3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。

2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%

3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为

5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2

1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。

3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3

1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。

2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。

3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。

案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。

2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%

3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为

5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2

1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。

3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3

1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。

2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。

3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。

2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%

3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为

5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2

1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。

3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3

1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。

2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。

3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。

案例1.1.总价合同，该工程施工图齐备，现场条件满足开工要求：工期为1年，风险较小。

2.含有赶工措施费，因该工期压缩率：（460-365）/460=20.7%>20%

3.存在问题（1）开标以后又重新确定标底。（2）在投标有效期内没有完成定标工作（3）更改招标文件的合同工期和工程结算条件（4）直接指定施工单位。4.（1）不正确（2）投标时要约行为

5.（1）投标人可以重新组织招标（2）招标人不应给予赔偿，因招标属于要约邀请。案例2

1.需要宣读，我国《招标投标法》规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

2.评标委员会不应全部由招标人直接确定。按规定，招标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取从专家库中随机抽取方式，本项目属于一般招标项目。

3.（1）招标过程中不应要求投标单位考虑降价。按规定，投标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容；在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。（2）中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.订立书面合同时间过迟，按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天订立书面合同。案例3

1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应，则应看乙方（Ｂ建筑安装总公司）是否知道Ｃ建材公司供应的水泥是分批的如不知，则Ｂ无责任，应由Ｄ水泥厂承担赔偿责任，Ｃ公司承担连带责任。如果乙方知道供应的水泥是分批的，则应由Ｂ、Ｃ公司共同承担连带责任。

2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应，则由Ｂ公司承担赔偿责任。

3.对第二种情况，监理单位应承担监理失当的责任。监理单位根据监理合同的约定承担责任。

招投标合同 篇2

《工程招投标与合同管理》

一、名词解释

1、建设工程合同：

2、工程承发包：

3、公开招标：

4、建设工程投标：

二、填空题

1、建设工程招标一般要经历招标、、开标、、定标、等几个阶段。

2、建设单位与中标人应当自中标通知书发出 日内，订立书面的建设工程合同。

3、建设工程投标报价定性分析法常用的方法有、、多方案报价法、、服务报价法、等。

4、国际工程招标的特点是、、。

5、业主与承包商签订的合同，按计价方式不同，可划分为、、和 三大类型。

6、工程具体隐蔽条件和达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检并在隐蔽和中间验收前 小时以书面形式通知工程师验收。

7、按索赔的目的，施工索赔可以分为 和 两类。

8、工程师公正合理处理索赔事项应遵循 原则、原则和 原则。

三、选择题

1.下列关于中标的说法中正确的是（）。

A.中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力

B.中标通知书只对招标人具有法律效力

C.中标通知书只对中标人具有法律效力

D.招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

2.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是（）。

A.企业的法人资格和组织机构

B.企业的分包计划

C.施工方案是否技术先进又经济合理

D.近2年涉及的诉讼案件的调查

3.监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。

A.能力 B.人员 C.设备 D.报价 4.设计合同采用定金担保，合同总价的（）为定金。

A.5% B.10% C.15% D.20% 5.在施工合同中，（）是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.在施工期内对施工现场的照管负责

6.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。

A.发包人承担费用和工期损失

B.承包人承担费用和工期损失

C承包人承担费用，但工期给予顺延

D.发包人承担费用，但工期给予顺延

7.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工，应由（）。

A.承包人办理申报手续，发包人承担费用

B.承包人办理申报手续，承包人承担费用

C.发包人办理申报手续，承包人承担费用

D.发包人办理申报手续，发包人承担费用

8.工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。

A.检查承包人现场同期的记录

B.指示承包人缩短合同工期

C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定

D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中 9.《招标投标法》规定的招标方式有（）。

A.公开招标

B.公开招标、邀请招标

C.公开招标、邀请招标、议标

D.邀请招标、议标

10.投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括（）。

A.提供的投标担保有瑕疵

B.货物包装方式不符合招标文件的要求

C.个别地方存在漏项

D.明显不符合技术规格要求

11.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（）决定中标人。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.建设行政主管部门

四、简答题

1、建设工程合同在签订和实施中应遵循哪些原则？

2、建设工程招标的作用有哪些？

3、简述监理合同中，委托人的权利有哪些？

4、简述建设工程投标的程序。

五、问答题

1、试述施工合同争议解决的方式。

2、工期索赔的必要条件有哪些？如何计算？

3、简述我国建设工程招标的程序和主要工作内容。

《工程招投标与合同管理》结欠补考卷答案

一、名词解释

1、是经济合同的一种，是广义承揽合同中一种，它是一种诺成合同、有偿合同，它是承包人按照发包人的要求完成工程建设，交付竣工工程，发包人向承包

人付报酬的合同。

2、是一种商业交易行为，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易。

3、是指招标人一招标公告方式邀请不特定的法人或其他组织投标。

4、是指投标人根据所掌握的信息，按照招标人的要求，参与投标竞争，以获得工程承包权的法律活动。

二、填空题

1、接受投标、评标、签订承发包合同2、30

3、扩大标价法、敝口升级报价法、亏本报价法、不平衡报价法

4、择优性、平等性、限制性

5、固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同6、48小时

7、工期索赔、经济索赔

8、公正、及时、其他

三、选择题

A C A D D B D B B C A

四、简答题

1、答：

1、合同 走上商品化轨道，确立了建筑产品是商品的地位。

3、答：

1、授予监理人权限的权利。

2、对其他合同承包人的选定权。

3、委托监理工程重大事项的决定权。

4、对监理人履行合同的监督控制权。

4、答：

1、投标人了解招标信息，申请投标。

2、接受招标人的资质审查。

3、购买招标文件及有关技术资料。

4、参加现场踏勘，并对有关疑问提出质询。

5、编制投标书及报价。

6、参加开标会议。

7、接受中标通知书，与招标人签订合同。

五、问答题

1、答：合同当事人在履行施工合同同时发生争议，可以和解或者要求合同管理及其他有关主管部门调解。和解或调解不成的，双方可以约定一种方式解决争议。一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 工期索赔天数=关键线路上的工序暂停施工的日历天数

②由于非承包商自身的原因的事件造成非关键线路上的工序暂停施工：

工期索赔天数=工序暂停施工的日历天数—该工序的总时差天数

比例计算法：①已知部分工程的拖延时间：

工期索赔值=该受干扰部分工程的拖期时间*受干扰部分工程的合同价/原合同价

②已知额外增加工程量的价格：

工期索赔值=原合同总工期*额外增加的工程量的价格/原合同价

3、答：

1、招标前的准备工作。确定招标范围，工程报建，招标备案，选择招标方式，编制资格预审文件；

2、组建招标工作机构，或者委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标；

3、向政府招标投标管理机构提出招标申请书；

4、编制招标文件和标底，并呈报审批；

5、发布招标公告或发出投标邀请书；

6、投标单位申请投标；

7、审查投标人资质，告知审查结果；

8、向合格投标人发售招标文件及有关技术资料；

9、组织投标人踏勘现场并对招标文件进行答疑；

10、建立评标组织，制定评标、定标办法；

11、接受投标书；

12、召开开标会议，审查投标书；

13、组织评标，决定中标人；

14、向中标人发出中标通知书；

15、建设单位与中标签订承发包合同。

招投标合同 篇3

“工程招投标与合同管理”课程建设探讨

【摘要】工程招投标与合同管理课程作为工程造价、建设工程管理等专业的核心职业能力课程，通过教学内容、教学方法和手段、教学团队、实践条件等方面的建设，培养学生的实践能力。

【关键词】工程招投标课程建设主要措施

课程设计的基本理念

工程招投标与合同管理课程以学生职业能力、素质培养为目标，与行业、企业合作进行“基于工作过程系统化”的课程开发与设计，充分体现职业性、实践性和开放性的要求。按照行业企业发展需要和完成职业岗位实际工作任务所需要的知识、能力、素质要求，构建课程教学内容，改革教学方法和手段，完善实训条件，融“教学做”为一体，为学生可持续发展奠定良好的基础。

课程建设的主要措施和成果

1.重构教学内容

（1）理论教学内容

按照建设工程招标、投标、工程合同的谈判与签订、建设工程合同管理等流程，我们创设了工程招投标工作准备、建设工程施工招标、建设工程施工投标、建设工程开标与评标、建设工程施工合同管理、建设工程施工索赔共6个教学情境，并以建设工程施工招标、建设工程施工投标、建设工程施工合同管理作为教学重点。

（2）实践教学内容

结合理论教学，我设计了招标工作安排、工程施工招标文件的编制、工程施工投标文件的编制、建设工程投标与开标、建设工程施工合同的签订5个实践教学项目。工程施工投标文件的编制根据一般工程投标实际要求，分为施工招标资格审查文件、工程施工投标文件（商务标部分）、工程施工投标文件（技术标部分）三个部分。实践教学与理论教学同步进行，真正实现了“教学做”为一体。

2.教学方法改革

本课程是一门实践性、专业性很强的课程。在教学过程中，总体采用项目教学法，对具体教学内容采用任务驱动法、角色扮演法、案例分析法等，融“教学做”为一体。理论与实践操作相结合，激发了学生学习的主动性和积极性，提高了学生在教学过程中的参与度，加强了学生实践能力的培养。

（1）项目教学法

在课程教学过程中，以学院实际工程项目为载体，将项目教学贯穿课程教学的始终，并要求学生在不同学习阶段编写工程项目招标工作计划，编制招标文件、投标文件，签订工程施工合同等，达到教学内容和实际工程项目的紧密结合。

（2）任务驱动法

在课程教学中，以学院实际建筑工程招投标工作流程为主线，学生以不同角色完成工程招标、投标、评标、合同签订等各阶段具体工作任务，教学过程就是实际工作过程，达到“教学做”于一体。

完成具体教学任务时，可以分为任务描述→任务布置→信息准备→任务实施→考核评估→任务总结几个步骤进行。

（3）角色扮演法

在完成实践教学任务时，让学生自主分组，模拟招投标中的部分工作流程，扮演不同角色，搜集所需知识、资料，讨论制订工作计划并实施。例如，在招投标阶段，学生分组扮演招标单位组织人员、招标代理人、投标人；在开标评标阶段分别扮演招标人、投标人、招标办监督人、公证人、唱标人、监标人、记录人、评标专家等角色；在合同谈判及签订阶段扮演发包人和承包人代表。这样，既能让学生理解实际工作的内容和要求，也培养了学生的团队协作精神。

（4）案例分析法

在课程教学中，结合具体教学任务，选择一些典型的工程招投标案例进行分析讨论，加强学生对重点、难点知识的掌握，提高学生解决实际问题的能力。

3.改革教学手段

在教学手段方面，积极探索云课堂线上线下教学，可利用“职业教育数字化学习中心”（也称“智慧职教”）教学平台建立丰富的课程资源库，并形成在线教学课程，达到课前、课中、课后在线互动教学，增加学生平时教学的参与度。运用相关教学平台，教师可以进行以下工作。

（1）发布课程信息

在资源库中可以发布课程教学标准、电子教案、PPT课件、实训标准、相关法律法规、国家或行业规范及标准、习题库、教师课堂授课录像、微课、图片素材、招投标相关网站等，以便学生进行自主学习和自我评价。

（2）开展辅助教学

结合课堂教学，与学生进行网上互动。主要包括：发布公告，学生课前、课后查看PPT等教学资料进行预习或复习，课堂进行在线互动测试、交流、考勤，发布课后作业并进行在线批阅，学生之间互相讨论学习内容，教师解答学生提出的问题等。

4.加强师资队伍建设

（1）组织教师参加各种形式的学习

学院非常重视师资队伍建设，教师大部分参加了教育部全国高校教师网络培训，部分教师进行了学历提升获得硕士研究生学位，选派教师参加国家职业教育骨干教师教学能力提升研修，参加高等职业教育教师教学能力培训，参加全国高等院校BIM应用技能比赛师资培训，参加微课设计与开发学习等。培训结束后，教师进行学习情况交流汇报，大大提高了团队专业知识水平和课程建设能力。

（2）进行专业建设及课程建设交流

学院组织全体专职教师赴国家级示范院校进行专业建设和课程建设学习交流，与相关领导及课程建设负责人和课程建设团队成员进行座谈交流，观摩课程常规教学和实践教学过程，获取课程建设经验。赴陕西省首批省级示范性高职院校、国家骨干示范高职院校参观建筑类专业实验实训室，现场观摩教师利用“蓝墨云班课”教学平台进行互动教学的情况，与授课教师利用互动教学平台进行交流。通过交流学习，提高了教学团队在课程改革、实验实训室建设、应用现代教学工具等方面的能力。

（3）下企业锻炼和调研，提升团队成员专业实践能力

课程团队全体成员每年暑期都要下企业进行锻炼。其中2名教师参加造价公司造价软件应用实践，2名教师参加BIM应用技术实践，2名教师参加企业实践和调研，返校后进行企业实践交流学习。另外，利用学校在建项目的有利条件，全体教师在项目承建单位不同岗位挂职，参加项目实际工作。通过实践，提升了教学团队的实践应用能力，使教学更加切合企业实际。

5.加强校内实践条件

学院在原有工程造价与CAD实训室的基础上，新建成招投标实训室1个，工程造价与CAD实训室2个。实训室配置招投标模拟实训系统，可以完成编制招标计划、资格预审文件及招标文件、发布资格预审公告、进行资格预审、标书发售、现场勘测及投标预备会、编制投标文件、投标与开标、评标与定标、中标公示、签订合同等实践教学任务。模拟实训系统按照实际招标要求，配备电子招投标平台，学生在实训过程中可以模拟不同角色，完成招标、投标、监督等工作。

课程建设形成的主要特色

1.课程以学院实际建筑工程项目为载体，以职业能力、素质培养为目标，与行业企业合作进行基于工作过程的课程开发与设计，充分体现了职业性、实践性和开放性的要求。

2.形成“项目导向、任务驱动”的教学模式。课程教学通过完成学院实际建筑工程项目招标、投标及合同签订与管理等工作任务，融“教学做”于一体，让学生在“做中学，学中做”，突出学生实践操作技能的培养。

3.课程教学内容紧跟国家标准、规范及法律法规。课程教学内容对接《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《建设工程施工合同（示范文本）》等，并及时根据最新法律规范更新教学内容。

4.以学生为主体，以教师为主导，强调学生学习的自主性、互动性。在线教学平台可以提供学习目标要求、多媒体课件、电子教案、习题库、试题库和丰富的工程案例等教?W资源，学生可以通过平台自主学习，并在线交流，在线测试学习效果。

5.利用智慧职教和课堂派在线平台进行教学，将过程性评价和终结性评价有机结合。课堂派不同于其他教学软件，不需要单独下载，只需要关注课堂派公众号并进行注册就可使用。利用课堂派，可以发布课前预习，组织课中互动，快速发布作业，在线批阅作业，作业查重，成绩统计，随时与学生沟通。老师发布课堂预习、课堂考勤、互动、布置作业等都会在微信中进行提醒，实现师生之间、学生之间随时交流。可以将学生平时的课堂表现与期末测试全面结合，突出学生实践能力的培养。

参考文献：

[1]刘敏：《高职工程招投标与合同管理课程建设实践》，《现代职业教育》2016年第7期。

[2]侯红：《工程招投标与合同管理课程建设探索》，《科技经济市场》2015年第9期。

[3]刘志坚：《精品课程建设之我见――以工程招投标与合同管理课程建设为例》，《新课程研究》（中旬刊）2010年第9期。

作者单位：咸阳职业技术学院陕西咸阳

招投标合同 篇4

原告柳州市鱼峰区人民政府与被告广西新地科技有限责任公司买卖合同纠纷一案，本院于20xx年1月22日立案受理后，依法由审判员杨社刚独任审判，于20xx年7月2日公开开庭审理了本案。书记员罗航担任记录。原告柳州市鱼峰区人民政府的委托代理人王德正，被告广西新地科技有限责任公司的委托代理人余仕继到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告柳州市鱼峰区人民政府诉称，原告于20xx年委托其下属单位柳州市鱼峰区工业和信息化局就原告的大屏拼接系统项目依法通过招投标活动进行政府采购，被告参加了招投标并中标，原告于20xx年8月15日向被告发出了《成交通知书》，确认双方合同关系成立，成交金额为人民币315000元。

被告在履行该政府采购合同过程中，于20xx年8月29日将大屏拼接系统设备运达到场，于20xx年9月6日完成设备的安装调试工作。但此后一直未按照项目监理单位(广西联信科技顾问有限责任公司)的要求提交该设备的报验资料供监理单位检查。20xx年9月29日，监理单位对被告安装的产品设备进行检查时发现，被告安装的该套设备技术参数与《竞争性谈判采购条件书》及被告提供的《竞标文件》严重不符。原告将该情况及时告知被告，并要求其立即整改和更换。但被告对监理单位出具的检查结果不予认可，并提出书面意见，以由于公司商务渠道失误，投标报价过低，以当前的投标价格，无法提供该款产品为由，拒绝更换产品。20xx年5月22日，该项目经专家评审小组验收后出具《设备评审意见书》的评审结果与监理单位的检查结果一致。可见，被告安装的设备验收不合格。

原告认为：被告应该按照双方的招投标文件严格履行合同，而被告安装的设备经验收不合格，且不同意整改和更换，拖而不决一年多时间，大大超过了被告在其投标文件服务承诺中承诺的18天交货期限，已经构成严重违约。该违约行为导致原告不能将该项目按照预期时间投入使用，至今无法实现合同目的，并对原告正常工作造成极大影响。故依据《合同法》第94条第4款：当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同的规定，故诉至法院，请求判令解除原告与被告之间于20xx年8月15日成立的大屏拼接系统竞争性谈判采购项目政府采购合同;判令被告自行拆除所安装的大屏拼接系统设备，恢复原样，所有拆卸费用由被告自行承担;判令被告支付原告违约金15750元;判令本案诉讼费由被告承担。

原告对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：

1.20xx年8月14日的《关于确定大屏拼接系统竞争性谈判采购(YFQT12-007)成交供应商的函》、20xx年8月15日的《广西云龙招标有限公司大屏拼接系统竞争性谈判采购(YFQT12-007)成交通知书》各一份，证明原告通过合法招投标程序以竞争性谈判采购的方式确定被告为大屏拼接系统项目的供应商，成交金额为315000元。

2.招投标文件即《柳州市鱼峰区工业和信息化局档案》七十八页，证明整个招投标的过程是符合法律规定的，招投标文件对于该设备的技术参数要求做了明确要求，被告也按照要求做出了承诺，但其之后提交的设备却与招投标文件约定不符，构成严重违约。

3.20xx年8月14日的《服务承诺书》一份，证明被告对证据提供的设备向原告做出了承诺，对合同条款、付款方式全部予以响应，并承诺18日内安装调试完毕并验收合格交付使用。

4.《柳州市政府采购合同(一般货物类)》、《广西壮族自治区政府采购合同使用说明(一般货物类)》各一份，证明该合同作为柳州市政府采用的通用合同，其有关规定对原、被告解决争议具有指导作用，该合同第20条明确指明，合同签订的依据是政府采购招标文件、采购投标文件、投标承诺书、中标或成交通知书，该四份材料均已齐备，该合同仅仅是招投标买卖合同的补充，被告也一再引用该合同的第五条约定，也证实了被告熟知招投标买卖活动的交易习惯，认可该合同的约定。

5.《监理联系单》一份，证明被告未按照承诺服务书的约定履行相关义务，原告要求被告及时提交设备报验资料，确保该项工程能够顺利推进、如期完成。

6.《监理检测记录》一份，证明被告提供的设备经监理检测单位检测，三项核心技术参数不符合招投标文件约定的标准，被告提交的大屏拼接系统不合格，已经构成违约。【m.36Gh.com 合同范本网】

7.20xx年10月10日《拼接屏参数偏离说明》一份，证明被告对证据提供设备不符合招投标文件的情况进行了解释，其认为是商户渠道失误、投标报价过低，以当前的投标报价无法提供该款产品，对此，我公司已在现场装修和相关设备提供售后服务方面尽量做出弥补，力求满足业主方所有要求。其认可了其提供的设备不符合招投标文件的事实。

8.《关于大屏拼接系统竞争性谈判采购(YFQT12-007)项目的46寸超窄边DID液晶拼接单元设备与该项目的《竞争性摊牌采购条件书》及《竞标文件》参数偏离的监理意见》一份，证明就被告的解释进行进一步检测，再次证实被告的解释不合理，其提供的设备不符合规定，构成违约。

9.20xx年5月20日的《项目验收通知函》一份，证明原告要求被告派员参加验收，被告相关工作人员即潘晓星已在该通知函上签收，但其后并未派员参加验收。

10.《设备评审意见书》、《设备评审专家签到表》各一份(复印件，与原件核对无异，原件交由原告收执)，证明被告提供的设备经专家评审小组进行评审，结论为不合格。对真实性予以认可，但不同意被告的证明目的。该证据证明确定被告为该项目的供应商并依法进行了公告。

被告辩称，合同不应当解除，被告已按合同约定完成了设备安装及调试工作，原告也将该设备从20xx年9月6日使用至今，原告应当按照合同约定向被告支付相应的货款以及滞纳金，由于本案无法合并审理被告的反诉请求，被告将另案起诉要求原告支付相应的款项，按照政府采购法第46、47条的规定，原告在没有与被告签订书面政府采购合同的情况下，以及合同也未备案，还有成交异议公示期未满的情况下，原告就要求被告进场施工，且在违反招标文件中的《柳州市人民政府采购合同》样本第5条的规定，未按期进行验货和收货，在被告于20xx年9月6日完成设备的安装调试工作后，原告就开始一直正常使用该大屏幕拼接系统至今，由于原告未能按时与被告签订采购合同，致使被告至今无法向政府财政部门申请货款，被告迫于无奈曾多次向柳州市中共纪委投诉，在纪委的介入下，为应付纪委，原告则在收货一年之后自行找到一些中学教师等人充当所谓的设备评审专家随意做出一份设备不符合的评审意见，以此为由拒不付款，是完全损害到被告的合法权益的，所以被告不同意解除采购合同，且不同意拆除所安装的设备。由于双方未签订正式的合同，也未约定违约金问题，故原告要求违约金没有事实和法律依据。综上所述，恳请驳回原告诉请。

被告为其辩解在举证期限内提供的证据有：

1.《YFQT12-007关于大屏拼接系统竞争性谈判采购成交功公告》一份，证明被告于20xx年8月15日中标的事实，以及有7个工作日的异议期。

2.《柳州市政府采购合同(一般货物类)》、《广西壮族自治区政府采购合同使用说明(一般货物类)》各一份，证明该合同并没有原、被告的签字盖章，且合同第五条第4款明确约定甲方(原告)应当在收到货(安装调试完)后7个工作日内进行验收，逾期不验收的乙方(被告)可视同验收合格;以及合同第五条第6款约定，甲方(原告)对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方(被告)提出。

3.20xx年8月17日的《关于广西新地科技有限责任公司施工的函》一份，证明原告在异议期未满以及未签订合同前就要求原告于8月17日进场施工。

4.安装好的大屏拼接系统现场使用图片十张，证明被告于20xx年8月28日施工完毕，原告于20xx年9月4日正式开始接收并使用被告的大屏接收系统，该产品质量是合格的。

5.20xx年3月15日的《催告函》、邮寄《催告函》的国内特快专递邮件详情单、20xx年5月6日的《质疑书》、邮寄《质疑书》的国内特快专递邮件详情单、20xx年7月26日的《催告函》、邮寄《催告函》的国内特快专递邮件详情单、20xx年5月22日的《投诉函》、20xx年8月28日的《关于柳州市鱼峰区工业和信息化局陈局长行政不作为的投诉函》、20xx年1月6日的《﹤关于柳州市鱼峰区工业和信息化局陈局长行政不作为的投诉函﹥的询问函》，证明于20xx年8月28日调试完毕，原告从20xx年9月4日证实接收使用，但被告催促原告付款却一直得不到回复。

本院对上述当事人对真实性均无异议的证据予以确认，对其他证据能否支持各方的证明目的，本院结合案件情况予以参考。

综合全案证据，本院确认以下法律事实：

原告于20xx年委托其下属单位柳州市鱼峰区工业和信息化局就原告的大屏拼接系统项目依法通过招投标活动进行政府采购，被告参加了招投标并中标。20xx年8月15日原告向被告发出了《成交通知书》，确认被告为该本案所涉项目的成交供应商，成交金额为人民币315000元。20xx年8月14日，被告向原告出具《服务承诺书》，其中第一条为：对合同条款、付款方式全部予以响应。

20xx年8月29日，被告将大屏拼接系统设备运达到场，并于20xx年9月6日完成设备的安装调试工作。但此后一直未按照项目监理单位(广西联信科技顾问有限责任公司)的要求提交该设备的报验资料供监理单位检查。20xx年9月29日，监理单位对出具《监理检测记录》一份，注明被告安装的产品设备技术参数与《竞争性谈判采购条件书》及被告提供的《竞标文件》严重不符。20xx年10月15日，监理单位出具《关于大屏拼接系统竞争性谈判采购(YFQT12-007)项目的46寸超窄边DID液晶拼接单元设备与该项目的《竞争性摊牌采购条件书》及《竞标文件》参数偏离的监理意见》一份，注明：承建单位提供的液晶屏分辨率1366*768，虽然可以达到1920*1080的工作分辨率，但是与物理分辨率为1920*1080的液晶屏在结构和显示效果上相差甚远，没有达到建设单位最初的招标要求。20xx年5月22日，原告组织该项目经专家评审小组验收后出具《设备评审意见书》的评审结果与监理单位的检查结果一致。此后，原告以被告提供的产品存在质量问题诉至本院，提出上述诉请。

本院认为，首先，20xx年8月15日原告向被告发出了《成交通知书》，确认被告为该本案所涉项目的成交供应商，20xx年8月29日，被告将大屏拼接系统设备运达到场，并于20xx年9月6日完成设备的安装调试工作，原告予以接收，依照《中华人民共和国合同法》第三十七条关于采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。的规定，原、被告之间的买卖合同法律关系依法成立。

其次，20xx年8月14日，被告向原告出具《服务承诺书》，其中第一条为：对合同条款、付款方式全部予以响应。由此可以看出，原、被告的权利与义务均依照《柳州市政府采购合同(一般货物类)》来确定，系双方当事人真实意思表示，且符合有关法律规定，合法有效，应受法律保护，双方当事人均应严格按照合同约定履行各自义务。本案中，监理单位出具的《监理检测记录》、关于大屏拼接系统竞争性谈判采购(项目编号：YFQT12-007)项目的46寸超窄边DID液晶拼接单元设备与该项目的《竞争性摊牌采购条件书》及《竞标文件》参数偏离的监理意见均证明被告提供的液晶屏分辨率1366*768，虽然可以达到1920*1080的工作分辨率，但是与物理分辨率为1920*1080的液晶屏在结构和显示效果上相差甚远，与《竞争性谈判采购条件书》及被告提供的《竞标文件》严重不符，没有达到建设单位最初的招标要求，致使原告无法实现合同目的，被告的行为构成根本违约，故原告要求解除合同、被告拆除设备并承担违约金的诉讼请求符合法律规定和双方当事人的约定，该院予以支持。

综上所述，该院根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条之规定，判决如下：

一、解除原告柳州市鱼峰区人民政府与被告广西新地科技有限责任公司之间于20xx年8月15日成立的大屏拼接系统竞争性谈判采购项目政府采购合同;

二、被告广西新地科技有限责任公司自费拆除其所安装的大屏拼接系统设备;

三、被告广西新地科技有限责任公司向原告柳州市鱼峰区人民政府支付违约金人民币15750元。

案件受理费人民6025元(原告柳州市鱼峰区人民政府已向本院预交)，减半收取人民币3012.5元，由被告广西新地科技有限责任公司负担。

上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或广西壮族自治区柳州市中级人民法院递交上诉状正本一份，副本一份，上诉于广西壮族自治区柳州市中级人民法院，并于上诉期限届满之日起七日内预交上诉费6025元(收款单位：广西壮族自治区柳州市中级人民法院诉讼费专户，账号：20--118701040004709，开户银行：中国农业银行柳南支行潭中分理处)。逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。

审判员杨社刚

二〇一四年七月十七日

书记员罗　航

招投标合同 篇5

建筑工程招投标与合同管理复习

一、名词解释

1.业主____ 既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。

2.承包商____ 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。

3.建设工程招标____是招标人标明自己的目的，发出招标文件招揽投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。

4.建设工程投标____ 是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。

5.建设工程招标代理机构____ 是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。

6.标底____招标人编制的招标项目的预期价格。

7.招标实施阶段____ 是整个招标过程的实质性阶段，主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。

8.资格预审____ 是对所有投标人的一次初选，是投标人的第一轮竞争。

9.投标有效期____ 是指从投标截止日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个时间应在投标须知内予以明确。

10.无标底招标____ 是指招标人不设标底或即使设置标底也不作为评标标准，投标人只提出评标的标准和方法，投标人根据招标文件自主报价的一种招标方式。

11.投标____ 承包商根据业主的要求或以招标文件为依据，在规定期限内向招标单位递交投标文件及报价，争取工程承包权的活动。

12.编标____ 编制投标文件，又称编标。投标文件应按招标文件规定的要求进行编制，一般不能带有任何附加条件，否则可能导致被否定或作废。

13.边际成本____ 每增加一个产品而同时增加的成本称为边际成本，即每增加一个单位产量而需追加的成本。

14.经评审的最低投标价法____ 能够满足招标文件的实质性要求，并经评审的投标价最低（低于成本 的除外）应推荐为中标人的方法。15.综合评估法____ 将评审内容分类后分别赋予不同权重，评标委员根据评分标准对各类内容进行相应的打分，最后计算的累计分值反映投标人的综合水平，以得分最高的投标书为最优。

16.建设工程勘察、设计合同____ 由发包人与承包商为完成一定的工程勘察、设计任务而签订的合同。

17.建设工程监理合同__是指发包人与监理人就完成一定的工程监理任务而签订的合同。

18.建设工程施工合同____是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程和施工任务与承包人签订的合同，由承包人完成拟定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。

19.单项索赔____是指每一件索赔事件发生后，索赔管理人员就针对该事件在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其他的索赔事件混在一起。

20.总索赔__又称一揽子索赔，是指对整个工程中发生的索赔事件综合在一起进行索赔。

二、单项选择题

1．（B）是指具有专业化施工技术能力，主要在专业分包市场上承接专业施工任务的建筑业企业。

A．施工总承包序列企业

B．专业承包序列企业 C．劳务分包序列企业

2．（C）是指具有一定数量的技术工人和工程管理人员，专门在建筑劳务分包市场上承接任务的建筑业企业。

A．施工总承包序列企业

B．专业承包序列企业 C．劳务分包序列企业

3．按照规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日之内订立书面合同。A．20

B．30 C．25

D．35 4．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（B）。A．40%

B．50% C．60%

D．70%

5．申请领取施工许可证，应具备的条件之一为：建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（A）。A．30%

B．40% C．50%

D．60% 6．下列（A）属于投标人的权益。A．平等地获得招标信息 B．组织和参与招投标活动，其行为对招标人或投标人产生效力 C．依据招标文件规定，审定投标人的资质 D．依法收取招标代理业务

7．邀请招标是一种由招标人选择若干（C）个以上符合招标条件的供应商或承包商，向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。

A．2

B．4

C．3 D．5 8．建筑工程的开标、评标、定标由（D）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督。

A．投标单位

B.监理单位 C.设计单位

D.建设单位

9．投标组织包括组建投标机构和配备高素质的人才，投标机构应由（A）人员组成。A.经营管理、专业技术和 商务金融类 B.投资管理、专业技术和 商务金融类

C.经营管理、投资管理和 商务金融类 D.经营管理、专业技术和 投资管理类

10．下列（A）不属于建设工程招标投标的主体。

A．建设工程交易中心

B．招标人 C．投标人

D．招标代理机构

11．建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价，是建设工程的（B）。

A ．计划价格

B.预期价格 C.实际价格

D.合同价格

12．整个招标过程的实质性阶段是（B）。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。A．招标准备阶段、B．招标实施阶段 C．定标签约阶段

D．履约阶段

13．定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段，包括：（A）等工作。A．开标、评标、定标、签约

B．评标、定标、签约 C．定标、签约

D．开标、定标、签约

14．整个招标过程的结果性阶段是（C），包括：开标、评标、定标、签约等工作。A．招标准备阶段、B．招标实施阶段 C．定标签约阶段

D．履约阶段

15．招标人采用邀请招标方式的，应当向（B）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。A．二

B．三

C．四

D．五

16．资格预审的评分标准必须考虑到评标的标准，一般凡属评标时考虑的因素，（A）。A． 资格预审评审时可不必考虑

B． 资格预审评审时必须考虑 C． 资格预审评审时可适当考虑

D． 资格预审评审时首先考虑

17．施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（B）。A．投标须知

B．资格预审表 C．合同专用条款

D．对投标人书面有质疑的解答 18．资格预审的评审方法一般采用（A）。A．评分法

B．投票法 C．评议法

D．举手表决 19．施工招标文件的内容一般不包括(B)。A．工程量清单

B．资格预审条件 C．合同条件

D．投标须知

20．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。A．施工

B．设备采购 C．设计

D．材料采购

21．为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列（C）项目可以报低价。

A.工期要求急、投标对手少 B.施工条件差、投标对手少 C.投标对手多、支付条件好 D.施工条件差，投标风险大

22．为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，降低投标报价不可以采取（D）方法。A.降低措施项目费

B.降低管理费

C.降低利润率

D.降低规费和税金

23．投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化，在清单工程量不准确的情况下，对可能增加的工程量，可以报（A）。A.高单价

B.低单价 C.原单价

D.市场价

24．投标文件的内容是投标的关键，下列不属于施工投标文件的内容是（C）。A．投标函 B.投标报价 C.拟签订合同的主要条款 D.施工组织设计

25．（C）原则上适用于一切分期付款工程合同，但对单价合同最有效。A．确定利润率的策略

B．平衡报价策略

C．价格重分配策略

D．降低预算成本的策略

26．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（D）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．15天

B.20天 C．25天

D.30天

27．招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后，中标人（A）。A．应当按照合同约定履行义务，完成中标项目 B．可将中标项目分解后分别向他人转让 C．可向他人转让中标项目

D．可将中标项目中的部分非主体工作分包给他人完成

28．（A）的适用范围是：具有通用技术、性能标准或者招标人对于其技术、性能没有特殊要求的普通招标项目，如一般的住宅工程的施工项目。A．经评审的最低投标价法

B．以标底作为标准值计算报价得分的综合评分法

C．以修正标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法 D．不用标底衡量的综合评分法 29．某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（D）。A．与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人 B．改为直接发包

C．用原招标文件重新招标 D．修改招标文件后重新招标 30．评标工作是由（B）完成的，这个临时组织负责对所有投标文件进行评定、提出书面评标报告、推荐或确定中标候选人等工作。

A．招标人

B．评标委员会

C． 公证机关

D．当地招标管理部门

31．建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（C）。

A．按工程实际损失计算赔偿

B．扣除合同约定的全部监理酬金

C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D．应当双倍返还定金

32．如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同，发包人（A）。A．将不再返还其投标保证金

B．将全部返还其投标保证金 C．将部分返还其投标保证金

D．将对其行为处以两倍保证金的罚金

33．依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（D）。

A．发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止 D．发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同 34．依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（C）止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日 B．监理合同规定的到期日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D．完成正常工作和附加工作之日 35．建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》(二)[GF一2000—0210]与(一)[GF一2000—0209]中条款内容差异的主要原因是由于《建设工程设计合同》(二)[GF一2000—0210]委托的工作内容不同，即承包工程项目的(C)任务。A．勘察、设计

B．设计、施工

C．专业工程设计

D．民用建筑工程设计 36．（D）也成为经济索赔，是承包商要求取得合理的经济补偿，A．单项索赔

B．总索赔

C．工期索赔

D．费用索赔

37．造成工期延误或乙方经济损失的事件发生后（C）天内，承包商向工程师发出索赔意向通知。

A．26 B．27 C．28 D．30 38．工程师在收到承包商递交的索赔报告和有关资料后（C）天内未给予答复或未对承包商作进一步要求，则视为该项索赔已被认可 A．26 B．27 C．28 D．30 39．承包商提出的索赔主要包括两个方面，即（B）。A．单项索赔和总索赔

B．工期索赔和费用索赔 C． 单项索赔和工期索赔

D．总索赔和费用索赔

40．总费用法一般是在（B）的情况下才采用的计算索赔款的方法。A．单项索赔

B．总索赔 C． 单项索赔

D．费用索赔

三、多项选择题

1． 建筑市场是以建筑工程承发包交易活动为主要内容的市场，其主体包含（ABC）。

A．业主

B．承包商

C．工程咨询服务机构

D．建设工程交易中心 E．建筑人才

2．建设工程交易中心的基本功能包括（ABC）A．信息服务功能

B．场所服务功能 C．集中办公功能

D．监督管理职能 E．建筑规划功能

3．狭义的建筑市场（AC）。A．一般指有形建筑市场 B．一般指无形建筑市场

C．它是以工程承发包交易活动为主要内容

D．它是指承载与建筑业生产经营活动相关的一切交易活动的总称 ．投标资格审查主要是对投标人的情况进行审查，其审查的主要内容包括（ABCD）。

A.法人资格和资质等级

B.施工能力和企业信誉 C.队伍素质和施工装备

D.管理能力和工程经验 E.施工图纸和工程标底

5．招标人的权益包括（ABCD）。

A．自行组织招标或委托招标代理机构进行招标； B．自由选择招标代理机构并核验其资质证明； C．要求投标人提供有关资质情况的资料；

D．确定评标委员会，并根据评标委员会推荐的候选人确定中标人。E．控告、检举招标过程中的违法行为

6．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第八条规定的工程施工招标应具备的条件有：（ABCD）。

A．按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续； B．工程资金或者资金来源已经落实；

C．有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料； D．法律、法规、规章规定的其他条件。E．监理单位已确定

7．工程施工招标一般划分为（ABC）三个阶段。A．招标准备

B．招标实施

C．定标签约

D．屡约 E．评标

8．招标人应在招标文件中明确规定合同的计价方式。计价方式主要有（ABC）。A．固定总价合同

B．单价合同

C．成本加酬金合同

D．固定总价加酬金合同 E．单价合同加酬金合同 9．招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括：（ABCDEF）。A．成立招标机构

B．办理项目审批手续 C．确定招标方式

D．划分标段及选择合同计价方式 E．申请招标

F．编制招标有关文件

10．招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：（ABCD）。A．发布招标公告或投标邀请书

B．组织资格预审 C．召开标前会议

D．开标、评标和定标 E．编制招标有关文件

11．施工招标划分合同数量时，应考虑的影响因素包括(CDE)。A．有利于本地区的承包商

B．有利于本系统的承包商 C．施工内容的专业性较强

D．避免施工现场的交叉干扰 E．对项目建设总投资的影响

12．投标文件中（ABC）必须有法人单位公章、法定代表人或其委托代理人的印鉴投标书。A．投标书

B．投标书情况汇总表 C．密封签

D．工期目标 E．详细预算及主要材料用量；

13．开标的主持人是（AE），他们同时负责开标全过程的工作。A．招标人或

B．当地招标管理部门 C．公证机关

D．投标人代表 E．招标代理机构

14．详细评审是指在初步评审的基础上，对经初步评审合格的投标文件，按照招标文件确定的评标标准和方法，对其（BC）进一步评审、比较。A．符合性

B．技术部分 C．商务部分

D．投标文件的澄清和说明 E．应当作为废标处理的情况

15．按照建设部的规定，建设项目的投标有（ABCD）下列情况的也应当按照废标处理： A．未按要求密封。

B．无单位和法定代表人或者代理人的印鉴，或未按规定加盖印鉴。C．未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊、辨认不清。D．逾期送达。E．细微偏差

16．成本加酬金合同通常适用于（ABCD）。A．紧急工程项目

B．新型工程项目

C．项目工程内容及技术经济指标未确定的项目 D．一些风险较大的项目

E．工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目

17．勘察、设计合同的发包人一般是指业主或总承包商，他可以是法人或自然人，但承包商必须是（ABCD）。

A．具有法人资格的勘察、设计单位

B．持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书

C．持有工程勘察设计收费资格证书

D．持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

18．根据招标投标法的规定，中标通知书发出后的30日内，中标单位应与发包人依据（BC）等签订工程施工承包合同。A．招标公告

B．招标文件

C．投标文件

D．评标价格

E．最后谈判达成的降价协议

19．按索赔的索赔的目的进行分类，索赔可以分为（AD）。

A．工期索赔

B．总索赔 C．单项索赔

D．费用索赔 E．合同外的索赔

20．在索赔中，最常见的是承包商向业主提出的（CE）。A．单项索赔

B．总索赔 C．工期索赔

D．合同中默示的索赔 E．费用索赔

四、简答题

1.《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的？

答：根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。”

2.工程施工招标的程序包括哪三个阶段？各阶段中的主要工作包括哪些？ 答：工程施工招标一般划分为招标准备、招标实施和定标签约三个阶段。

招标准备阶段是指业主决定进行建设工程招标到发布招标公告之前所作的准备工作，包括成立招标机构、办理项目审批手续、确定招标方式、划分标段及选择合同计价方式、申请招标、编制招标相关文件等工作。

招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括：发布招标公告或投标邀请书，招标人组织资格预审，招标人发售招标文件，组织现场踏勘，召开标前会议。

定标签约阶段是整个招标过程的结果性阶段。包括开标、评标、定标、签约等工作。3.成立招标机构有哪两种途径？招标机构的主要职责是什么？

答：成立招标机构有两种途径：一种是业主自行成立招标机构，组织招标工作，另一种是业主委托专门的招标代理机构组织招标。

招标机构的主要职责是：拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。4.建设工程项目报建与招标活动的关系如何？报建的内容主要包括哪些？

答：建设工程项目报建是招标人招标活动的前提。建设工程项目报建的内容主要包括：工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、发包方式、计划开竣工日期和工期。

5.招标方式有哪两种？一般可以采用邀请招标方式的情况包括哪些项目？ 答：招标方式有公开招标与邀请招标两种。一般可以采用邀请招标方式的情况包括：建设工程项目标的小，公开招标的费用与项目的价值相比不经济；技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目；军事保密项目等。6.什么是标底？编制标底时应注意哪些? 答：标底是招标人编制的招标项目的预期价格。

编制标底时，首先要保证其准确，应当由具备资格的机构和人员，依据国家的计价规范规定的工程量计算规则和招标文件规定的计价方法及要求编制。其次要做好保密工作，对于泄露标底的有关人员应追究其法律责任。一个招标工程只能编制一个标底，一般是在招标前就制定出来的。

7.招标文件的编制程序一般包括哪些？ 答：招标文件的编制程序一般是：

（1）熟悉工程情况

（2）计算工程量

（3）确定施工工期和开、竣工日期

（4）确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用

（5）确定投标、开标、定标的日期及其他事项（6）填写招标文件审报表 8．投标的工作程序有哪些？

答：投标的工作程序应与招标程序相配合、相适应。为了取得投标的成功，一般要经过从投标的前期准备，申请投标和递交资格预审书，接受投标邀请和购买招标文件，研究招标文件，调查研究和澄清问题，编制施工计划，估价和确定投标标价，编制投标文件，投标文件的投递，参加开标会、授标与签约的全过程。

9．投标的前期工作包括哪些内容？要注意什么问题？ 答：投标的前期工作包括获取投标信息与前期投标决策，即从众多招标信息中确定选取哪个（些）作为投标对象。要注意如下问题：

(1)获取信息并确定其可靠性。

⑫ 对业主进行必要的调查研究。对业主的调查研究时投标人风险分析的基础，是其确定投标与否及报价高低的一个依据。10．投标文件一般包括哪些内容？

答：投标文件一般包括以下七个方面的内容：

（1）投标书。

（2）投标保证书。

（3）报价表。因合同类型而异，单价合同一般将各类单价列在工程量表上。有时业主要求提供单价分析，则需按招标文件规定将主要的或全部单价均附上单价分析表。

（4）施工规划。包括各种施工方案、施工进度计划表或资源安排直方图。

（5）施工组织机构表、主要工程管理人员人选及其简历。

（6）如欲将部分项目分包给其他承包商，则须将分包商情况写入投标文件。

（7）其他必要的附件和资料。如投标保函，承包商营业执照，承包商投标全权代表的委托书及姓名、地址，能确认投标者财务状况的银行或其他金融机构的名称和地址等。11.建筑市场的特点如何？

答：由于建筑产品具有生产周期长、价值量大等特点，生产过程中不同阶段对承包单位的能力和特点要求不同，这就决定了建筑市场交易贯穿于建筑产品生产的整个过程。从工程建设的咨询、设计、施工任务的发包，到工程竣工、保修期结束，发包方和承包方、分包方进行的各种交易以及相关的商品混凝土供应、配件生产供应、建筑机械租赁等活动都是在建筑市场中进行的。这种生产活动和交易活动交织在一起的特点，使得建筑市场在许多方面不同于其他产品市场。主要表现在：

⑪ 交易方式为买方向卖方直接订货，并一般以招投标为主要方式。

⑫ 交易价格以工程造价为基础，企业竞争是企业信誉、技术力量和施工质量等方面的竞争。

⑬ 交易行为受严格的法律、规章、制度的约束和监督，并一般以公开化的方式交易。12.建设工程交易中心的性质如何？

答：建设工程交易中心是得到政府或政府授权主管部门的批准的、不以营利为目的的、旨在建立公开、公正、公平竞争的招投标制度的服务性机构。

13.什么是建设工程交易中心的三项基本功能？ 答：建设工程交易中心的三项基本功能是：信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。14.什么是建设工程招投标？

答：建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。

15.建筑工程招标、投标的特点主要表现在哪几方面？

答：⑪ 程序规范。目前已形成一套规范的招标投标程序和条件，在招标投标双方之间都具有约束力。当事人双方必须严格按照既定的程序和条件进行招投标活动。

⑫ 多方位开放，透明度高。招标的目的是在尽可能大的范围内寻找合乎要求的中标人，为此，招标人一般要在指定或选定的报刊或其他媒体上刊登招标公告，邀请所有现在的投标人参加投标；提供给投标人的招标文件必须拟建招标的工程作出详细的说明，使投标人有共同的依据来编制投标文件；招标人事先要向投标人明确评价和比较投标文件以及选定中标人的标准；在提交投标文件的最后截止日公开开标；严禁招标人与投标人就投标文件的实质性内容单独谈判。这样，招投标活动完全置于公开的社会监督下，可以防止不正当的交易行为。

⑬ 投标过程统一、有效地监督。大多数依法必须进行招标的项目必须在有形建筑市场内进行，招标过程统一，透明度高，也可实现由进驻建设工程交易中心的国家有关部门统一监督，更能体现有效竞争机制。

⑭ 公平、客观。招投标全过程自始至终按照事先规定的程序和条件，本着公平竞争的原则进行。在招标公告或投标邀请书发出后，任何有能力或资格的投标人均可参加投标。招标人不得有任何歧视人和投标人的行为。同时，评标委员会的组建必须公正、客观，其在组织评标时也必须公平、客观地对待每一个投标人；中标人的确定由评委会负责，能很大程度上减少腐败行为的发生。

⑮ 双方一次成交。一般交易往往在进行多次谈判以后才能成交。招标投标则禁止交易双方面对面地讨价还价。交易主动权掌握在招标人手里，投标人只能应邀请进行一次性报价，并以合理的价格定标。

16.建筑工程招标人的资质有哪些？ 答：招标人的资质：

⑪ 招标人应当有进行招标项目的相应资金或资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。

⑫ 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，必须设立专门的招标组织办理招标事宜。对强制招标项目，自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。

⑬ 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。17.公开招标与邀请招标各有何特点？各有何适用？ 答：公开招标的特点

公开招标的优点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。但是公开招标也存在着工作量大，周期长，花费人力、物力、财力多等方面的不足。

邀请招标的特点

由于被邀请参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。但与公开招标相比，由于招标的范围有限，竞争性较低，从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术上和报价上更有优势的潜在投标人。

我国规定，依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项目，经批准可采用邀请招标的方式。

18.为了保证评标委员会中专家的素质，评标专家应符合哪些条件？ 答：为了保证评标委员会中专家的素质，评标专家应符合下列条件：

⑪ 从事相关专业领域工作满8年，并具有高级职称或者同等专业水平；

⑫ 熟悉有关招标投标的法律、法规，并具有与招标项目相关的实践经验； ⑬ 能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。19.中标人的确定方法有哪几种？ 答：中标人的确定方法有以下几种：

⑪ 全面评比、分析各项条件，选择综合条件最优者为中标人。

⑫ 按各项指标打分评标，得分最高者为中标人。

⑬ 以能满足招标人的要求和侧重条件，如工期短或报价低等，选择中标人。20．简述索赔的依据？ 答：索赔的一般依据有：

⑪ 招投标文件、合同文本

⑫ 政策法规文件

⑬ 往来的书面文件

⑭ 会议记录

⑮ 批准的施工季度计划和实际进度纪录

⑯ 施工现场工程文件

⑰ 工程照片、录像资料

⑱ 检查验收报告和技术鉴定报告

⑲ 工程财务记录文件

⑳ 现场气象记录

⑴ 市场行情资料

21.在监理合同的履行过程中委托人有哪些权利？ 答：委托人的权利

① 有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权。

② 有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

③ 监理人调换总监理工程师须经发包人同意。

④ 有权要求监理人提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

⑤ 有权要求监理人更换不称职的监理人员，直至终止合同。22.在监理合同的履行过程中监理人有哪些权利？ 答：监理人的权利

① 选择工程总承包商的建议权。

② 选择工程分包人的认可权。

③ 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议。如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

④ 审批工程施工组织设计和设计方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包商提出建议，并向委托人提出书面报告。

⑤ 主持工程建设有关协议单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

⑥ 征得委托人同意，监理人发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

⑦ 有工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包商停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和安全施工作业，有权通知承包商停工整改、返工，承包商得到监理单位复工令后才能复工。

⑧ 有工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

⑨ 有在工程施工合同约定的工程造价范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，发包人不能支付工程款。

⑩ 监理人在委托人授权下，可对任何承包商合同规定的义务提出变更，如果由此严重影响了工程费用、质量或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在监理过程中如发现工程承包商员工作不力，监理人可要求承包商调换工作人员。23.在监理合同的履行过程中委托人有哪些义务？ 答：委托人的义务

① 负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

② 在双方约定的时间内免费向监机构提供与工程有关的、监理人所需要的工程资料。

③ 在约定的时间内就监理人书面提出并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

④ 授权一面熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换常驻代表，要提前通知监理人。

⑤ 将授予监理人的监理权利以及该机构主要成员的职能进行分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

⑥ 为监理机构提供以下协助：获得本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录；提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

⑦ 免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿。

⑧ 如果双方约定，根据情况需要，由发包人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

24.在监理合同的履行过程中监理人有哪些义务？ 答：监理人的义务

① 监理人应按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务。在履行合同义务期内，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

② 监理人在履行本合同的义务期内，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正地维护各方面的合法权益。

③ 监理人使用的委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定时间和方式移交给委托人。

④ 在合同期内或合同终止后，未征得有关方面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

25.建设工程施工合同的特征如何？ 答：建设工程施工合同的特征：

⑪ 合同标的的特殊性。

⑫ 合同的履行期限的长期性。

⑬ 合同内容的多样性和复杂性。

⑭ 合同监督的严格性。26．简述索赔的原因？

答：索赔经常发生的原因，主要有：

（1）风险分担不均

（2）施工条件变化

（3）工程变更

（4）工期拖延

（5）业主或承包商违约

（6）合同缺陷

（7）国家法令变更

（8）物价波动

案例1 某投资公司建设一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位，投标保证金有效期时间同投标有效期。提交投标文件截止时间为2003年5月30日。该公司于2003年3月6日发出招标公告，后有A、B、C、D、E等5家建筑施工单位参加了投标，E单位由于工作人员疏忽于6月2日提交投标保证金。开标会于6月3日由该省建委主持，D单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件。经过综合评选，最终确定B单位中标。双方按规定签定了施工承包合同。

问题：

（1）E单位的投标文件按要求如何处理？为什么？

E单位的投标文件应当被认为是无效投标而拒绝。因为招标文件规定的投标保证金是投标文件的组成部分，因此，对于未能按照要求提交投标保证金的投标（包括）期限，招标单位将视为不响应招标而予以拒绝。

（2）对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理？为什么？

对D单位撤回投标文件的要求，应当没收其投标保证金。因为，投标行为是一种要约，在投标有效期内撤回其投标文件，应视为违约行为。

（3）上述招标投标程序中，有哪些不妥之处？请说明理由。

1）提交投标文件的截止时间，与举行开标会的时间不是同一时间。按照《招标投标法》的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。

2）开标应当由招标人或者招标代理人主持，省建委作为行政管理机关只能监督招投标的活动，不能作为开标会的主持人。

案例3 某建设项目概算已批准，项目已列入地方固定资产投资计划，并得到规划部门批准，根据有关规定采用公开招标确定招标程序如下，如有不妥，请改正。

1、向建设部门提出招标申请；

2、得到批准后，编制招标文件，招标文件中规定外地区单位参加投标需垫付工程款，垫付比例可作为评标条件；本地区单位不需要垫付工程款；

3、对申请投标单位发出招标邀请函（4家）；

4、投标文件递交；

5、由地方建设管理部门指定有经验的专家与本单位人员共同组成评标委员会。为得到有关领导支持，各级领导占评标委员会的1/2；

6、召开投标预备会由地方政府领导主持会议；

7、投标单位报送投标文件时，A单位在投标截止时间之前3小时，在原报方案的基础上，又补充了降价方案，被招标方拒绝；

8、由政府建设主管部门主持，公正处人员派人监督，召开开标会，会议上只宣读三家投标单位的报价（另一家投标单位退标）；

9、由于未进行资格预审，故在评标过程中进行资格审查；

10、评标后评标委员会将中标结果直接通知了中标单位；

11、中标单位提出因主管领导生病等原因2个月后再进行签订承包合同。正确的是：

1、第2条不公正。

2、第5条评标专家从专家库中抽取，技术与经济专家和占总人数的2/3。

3、第6条召开投标预备应由招标单位代表主持

4、第7条不应拒绝。

5、第8条应宣读退标单位名称。

6、第10条评标委员会将中标结果报请建设主管部门批准后，才能将中标结果通知中标单位。

某工程在施工招标文件中规定：本工程有预付款，数额为合同价款的10％，在合同签署并生效后7日内支付，当进度款支付达合同总价的60％时一次性全额扣回，工程进度款按季度支付。

某承包商准备对该项目投标，根据图纸计算，报价为9000万元，总工期为24个月,其中：基础工程估价为1200万元，工期为6个月；上部结构工程估价为4800万元．工期为12个月；装饰和安装工程估价为3000万元，工期为6个月。

该承包商为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，决定采用不平衡报价法对原报价作适当调整，基础工程调整为1300万元，结构工程调整为5000万元，装饰和安装工程调整为2700万元。

另外，该承包商还考虑到，该工程虽然有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按上述调整后的数额报价外。还建议业主将支付条件改为：预付款为合同价的5％，工程款按月支付，其余条款不变。（2）问题

1)该承包商所采用的不平衡报价法是否恰当?为什么? 2)除了不平衡报价法，该承包商还运用了哪一种报价技巧?运用是否得当?（3）分析

1)恰当。因为该承包商是将属于首期工程的基础工程和主体结构工程的报价调高 而将属于后期工程的装饰和安装工程的报价降低，可以在施工的早期阶段收到较多的工程款，从而可以提高承包商所得工程款的现值，减少工程后期资金回收风险。

2)该承包商运用的另一种投标技巧是多方案报价法，该报价技巧运用恰当，因为承包商的报价既适用于原付款条件也适用于建议的付款条件。

招投标合同 篇6

建设工程招投标与合同管理 作业

问答题：

1.建设工程项目总承包哪几种方式？各有何特点？

答：建设工程项目总承包方式有全过程承包，设计、施工总承包和施工总承包三种。

1）全过程承包，即从项目可行性研究开始，到勘察、设计、施工、验收、交付使用为止的建设项目全过程承包。这样的工程俗称“交钥匙工程”。2）设计、施工总承包，即从勘察、设计，到竣工验收为止的总承包。3）施工总承包，即对工程施工全过程进行总承包。

2.建设工程交易中心的功能有哪些？ 答：1）、信息服务功能，包括收集、存储和发布各类工程信息、法律法规、造价信息、建材价格、承包商信息、咨询单位和专业人士信息等。

2）、场所服务功能 3）、集中办公功能

3.建设工程招标方式包括哪几种？各有什么优缺点？ 答：招标方式包括：公开招标与邀请招标两种。

1）公开招标的优点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。但是公开招标也存在工作量大，周期长，花费人力、物力、财力等方面的不足。2）邀请招标的特点：由于被邀请参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，缩短招标时间，而且提高了每个投标人的中标机会。但与公开招标相比，由于招标的范围有限，竞争性较低，从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术上和报价上更有优势的潜在投标人。我国规定，依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项目，经批准可采用邀请招标的方式。

4.根据《招标投标法》，哪些工程建设项目必须进行招标？需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标？

答：工程建设项目必须招标的：1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。需要审批工程建设项目在一下情形不进行招标：

（一）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的；

（二）属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的；

（三）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的；

（四）施工企业自建自用的工程，且方施工企业资质等级合工程要求；

（五）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的；

（六）法律、行政法规规定的其他情形

5.简述资格审查的内容、目的、分类

答：通过资格审查要达到以下目的：1）了解投标者的财务状况、技术能力及类似工程的施工经验；2）选择咋财务、技术、施工经验等方面优秀的投标者参加投标；3）淘汰不合格的投标者；4）缩短评标阶段的工作时间、减少评审费用；5）为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察及投标等费用。

6.简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。答：（1）具有项目法人资格或法人资格；

（2）有与招标工程相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量；

（3）有从事同类工程建设项目招标的经验；

（4）设有专门的招标机构或拥有3名以上专职招标业务人员；

（5）熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。

7.什么是投标保证金？在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金？ 答：投标保证金，是为了避免投标人投标后随意撤销投标或中标后不愿意承包等不诚信行为给招标人造成损失，要求投标人提供担保。

8.中标候选人需满足的条件是什么？ 答:

9.简述联合体投标的概念、特点及资质要求

答：概念：联合体投标，是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标的行为。

特点：1．由两个或者两个以上的投标人组成；

2．招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同，而不是与各成员单位签订合同。

资质要求：（1）联合体各方均应具有承担招标项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等等。

（2）国家或招标文件对招标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。

（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如在三个投标人组成的联合体中，有两个是甲级资质等级只能定为乙级。本条之所以这样规定，是促使资质优等的投标人组成联合体，防止货商或承包商来完成，保证招标质量。

10.简述建设工程施工招标的程序.答：

11.常用的工程投标报价技巧有哪几种？ 答：（1）承包商根据招标项目的不同特点采用不同报价。投标报价时，既要考虑自身的优势和劣势，也要分析招标项目的特点。按照工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略。

①遇到如下情况报价可高一些：施工条件差的工程；专业要求高的技术密集型工程，而本公司在这方面又有专长，声望也较高：总价低的小工程，以及自己不愿做、不方便不投标的工程；特殊的工程，如港口码头、地下开挖工程等；工期要求急的工程；投标对手少的工程；支付条件不理想的工程。

②遇到如下情况报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程；本公司急于打入某一市场、某一地区，或在该地区面临工程结束，机械设备等无工地转移时，本公司在附近有工程，而本项目又可利用该工程的设备、劳务，或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。

12.简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。

答：诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。

13.简述合同成立与合同生效的区别，并列出合同成立和合同生效的一般要件。

14.什么是不可抗力？不可抗力一般包括什么情形？ 简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。

15.组成建设工程施工合同的文件包括哪些？它们的解释顺序如何？

答：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

16.简述指定分包和一般分包的区别。

17.简述索赔的定义、特征及分类

答：定义：建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。特征：（1）索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为

分类：工期索赔和费用索赔

18.简述索赔的程序

答：当合同当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因，给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损失，包括不可抗力延误的工期。①承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。②发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。③工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。④当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。⑤工程师与承包人谈判达不成共识时，工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。⑥发包人审批工程师的索赔处理证明。⑦承包人是否接受最终的索赔决定。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包人造成损失的，发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。

19.简述FIDIC合同条件下变更估价的原则。

答：工程变更价款确定的一般原则：承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后，往往会涉及对变更工程价款的确定问题。变更工程的价格或费率，往往是双方协商时的焦点。计算变更工程应采用的费率或价格，可分为三种情况： 1.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用。2.工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。3.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格。20.投标文件一般包括什么内容？

答：施工投标文件组成：资格审查、投标书、技术标（施工组织设计）、商务标。均要看投标项目的招标文件的详细规定来具体组成

资格审查：适用于资格后审，一般要求投标人提供营业执照、资质证书、组织机构代码、财务报表、业绩、项目经理资格等。

投标书：一般包括投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书等 技术标（施工组织设计）：投标人对该项目的施工措施的一个叙述。商务标：投标人对该项目的报价

招投标合同 篇7

【建筑工程招投标与合同管理】作业

1说明：本次作业包括第一章绪论，第二章工程招标、投标概述的内容，请于四周之前完成。

一、名词解释（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

1.业主： 既有某项工程建设需求，又具有该项工程建设相应的建设资金和各种准建手续，在建筑市场中发包工程建设的勘察、设计、施工任务，并最终得到建筑产品的政府部门、企事业单位或个人。

2.承包商： 是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的，能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。

3.建设工程招标：是招标人标明自己的目的，发出招标文件招揽投标人，并从中选择工程项目承包人的一种经济行为。

4.建设工程投标： 是投标人在响应招标文件的前提下，对项目提出报价，编制投标文件，在规定的期限内报送招标人，参与该项工程竞争的经济行为。

5.建设工程招标代理机构： 是指受招标人的委托，代为从事招标组织活动的中介组织。它必须是依法成立，从事招标代理业务并提供相应服务，实行独立核算、自负盈亏，具有法人资格的社会中介组织。

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分）

1.建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括_有形建筑__产品也包括无形建筑_产品。

2.建设工程交易中心三项基本功能是：信息服务功能、_场所服务_功能和__集中办公功能。

3.为了保证建设工程交易中心能够有良好的运行秩序，充分发挥市场功能，必须坚持市场运行的一些基本原则，包括：信息公开原则、_依法管理___原则、_公平竞争_原则、属地进入原则、办事公正原则。

4.建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是__从业企业_的资质管理，二是对_专业从业人员_的资格管理。

招投标合同 篇8

第二部分

复习思考题

一、单项选择题

1、在下列法律关系主体中，（A）是法人。

A、施工企业

B、施工企业经理 C、个体工商户

D、施工企业的分公司

2、未成年人与其父母之间的代理关系是属于（B）代理。A、委托

B、法定

C、指定

D、再

3、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（C）。

A、合法行为

B、自然事件 C、违法行为

D、社会事件

4、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（D）。A、进行投标计价

B、确定投标方案

C、办理资格审查

D、决定是否参加投标

5、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（A）。

A、承包人分包工程一览表

B、承包人承揽工程项目一览表 C、发包人供应材料一览表

D、工程质量保修书

6、投标人少于（A）的，招标人应当依照招投标法重新投标。

A、3

B、4

C、5

D、7

7、法人的意志是由法人的（D）实现的。A、名称

B、场所 C、上级机关

D、组织机构

8、经济法律关系的（A）是指经济法律关系的参加者或者当事人。A、主体

B、客体

C、内容

D、对象

9、从行为性质上说，工程招标属于（C）。

A、要约

B、承诺

C、要约邀请

D、反要约

10、委托代理的法律后果由（B）承担。A、无权代理人

B、被代理人

C、善意第三人

D、保险公司

11、无效合同从（C）时起就没有法律效力。

A、被确认无效

B、履行

C、订立

D、谈判

12、招标投标法规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（C）日。

A、7

B、15

C、20

D．30

13、招标人可以（C）评标委员会直接确定中标人。

A、批准

B、委托

C、授权

D、指定

14、评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（D）。

A、五分之三

B、五分之四

C、三分之一

D、三分之二

15、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、（B）的投标机会。

A、自由竞争

B、平等竞争

C、表现企业实力

D、展示企业业绩

16、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（B）万元人民币以上时，必须进行招标。

A、300

B、100

C、200

D、500

17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑选择（C）执行。

A、工程量清单

B、工程预算书

C、工程变更协议书

D、施工图纸

18、如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担（B）的责任。

A、赔偿

B、缔约过失

C、降低资质等级

D、吊销资质证书

19、对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。

A、通用条款

B、专用条款 C、监理合同

D、协议书

20、工程建设施工招标，招标单位应在定标（B）天内发出招标通知书。

A、5

B、7

C、15

D、30

21、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（C）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。

A、14

B、15

C、28

D、60

22、对于工程内容明确、工期较短的项目，宜采用（B）合同。

A、总价可调

B、总价不可调

C、单价

D、成本加酬金

23、依法必须进行招标的项目（C）的，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。

A、资格预审公告

B、投标邀请书

C、招标公告

D、评标标准

24、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期以（B）次为限。

A、1

B、2

C、3

D、4

25、.在保险合同中，按照保险合同负有支付保险费义务的人是（B）。

A、保险人

B、投保人

C、被保险人

D、受益人

26、.建筑工程监理是监理单位代表（A）实施监督的一种行为。

A、建设单位

B、设计单位

C、施工单位

D、行政机关

27、人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定（C）的有关。A、违约责任

B、履行期限

C、履行地点

D、履行方式

28、建设项目应当在领取施工许可证后的（B）个月内开工。

A、1

B、3

C、6

D、12

29、招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现了（D）原则。

A、公开

B、公正

C、诚实信用

D、公平30、于招标文件不包括（D）的内容。

A、投标邀请书

B、且设计图纸

C、合同主要条款

D、财务报表

31、债权人转让权利的，应当（A）。

A、通知债务人

B、与债务人协商

C、使债务人的抗辩只能针对债务人

D、只转让主权利，不转让从权利

32、债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归（C）所有。

A、债务人

B、债权人

C、国家

D、提存机构

33、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定

向（B）申请执行。

A、当地人民政府

B、人民法院

C、仲裁委员会

D、调解委员会

34、在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。

A、债务清偿

B、合同解除

C、免除债务

D、债务抵消

35、应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（C），可以将组织招标分为自行招

标和委托招标两种情况。

A、招标资质

B、招标许可

C、招标的条件与能力

D、评标专家

36、应当招标的工程建设项目在（B）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。

A、进行可行性研究

B、办理报建登记手续

C、选择招标代理机构

D、发布招标信息

37、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（B）。A、以小写金额为准

B、以大写金额为准

C、由投标人确认

D、由招标人确认

38、从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书属于（C）。

A、要约

B、要约邀请

C、承诺

D、承诺要约

39、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、15

B、30

C、45

D、60 40、缔约过失责任发生在（C）。

A、中标前

B、中标后

C、合同订立过程中

D、合同成立后

41、我国招标投标法规定，开标应由（C）主持。

A、政府部门

B、招标代理人

C、招标人

D、中介机构

42、下列属于违反合同承担违约责任的形式是（B）。

A、返还财产

B、支付赔偿金

C、追缴财产

D、抵押财产

43、当中止施工（D）个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。

A、1

B、3

C、6

D、12

44、招标投标活动是以（B）为目的的民事活动。

A、承揽工程任务

B、签订承包合同

C、确定中标企业

D、订立采购合同

45、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。

A、保证

B、连带保证

C、违约

D、合同

46、索赔必须以（D）为依据。

A、工程预算

B、结算资料

C、工程变更

D、合同

47、根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分，必须采取特定形式的

是指（A）。

A、要式合同

B、不要式合同

C、单务合同

D、无偿合同

48、通常把承包商向业主提出的为了取得（C）的要求称为“施工索赔”。

A、施工损失和利润损失

B、超额利润或工期延误 C、经济补偿或工期延长

D、经济补偿和工期延长

49、在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（C）计算索赔费用。A、施工机械台班费

B、施工机械台班折旧和设备使用费 C、施工机械台班折旧费

D、施工机械市场租赁费 50、合同订立过程中，承诺自（A）时生效。

A、发出

B、要约人了解其内容

C、合同生效

D、达到要约人

51、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（B）撤销。

A、建设行政主管部门

B、人民法院

C、监理单位

D、设计单位

52、从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（C）合同的一种。

A、委托

B、技术

C、承揽

D、保管

53、工程反索赔通常是指（D）。

A、承包商向业主提出的索赔

B、分包商向总包商提出的索赔 C、承包商向供货商提出的索赔

D、业主向承包商提出的索赔

54、在下列合同形式中，（A）合同是可撤销的合同。

A、当事人的意思表示不真实

B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的 C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 D、违反法律强制规定的

55、我国法律规定（A）享有民事权利能力。

A、所有公民

B、十六岁以上的公民 C、十八岁以上公民

D、具有民事行为的公民

56、《合同法》对合同生效规定了三种情况，不包括下列（B）。

A、成立生效

B、公正生效 C、批准登记生效

D、约定生效

57、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括（A）部分。A、基础

B、外装饰 C、内装饰

D、设备

58、招标工程的标底是指（C）。

A、投标单位的最低报价

B、允许的最高报价 C、招标工程的计划价格

D、合同价格

59、下列文件中不属于招标文件内容的是（C）。

A、投标须知及投标文件格式

B、施工图纸及技术规范 C、施工方案及施工组织设计

D、合同条件及合同协议条款 60、按照我国竞争性招标方式，招标的条件由（B）决定。A、投标单位

B、业主 C、政府主管部门

D、中介机构 61、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。

A、双方当事人制作合同书时

B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时

D、双方当事人达成一致意见时 62、未中标的投标单位的投标保证金，招标单位应尽量将其退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的（A）天。

A、14

B、16

C、18

D、20 63、下列内容（B）是承包人的工作。

A、办理土地征用的工作

B、向工程师提供工程进度计划 C、办理拆迁补偿的工作

D、办理平整施工现场的工作 64、施工合同的订立方式有（C）两种。

A、直接发包和投标发包

B、投标发包和间接发包 C、直接发包和招标发包

D、招标发包和间接发包 65、监理人调换总监理工程师须经委托人同意，这是（A）的权力。A、委托人

B、监理人 C、监理人

D、委托人 66、建设监理合同的主体是（D）。

A、合同确定的权利的享受者

B、义务的承担者 C、建设单位

D、以上都正确 67、震后救灾的工程所用的合同一般采用（B）形式。

A、总价合同

B、成本加酬金合同 C、单价合同

D、分包合同 68、投标文件的核心内容是（B）。

A、工程工期

B、工程报价 C、工程质量

D、工程量

69、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用（D）的方式。

A、特邀投标

B、限制性投标 C、议标

D、两阶段投标 70、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（A）。

A、竞争激烈

B、招标时间短

C、减小违约风险

D、节省招标费用

71、投标文件的核心内容是（B）。

A、工程工期

B、工程报价 C、工程质量

D、工程量

72、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用的方式（C）。

A、特邀投标

B、限制性投标 C、两阶段投标

D、议标 73、民事诉讼法的适用范围不包括下列（D）。

A、地域效力

B、时间效力 C、对人的效力

D、经济效力 74、我国《担保法》规定的担保方式不包括（B）。

A、保证

B、交换

C、抵押

D、定金 75、国家实行建设工程质量（A）监督制度。

A、政府

B、建设单位 C、行业组织

D、监理 76、下列纠纷类型中（A）可以通过仲裁方式解决。A、合同纠纷

B、婚姻纠纷 C、抚养纠纷

D、继承纠纷 77、按照国家有关规定付给勘察、设计费是（C）的义务。

A、承包人

B、政府

C、发包人

D、人民 78、下列（B）不是项目业主的生产的主要方式。

A、业主即原企业或单位

B、业主是政府 C、业主是联合投资董事会

D、业主是各类开发公司

79、下列（B）是指建设行政主管部门及其授权的建筑安全监督管理机构对建筑安全生产的行业监督管理。

A、施工管理

B、纵向管理 C、横向管理

D、现场管理 80、下列属于保险合同的特征的是（D）。

A、保险合同是单向有偿合同

B、保险合同是非保障性合同 C、保险合同是经济合同

D、保险合同是双务有偿合同 81、在施工过程中，实行的是以（A）为核心的管理体系。

A、工程师

B、发包人 C、承包人

D、项目经理 82、发包人应在双方计量确认后（B）天内，向承包人支付工程款。

A、7

B、14

C、21

D、28 83、工期索赔的计算主要有（B）。

A、网络图分析和差值计算

B、网络图分析和比例计算 C、比例计算和总费用法

D、差值计算和总费用法 84、以下原因（C）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A、工程返工

B、工人数量不同 C、不可抗力

D、项目经理指导失误 85、建设工程招标是依据（C）提出报价。

A、投标人的意图

B、中标人的意图 C、招标人的意图

D、主管建设部门的意图

86、招标文件一经发出，不得随意更改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期 前（B）以书面方式通知投标单位。

A、10天

B、15天

C、20天

D、30天 87、下列属于间接费的是（D）。

A、设备费

B、施工机械费 C、人工费

D、远程工程增加费 88、下列（B）监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。A、特级

B、甲级

C、一级

D、二级 89、工程建设的（A）的控制，是整个工程质量控制的基础。A、工程机械质量

B、技术人员的数量 C、施工人员的数量

D、材料设备供应的质量 90、保险人对以下（D）不承担赔偿责任。

A、战争

B、雷电

C、盗窃

D、洪水 91、下列（A）是在招标文件中规定的用以作为业主的备用金的一笔固定金额。A、暂定金额

B、保障金额 C、备份金额

D、合同金额 92、设备采购招标一般将合同授予（B）。

A、报价最低者

B、评标价最低者 C、百家最接近标底者

D、评标价最接近标底者 93、建设工程施工的技术要求和方法是（C）标准。

A、行业

B、合同

C、强制性

D、国家 94、下列（C）不是建筑产品的特点。

A、建筑产品的单件性

B、建筑产品的整体性

C、建筑产品的可逆性

D、建筑产品的社会性 95、我国的建设工程交易中心是按照三方功能进行构建的，不包括（A）。

A、政府调节功能

B、信息服务功能

C、场所服务功能

D、集中办公功能

96、国际联合承包的主要方式不包括下列（B）。

A、工程项目合营公司

B、股份公司

C、合资公司

D、联合集团

97、评标报告的主要内容不包括下列的(A)。

A、标底情况

B、招标情况

C、开标情况

D、评标情况 98、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的(D)阶段。

A、投标后续

B、投标决策

C、投标竞争

D、投标准备

99、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（C）产生法律约束力。

A、仅对要约人

B、仅对受要约人

C、对双方

D、对双方都不 100、可调整合同价适用于（A）的项目。

A、工期较长

B、工期较短

C、合同额较小

D、合同额较大

101、工程开工前，（A）应与城建档案馆签订《建设工程竣工档案责任书》。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

102、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（B）。

A、法律责任

B、连带责任

C、民事责任

D、侵权责任 103、单项金额在万（A）元以上的勘察设计项目必须招标。

A、50

B、100

C、200

D、300 104、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。

A、施工

B、设备采购

C、设计

D、材料采购

105、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A）承担责任。

A、施工单位

B、监理单位

C、材料供应商

D、项目经理 106、委托监理合同法律关系的客体是（B）。

A、监理工程

B、监理服务

C、监理规划

D、监理资质 107、与邀请招标相比，公开招标的特点是（C）。

A、竞争程度低

B、评标量小

C、招标时间长

D、招标费用少

108、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（B）。

A、物

B、智力成果

C、财

D、利益 109、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（C）。

A、保证

B、抵押

C、定金

D、质押

110、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（D）执行。

A、原价格

B、平均价格

C、市场价格

D、新价格

111、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为（B）。

A、同时履行抗辩权

B、后履行一方享有的抗辩权

C、先履行一方享有的抗辩权

D、不安抗辩权

112、当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为是 指（C）。

A、合同的变更

B、合同的订立

C、合同的转让

D、合同的终止 113、竣工结算在（A）之后进行。

A、竣工验收报告批准

B、保修期满

C、施工全部完毕

D、装修完毕 114、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（C）。

A、施工单位

B、监理单位

C、建设单位

D、设计单位 115、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）。

A、行政法律关系

B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系

D、经济侵权关系

116、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D）。

A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸

B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款

C、中标通知书、投标书、协议书、图纸

D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸

117、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（A）。

A、给予工期顺延但不给费用补偿

B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但不顺延工期

D、由承包商承担的风险责任

118、诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（C）。

A、继续计算

B、维持不变

C、重新计算

D、适当减少

119、隐蔽工程验收，应由施工单位在隐蔽验收日提前（D）小时通知相关验收单位。

A、10

B、12

C、24

D、48 120、资格预审的评审方法一般采用（A）。

A、评分法

B、投票法 C、评议法

D、举手表决

招投标合同 篇9

1．招标人只评价和比较那些被判定符合投标文件要求的标书。只对基本报价进行评比，对评价最低的标书授予合同。

2．在评标中，招标人通过下列对报价的调整，确定每份标书的投标价格：　

（1）除去临时费用和相关条款。如果发生临时费用，计入工程量表中的偶发事件。应包括有竞争力的加班费用；　

（2）对在标书价格和上述调整中未得到反映的，其他数量变更、偏差或替代报价进行适当的调整；

（3）其他招标人认为对执行合同、价格和支付有潜在巨大影响的因素，包括标书中不平衡、不现实的单价的作用。

4．招标人保留接受或拒绝任何变更、偏差和替代报价的权利。超出投标文件要求的变更、偏差、替代报价和其他因素，或将给招标人带来非主动提出的利益的因素在评标中不予以考虑。

5．在合同执行期内适用的价格调整条款在评标中不予以考虑。

6．如果成功投标者的报价与工程师对合同工程所需实际费用的估计相差很远，招标人将要求成功投标者自己承担费用，把提交的履约保函增加，使招标人能避免成功投标者今后在执行合同中因错误引起的损失。

第三十一条　招标人的权利

招标人保留以下权利：接受或拒绝任何标书；在授标前任何时候取消招标，拒绝所有标书，且对因此受影响的投标者不负任何责任，也无义务告知投标者他的行为动机。

第三十二条　授标通知

1．在招标人规定的标书有效期结束前，招标人将用电传或电报（事后用挂号信书面确认）通知成功的投标者其标书已被接受挂号信（合同条款中称作“接受证书”）中应明确招标人在考虑工程建设、完成及维修等因素后将支付给承包人的款额（合同条款中称作“投标额”）。

2．授标通知构成合同的一部分。

3．在成功投标者提交履约保函后，招标人立即通知其他投标者他们的投标不成功。

第三十三条　签订合同　

1．在通知成功投标者后28天内，招标人将寄去两份投标文件提供的协议，双方同意的规定已写入。

2．收到协议后28天内，成功投标者签字、封缄使协议生效，把两份都还给招标人。招标人签字协议生效后，还给承包人一份。

甲方（盖章）：_________　乙方（盖章）：_________

代表（签字）：_________　代表（签字）：_________

地址：_________　地址：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

电话：_________　电话：_________

_________年___月___日　_________年___月___日

签订地点：_________签订地点：_________

招投标合同 篇10

(一)、招标内容及概况：

本工程为___艺术学院行政大楼改造、装修装饰工程。原建筑为中式古建砖木结构，建于1954年，建筑中部四层，两侧为三层退式瓦屋面，两端二层为平屋顶上人屋面;建筑面积约为5200㎡。该建筑采用预制楼层板，屋顶结构为木屋架，大瓦屋面。主要施工内容包括：

1、大楼内的卫生设施、残留的电器设施等的拆除;天棚吊顶、内墙面木龙骨纸面石膏板面层、地面铺贴、涂料饰面、卫生间改造等，具体内容见《南艺机关大楼改造室内施工图》。

2、原二层露台拆除及防水上人屋面的新做施工;

(二)、资质要求：

1、投标单位具有主项建筑装修装饰工程专业承包资质 二 级以上(含 二 级);

2、投标单位具有良好的企业信用和安全生产许可证(附书面有效证件);

3、企业近三年来完成5000平方米以上建筑装修装饰工程项目一项(附合同复印件，中标单位需复核原件);

(三)、投标要求：

1、承包方式：包工包料。

2、工程质量要求：符合国家验收标准，工程质量保修按国家相关规定执行(具体要求与中标单位在合同中签订)。

3.投标人应提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”、“措施项目费分析表”、“主要材料、设备价格表”，所提供的数据必须细分到人、材、机的消耗量组成。

4. “单位工程费汇总表”第4项规费应列出各项规费的名称和金额。

5.本工程的投标报价应符合江苏省建设厅苏建定(xx)374号《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》工程量清单计价格式和相关规定。

6.投标人的投标报价的总额应是投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也是完成招标文件工程量清单计价所列项目的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润并考虑风险因素。

投标人应依据招标图纸对分部分项工程量清单的项目特征描述与招标图纸的一致性进行核对并在收到招标文件后7日内提出疑义，经工程量清单编制单位校核后调整。

投标人只能以招标人发放的工程量清单及修正文件(如有)进行投标报价。

7.除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单及其计价格式，填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用己包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。

每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

8.投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9.所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单报价分析中反映出来。工程量清单报价分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为己分摊在投标人认可的合同的细目报价中。

10.投标人应结合本企业的技术水平、管理水平和拟定的施工方案自主报价，人工、材料、机械台班单价、管理费、利润、措施费都可以自主确定。消耗用量也可适当调整，但江苏省相关计价表的编号、子目工作内容、工程量计算规则、措施费划分以及规费、税金的计取应按规定执行。

11. 投标人在投标报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素。

12. 投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取：

(1)现场安全、文明施工措施费

(2)工程定额测定费

(3)安全生产监督费

(4)劳动保险费

(5)税金

(6)招标文件中已明确的材料设备价格及暂定费用

(7)其他法律法规规定不可竞争的费用。

本工程不可竞争费用的计取标准如下

13.工期要求：

中标单位中标后立即进场，从进场之日起至20___年8月10日前，加固施工单位让出部分工作面，装修与加固交叉施工。20___年8月11日起装修工程全面施工，装修工程于20___年9月30日竣工验收，交付使用。如未按时竣工，每延迟一天罚中标价的0.3%。

14.联系人：

现场勘察请联系基建处袁乐平(电话：51667888)。

清单内容请联系江苏天信事务所徐工(电话：13851610749)。

四、付款方式：

工程价款的支付结算：工程开工10日内，支付合同价的20%;工程施工至图纸内容的70%时，再支付合同价的20%;工程按期完成再支付合同价的30%，剩余款项待竣工验收合格并经审计后付到审计价的90%，其余在满一年后无质量问题一次付清。

五、投标书构成：

1、资质证明材料;

2、投标单位准备派出的工程项目负责人及相关人员情况表格;

3、企业近两年的工程业绩(工程名称、建设单位、工程造价);

4、投标报价书;

5、工程施工方案文字说明;

6、材料清单(标明各材料具体名称、型号、规格、产地、价格等);

7、工程进度及质量保证措施;

8、工期安排和时间承诺，后期服务及其它。

9、投标单位地址、邮政编码、开户银行、帐号、联系人、联系电话。

10、投标文件份数：一套正本两套副本。

六、报名评审费及保证金：

投标单位在报送投标书时，需先到___艺术学院机关楼财务处215室交纳报名评审费200元(无论中标与否均不退还)。同时交纳投标保证金2万元(支票，单位：___艺术学院;开户行：工行草分;帐号：__________________x)。未中标者的投标保证金在开标后3天内退还，中标者的保证金在工程完工验收合格后全额退还，否则将按有关规定扣除。

七、标书送达地点和截止日期：

投标书密封后须在封口处加盖公章并在封面上写清投标项目，于20___年7月 18日上午11：00时前送达___艺术学院(___市虎踞北路15号)机关楼317室。

联系电话：025—____________

zhe135.com精选阅读

用工合同(集锦10篇)

老话说：凡事预则立，不预则废。为了提升自己的工作能力，此时我们就需要一套具体的方案。制定方案可以通过多种方法来预防问题发生。或许你正为写方案而感到无从下手！经过收集，小编为您献上用工合同(集锦10篇)，希望对你的工作和生活有所帮助。

用工合同(篇1)

编号，______

甲方（用人单位），________________

民办学校名称，____________________

民办学校住所，____________________

法定代表人或负责人，______________

乙方（劳动者），__________________

姓名，____________________________

性别，____________________________

文化程度，________________________

户籍所在地址，____________________

现居住地址，______________________

居民身份证号码，__________________

社会（养老）保险号码，____________

就业登记证号码，__________________

联系方式，________________________

甲、乙双方根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民办教育促进法及有关法律、法规的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，签订本合同并共同遵守。

一、合同期限

甲乙双方约定按下列种方式确定劳动合同期限，

（一）有固定期限的劳动合同自____年____月____日起至____年____月____日止，其中试用期自____年____月____日起至____年____月____日止。

（二）无固定期限的劳动合同自____年____月____日起，其中试用期自____年____月____日起至____年____月____日止。

（三）以完成____________工作任务为劳动合同期限，自____年____月____日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。

二、工作内容及要求

（一）乙方根据甲方要求，经过协商，从事工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，变动乙方的工作岗位，乙方服从甲方的安排。

（二）甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量要求。

三、工作时间和休息休假

（一）甲乙双方在工作时间和休息方面协商一致选择确定____________条款，平均每周工作四十小时，

1.甲方实行每天____小时工作制。

具体作息时间，甲方安排如下，

每周周____至周____工作，上午________，下午________.

每周周____为休息日。

2.甲方实行三班制，安排乙方实行____班运转工作制。

3.甲方安排乙方的____________工作岗位，属于不定时工作制，双方依法执行不定时工作制规定。

4.甲方安排乙方的____________工作岗位，属于综合计算工时制，双方依法执行综合计算工时工作制规定。

（二）甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙方的休息与身心健康，在工作需要必须安排乙方加班加点的应与工会和乙方协商同意，依法给予乙方补休或支付加班加点工资。

（三）甲方为乙方安排带薪年休假。

四、劳动保护和劳动条件

（一）甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行如实告知的义务，并对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

（二）甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，安排乙方从事学校食堂餐饮服务、食品加工、学校商店营业等工作的，应定期为乙方进行健康检查。

（三）乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。

（四）甲方按照国家关于女职工、未成年工的特殊保护规定，对乙方提供保护。

（五）乙方患病或非因工负伤的，甲方应当执行国家关于医疗期的相关规定。

五、劳动报酬

甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

（一）甲方承诺每月____日为发薪日。

（二）乙方在试用期内的工资为每月_____元。

（三）经甲乙双方协商一致，对乙方的工资报酬选择确定____条款，

1.乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定，根据乙方的工作岗位确定其每月工资为____元。

2.甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法，乙方的基本工资确定为每月____元，以后根据内部工资分配办法调整其工资；绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。

3.甲方的校办企业如实行计件工资制，确定乙方的劳动定额应当是本单位同岗位90%以上劳动者在法定工作时间内能够完成的，乙方在法定工作时间内按质完成甲方定额，甲方应当按时足额支付乙方的工资报酬。

（四）甲方根据办学效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位等，合理提高乙方工资。乙方的工资增长办法按照（工资集体协商协议、内部工资正常增长办法）确定。

（五）乙方加班加点的工资，以双方经过协商确定的工资为基数计算。

（六）乙方事假期间，甲方扣除工资为________.

（七）乙方依法享有带薪假期（婚假、丧假、年休假、探亲假）期间的工资，按乙方的工资支付。

六、社会保险和福利

（一）双方依法参加社会保险，按时缴纳各项社会保险费，其中依法应由乙方交纳的部分，由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。

（二）甲方应当将为乙方缴纳各项社会保险费的情况公示，乙方有权向甲方查询其各项社会保险的缴纳情况，甲方应当提供帮助。

（三）如乙方发生工伤事故，甲方应负责及时救治，并在规定时间内，向劳动保障行政部门提出工伤认定申请，为乙方依法办理劳动能力鉴定，并为享受工伤医疗待遇履行必要的义务。

（四）乙方依法享有国家规定的福利待遇，甲方应当执行。

七、劳动纪律

甲方制定的劳动纪律应当符合法律、法规、政策的规定，履行民主程序，并向乙方公示。乙方遵照执行。

八、协商条款

经甲乙双方协商一致，同意选择________条约定条款。

（一）乙方工作涉及甲方商业秘密的，甲方应当事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项，并签订保守商业秘密协议或竞业限制协议。

（二）由甲方出资招用或培训乙方，并要求乙方履行服务期的，应当事前征得乙方同意，并签订协议，明确双方权利义务。

（三）甲方出资为乙方提供其它特殊待遇，如（住房、汽车等），并要求乙方履行服务期的，应当事前征得乙方同意，并签订协议，明确双方权利义务。

（四）甲方同意为乙方办理补充养老保险（年金）和补充医疗保险情况，具体标准为________________________；

（五）甲方同意为乙方提供如下学校福利待遇，

（六）甲乙双方需要约定的其它事项，________________________________________.

九、本合同终止的条件

经甲乙双方协商约定，出现下列情形之一的，可以终止劳动合同，

（一）本合同期满的；……

十、违反本合同的责任

（一）本合同一经订立，即具有法律约束力。双方应当依法执行劳动合同的履行、变更、中止、解除、终止、以及解除劳动合同经济补偿金的规定。

（二）当事人一方故意或者过失违反本合同，致使本合同不能履行或者不能完全履行，并给另一方造成经济损失的，应当依规定或者约定承担赔偿责任。

十一、劳动争议处理

（一）甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。

（二）甲方违反劳动法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方有权向劳动保障行政部门和教育行政主管部门举报。

十二、其他

（一）劳动合同期内，乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化，应当及时告知甲方，以便于联系。

（二）本合同未尽事宜，均按国家有关规定执行，国家没有规定的，通过双方平等协商解决。

（三）本合同不得涂改。

（四）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

（五）本合同于____年____月____日生效。

甲方盖章，____________乙方签名，________

法定代表人签名，______

或委托代理人签名，____

签章日期，____________签名日期，________

附，

1.民办学校劳动合同的签订既涉及到劳动者权益的保护问题，也涉及到民办学校的办学行为的规范问题，因此，在签订劳动合同时，双方要熟悉劳动法、劳动合同法、民办教育促进法等有关法律法规的相关规定。

2.关于工作时间。民办学校安排的工作大多是定时工作制。甲乙双方可以在法律和政策规定的范围内约定工作时间。比较普遍的约定是，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，平均每周不超过四十小时。甲方保证乙方每周至少休息一日。甲方由于工作需要，经与工会和乙方协商后可以延长工作时间，一般每日不超过一小时，因特殊原因需要延长工作时间的，在保障乙方身体健康的前提下延长工作时间每日不得超过三小时，每月不得超过三十六小时。

3.签订劳动合同的主体资格要合法。根据劳动法和未成年人保护法的规定，用人单位不得招用童工，也就是说，劳动者必须是达到法定年龄的有劳动能力的人。

篇二，

招聘方，甘肃省山丹培黎学校（以下简称甲方）

受聘方，（以下简称乙方）

为保证学校服务工作的正常开展，提高服务质量和效率，甲乙双双本着自愿、平等、协商一致的原则，签订本合同。

第一条工作岗位

甲方根据自愿报名、综合考核、择优录用的原则，自签约之日起，聘用乙方为甲方的.

第二条工作职责

第三条合同期限

1、合同有效期，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，合同期满聘用关系自然终止。2、聘用合同期满，根据甲方工作需要、聘用期间考核结果以及甲乙双双意向，经双方协商同意，可以续签聘用合同。聘任期限另行商定。

3、本合同期满后，任何一方认为不再续签聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

第四条双方的权利和义务

1、甲方的权利义务

（1）甲方有权根据工作的实际需要，安排乙方的工作任务和工作数量，并对乙方提出具体的工作职责要求。

（2）甲方提供给乙方为正常开展工作所必需的工作条件和劳动保护措施，保障乙方的合法权益。

（3）甲方根据聘用合同的约定和乙方完成工作任务等情况，按月

准时核发乙方应得的工作报酬。

2、乙方的权利义务

（1）乙方享有参与学校办学、教育教学、促进学校改革发展等方

面的权利。

（2）乙方每月有权获得由甲方支付的工资（含甲方为乙方缴付的

三金，养老保险、医疗保险、失业保险金）元。

（3）乙方接受甲方根据内部岗位、目标责任制要求进行的考核。

乙方在甲方聘用期间享受甲方正式教职工一半的节日补贴。

（4）乙方在甲方聘用期间，必须由个人向相关机构缴纳基本养老

保险、医疗保险等社会劳动保险基金。乙方患病、因公导致负伤、致残的医药、住院费用，由乙方向社保部门提出申请按照国家相关规定予以报销，甲方不再承担与此相关的任何责任。乙方因公负伤、致残治疗期间，享受甲方发给的基本工资。乙方非因公导致负伤、致残的医药、住院费用及其它一切责任，全部由乙方自己承担。

（5）乙方在招生奖励等方面享受与甲方教职工同等的待遇。

（6）乙方必须遵守中华人民共和国教师法及国家有关法律法规；遵守甲方制定的管理服务各项规章制度；如有违反，甲方可按规定予以处理。

（7）乙方事、病、婚、丧假，必须执行由甲方制定的山丹培黎学校教职工考勤办法。

（7）乙方必须完成甲方规定的工作任务。乙方要忠于职守，服从领导，团结同志，关爱学生，努力做好本职工作，维护甲方声誉。（8）、乙方在受聘期间，不得擅自离职、辞职；不得再兼任有报酬性的其它职业。

第四条合同的解除和终止

1、因无法抗拒的非人为因素等特殊情况致使本合同无法履行，

经双方协商同意可以解除或终止本合同

2、乙方有下列情况之一者，甲方可以解除、终止本合同。

（1）在聘用期间考核不合格或有违法违纪行为的。

（2）不能履行工作职责，品行不端正、品德修养差，经甲方教育仍不改正，在甲方师生中造成恶劣影响者。

（3）严重违反甲方规章制度和工作纪律，不服从甲方工作安排的。

（4）严重失职，给甲方利益造成重大损害的。

（5）被依法行政拘留、刑事拘留、劳动教养的。

（6）患病或者因公、非因公负伤、致残，医疗期间或期满后不能从事原工作的。

（7）连续旷工达3天以上或聘任一年内累计达7天以上的。

（8）聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的。

第五条合同解除处理

1、如果甲、乙双方一方要解除、终止本合同，需提前一月书面通知对方。

2、甲乙双双合同解除后，乙方必须在甲方规定的时间内归还在受聘期间由甲方提供给的设备和财产，交割手续清楚后方可离校，否则甲方有权依法追究己方相关责任。

第六条违约责任

合同一经签订，甲、乙双方必须严格履行。任何一方无故擅自解除、终止本合同的，要支付违约金；违约金按未履行合同的时间计算，每少一天，违约金按30元支付。给对方造成经济损失的，还应赔偿对方经济损失。

第七条争议的解决方式

甲乙双方因履行本合同发生争议，应协商解决，不愿协商或协商不成的，可向所在管辖地的人事争议仲裁委员会申请仲裁调解；不愿调解或调解不成的，当事人可向人民法院依法起诉。

第八条合同效力

1、本合同自甲乙双双鉴字盖章之日起生效。

2、合同执行中如有未尽事宜，须经双双协商，作为补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

3、本合同一式两份，甲乙双双各执一份。

甲方（盖章），乙方（签字），

法人代表（签字），

签订日期，年月日

用工合同(篇2)

甲方：

乙方：

根据有关规定参照我单位现状，甲、乙双方本着平等自愿的原则签订本临时用工协议书，甲、乙双方按本协议约定共同执行。

1、协议期限:本协议期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。本协议期限为一年。自双方签订合同之日起生效。

2、工作任务:

乙方在六弓乡人民政府，从事司机的相关工作;

3、乙方的岗位、职责及工作质量要求：主要负责甲方单位的下村、外出办事及人员接送等工作，具体接送工作由办公室安排。

4、乙方应按甲方岗位职责规定的相关工作和安排的相关任务，履行司机的各项职责，遵守交通法规,遵守单位各项规章制度、劳动纪律和职业道德;若因私自用车、醉驾出现交通事故，由乙方负全部责任。

5、劳动报酬及补助：

甲、乙双方根据甲方制定的工资分配制度，并根据乙方的工作岗位需要，约定乙方的劳动报酬及各种补助等共计为20__元/月，执行月工资制度。

6、在本协议有效期内，甲方无须替乙方购买用工五项保险。

7、劳动纪律：

乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、劳动安全卫生制度等各项规章制度。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益,服从甲方的领导、管理和教育。

乙方违反劳动纪律，甲方可根据单位相关规定办理并对其进行批评教育或解聘。

8、协议的终止、续签和解除:

本协议期限届满时即终止,由于工作需要,在双方同意条件下,可续签协议,并应提前1个月办理续签协议手续。

9、甲、乙任何一方解除本协议，必须以书面形式提前1个月通知对方。

10、本协议未尽事宜,甲、乙双方可协商补充、修订。

11、本协议自双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方:乙方：

法人代表：签名：

家庭现住址：

身份证号码：

现联系方式：

用工合同(篇3)

根据《中华人民共和国劳动法》，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同条款。

一． 合同期限

本合同自__________年_________月_________日起，至_________年_______月_____日止

二． 甲方的权利和义务

工作，甲方负责乙方档案建立和日常管理。

工伤保险和意外伤害保险。

不能将乙方收入划入甲方账户，15日内甲方垫付全额工资及工资总额3%的滞纳金发放给乙方，特殊情况下，30日内甲方垫付全额工资及5%的滞纳金给乙方。

4．甲方负责定期对乙方在第三方的工作情况进行有效的劳务跟踪及劳务管理，并就乙方在第三方出现的各种劳务纠纷进行协调。

5．甲方负责乙方在第三方工作期间出现的工伤职业病等事故的理赔及善后事宜的处理。

6．甲方为了第三方生产的正常运作，也为了乙方各类保险的正常交纳需向乙方收取用工合同风险抵押金______元/人。此押金于甲乙双方正常解除劳务合同关系时一次性退还乙方；若乙方不愿交纳风险保证金，甲方有权扣留乙方一月工资及奖金做为风险保证金。

7．乙方若因个人原因不服从第三方的工作安排或者工作不认真造成第三方经济损失，无论第三方是否将乙方退回给甲方，甲方即不再返还风险抵押金。

8．若因第三方原因造成乙方工伤事故，甲方负责乙方各类保险及工伤索赔，并于索赔款到期的次日全部交给乙方。

三． 乙方的权利和义务

1. 乙方必须认真遵守和执行第三方的各项规章制度，服从第三方的工作安排。

2. 乙方必须爱岗敬业，圆满完成第三方规定的各项生产指标。

3. 乙方充分享受第三方给职工提供的各项劳动保障和福利待遇。

4. 若因乙方原因造成第三方重大经济损失，甲方有权帮助第三方向乙方进行索赔。

5. 乙方在工作期间造成的民事责任和刑事责任自负。

6. 合同期满后，乙方有续签合同的优先权。

四． 解除劳动合同的条件

1. 乙方无论任何原因无故离职，被第三方除名的；

2. 严重违反第三方的劳动纪律和各项规章制度的；

；

4. 被依法追究刑事责任的；

5. 乙方与其他单位建立劳务关系影响第三方正常生产，经提出拒不改正者；

医疗期满后不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排工作的；

7. 乙方不能胜任第三方安排的工作，经培训或岗位调整，仍不能胜任工作的。

以上情况，甲方有权利解除与乙方的劳务合同，甲方不再返还乙方的风险抵押金。

五，其他约定事项

；

2. 本合同执行过程中，合同内容与国家新颁布的法律法规和劳动保障政策不一致的，按新法律，法规政策执行；

同意后办理解除合同的正式手续。

六．合同纠纷处理。

因履行本合同造成的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均有权向人民法院提起诉讼。

七．其他事项

1、.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后一致书面补充，补充合同与本合同有不一致的，以补充合同为准；

2、.本合同一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，每份具有同等效力。

甲方： 乙方：

法定代表人/ 授权人签字： 法定代表人/授权人签字：

签订日期_____年____月____日 签订日期_____年____月____日

用工合同(篇4)

甲方：_________________

乙方：_________________

一、工程名称：__________________，承包方式：_________________

二、施工地点：__________________，保修期：_________________

三、工程造价：约____________万元（税后造价）

四、大棚承包价格：育苗棚8个（长100米，宽12米）按______元/平方结算。示范棚20个（长100米，宽9米）按______元/平方结算，计算方法：_________________。

五、施工标准：工程使用的材料规格以施工图纸为准，施工质量按《榆林市大棚建设施工标准》施工。

六、甲方权利及义务：

1、在施工过程中，甲方有权监管工程质量，材料标准及工程进度。

2、保证水电路三通，拼提供无偿使用，施工地段场地平整。

3、负责棚区内的社会关系及治安安全，确保施工人员的安全。

4、按合同拔付工程款，保证工程进度不受款项影响。

5、所发生的所有税、管理费等由甲方负责。

6、因场地水多无法施工时，甲方负责排水。

7、分步分项验收，以免完工后发生质量纠纷。

七、乙方权利及义务：

1、必须按规定的材料规格、施工标准进行施工。

2、乙方对工程质量、进度负责。

3、在正常情况下不能按期交工，给甲方造成的.损失由乙方负责。

4、如出现工程款拖付及拒付，乙方有权停工，并追回由此造成的乙方损失。

5、一年内如出现质量问题，乙方负责维修，注：_________________天灾、大风、暴雪、洪水、侵泡，不可抗力等因素除外，甲方使用和维护大棚不当出现问题除外。

八、付款方式：

1、乙方工程机械运费：甲方代付。

2、机械进入场地，甲方付工程款总造价的______%。

3、买大棚材料前付______%。

4、挖完棚体时付______%。

5、卷帘机安装前付______%，验收后付清______%。

7、完工后扣______%作为维修费，一年内无质量问题时，甲方一次付清。

九、竣工日期：开工之日起65天主体完成，注：_________________阴雨天气、停水、停电、大风等工期延期。

十、棚头小屋、场地排水等工程甲方负责，不在乙方工程量内，本合同签订后，即受法律保护，双方出现争议时协商解决，协商不成时由__________市人民法院仲裁。

十一、本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章之日生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

____年____月____日

用工合同(篇5)

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，达成如下协议：

一、合同期限

1、合同有效期：自 年 月 日至 年 月 日 止，合同期满聘用关系自然终止;

2、本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。

二、工作内容、时间和待遇

盥洗室，擦洗门窗及楼道附属物等。

2、乙方每天工作时间不超过4小时，节假日休息，有特殊情况甲乙双方共同协商解决。

8元/小时支付给乙方作为劳动报酬，按实际工作天数每月结算一次。

4、甲方每年为乙方购买100元的意外伤害保险。

三、乙方的法律义务

1、乙方必须按照要求定时完成保洁义务，不得影响甲方的正常工作。

2、遵守甲方制定的各项规章制度，严格遵守岗位的操作规程。因违反安全操作规程而导致的事故，由乙方完全承担相关责任。

3、爱护甲方的财产，保守甲方的商业秘密。

四、甲方的法律责任

1、甲方按照合同约定向乙方支付劳动报酬。

防护工具等保证乙方正常作业的设备。

五、其它事项

1、双方认为需要约定的其他事项或对原订条款需要变更重新约定的事项。

2、本合同未尽事宜或合同条款与现行劳动法律法规规定的有出入的，按现行劳动法律法规执行。

乙双方签字或盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

法规相抵触时，以国家法律、法规为准。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

用工合同(篇6)

服装企业用工合同是指服装企业与劳动者之间订立的合同，用以规范双方的权益和义务，确保劳动关系的稳定和有序进行。它涉及到各个方面的内容，包括用工方式、薪酬待遇、工作时间、劳动保护、解雇与辞职等。下面将从这些方面进行详细的介绍。

首先，用工方式是服装企业用工合同中的重要一环。根据企业的实际情况，可以选择雇佣形式或合作伙伴形式进行用工。雇佣形式是指企业直接雇佣员工，由企业提供工作岗位、工作条件和薪酬待遇。合作伙伴形式是指企业与劳动者签订合作协议，双方享有平等的权利与义务，并通过合作分成的方式获取收益。合同中需要明确用工方式的具体条款，以确保劳动者和企业能够理解并遵守相关规定。

其次，薪酬待遇是用工合同中的核心内容之一。合同中需要详细规定劳动者的工资基数、工资结构、绩效考核和年度调薪等。工资基数是指劳动者的薪酬计算基础，一般根据当地最低工资标准来确定，同时可以根据劳动者的工龄、技能等因素进行适当调整。合同中还需要明确工资结构，包括基本工资、津贴、奖金、福利和补贴等，这样有助于劳动者了解自己的薪酬构成和分配方式。

第三，工作时间是用工合同中另一个重要的方面。合同中需要明确工作时间的具体安排和弹性制度。工作时间一般分为标准工时和加班工时两部分。合同中应规定标准工时，即每周工作多少小时，超过标准工时的部分算作加班工时，并根据法定加班费率进行相应的加班补贴。此外，合同还应囊括年休假、产假、病假和事假等假期制度，给予劳动者合理的休息和假期权益。

第四，劳动保护也是用工合同中的重点内容之一。合同中需要明确企业对劳动者的劳动保护责任与义务。这包括劳动安全、卫生条件、劳动环境、劳动用品等方面的保护。合同中需要规定企业提供安全鞋、防护具等必要的劳动用品，保障劳动者的人身安全和健康。此外，合同还应当规定劳动者参加工伤保险和医疗保险等相关事宜，以保障劳动者的合法权益。

最后，用工合同中需要明确解雇与辞职的程序和规定。合同应当规定企业和劳动者在解除劳动合同和辞职时的法律程序和合规性要求。这包括提前通知期限、赔偿金费用和终止合同的原因等。合同还应当明确双方受到保密义务的约束，以保障企业的商业秘密和劳动者的个人隐私。

综上所述，服装企业用工合同是一份重要的法律文件，旨在规范企业与劳动者的关系。它涵盖了用工方式、薪酬待遇、工作时间、劳动保护、解雇与辞职等诸多方面的内容。通过明确双方的权益和义务，用工合同能够确保劳动关系的稳定和有序进行，为企业和劳动者创造一个和谐的工作环境。

用工合同(篇7)

餐饮用工合同的重要性及其内容解析

在餐饮行业中，为了保证雇员和雇主之间的权益，维护劳动关系和企业稳定运营，餐饮用工合同显得极为重要。该合同作为雇佣的法律依据，详细规定了雇佣关系的各项条款和条件。本文将详细解析餐饮用工合同的重要性以及具体内容。

餐饮用工合同的重要性不可忽视。合同是雇员和雇主双方共同制定的法律文书，旨在明确双方的权益和责任。通过签署餐饮用工合同，雇员可以获得合适的工作待遇、工资报酬、休假权利和保险待遇等福利；而雇主可以明确员工的职责、工作时间和职位要求，同时制定相应的制度和规范。合同的签署使得雇员和雇主都能够有个可靠的依据，并在纠纷或争议出现时依法维权。

我们来详细看一下餐饮用工合同的具体内容。该合同应当清晰规定双方的基本信息，包括雇员和雇主的姓名、身份证号码、联系方式等。这样一来，可以减少身份冒用和错误。

工作职责和工作环境也是餐饮合同中需要明确约定的内容。雇佣关系的建立离不开雇员的职责，明确写明所属部门、职位要求和工作内容都是必要的。餐饮行业在环境规定上有很多独特性，如厨房工作条件、工作时间要求、安全措施等都应当明确规定在合同当中。

工资报酬也是合同中关注的核心内容。通过详细列出基本工资、加班工资、奖金和福利待遇等，可以避免薪酬纠纷的发生，并明确了雇主对员工的经济责任。

合同还应当关注特定的劳动法规定和保护员工的权益。如果员工的工作有可能接触危险物质或者需要特殊培训和保护，合同中应当明确防护措施的要求，并告知员工应当遵守的安全规程。

餐饮行业通常有一些特殊的规定，例如服装要求、禁止私下销售食品、禁止滥用权力等，在合同中也应当明确规定，避免员工的违规行为。

餐饮用工合同还需要明确离职条款和违约责任。合同中应当规定员工的离职流程、通知期和离职后的补偿等事项，同时也应当明确违反合同约定的后果和法律责任。

餐饮用工合同对于雇主和雇员来说都是一份必要的法律文书。它不仅能明确双方权益和责任，还能维护企业的运作稳定和员工的权益保护。在签署合同之前，雇员应当详细了解合同的各项条款和条件，确保自己的权益得到有效保障。而雇主则应当合法合规地制定合同，并在执行过程中切实履行责任，从而共同维护餐饮行业的健康发展。

用工合同(篇8)

企业用工合同范本(一)

甲方，

姓名，

身份证号码，

乙方，

姓名，

身份证号码，

1、根据有关规定，经协商甲、乙双方共同签订本协议，共同执行。

2、本协议期限为，自年月日起至年月日止。

3、工作任务，

3.1甲方安排乙方在岗位，从事该岗位职责范围内的工作;

3.2乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行;

3.3乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德;

3.4因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。

4劳动报酬，

按计件生产，多劳多得，少劳少得，无固定工资;其它各种福利、津贴均含在当月的劳动报酬中而不再另行计发。

5劳动纪律，

5.1乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，包括员工手册中写明的各项规定和要求。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理和教育。

5.2乙方违反劳动纪律，甲方可对其进行批评教育，直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。

6协议的终止、变更、续签和解除，

6.1本协议期限届满时即终止，由于生产工作需要，在双方同意条件下，可续签协议，并应提前1个月办理续签协议手续。

6.2经双方协商同意，可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。

6.3甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。

6.4具有下列情况之一，乙方可以解除本协议，

6.4.1经国家有关部门确认，生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康，企业又不加以改善的;

6.4.2甲方违反劳动协议或法律、行政法规，侵害乙方合法权益的。

6.5任何一方提前解除协议，均应提前30天通知对方。

7任何一方违反本协议规定，给对方成经济损失，应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。

8协议如有未尽事宜，凡属国家有规定的，按有关规定执行;凡属国家没有规定的，甲、乙双方可协商修订、补充;如不能解决，可以由三都县中和镇法院进行仲裁。

9本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方，

乙方，

签订日期，年月日

企业用工合同范本(二)

甲方，

姓名，

身份证号码，

乙方，

姓名，

身份证号码，

一、根据有关规定，经协商甲、乙双方共同签订本协议，共同执行。

二、本协议期限为，自年月日起至年月日止。

三、工作任务，

1甲方安排乙方在岗位，从事该岗位职责范围内的工作;

2乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行;

3乙方应按时完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德;

4因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。

四、劳动报酬，

按工作任务情况发给工资，任务未完成之前每月发一半工资，任务按时完成后补发全部工资，每月标准为元。

五、劳动纪律，

1乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理和教育。

2乙方违反劳动纪律，甲方可对其进行批评教育，直至按有关规定给予必要的纪律处分或解聘。

六、施工现场考勤制度

1、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤。上班作息时间上午7，30~12，00，下午1，30~18，00，工作时间为9小时。不迟到，不早退、不旷工。迟到20分钟以上者罚款50元，一个月累计五次作旷工处理。早退按旷工处理，旷工一天罚款200天，一个月累计三次者自愿离岗处理。

2、工作人员外出执行任务需要向负责人请示，填写外勤任务单，获准后方可外出。

3、病假需出示病假证明书。请假一天扣除当天工资，10天以上每月减少发给标准工资。

4、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。由负责人组织工作人员值班，工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。如值班人员擅离职守的，罚款50元。

7、无故旷工三次或连续三天者除名。

8、上班时间不准干与工作无关的事，发现一次罚款20元/次

七、协议的终止、变更、续签和解除，

1本协议期限届满时即终止，由于生产工作需要，在双方同意条件下，可续签协议，并应提前1个周办理续签协议手续。

2经双方协商同意，可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。

3甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。

4任何一方提前解除协议，均应提前15天通知对方。

5任何一方违反本协议规定，给对方成经济损失，应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。

6协议如有未尽事宜，凡属国家有规定的，按有关规定执行;凡属国家没有规定的，甲、乙双方可协商修订、补充;如不能解决，可以由三都县中和镇法院进行仲裁。

7本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方，

乙方，

签订日期，年月日

企业用工合同范本(三)

甲方，

乙方，________

文化程度及最高学历院校，________

性别，______

居民身份证号码，________

根据国家法律的规定，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条本合同期限类型为____期限合同。

本合同生效日期__年__月__日，其中试用期___天。

二、工作内容

第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任____岗位(工种)工作。

第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

第四条甲方安排乙方执行____工作制。

第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件，建立工作流程。

第六条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全及有关规章制度培训。

三、劳动报酬

第七条甲方的工资分配应遵循按劳分配原则，实行同工同酬。

第八条执行不定时工作制乙方完成规定的工作任务，甲方每月__日以货币形式足额支付乙方上个月工资，工资不低于__元，其中试期间工资为__元。

四、保险福利待遇

第九条甲乙双方协商同意，正式聘用工作6个月后按国家和北京市社会保险的有关规定交纳职工养老、失业和大病医疗统筹及其他社会保险费用。

第十条甲方为乙方提供以下福利待遇，______________

五、劳动纪律

第十一条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、工作规范;保守在工作中知悉的甲方的商业秘密;爱护甲方的财产，遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。

第十二条乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予纪律处分，直至解除本合同。

六、劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十三条订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。

第十四条订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。

第十五条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

第十六条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同，

1、在试用期间，被证明不符合录用条件的;

2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;

3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

4、被依法追究刑事责任的。

第十七条下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方，

1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;

2、乙方不能胜任，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

3、双方不能依据本合同规定就变更合同达成协议的。

第十八条甲方濒临破产进行法定整顿期间或者经营发生严重困难，经向全体职工说明情况，可以解除本合同。

第十九条乙方解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。

第二十条本合同期限届满，合同即终止。双方当事人在本合同期满前____天向对方表示续订意向。甲乙双方经协商同意，可以续订合同。

七、经济补偿与赔偿

第二十一条甲方违反本合同约定的条件解除劳动合同或给乙方造成损害的，应按损失程度承担赔偿责任。

第二十二条乙方违反本合同约定的条件解除劳动合同或违反本合同约定的保守商业秘密事项，对甲方造成经济损失的，应按损失的程度依法承担赔偿责任。

第二十三条乙方解除本合同的，凡由甲方出资培训和招接收的人员，应向甲方偿付培训费和招接收费。其标准为，服务(工作)每满一年按培训费和招接收费总额的20%递减;服务(工作)满五年不再偿付。

八、劳动争议处理

第二十四条因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向____劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第二十五条本合同一式两分，甲乙双方各执一份。

其他说明补充，___________

甲方(盖章)乙方(签章)

法定代表人

或委托代理人(签章)

签订日期年月日

用工合同(篇9)

合同编号：

甲方(用人单位)名称：

工作地址：

乙方姓名： 性别：出生日期：年 月 日 居民身份证号码： 文化程度： 通讯住址：

邮政编码：联系电话：

户口所在地 省 市(县)区(乡镇) 村

居民身份证粘贴处

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规， 经甲乙双方平等协商一致自愿签订本合同，共同遵守本合同 所列条款。

一、 临时劳务用工合同期限

1.1以完成一定的工作任务为期限:自年 月 日 至该工程结束后合同即行终止。

二．工作内容

根据甲方工作需要和岗位要求，乙方同意在甲方 中担任工作。

三.劳动报酬

3.1甲方根据本单位的工资制度，确定乙方按本单位助理工程师工资标准予以执行。

3.2甲方向乙方支付工资的时间为每月 日，甲方以货币形式按月支付乙方工资，不得无故克扣或拖欠。

3.3乙方提供正常的劳动，甲方支付乙方的工资，不得低于工程项目所在地人民政府颁布的最低工资标准。

四、保险、个人所得税

4.1在本合同期内，甲方应按国家有关规定为乙方办理社会保险，为乙方购买意外伤害保险。

4.2甲方与乙方签订的工资标准中已含个人所得税，如达到缴税标准，由甲方代扣代缴。

五、劳动保护和劳动条件

休假制度；乙方遵守甲方有关工作时间及休息休假的规定。

5.2甲方按规定的规章制度按排乙方工作和休息。甲方

提供的宿舍、食堂等基本生活条件应达到安全卫生要求。

法规和规章制度、为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必需的劳动工具、劳动保护用品、对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查，改善生产、生活条件，切实保障乙方在生产、工作中的安全和健康。

法规教育和操作规程培训以及其他业务技术培训；对乙方实行持证上岗制度；乙方应参加上述培训并严格遵守其岗位有关的安全法规、规章、制度和操作规程。乙方从事国家规定的特殊工种，应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可上岗。

六、劳动纪律

乙方在合同期内应严格遵守国家的各项法律、法规，遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律，服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方执行规章制度的情况进行检查、督促和奖惩。

七、解除、终止与其它甲方因签订合同时所依据的客观情况发生变化，或乙方因个人原因要求变更合同条款的，必须提前 天书面通知对方，经双方协商一致后，可以变更本合同的相关内容。变更劳动合同，双方应签订《临时劳务用工合同变更书》。

7.2经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

7.3乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

7.3.1不能胜任本岗位工作的。

偷窃、赌博等违法、违纪行为的。

营私舞弊、擅自停工、对甲方利益造成重大损害的。

7.3.4不服从甲方正当工作安排的。

7.3.5严重违反施工现场安全管理规定的。

7.3.6被依法追究刑事责任的。

7.4乙方解除本合同，应提前——日书面通知甲方，以便甲方按规定办理解除劳动合同手续。

合同约定的终止条件出现，或法律、法规、规章规定的其他情形出现的，本合同即行终止。

7.6当事人一方违反合同时，应承担违约责任，向对方支付违约金——元。

7.7乙方在履行劳动合同期间，所提供的劳动产品必须符合相关质量标准的要求。如工作中给甲方造成直接经济损失的，应承担经济赔偿责任。

拒付劳务工资。

停工，甲方将按用工所在地日最低工资标准支付乙方。

解除劳动合同时，乙方因办理工作移交、财产清还等手续。

八、甲乙双方需约定的其他内容：

九、劳动争议的处理

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；协商不成，则双方约定应在市有管辖权的诉讼解决。

十、附则

法规和有关政策执行。

10.2本合同一式 份，甲乙双方各执份。本合同自双方盖章签字之日起生效。

甲方：（公章）乙方（签字、指印）

法定代表人或委托代表人：

签字日期： 年 月 日

用工合同(篇10)

甲方(雇主):______________

乙方(雇员):______________身份证号:_______

根据等有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则就乙方为甲方提供保姆服务有关事宜，达成如下协议:

一、服务内容

1、看护小孩;

2、清洗小孩衣物;

3、家务(室内保洁)。

二、服务时间

1、每天_______时_______分至_______时_______分。

2、乙方每月可休息_______天，具体休息时间双方临时商定。

三、服务费用

1、服务费用为1000元/月，甲方于每__________月__________日前支付给乙方。保姆合同范本。

2、因特殊情况，乙方需要加班(指晚上留宿)，则甲方须每晚另行支付20元加班费。

四、甲方权利和义务

2、甲方发现乙方患有疾病等不适合继续看护小孩的情形，有权随时解除合同;

3、甲方有义务按时支付服务费用。

五、乙方权利和义务

1、乙方有权利要求甲方按时支付服务费用;

2、乙方有权利要求甲方为其工作提供必备设备或条件;

4、乙方不得随意将他人带入甲方家中，不得随意翻动甲方家中物品，如有偷窃等违法行为，甲方将移送司法机关处理;

5、乙方如遇亲友生病等急事，需临时离开时，应征得甲方同意;

6、乙方工作期间，如因其过错造成甲方及其家人的人身伤害或财产损毁，应付赔偿责任;

7、乙方如欲解除合同，则需提前30天通知甲方，乙方不得擅自不辞而别，否则，甲方将追究其违约责任。

8、乙方在非工作时间(包括上下班在途时间)所发生的事故，由其自己解决，甲方不承担任何责任。

六、合同的生效

1、本合同自双方签字时生效。

2、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方:_______(签字)乙方:_______(签字)

签约日期:______________

供需合同集锦10篇

现今大家的维权意识在不断增强，学会撰写一份合同是非常重要的。签订合同必须通过正规合法的途径以及方式去进行，怎么写才算是一份优秀的合同？这篇文章将从多个角度来全面解析和探讨“供需合同”，请自己权衡利弊以下内容仅供参考！

供需合同(篇1)

需方单位：(以下简称甲方)

供方单位： (以下简称乙方)

依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规、结合本工程商品砼具体情况，经 河南广泰建工集团有限公司(需方)与 河南瑞泰商品混凝土有限公司(供方单位)协商达成一致，需方项目所需混凝土由供方全部供应，签定以下商品砼供需合同。

第一条：工程概况及供需要求：

1、工程名称：郑州溪景桂园小区9#楼

2、需方单位：广泰建工集团有限公司

3、监理单位：

4、建筑面积：

5、结构层数：

6、交货地点：

7、工程工期：

8、运输方式：

9、原材料供应：

10合同签约地： 供方住所地

第二条：使用单位对混凝土的技术要求

第三条：商品砼价格：

商品砼结算价格由以下项目组成：

一、 商品砼出厂价格：商品混凝土的价格按照郑州市建委造价办发布的材料价格信息同期商品混凝土基准价格下浮17%点为计(该价格为税前价格)。供方不得模的实际尺寸计算，混凝土的浪费由需方全权承担。

二、费用：

1、运费。

2、抗渗剂费用：P6: / 元/m,P8: /元/m,防冻剂费用：/m; 以上费用发生时计取。

第四条：计量与结算方式

1、计量按设计图纸所示尺寸进行计算。送入现场并浇筑的砼，施工单位签字的票据只能证明供方把砼送进施工现场，不作为施工方与供方计算的依据。

2、泵送砂浆以容重相应标号混凝土计算，单价按相应标号混凝土单价计算。

3、每次砼供应浇注完毕后三日内双方指定专人对帐核算，确认每次供应砼数量并填写砼 结算单作为双方结算付款依据;需方不能及时对帐，供方有权暂停供货，因此造成的 损失由需方负责。

第五条：付款方式

供方具有一定的砼生产能力和垫资能力，保证垫资全部工程五层封顶，需方需向供方支付所用砼款的80%，以后每浇筑五层为节点，需方向供方支付该五层所用砼款的80%，主体封顶日起90天内供方所有的技术资料交于需方，需方需向供方支付剩余20%的全部货款。

二、其他约定

需方付款时由供方委派专人办理正式手续，其他人员无权办理任何支款事宜。

第六条：双方职责

一.需方的基本权利和义务

数量、塌落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点，及其他有关要求书面通知供方;并做好业务技术交递。否则造成的损失由责任方承担。

使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水，照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地，并保证运输人员及施工机械的安全，如供方人员或车辆在需方工地造成的人生伤害或财产损害，由责任方承担全部责任。需方负责砼管安装、拆卸、清洗、及泵管堵塞等处理工作。

3、安排专人在生产期间负责施工;供方砼到达现场，需方必须在90分钟内卸料完毕若卸料时间超过120分钟，由此产生的混凝土的质量问题由需方承担。

4、对运送到工地的砼应按相应的规范进行施工操作，并不得擅自在砼里加水或添加其他材料。如不按相应的规范进行操作或自行添加材料出现任何质量问题，由责任方负责。

5、需方应依照合同规定按时向供方支付砼款，如超过合同付款时间规定逾期达5层即构成违约，并按本合同约定的供砼量总价款的5‰/天的违约金支付给供方，否则供方有权自行停止继续供货，需方不得使用其他厂家混凝土。

6、工程连续停工或停止发货达30天，需方应在壹个月内付清供方砼的全部货款。

二、供方的基本权利和义务

保量按时完成混凝土生产供应任务。

2、人员车辆进入施工现场后应服从需方合理调配，并积极配合现场施工。供方负责施工现场以外的运输道路周边关系，若外部关系导致混凝土不能及时浇筑，造成的一切埙失均由供方承担。

运输、泵送过程中的混凝土质量负责;

4、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，供方应及时派人员进行协商处理。

5、由于不可抗力造成供应中断或停产，供方应在浇筑砼10日前及时通知需方，并协助需方采取应急措施，否则由供方承担全部责任。

9、由于供方原因造成混凝土质量问题的，其责任将由供方承担。

三、产品支付

1、商品砼的交货地点：送到需方的施工现场或需方所指定的其他地点时起，商品砼的所有权即转移给需方。

需方指定下列人员代为签收商品砼 ，该人员在履行本合同的过程中所签的一切字据，需方均给予全部认可，并承担相应的法律责任，人员为：

第七条：质量验收

需双方均应委派专人负责;

《郑州市预拌商品砼质量监督管理》的规定，在施工现场由供、需双方留置交货检验试件;经90天标准养护，按照GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》统计法进行评定。满足评定要求，应视为商品砼合格。对强度不合格的混凝土供应方负全部责任。

3、抗渗指标应符合设计要求。

4、环保指标应符合规范要求。

第八条：争议及违约责任

1、双方出现争议时应及时协商解决，对双方确认的事项以补充协议的形式共同参照执行。如出现纠纷，均有郑州市二七区人民法院受理;

2、在本合同履行过程中，如一方出现违反本合同任何条款约定的内容时，均应承担5‰的违约金。

第九条：其它

1、本合同壹式 4份，供需双方各持

2、本合同经双方签字盖章后生效;

3、本合同生效后，双方均应按照合同约定履行自己的义务，不得擅自变更或解除合同;单方解除合同者，违约方支付对方违约金人民币贰拾万元整;本合同如有未尽事宜，经双方协商一致可签补充协议，补充协议与本合同具有同等效力，并受本合同相关规定的约束，任何单方面修改条文均视为无效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

供需合同(篇2)

分配单号：共页第页需要主管部门：

签订地点：合同号：（）字号

┌───────────────────────┬──────────┐

│需方│供方│

├──┬──────┬──────┬──────┼──────────┤

││订货单位│收货单位│付款单位││

├──┼──────┼──────┼──────┼──┬─┬──┬──┤

│单位││││法定││联系││

│名称││││代表││人││

├──┼─┬──┬─┼─┬──┬─┼─┬──┬─┼──┼─┼──┼──┤

│法定││联系│││联系│││联系││邮政││电挂││

│代表││人│││人│││人││编码││││

├──┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼─┼──┼─┼──┼─┴──┴──┤

│邮政││电挂│││电挂│││电挂││通讯││

│编码││││││││││地址││

├──┴─┼──┴─┼─┴──┴─┼─┴──┴─┼──┴┬──────┤

│通讯地址││││开户行││

├────┼────┼──────┼──────┼───┴─┬────┤

│电话│││││电话│

├────┼────┼──────┼──────┼─────┼────┤

│开户行││││││

├────┼────┼──────┼──────┤││

│银行帐号││││││

└────┴────┴──────┴──────┴─────┴────┘

┌────┬─────┬────┬────┬────────┬────┐

│付款方式││付款期限││中转、联运（港）││

└────┴─────┴────┴────┴────────┴────┘

┌─┬─┬──┬─┬──┬──┬───┬───────┬─┬─┬──┐

│││产品││数量│单价│总金额│交货进度│交│代│验│

│序│型│名称│代├──┼──┼───┼─┬─┬─┬─┤货│运│交货│

│号│号│及│码│(辆)│(元)│(元)│一│二│三│四│方│到│地点│

│││规格│││││季│季│季│季│式│站││

├─┼─┼──┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤

│││││││││││││││

├─┼─┼──┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤

│││││││││││││││

├─┼─┼──┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤

│││││││││││││││

├─┼─┼──┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤

│││││││││││││││

├─┼─┼──┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤

│││││││││││││││

├─┼─┼──┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤

│││││││││││││││

├─┼─┼──┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤

│││││││││││││││

├─┼─┼──┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤

│││││││││││││││

├─┼─┼──┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤

│││││││││││││││

└─┴─┴──┴─┴──┴──┴───┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┘

其它条款：

一、结算方式：

1．需方自提车及公路代运，按交货期款到后发车。

2．供方代运，以供方委托铁路起运日为交货期、货款及运杂费等发车后向需方办理托收承付。

二、供方为需方代运和代押运的汽车，供方除向需方核收运费和运输保险费外，每辆另收厂内吊装费和押运费元／辆。

三、产品质量：按供方规定的出厂检验标准，如发生质量问题，按供方有关规定实行“三包”。

四、单价内不含车辆购置附加费。

五、违约责任：供方逾期交货（铁路运输等不可抗拒原因除外）应向需方付违约金元／辆。需方逾期提货，按到期合同货款的％向供方付违约金元／辆，并付％利息（月息）。合同签订后双方必须全面履行，如需修改或终止，应经双方协商一致签具修订或撤销的协议书。因故要求合同变更，应在交货期前45天以函（电）向对方协商。本合同未尽事宜，由双方协商解决，不能达成一致意见时按《合同法》及《工矿产品购销合同条例》有关条款规定执行。

六、本合同正本一式两份，供需双方各执一份，其余为副本（副本三份）。

七、其它约定事项：

需方签字：供方签字：

签订日期：年月日

供需合同(篇3)

供方：_________________

需方：_________________

签订地点：________________

签定时间：_______年_______月_______日

供需双方经友好协商，在公平、自愿的前提下，秉着互惠互利、合作共赢的原则，就供方配送需方钢材事宜，达成如下协议以便双方共同遵守：

1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额：

以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准，作为双方结算的依据。

2、质量要求、技术标准及责任期限：材质符合国家标准，钢材随货提供材质证书、吊牌，螺纹钢按GB1499.2-20______产品标准检验，高线按GB1449.1-20______产品标准检验。如有数量异议，需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议，需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告，供方积极协助钢厂质量部门处理异议，并及时换货。

3、计量验收标准：螺纹钢按国家理论重量交货，线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货(线材合理磅差按国家标准为3‰)。

4、结算方式：先货后款：按需方要求送至需方指定地点，双方每月月底结算一次，次月10日付清全部钢材款。

5、解决合同纠纷的方式：双方协商，如协商不成，向供方所在地人民法院起诉。

6、其他约定事项：_________________。

①本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效，必要时以附件形式予以补充，附件同合同具备同等法律效力。供需双方债权，债务履行完毕合同自动终止。

③未尽事宜，另行协商解决。

7、本合同一式两份：_________________供方执一份，需方执一份，签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。

供方需方

单位名称(章)：_______________单位名称(章)：_______________

单位地址：_________________单位地址：_________________

法定代表人：_______________法定代表人：________________

电话：_________________电话：_________________

开户银行：________________开户银行：_________________

帐号：_________________帐号：________________

供需合同(篇4)

甲方：________________（供方名称）

乙方：________________（需方名称）

经双方友好协商，就乙方采购甲方生产的汽车产品，达成如下合作协议：

一、产品名称及规格

1. 产品名称：________________（注明产品名称）

2. 规格：________________（注明产品规格）

3. 数量：________________（注明数量）

4. 交付日期：________________（注明交付日期）

二、产品单价及支付方式

1. 单价：________________（注明产品单价）

2. 总价：________________（注明产品总价）

3. 支付方式：

- 预付款：________________（注明预付款比例）

- 中期付款：________________（注明中期付款比例）

- 尾款：________________（注明尾款比例）

4. 交付方式：

- 工厂自提：________________（注明自提地址和联系人信息）

- 甲方发货：________________（注明发货地址和联系人信息）

三、交货及验收标准

1. 交货方式：________________（注明交货方式）

2. 交货时间：________________（注明交货时间）

3. 交货地点：________________（注明交货地点）

4. 验收标准：________________（注明验收标准）

四、违约责任

1. 若甲方未按合同规定时间交货，每迟延一天，乙方有权要求甲方按合同总价的____%支付违约金。

2. 若甲方交付的产品不符合合同规定的质量标准，乙方有权拒绝收货，并要求甲方按合同总价的____%支付违约金。

3. 若乙方未按合同规定时间支付货款，每迟延一天，应按货款总额的____%支付违约金。

五、法律适用及争议解决

本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规，并选择甲方所在地法院进行诉讼解决。

六、其他约定

1. 本合同自双方签字生效，有效期____年。

2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（供方）：________________（签名）

乙方（需方）：________________（签名）

日期：________________

（以上为汽车产品供需合同模板，可根据实际情况进行调整）

供需合同(篇5)

2022有色金属中间产品供需合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。有色金属中间产品供需合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022有色金属中间产品供需合同书正文内容

根据__________年________字________号________年________月________日签订于________________

编号：________字第________号

品名：________________

规格：________________

计量：________________

单位：________________

全年合同

一月：________________

二月：________________

三月：________________

四月：________________

五月：________________

六月：________________

七月：________________

八月：________________

九月：________________

十月：________________

十一月：________________

十二月：________________

需方到站：整车

合同条款

1.精矿中含有价金属之计价。精矿水份、交货地点均按部颁标准(yb113-82pb)、(yb114-82zn)与株冶原料进厂质量标准执行。精矿中含as≤0.8%、≤_____%、≤____%、≤_____%、≤_____%、≥_____%、精矿主成份40%>_____≥38%按300元/吨金属计价，锌精矿含ag计价、s不计价;铅精矿含au、ag按国家规定档次价的50%计价。精矿主成份小于35%者只付运费，不付货款。

2.精矿中含杂质最高不得超过如下界限：≤______%、≤_____%、≤_____%、≤______%、≤______%当精矿粒度不符或含杂质超过界限时，卸车前发现未造成生产损失者，作退货处理，并据实核收转运、场地等有关费用。造成生产损失者不予计价。

3.精矿中含杂质超过部颁标准，而小于(2)款界限时：__________________________________

4.计划内原料，供方凭出厂质量证明书及铁路运单向需方托收85%之基价，货到验收后需方将结算尾款汇给供方。计划外原料，货到验收后，凭需方检验单和供方发票结算。

5.精矿中不得有外来夹杂物，凡掺杂使假的参照国务院89-61号文件规定，不予计价结算;成团结块者，所增加的费用由供方负责，每车另收损失费300元，错发矿种未造成生产损失者，按实发矿种价值的3%核收损失费;造成生产损失者，不予计价结算。

6.供需双方遇停电停产检修均可停发停进，但须在月前电告对方，若遇不可抵抗之灾害亦可紧急停发停进，但须即时电告对方。

7.精矿必须敞开散装，整车进株冶专用线，按月合同数均衡发运。强行包装发运进厂者按30元/吨矿量核收解包转运费并终止执行合同。零担进运进厂的按200元/吨矿量核收费用。

8.双方必须信守合同条款，在执行过程中未经双方同意，不得单方修改或废止。

9.违约责任：_______________________________________________

10.解决合同纠纷的方式：_____________________________________

11.本合同一式十份，双方各执五份，自签订之日起至当年_______月_______日止有效。

需方

单位名称：_______________________(章)

单位地址：_______________________

法定代表人：_______________________

法定代理人：_______________________

电话：_______________________

电报挂号：_______________________

开户银行：_______________________

帐号：_______________________

邮政编码：_______________________

供方

单位名称：_______________________(章)

单位地址：_______________________

法定代表人：_______________________

法定代理人：_______________________

电话：_______________________

电报挂号：_______________________

开户银行：_______________________

帐号：_______________________

邮政编码：_______________________

鉴(公)证意见：_______________________

经办人：_______________________

鉴(公)证机关(章)

年月日：_______________________

(注：除国家另有规定外，鉴(公)证实行自愿的原则)

有效日期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日

供需合同(篇6)

供方：_________

需方：_________

一、购销数量：供方从_________年_________月到_________年_________月为需方提供牌号为_________的`聚丙烯，每月_________吨。

二、产品价格：随市场浮动，由供方调整。在挂牌价基础上，需方享受供方规定的终端自提合同户优惠价格（挂牌价下浮_________元／吨）。

三、结算方式：先款后货，银行汇票或现金结算。

四、交货地点：供方聚丙烯装车台。

五、提货方式：需方自提。需方根据本合同约定的当月购销数量，按旬均衡提货；装车费需方自理。

六、计量：执行国家规定的计量标准。需方有异议时，应在驶离供方装车台前提出，采用随机抽检方式，以供方衡器核实。如超出计量误差范围（聚丙烯粒料每袋净重，供需双方协商处理。

七、质量标准：执行供方企业标准：Q／SYHS。需方有异议时，应在驶离供方装车台前提出；如需方采样化验，应在装车后24小时内向供方提出化验结果，供需双方协商解决。

八、合同担保方式：需方向供方交押金_________元。当遇有特殊原因终止合同时，供方返还需方所交押金。

九、其它约定事项：

1．由于需方原因未提完当月供货量的80％，视为需方违约；反之，由于供应量不足造成供方不能完成当月80％的供应量，视为供方违约。

等原因，而不能按时履行合同时，应提前半个月书面通知对方后，方可暂停供提货。

装车、安全等有关人员的检查与管理。

4．产品仅限需方在其所在地生产自用，不得跨区域接卸或销售。

十、违约责任：违约方负全部责任。一方违约时视为向对方提出解除合同的表示，另一方有权解除本合同；当需方违约时，供方有权从押金中扣回已给予需方的优惠部分。

十一、合同未尽事宜以《中华人民共和国合同法》为准。

十二、合同有效期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

供方（盖章）：_________        需方（盖章）：_________

代表（签字）：_________        代表（签字）：_________

_________年____月____日        _________年____月____日

供需合同(篇7)

汽车产品供需合同模板

一、合同双方

供应商：

地址：

联系人：

电话：

传真：

买方：

地址：

联系人：

电话：

传真：

二、合同产品

买方确认采购如下汽车产品：

品牌：

型号：

数量：

交付日期：

交付地点：

三、交付

1. 供应商必须在交付日期前将货物送到指定交付地点。在无故延误交货情况下，每迟延一天，罚款按货值总额的5%计算。

2. 提前交货需要买方同意，并在签订合同五天前通知买方，否则买方有权拒收或延迟收货。

3. 在买方指定的交付日期到了之前，如果供应商无法按照约定时间交付商品，买方可以宣布合同无效，并在无须缴纳赔偿金的情况下终止合同。

四、质量保证

1. 供应商保证所提供的汽车产品符合合同所规定的品质和要求，并拥有生产许可证和产品质量合格证书。

2. 如果交货的汽车产品在质量上有问题，供应商承担全部的产品责任并进行整改，买方有权要求供应商承担因质量问题所造成的一切直接和间接经济损失。

五、合同价格

1. 合同价格点以及成本计算方法：人民币

2. 合同价格为全包价格，包括运输、包装、保险费用及税金等。

六、合同支付方式和时间

1. 买方承担支付全部合同价格，分期支付。

2. 第一笔款项在签订合同时支付50%的预付款，预付款付清后供应商方可开始制作商品。

3. 当供应商交付和买方验收商品并合格的情况下，买方要求供应商出示发票。

4. 在买方收到发票之后两周内，支付尾款，尾款的金额需要减去预付款金额。

七、违约责任

1. 如果供应商违约，买方有权要求赔偿损失，包括但不限于因延误交货而造成的行政罚款、三倍违约金等。

2. 如果买方违约，供应商有权拒绝交货，解除合同，同时保留依法追究其违约责任的权利，同时买方需支付供应商所造成的全部损失，并赔偿给供应商相应款项。

3. 如果供应商因不可抗力无法履行合同，应当在双方协商下重新议定交货时间或者终止合同，但无需赔偿买方所造成的任何经济损失。

八、保密条款

1. 合同所包含的所有商业信息均为机密信息，承诺双方未经对方书面同意不得泄漏、透露或利用他方的商业秘密。

2. 在任何时间，双方都不可以变更本合同之内容、不可以放弃本合同之内容及权利，并在任何情况下予以更改和修改，除非经过合同双方书面同意。

九、争议解决

1. 双方本着和平、平等的原则来解决一切争议，当出现争议时，应当协商解决。

2. 在协商解决无法达成协议的情况下，双方同意选择仲裁解决该争议。

十、合同期限

1. 该合同自签署之日起生效。

2. 合同期限从上述交货日期开始，至全部货物送达并付款完毕，以供应商为准。

本合同一式两份，供应商和买方各执一份，具有同等的法律效力。

供应商：

买方：

供需合同(篇8)

甲方(需方)： 乙方(供方)：

根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方友好协调，甲方承建的(永川金科中央城三期二标段工程)工程所需建筑钢材由乙方独家供应，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 生产厂家、规格型号和质量

1、厂家及规格：厂家甲方在供货前通知乙方，规格型号甲方根椐工程情况另行通知乙方。

2、质量要求：按国家标准执行。

第二条 数量及计量方法

1、产品的数量：甲方分批次通知乙方。

扭钢、过磅，螺纹钢、带肋钢筋检尺按理论重量计算。

第三条 交货方法

1、交货方法：乙方送货至甲方施工现场指定地点。

2、收货人：( )两人，其余人员收货无效。

吊运费用，由甲方承担(110元∕吨)，结算时一并支付乙方。

第四条 交货时间

甲方提前5天通知乙方钢材规格型号及数量，乙方按甲方通知要求送货至甲方施工现场指定地点。

第五条 价格与货款的结算

螺纹钢按当天龙文钢材网价格随行就市执行，带肋钢筋按重钢高线单价加上180元/吨作为结算单价，另送加工厂原材料运费25元/吨。如当天龙文钢材网无所供货价格时，双方及时商订该品种价格，并办理价格确认书。每月25日双方派人办理结算清单。

2、货款结算

(1)乙方先垫付钢材累计供货达到( 800 )吨后，甲方支付货款总额的40%，主体结构施工( 五层 标准层 )后每月实际供应量支付80%，主体封顶后一个月内付至所有货款80%，余款工程封顶后4个月内支付完毕。

(2)垫付钢材结算按如下方式：垫资部分，按3元/吨·天计算利息，利息自每次实际到场次日计算至付款当日，已付款钢材不再计息。如甲方按合同约定支付，则按2.70元/吨·天计算利息。

(3) 如垫资部分钢材进场达到( 800 )吨后一个月内需方不能按约支付货款，差额部份则从第二个月起按4元/吨·天计算利息。

第六条验收方法

甲方收货时对钢材外观质量及随车通行的相应质量保证资料(如吊牌、质保书等)进行验收，最终以乙方委托的有法定资质的试验室的原材料检测资料为准。若检测不合格，甲、乙双方一起送样进行复检，若复检不合格，乙方须立即将该批钢材全部运走，同时将合格钢运至甲方施工现场，不得耽误甲方工期。

第七条 乙方的违约责任

1、不能按时按甲方计划交货的，应向甲方偿付该批次货款的1%的违

规格与甲方计划数量不符，如果甲方同意使用，按双方约定结算：如果甲方不能使用，由乙方自行运走，并按甲方计划送货。复检不合格的乙方须立即将该批钢材全部运走，复检不合格次日内将合格钢材运至甲方施工现场，若超期，应向甲方偿付该批次货款的1%的违约金。

第八条 甲方的违约责任

如甲方不按约定办理手续和支付货款，乙方有权按本合同第五条第二款约定计算违约金额。

第九条其他

本合同如发生纠份，当事人双方应当及时协商解决，协商不成，任何一方均可请公司领导截决。

第十条 本合同自双方签字盖章之日生效，未尽事宜双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方(需方 )：(公章) 乙方(供方)：(公章)

项目经理： 物供处经理： 项目责任人： 代 表 人：

年 月 日 年 月 日

供需合同(篇9)

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

为明确供水企业(以下简称甲方)和自来水用户(以下简称乙方)在自来水供应和使用中的权利和义务，经济、合理、安全有序地供水和用水，根据《中华人民共和国合同法》、国务院《城市供水条例》和《浙江省城市供水管理办法》，经甲、乙双方平等协商，自愿、互利、友好地签订本合同，共同信守，互相制约，严格履行。

第一条供水方式及产权分界

1、经乙方要求，根据甲方的供水能力，甲、乙双方平等协商，甲方从城市供水管上接管并安装dn口径水表只，核定日用水量为吨。

2、新建多层住宅乙方不得采用屋顶水箱供水，当城市供水管网压力不能满足直接供水时，由乙方自建加压设施及管理，待城市供水管网条件允许直接供水时自行拆除。新建住宅应使用无污染的、符合国家或地方标准的输水管材，并在住宅单元的公共集中部位实行分户设表计量。

3、甲方与乙方的产权划分和管理责任。甲、乙双方产权分界点为计费水表。从取水口到进户总水表以前的供水管道及设施(含计费水表)产权属甲方，并由其负责维护管理。进水总表以后的供水管道及设施由乙方负责维护管理。因乙方对水质、水压有特殊要求，需列换管道及附属设施所发生的工程费用由乙方负责。

4、法定计量表具由甲方统一提供，并负责统一检修、校验、撤换。表井规格由甲方提供，费用由乙方承担，并由乙方维护管理，防止有污物、积水、杂物，以免损坏而影响抄表、换表。如有损坏，乙方应及时整修。

第二条供水质量

1、甲方向乙方提供的自来水，出厂水质必须符合国家《生活饮用水卫标准》，按国家规定标准定期进行采样化验分析，严格做好源水、出厂水、管网水的管理，水质综合合格率应符合国家有关标准。

2、甲方确保供水压力合格率应符合国家有关标准，压力合格标准为主干管末梢不低于0.14mpa。

3、甲方必须保持不间断供水，禁止擅自停止供水。因甲方工程施工或供水设施维修等原因确需降压或停水，在计划停水、降压供水之前24小时公告通知乙方(不可抗力或突发原因除外)。在停水期间乙方有困难，经供水行政主管部门批准甲方应启动应急措施，以保证乙方应急的生活用水需要。

4、因灾害或紧急事故、故障发生降压、停水的，乙方发现后应及时反映，甲方应组织连续抢修，尽快恢复供水。

第三条供水计量

1、乙方用水以单位、门牌、幢或单元立户装表，在技术条件具备的情况下，可以实行分户设表计量。同一门牌号码墙院内有用水户要求用水，可安装分表用水，原用水户不得拒绝，产生的费用由用水户与原各用水户合理分摊。

2、乙方因施工或公用性临时用水，应申请办理或签订临时供水合同，施工结束或不需要用水时，应及时办理销户手续，终止临时供用水合同。

3、甲方按规定日期查抄水表，计取水费。对尚未实行分户设表计量的用水户，乙方应及时收取单元(幢、墙院)内的水费，向甲方交纳。由于乙方的原因连续三个月不能抄见水表，经交涉无效，水费按水表额定流量二十四小时计费，直到抄见到表为止，对已按水表额定流量收取的水费不退还。

4、法定计量表具如发生故障，则按正常时三个月平均用水量或去年同期用水量计算月用水量，乙方的用水量低于水表最小流量标准的，由甲方按最小流量标准收取额定水费，乙方对法定计量表具计量准确值有怀疑的，可向甲方提出验表要求，验表结果证实表具计量正确，乙方应承担验表费用等，并按正确计量交纳水费。验表结果有误，则由甲方承担验表费用等，并按正常流量三个月的平均数退还或追补水费。

5、乙方每月要按时缴纳水费。现金缴纳水费时间在每月8-14日，缴费地点：钟楼路126号水厂营业所(缴费时间、地点如有变动，水厂另行通知)，乙方也可委托银行托收或个人银行存折代扣，但乙方必须要保证帐户有足够余额。若乙方超期拖欠水费，经甲方催缴仍未支付的.从逾期之日起，要按日加收1%滞纳金。乙方在甲方催缴后拒不缴费的，甲方有权停止供水，并追索拖欠水费及滞纳金。乙方在每月月底前未收到水费通知单，应到水厂营业所查询(营业所电话：6211289)。

6、乙方因拆迁等原因需要停止用水时，应及时通知甲方，结清费用，中止合同，办理销户手续。因办理不及时，水表未及时拆回而造成供水设施损坏和水量损失，由乙方负责赔偿。

7、报停或暂时中止合同后又需要恢复供水的，乙方应与甲方再续签供用水合同，并向甲方支付复接费用。

8、乙方因房产转移需要变更名称或用水性质的，应在结清一切费用后，给予办理过户或变更手续，并重新签订供用水合同。过户时如遇用水性质发生变化或因改建、扩建、新建的工程项目需要，乙方要重新办量给水申请的相关手续;如不及时过户或拒不过户，则可视为中止合同，甲方可以销户停水。

9、乙方不得擅自转供水，如确需

转供，必须经甲方同意并签订供用水合同后方可转供。

第四条供水设施维护管理责任

1、总水表以外的城市供水设施是城市基础设施的重要组成部分。城市供水专用的水源地、取水口、引水河、输水渠道、水厂、储水池、泵站、管道以及闸门、闸门井、消火栓、扩管涵洞、测压点、空气阀、泄水阀、水表等设施均由甲方事实管理，乙方不得侵占、毁坏、擅自拆除、迁移或移作他用。因工程建设确需迁移、改建城市供水设施，乙方(建设单位)应同甲方协商，经同意后由甲方组织实施。迁移、改建工程费用由乙方(建设单位)承担。

2、乙方不得在埋设的供水设施上(国家规范要求的范围内)埋设其他管线以及植树、采石取土、堆积物料、修建与供水设施无关的临时或永久性建筑物、构筑物。

3、甲、乙双方都应按照管理责任加强对供水设施的维护，共同执行有关供水设施维护的技术标准和规范，保证安全供水。

4、未经甲方同意，擅自开启或使用灭火专用的市政消火栓是对甲方的民事侵权行为。市政园林、环卫等部门需要用水，经城市供水行政主管部门的批准，到甲方办理用水手续，乙方须承担相应的工程直接费用，由甲方定点定位设置专用供水设施并安装水表计量，乙方按时向甲方交纳水费。

第五条约定事项

1、乙方的自建设施供水管网系统不得与城市公共供水管网系统连接，确需连续时，应经城市供水企业同意，并报城市供水行政主管部门批准，并在管道连接处采取必要的防护措施。禁止生产或者使用有毒、有害物质单位的生产用水管网系统及设备与城市公共供水管网系统直接连接。

2、对需要不间断供水的乙方，应实施二路供水或自建储备水源，以确保48小时的用水量(含内部消防用水)。

3、对新装用水或增加用水量的乙方，在与甲方签定供用水时，应向甲方提供初步设计文件及地形图、总平面图、水施图、批准文件等有关资料。

4、新建、扩建、改建的建设项目的用水设施竣工后，应经城市供水行政主管部门及城市供水企业验收合格，并向城市供水企业办理供水手续。建设单位在投入使用时，应对用户用水设施进行冲洗、消毒，并经卫生部门和水质监测部门检测合格后方可正式通水。

5、凡新建、扩建、改建的建设项目，其单位内部的消火栓直接与城市供水管网连接的，应与甲方签定消防供用合同，并设立消防水表，按该表最小流量的收费标准支付水费。

6、使用加压供水设备的用水户，禁止在城市公共供水输配管网上直接装泵抽水或采用其他方式盗用供水。不得擅自在用户用水设施的供水管道上直接装泵抽水。确需使用加压供水设备的用户应征求供水企业意见，并通过储水设备加压供水。如装泵抽水，应视为对甲方的侵权，甲方有权以最大流量收取水费(以每日8小时，30天一次计量)。城市供水管网中的加压泵站应在进出水管道上装有计量设备，由产权单位支付耗用水量的水费。

第六条违约责任

1、甲方的违约责任

甲方的违约责任按《浙江省城市供水管理办法》第三十三条执行。

2、乙方的违约责任

①擅自开启消火栓，用于与消防无关活动的。

②损坏、拆换总水表或采用技术手段致使总水表停滞、逆行、失灵的。

③有过错的乙方应当承担由于过借而造成违约的民事赔偿责任，除赔偿甲方的实际经济损失外，无法核定流量的以最大流量计算。

④乙方的其他违约责任按《浙江城市供水管理办法》第三十五条、第三十六条执行。双方有法律、法规和合同依据或有合法正当理由证明过错的，可以不承担违约责任。

第七条争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第八条合同的变列和解除

1、合同的变更和解除应按《中华人民共和国合同法》、国务院《城市供水条例》和《浙江省城市供水管理办法》所规定的条款办理。

2、在双方签定变更、解除合同的书面协议之前，本合同继续有效。

3、在本合同有效期内，经双方协商同意的有关修改合同的文书、图纸、资料也是本合同的组成部分。

4、乙方为房屋开发商，在其房屋竣工交付使用时需变更户名给其他法人、自然人、或其他组织，在合同变更前按建筑用水性质计取水费。在合同变更后，按新过户的房屋使用人或所有人的实际用水性质计取水费。

第九条合同效力及未尽事宜

1、乙方在合同签定前，对有关条款不清楚或有异议时，由甲方提供说明或解释，也可以直接将修改意见或不能接受的有关条款在本合同附件中约定明确，双方协商一致后签定本合同。经双方确定的附件与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自甲、乙双方签字，并加盖公章后生效。

3、本合同一式二份。甲、乙双方各执一份。

4、本合同自年月日在签定。

5、本合同附件和说明，经

双方协商后，与合同正文具有同等法律效力。它包括：

以上附件为合同不可分割的组成部分。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

经办人：经办人：

年月日

供需合同(篇10)

需用方：________（以下简称甲方）供应方：________（以下简称乙方）

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《商品砼质量管理规程》等相关法律法规的规定，本着自愿、平等、诚实、守信的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上达成如下协议：

一、工程名称：________

二、工程地点：________

三、使用砼标号及单价

相应砼强度等级按当地朔州市同期材差信息中商品砼指导价格每方下浮10元结算，公司提供泵送服务（当泵送方量小于50m/8h时收取500元/8h的泵送费）；抗渗砼在此基础上上调10元/m；早强砼在此基础上上调10元/m；膨胀砼在此基础上上调10元/m；防冻砼在此基础上上调20元/m；所定价格包括泵送费和五公里范围内运输费，超过五公里，每公里每立方砼上调2元/m运输费；如材料价格发生较大幅度变化时，价格作适当调整，当砼有其他要求时双方就价格进行协商。

四、质量验收方法及注意事项

1、质量与材料要求：其质量必须符合国家有关标准，供方保证商品砼达到《砼强度检验评定标准》GBJ107。商品砼拌合材料：符合国家规范规定要求条款；

2、甲方未经乙方同意，任何人不得在现场的砼中加水，严禁私自向砼中添加外加剂。甲方与乙方对砼质量责任应以砼如泵为分界点，乙方对入泵前的砼质量负责，甲方应对入泵后的砼质量负责。乙方每供应给甲方一批砼，甲方按规定要求留置试块一批，一批至少留置三组，两组进行标准养护，一组进行同条件养护。判断乙方供应的砼是否合格，应以甲方留置的标准养护R28强度值做为检测砼是否合格的依据；

3、商品砼的运送频率应保证施工现场砼施工的`连续性；

五、安全责任条款

供货期间由于乙方人员安全操作不到位，违反安全操作规程所发生的人员伤亡及一切机械事故，由乙方负责并承担一切费用。进入施工现场甲方人员由于操作安全措施不到位，违反安全操作规程所发生的人员伤亡及一切机械事故，由甲方负责并承担一切费用。

六、双方责任与义务

1、甲方责任与义务

1乙方运输车辆达到施工现场后，甲方应及时安排专人负责指挥，确保车辆及随机人员进出现场的安全。

2应保证场地平整、坚实、畅通、有足够的调车场地及泵车的安全操作环境。

3应按照国家有关规定和山西省地方标准《预拌砼生产和施工规程》进行浇注施工，并根据《预拌砼使用说明书》中的振捣与养护方法进行养护，否则乙方不承担任何责任。

4乙方将商品砼供至现场后甲方应指派专人对商品砼的塌落度、和易性，商品砼方量进行检验后，组织浇注后，签字验收。若砼到达现场40分钟后因甲方原因而未能及时浇注，甲方承担损失。

5甲方根据进度需要，在单批砼供应前24小时以书面形式或电话通知乙方，内容包括：时间、数量、强度等级、塌落度、泵送及非泵送等要求（具体准确供应时间由双方核定后确定）。

6乙方不能满足甲方需要，甲方有权更换砼厂家。

甲方：__________乙方：__________

代表（签名盖章）：__________代表（签名盖章）：__________

电话：__________电话：________

日期：_____________日期：_____________

2025工厂合同集锦10篇

随着经济的迅猛发展，我们都绕不开要签订合同。合同书的格式你掌握了吗？我在教育网站上看到一篇关于“工厂合同”的文章内容翔实，以下只是提供一些参考资料请大家仔细阅读！

工厂合同(篇1)

甲方：____________________

乙方：____________________

一、甲方有轮窑一座（22门）400砖机一套及所生产红砖的工具和现有的条件每块大砖按______计算，______年生产的大砖______万块，如超出______万奖励______元、如少完成______万扣除______元。

二、以收大砖为准，开凭证互相签字生效。

三、质量要求：砖的尺寸要标准，要整齐光滑，有棱有角。

四、下雨之前必须把机坯盖好，如不及时把机坯盖好，机坯被雨淋坏，不准进窑，乙方自行处理，数量大者，机坯的成本由乙方负责，但甲方要提供足够的防雨设备。甲方把原有的和新买来的护架品（如防雨布草帘）交给乙方使用，但乙方要保管好，及时摘盖、把摘下来的护架品整好、放在甲方所指定的地方，决不允许盖上去不摘，摘下来不盖、被车压、人踩、如发现此种情况发生，甲方要追究责任。

五、砖机的使用，下班时要把个人工作地方清理干净，不用的电源关了。住房不准拉长明灯睡觉，如发现一次扣______元，不准用电炉取暖，主机离合器开机以后，一小时不得超过两次，否则要扣款。机主人员必须要听从修理工指挥，不听从修理工指挥造成损失由乙方负责。

六、甲方负责供给乙方生活所需用的米、面、油、菜、肉等生活用品，款额由乙方负责。

七、工资结算办法；乙方生产______万大砖做押金，超______万以外，扣除伙食款，借款外，剩余部分全发清。

八、所出的大砖，必须放整齐，放在所指定的地方，要做到横齐紧直，如有塌顶甲方不予验收，码窑的要听从烧窑的指挥，按时堵门、打门、清理窑内煤渣合风、其他方面在厂人员必须听从厂内指挥，决不允许想干什么就干什么，更不准打架罢工、闹事、偷厂里的和社员的庄家，如有上述情况发生，一切后果由乙方负责。

九、杜绝工人到深水沟耍水，私弄电等一切违章行为，造成伤亡事故，甲方概不负责，一切后果乙方负责。

十、所有在场的工人每人负担一个义务工，其余杂工每个人给挣______元。

十一、伙食管理：厂方只允许不超过五个人起小灶，但必须要用鼓风机，不准用电炉做饭，违反者每人收煤款______元整。

十二、半路走的人员，在找不回人顶替，造成生产数量的影响，扣除走的人员全部工资。

十三、乙方找来的工人，一切外出手续及计划生育流动证全部带齐，否则上级部门罚的款厂里概不负责，上级所要的暂住证及费用由乙方自己负责，机器上的工作人员，不经工头调整，不准随意换班，否则对违者罚款。

十四、年终工资发放不超过7天，超出后每天厂内负担现金______元整生活费。

十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同意后签字生效，本合同受法律保护。

甲方（公章）：____________________

乙方（公章）：____________________

法定代表人（签字）：_____________

法定代表人（签字）：______________

______年______月______日

______年______月______日

工厂合同(篇2)

甲方：

乙方：

经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产肉制品产品事宜，达成以下协议：

第一条 加工产品范畴

1、产品品名：速冻肉制品

2、产品单元：速冻肉丸、金鱼蛋饺

3、产品规格为：1×2.5kg×4;1×2kg×4;1×260g×10

4、如增加产品由双方另行签订书面补充协议。

第二条 委托加工订单

1、甲方根据市场销售情况，于每月 25 日前以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。

2、乙方按确认的订单提供产品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度(量)不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。

3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。

4、初期暂定供货数量：速冻肉丸30件/月;金鱼蛋饺20件/月。如需变动时以书面变更为准。

第三条 加工产品质量及责任

1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，产品质量符合国家食品安全标准。

2、加工产品包装上生产者标注乙方的厂名和食品生产许可证编号及标志，经销者标注甲方的厂名和厂址。

3、产品在保质期内出现批量性质量问题，经由双方确认或经第三方有资质的质检机构鉴定属乙方制造引起的，由乙方承担该批有质量问题产品(需双方清点数

量)的责任;

4、乙方交付的产品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经第三方有资质的质检机构鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：

(1)加工产品的投诉赔偿问题，甲方在预先征得乙方同意的情况下(书面为准)可以先行赔付消费者，消费者签收确认，由乙方负担赔偿，赔款在加工费中扣除;当乙方对甲方处理有异议的，甲方可委托乙方协助甲方处理;

(2)在甲方有要求时，乙方可协助甲方处理质量投诉，但不负责对最终用户(即甲方客户)提供售后服务;

(3)少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换;

(4)若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致产品变质，乙方不予承担责任。

5、乙方应按产品执行标准要求对每批次产品进行抽检及留样，并严格遵循“三检”制度。

6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产许可证复印件，相应批次产品的出厂检验报告单。

第四条 委托产品标签上委托方、被委托方厂名厂址及其他内容标注方式

1、委托方名称：济宁宜知食品有限公司

委托方地址：市中区唐口镇唐人居13-2-401

2、被委托方厂名：济宁市通大食品有限公司

被委托方生产许可证号：QS3708 1101 0283

委托企业名称与被委托企业名称应为同一字号。

第五条 生产许可证标志、编号使用、原辅材料及包装材料供应

1、乙方在委托加工合同有效期内允许甲方在其委托的产品包装物上加印甲方的“QS”标志和“食品生产许可证编号”。

2产品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方产品以外的任何场所使用或许可他人使用。

3、甲方全面负责采购加工产品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原

辅材料、包装材料符合甲方产品质量标准要求。

4、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。

第六条 产品交付与验收

1、产品实行甲方自行提货，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。

2、产品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。

3、产品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。

4、产品验收依据为经双方共同确认的质量文件及相应产品执行标准。

5、如甲方认为原辅材料、包装材料及成品出现不良现象(如原辅材料、包装材料不符合标准，成品有破损现象等)时，可向乙方提出异议，并有权通知乙方停止使用不良的原辅材料及包装材料;

6、交货时间：自订货计划在乙方确认(计划确认时间为乙方收到传真后1天内)后第七天开始供货，每次供货量为月订货量50件。

第七条 货款金额及付款条件

1、货款金额确定(货物价格)，肉丸每件产品货款均价为人民币叁拾元整(30元)，金鱼蛋饺为人民币肆拾元整(40元)，合同总金额为贰万元整(20，000元)。

2、甲方在产品生产完成10日后全数汇至乙方的银行户头。

3、乙方必须在甲方付款之后三个工作日内向甲方开具增值税发票。

第八条 其他

1、以上所有委托加工产品仅由甲方销售，乙方不得销售。

2、合同解除的条件

其中一方可提前六十天以书面形式通知对方解除此协议。

如任何一方违反以上条约，另一方有权根据本协议规定，提前三十天以书面形式通知对方解除此协议。

协议终止后，甲必须于协议终止后五个工作日之内提走所有属于甲方之剩余的产品，原材料及包装材料，否则乙方有权自行处理有关物料。

3、争议解决途径

本合同在履行过程中发生因不可抗力所做调整或其他争议，由双方当事人协

商解决; 协商不成的,依法向当地仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

4、合同有效期限

自20__年08月07日起至20__年11月06日止(注意期限不要超过乙方的

生产许可证有效期)。

甲方：

乙方 ：

工厂合同(篇3)

转让方：(以下简称"甲方")

居民身份证号码：

住址：

邮政编码：

转让方：(以下简称"乙方")

居民身份证号码：

住址：

邮政编码：

受让方：(以下简称"丙方")

法定代表人:

住址：

邮政编码：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，经甲、乙、丙三方协商一致，就成都润达合金制造有限公司(以下简称"润达公司")股权转让事宜签订本合同如下：

一.转让的股权

1、润达公司注册资本和股东持股比例

润达公司注册资本为人民币868万元(捌佰陆拾捌万元整)，其中甲方出资人民币636.24万元，占公司注册资本73.3%;乙方出资人民币231.76万元，占公司注册资本26.7%，甲方、乙方共同拥有润达公司100%的股权;

2、甲、乙两方转让股权的比例

(1)甲方同意将其持有的润达公司73.3%的股权及其相应股东权益转让给丙方。

(2)乙方同意将其持有的润达公司26.7%的股权及其相应股东权益转让给丙方。

3、丙方同意受让上述股权，并在办理股权转让工商变更登记之日依据受让的股权享有相应的股东权益并承担相应的义务。

丙方受让股权后持有润达公司100%的股权。

二.股权转让金、债权债务

1、股权转让金

甲、乙、丙三方约定股权转让金总计价款为人民币868万元(捌佰陆拾捌万元整)。其中丙方应付甲方股权转让金人民币636.24万元;丙方应付乙方股权转让金人民币231.76万元。

2、润达公司债权、债务的处理：

(1)本合同签订日前润达公司的全部债务全部由甲、乙两方承担。

(2)在本合同签订日前，润达公司的债权由甲、乙两方享有。上述债权由甲、乙两方自行清收，丙方予以协助。

三.股权转让的程序及股权转让金的支付

1、本合同签订日，甲、乙两方向丙方提交润达公司现股东同意本次股权转让的《股东会决议》。丙方同时支付甲、乙两方定金人民币200万元(贰佰万元整)

2、本合同签订后3日内，甲、乙两方向丙方提交由甲、乙两方签署的《公司变更登记申请书》及《企业(公司)申请登记委托书》等办理工商变更登记手续的文件。同时，向丙方移交润达公司的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《国有土地出让合同》、润达公司支付土地出让金的财务凭据、贷款卡和其他银行开户手续等证照、合同、凭据和公章、合同专用章、财务专用章、法人印章。丙方同时支付甲、乙两方股权转让金人民币600万元(陆佰万元整)。

3、本合同签订后15日内，丙方负责办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续并领取新的《企业法人营业执照》。

4、丙方在领取新的《企业法人营业执照》后3日内，支付甲、乙两方股权转让金人民币68万元(陆拾捌万元整)，同时，定金人民币200万元转为股权转让金。

5、本协议三方一致同意股权转让金和定金全部由丙方统一支付给甲方，甲、乙两方自行解决内部分配事宜。

四.甲、乙两方的承诺和保证

1、甲、乙两方承诺在本合同签订前润达公司的所有债务的全部债务全部由甲、乙两方承担。

2、甲、乙两方承诺其在润达公司的全部股权未向任何第三方进行转让、赠与、质押等处分，其对润达公司的全部股权及权益享有支配权

和处分权。

3、甲、乙两方保证其提供的所有涉及本次股权转让及润达公司的一切资料均是完整、真实、合法有效的。

4、甲、乙两方保证润达公司已解除与现有全部职工的劳动合同关系。

五.丙方的承诺与保证

1、丙方是独立的企业法人拥有签署并履行本合同的能力，并保证履行本合同约定的的各项义务。

2、丙方应按本合同约定支付甲方股权转让金。

3、丙方按本合同约定签署有关文件并办理本次股权转让的变更登记手续。

六.违约责任

1、如果甲、乙、丙三方未全面和实际履行本合同约定的各项义务即构成违约，违约方应向对方支付人民币30万元违约金并赔偿由此造成的损失。

2、如甲、乙两方延迟向丙方移交证照、凭据和印鉴，每延迟一天应向丙方支付股权转让金总额0.35%的违约金。如延迟超过20天，丙方有权解除本合同并要求甲方支付人民币50万元违约金。

3、如丙方未按期向甲、乙两方支付股权转让金,每延迟一天应向甲、乙两方支付股权转让金总额0.5%的违约金。如延迟超过20天，甲、乙两方有权解除本合同并要求丙方支付人民币50万元违约金。

七.合同的变更、补充和解除

1、本合同生效后，本合同的变更或补充必须经甲、乙、丙三方协商一致并签订书面补充协议方才生效。

2、补充协议与本合同不一致或抵触之处，均以补充协议为准。

八.附件

本合同附件是本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等法律效力。

九.其他

1、本合同经甲、乙两方签字和丙方签字并加盖公章之日生效。

2、本合同履行过程中，如发生争议，三方应友好协商解决，协商不成的，可向人民法院提起诉讼;

3、本合同一式七份，甲、乙、丙三方各执二份，交工商行政管理机关办理变更登记备案一份。

甲方(签名)：

乙方(签名)：

丙方(盖章)：

代表人(签名)：

签约日期：

签约地点：

工厂合同(篇4)

发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 为开发山石，带动地方经济发展,根据《中华人民共和国合同法》,《安全生产法》等法律法规，经甲、乙双方友好协商、秉承平等、公平的原则，共同制定本合同，乙明确双方的权利、义务、责任、共同遵守。

一、承包形式

双方充分了解协商后一致同意，乙方独立承包甲方负责的老湖镇石料厂的生产管理，包括生产环节的打眼，敲,挖,运,破碎,筛分，生产所需材料的采购,协助放炮以及销售环节的仓下放料,接料,倒料和料厂发货装料。甲方将生产线设备(后附设备清单),及附属设施给乙方生产使用管理，乙方有生产,管理自主权和承包收益权，甲方有权委派管理代表进行现场监督，并下达生产任务和发货安排以及产品销售的全部环节。

二、承包期限

承包期：5年，自甲方试生产成功交付乙方使用之日起，即

20 年 月 日至20 年 月 日。如果甲方提出变更承包形式时(大包)，甲乙双方协商解决，双方协商不成本合同自动解除。

三、甲方的权力,义务和责任

1,甲方负责生产场地外所有关系的协调和与地方的一切稳定工作(包括①道路的建设②场地扩建③供药的审批④政府部门以及各职能部门的协调⑤当地村民关系的协调等)、所产生费用由甲方承担。

2、甲方委派代表负责承担的人员管理,协调工作，并下达生产,供应安排，及其他相关事项的安排与处理。甲方有权制止乙方的违法行为，有权对乙方生产进行安全检查，提出安全整改指令。

3、甲方安排会计、过磅人员统计每天销售情况，管理实施销售工作的各项事项，并准确计算成本利率和生产销售分配。

4、甲方选派培训安全员，共同对外联系爆破物品，所需费用甲方负责。

5、甲方负责承包山林、土地的关系协调，费用甲方承担。

6、甲方负责所有固定设施(包括办公室、宿舍、伙房、库房、油库等)的建设。生产设备、维修工具以及生活设施给乙方无偿使用，生产车辆及机械由乙方负责。 7 、甲方负责甲方人员的人身意外伤害保险和各种费用开支，发生意外由甲方处理，费用甲方承担。

四、乙方的权力,义务和责任

1、乙方应当全面负责生产过程中的安全技术管理,乙方聘用人员的管理,应当给所属人员购买保险，费用乙方承担，如发生意外事故由乙方处理，费用乙方承担。

2、乙方负责承包范围内甲方提供的生产设备、使用、维修、保养、生产的费用由乙方负责。

3、生产的费用包括炸药、油料、水电费、维修费、耗材费等由乙方承担。

4、乙方必须服从甲方制订的各项安全管理制度,安全操作规程，乙方遵照执行。

5、乙方必须按照国家劳动法律的规定的要求，聘用自己的管理人员及生产施工人员，因此而造成的任何形式的后果均由乙方自行承担相关责任。乙方不得招聘不明身份的人员并对招聘人员严格管理。乙方应积极配合并接受上级主管部门，安检部门的指导检查。

6、乙方必须使用甲方前期确定的两个打眼机，如需增加人员和其他机械，由乙方负责。

7、乙方在生产过程中必须严格按照规程操作，工作中必须佩带安全防护用品，不准酒后上岗，更不准疲劳作业，甲方有权对乙方的各个生产环节进行安全监督，如发现违章，按规定处罚，如发生事故，责任由乙方自付，费用由乙方全部承担。

8、乙方必须按甲方指定的范围开采，所采石料只能用于本山场使用，不准私自对外出售石料。乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。

9、场内所有生产费用归乙方负责,工资及伙食费用由乙方自理，甲方提供住所。

五、设备的管理和交接

甲方将现有场内的所有机械设备(含生产需要增添的设备，以清单为准)，机械车辆与生活设施移交给乙方生产使用管理。合同期满乙方交还给甲方，保证设备正常运转。

六、供应价格及计算付款方式

1、供应价格：包干价为11.5元/吨.包括合同规定的乙方所承担的所有开支,其中炸药价格以2.76万元/吨(含政府费用,爆破公司费用)为基数,炸药涨价,价格上涨部分由甲方承担。乙方全年交付甲方承包费150万元,盈亏各自负责,合同签订之日乙方交纳50万元给甲方,第4个月月底前交余款50万,以后每4个月一交,如乙方私自解除合同,承包费不退。

2、结算:按生产数量结算.以甲、乙双方共同委派的石料过磅员出具的数据为准,每日统计、每15天结算一次。

3、付款方式:现金

七、违约责任

1、在合同期间如有任一方违反上述合同条款,违约方需支付对方违约金人民币50万元整。

2、本合同双方签字生效后,甲、乙双方不得擅自变更或解除本合同.合同执行过程中如有未尽事宜,双方共同协商解决,必要时可签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力.双方协议不成可向东平县人民法院起诉申请仲裁。

3、甲方提供给乙方挖掘机一台(沃尔沃360),铲车一台(柳州50)。

4、乙方支付甲方油锤费用20万元整,按4个月分期支付给甲方,每月5万整。 八、合同到期在同等条件下乙方有优先承包权。

九、本合同经双方签字(盖章)后生效,相关附件与合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方: 乙方:

签订时间:

年 月 日

工厂合同(篇5)

2022工厂保洁管理承包协议是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。工厂保洁管理承包协议能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022工厂保洁管理承包协议正文内容

工厂保洁管理承包合同

甲方：

住所：

联系方式：

统一社会信用代码：

开户银行及账号：

法定代表人：

乙方：

住所：

联系方式：

统一社会信用代码：

开户银行及账号：

法定代表人：

甲乙双方经友好协商，就甲方清洁卫生工作承包给乙方一事，达成以下一致协议，以资共同遵守：

一、清洁范围

甲方整个公司工厂的清洁区域，主要包括厂区路面、行政楼、工厂办公室、包装间、仓库等区域。

二、责任与义务

1、甲方责任与义务

（1）指派 名专人负责协助乙方清洁工作。

（2）提供清洁工作所需的水、电。

（3）提供一间房屋给乙方做日常清洁机械、用品存放。

（4）按期支付乙方承包金。

2、乙方责任与义务

（1）委派 名有熟练技能的清洁工在甲方工厂从事清洁工作。

（2）对清洁工进行管理、安全教育和技能培训，支付工资、缴纳各项社会保险费。

（3）负责提供清洁工作所需的机械设备、用品及维修(含洗手液、卫生纸和清洁袋)，清洁用品应当符合国家或行业环保标准。

（4）负责本合同所有清洁项目的清洁技术与管理。

（5）甲方因其他活动或工作，需乙方义务做清洁工作协助时，乙方同意按甲方的要求完成。

三、承包金

1、清洁工作承包金为每月人民币 元整（小写：￥ ），一年合计为人民币 元整（小写：￥ ），上述承包金包括清洁工工资、清洁工具、用品费用、税费等一切费用。

2、鉴于双方原行政楼清洁承包合同已于 年 月 日到期，经双方友好协商，甲方行政楼 年 月份清洁承包金按人民币 元（小写￥ ）计付，自 年 月 日起，双方清洁承包金按本合同约定执行。

四、保证金

l、以甲方延迟支付给乙方的一个月的清洁承包金人民币 元整（小写：￥ ）作为保证金，并由甲方留存。

2、乙方同意甲方有权直接将保证金用于下列情况之一

（1）因乙方职员过错，造成甲方门窗、玻璃、灯具、空调、电脑、车辆、水管、电线等办公设施和机械设备损坏、丢失等损失；

（2）因乙方职员过错，造成外来人员车辆、物品损坏、丢失，导致甲方支付、赔偿、垫付的费用；

（3）因乙方职工发生工伤，或乙方职工造成甲方职工、外来人员身体伤害，乙方不承担责任，导致甲方支付、赔偿、垫付的医疗费用；

（4）因乙方或职工违法、违规、违纪，而被处罚、起诉，或与第三人存在法律纠纷，导致甲方支付、赔偿、垫付的所有费用；

（5）因乙方不履行本合同义务，或履行本合同义务不符合约定，导致甲方委托第三人履行清洁工作而产生的所有费用。

3、保证金不足以甲方替乙方支付、赔偿、垫付费用时，乙方应当自行支付、赔偿、垫付费用的不足部分。

4、本合同有效期满，双方同意续签合同时，如果保证金未被冲抵用于支付本条约定的各项费用的，则保证金继续留存甲方；如果保证金部分或者全部已被冲抵用于支付本条约定的各项费用的，则由乙方将保证金补足为人民币 元整（小写：￥ ）后，继续留存在甲方。

5、如果双方履行本合同至期限届满，或经双方协商一致，或出现法定事由，必须提前解除、终止本合同时，在本合同被解除、终止后 日内由甲方一次性将剩余保证金退还给乙方。

五、付款方式

1、由甲方在每月的前 天通过银行转账方式向乙方支付上一月的承包金。

2、乙方指定的户主名称、开户银行、银行账号发生变更、撤销等事宜，应当及时以书面形式通知甲方，并以乙方重新确认的户主名称、开户银行、银行账号为准。

3、甲方将承包金汇入乙方指定的银行账户之日即为甲方己履行付款义务，由于银行或甲方过错，造成承租金无法支取、承兑、或支取迟延，甲方不承担责任。

4、每月 日前，乙方向甲方提供上一月承租金的合法、有效的正式发票及催款单，作为结算凭证。

六、验收

1、由甲方指派专人每 周对乙方当周清洁工作验收一次。

2、验收标准：以甲方的清洁要求为准。

七、合同的变更、解除

1、变更本合同内容或有末尽事宜，由双方协商解决或签订补充协议。

2、任何一方解除本合同，须提前 日向对方以书面形式提出，经双方协商同意后方可解除。

八、违约责任

1、如乙方清洁工作不符合验收标准，乙方同意无偿返工，直至符合验收标准为止。如乙方返工后仍达不到验收标准，甲方有权扣减当月承包金的 %作为违约金，并有权另行安排其他清洁工完成该项清洁工作，由此而产生的费用由乙方承担。如乙方拒绝返工，甲方有权拒付当月承包金。

2、因乙方清洁工的过错，造成甲方财产损失的，乙方无条件赔偿。

3、甲方无正当理由，不按期支付当月承包金超过 天时，则从第 天起至支付日止按银行同期贷款利率计付利息给乙方。

4、未经双方协商同意，任何一方单方面终止合同，须向对方支付月承包金的 倍作为违约金。

九、纠纷的解决

甲、乙双方在合同履行中发生纠纷，应当以友好协商的方式解决，经协商解决不成时，任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。

十、有效期限

1、本合同有效期为 年（自 年 月 日至 年 月 日止）

2、在本合同有效期内的前 个月为试用期，在试用期内，如乙方清洁质量未能达到甲方的标准，甲方有权随时单方面解除本合同。

十一、本合同一式 份，甲乙双方各执 份，每份具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

年 月 日

年 月 日

地点：

地点：

XXXX合同文本

工厂合同(篇6)

2022公司与工厂的合作协议范本新整理版是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。公司与工厂的合作协议范本新整理版能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022公司与工厂的合作协议范本新整理版正文内容

甲方：

乙方：

甲乙各方本着平等自愿、优势互补、互惠互利、共同发展的原则，按《民法典》有关条款规定，为明确各方的权益和义务关系，就甲乙各方共同合作经营服装工厂事宜，经过充分、友好协商达成一致意见，共同制定。本协议如下，以便各方共同遵守执行。

第一条、合作方式

1、由于合理避税，工商执照又____________作为一人公司成立。

2、在合作期限内各方出资，共同经营、共担风险、共负盈亏。

3、各方委托某一方全权管理合作工厂的生产事务。

第二条、合作项目

该合作工厂位于_________________________，经营场所厂房面积________________平方米，主要经营范围为__________________________。

第三条、合作时间

暂签_____年，本协议始_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。期满后，各方同意延长合作经营期限的，可另行签订合作工厂协议。

第四条、合作分工

甲方：

1、甲方应定期和乙方沟通，告知乙方物料采购标准、供应商选择标准、公司经营策略。

2、甲方积极向客户推荐乙方产品。

乙方：

1、乙方保证按照产品的合理价格（市场最低价）向甲方供货。

2、乙方应按照双方共同确认的品质要求（技术协议）交货。若因乙方责任导致品质异常而使甲方遭到客户索赔的，乙方应全额赔偿损失。

3、乙方有对甲方相关人员进行供应产品的知识培训或提供相关数据的义务。

第五条、保密

1、本保密条款不因双方合作的终止而无效。在双方合作终止后_____年内，本保密条款对双方仍具有约束力。

2、在任何时候，不论是在本合作意向书有效期还是合作框架协议终止以后，任何一方对在合作过程中了解的有关另一方的保密信息，均应承担保密义务。除非另一方书面同意，任何一方不得在任何时间向任何人透漏任何保密信息。

3、未经对方书面同意，任何一方不得将本合作意向书内容，以任何方式透漏给第三方。

4、未经对方书面同意，任何一方不得将拟合作内容在拟合作区域单方独立实施，亦不得与第三方联合实施。

第六条、利润分配

1、各方按出资金比例分享共同投资经营的利润。

2、经过各方协商合作工厂满一年的利润，其利润可分配。各方利润的资金只能用于合作工厂的开支，如果用于项目投资必须由各方同意方可使用。

3、合作期满后，甲方不能以任何理由阻止乙方取得应得的利润。合作期满，可以撤股。投资固定资产，重新评估。

第七条、违约责任

如任何一方不履行本协议，违约一方应当向其它各方支付惩罚性违约金，并应赔偿对方的经济损失。

第八条、附则

1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本协议法律效力。

2、本协议一式____份，甲乙双方各执____份。

甲方：

授权代表：

身份证号：

联系电话：

签约日期：________年_______月_______日

乙方：

授权代表：

身份证号：

联系电话：

签约日期：________年_______月_______日

工厂合同(篇7)

甲方：

身份证号：

住址：

乙方：

身份证号：

住址：

风险提示：合伙人资格

审查合伙人的资格，是签订合伙协议最重要的方面。因合伙企业具有较强的人合性，所以合伙人一般都是彼此之间比较熟悉、信任的人。但理智的选择合伙人不单纯是熟悉、信任，还要看其有无一定的物质实力或软实力。普通合伙企业的合伙人承担的是无限连带责任，一旦企业债务不能偿还时，有实力偿还的合伙人就有被强制偿还企业全部债务的风险，如果其他合伙人没有实力，不应由其承担部分则很难追偿。

甲乙双方本着自愿合作、平等友好、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则，经双方协商同意，在甲方所在地共同建造_____________厂。为明确双方的责任和义务，共同制定本协议如下，以便双方共同遵守执行。

第一条本协议的履行地点是__________________。双方的出资总额为人民币_________元。双方协商确定的出资方式情况如下：

风险提示：合伙人出资

一定要理清楚合伙人的出资。每种不相同的种类都必须折价为相应的股份，在合伙协议中明确。这样才能在今后的盈余分配及债务承担中，明确各个合伙人的权利和义务，不会因为比例不明确闹纠纷。

另外，对于合伙人出资的财产需要办理登记的，在合伙协议中应当明确约定办理登记手续的义务承担者，办理时间以及办理费用的承担等等。对这些事项约定的缺失或不足，都将增加企业法律风险。

1、甲方负责提供建设本_____________厂所需的全部土建工程（包括大窑及哈风、烘干洞及铁路、瓦机房、配电室、办公室、宿舍等），所需费用由甲方负责。该项费用是甲方的出资，为人民币_________元，占出资总额的_________％；建设本_____________厂所需场地租赁费由甲乙双方共同承担（金额：_______）。

2、甲方负责提供工厂用电源、水源、协商协调当地各种社会关系，保证工厂能够正常生产经营，不受外界非法干扰。该项所需费用由甲乙双方共同承担。

3、乙方负责提供_____________厂所需全部生产设备和生产技术；负责_____________厂日常生产经营活动；负责提供建厂初期所需的原材料、周转资金；负责提供生产所需的装载机一辆、变压器一台（型号315）、低压全部设备（包括配电盘、电缆等）；乙方该项投资折合人民币_________元，占出资总额的_________％。

双方一致同意，甲方本条1项中的义务于___年___月___日履行完毕；乙方的义务于_________________履行完毕。

双方一致同意，各方投入的物权无论协议期间或协议期满，仍然由各方所有，但物权的行使需不违反本协议的约定。

第二条利润分享和亏损分担

风险提示：利益分配和债务承担

合伙人之间的权益的分配、责任划分要明确。虽合伙企业对外承担无限连带责任，但内部合伙人之间还是要按份额分红、承担债务的。有些合伙企业对此没有约定，从而导致在分红或承担债务时合伙人之间产生纠纷，给企业造成不必要的损害。

投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资经营的利润，分担共同投资经营的亏损。

投资人的出资形成的权益及其孳生物为投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。

在本_____________厂偿还完建厂初期所借得周转金、预备下足够的生产资金（______元人民币左右）后，剩余利润一季度分配一次；当产生利润较大时，一月分配一次。

第三条事务执行

风险提示：合作伙伴的职责

工厂合同(篇8)

委托方：(以下简称甲方)

被委托方：(以下简称乙方)

甲方委托乙方加工__________________产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。

第一条代加工资料

甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方带给，价格由双方协商确定，另在订单上详述。

第二条甲方职责

按计划分季度委托乙方为其加工甲方______产品。

向乙方带给甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件

向乙方带给加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。

负责向乙方带给甲方商标各种组合、内外包装及其按计划分季度委托乙方为其加工甲方____________产品。

向乙方带给甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件

向乙方带给加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。

负责向乙方带给甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的资料。

甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和推荐，确认的样品验收货品。

甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。

甲乙双方严守商业秘密。

·本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或带给。

·甲方不得交乙方设计生产的样版带给给其他生产商。

第三条乙方职责

严格按照甲方的委托资料及要求从事代加工活动。

甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准打版进行生产，生产标准贴合____________质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。

负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。

严格管理甲方带给的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律职责。

不得将甲方带给的款式用于其他商标生产。

严守甲方的商业秘密。

对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。

第四条付款方式及交货地点

甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起一星期内乙方支付总货款的____________作为预付款，乙方带给的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为甲方库房。

第五条验收标准

双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以此及在生产过程中，质量主管之监督要求(以书面资料要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起3日内务必对产品进行验收。

第六条违约职责

因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每一天承担此批货总价______%的违约金;如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。

如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币______万元违约金，并追究乙方法律职责。

凡违反本合同之其他各项条款的，职责方应承担此批货价值______%的违约金。

甲、乙双方如有一方违约，除追究违约职责外，另一方有权终止本合同。因甲方带给的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律职责由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来和经济损失。

第七条合同有效期限本委托加工合同期限为______个月，自20xx年______月______日至20xx年______月______日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。

第八条合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向广州仲裁委员会申请仲裁。

第九条本合同正本一式二份，经双方当地人代表签字盖章后生效。

第十条其他未尽事宜另行订立。

甲方：____________

乙方：____________

代表人：__________

代表人：__________

日期：____________

日期：____________

工厂合同(篇9)

转让方（甲方）：________________

受让方（乙方）：________________

甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致就甲方将其权属的工业用地、厂房等转让与乙方及有关事项达成如下协议:

一、工业用地及厂房产权基本情况

本协议转让的工业用地位于中山市 ， 土地权属性质为集体(或国有)，用途为工业，土地面积约为 平方米，

目前土地及地上房产产权为属 所有，房地产证权证号。甲方保证上述土地及厂房无产权争议，否则视为甲方违约。

二、转让范围及价款

1、双方一致同意，甲方向乙方转让上述土地（XXXXXXXXX)

1、本转让协议书经甲乙双方签定后，乙方应首付甲方人民币____元整（金额大写 元），余款待乙方收到土地使用证及房产权证之日一次性向甲方结清。

2、转让款由甲方开具收据。

三、违约责任

1、如甲方在 年 月 日前未能办妥房产证及土地证过户手续，则乙方有权选择单方面解除本协议并要求甲方归还乙方已付款项。

2、如乙方未按照本协议约定支付转让款，则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的百分之 赔偿金。

3、甲方中途悔约，甲方应在悔约之日起 天内将首付款返还与乙方，另给付乙方相当于首付款数额的违约金。

4、乙方不能按期向甲方付清购房款，或甲方不能按期向乙方交付房地产，每逾期一日，由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之____的违约金。

四、争议管辖

如本协议书在甲乙双方履行中产生分歧，由双方友好协商解决；协商不成，向不动产所在地人民法院提起诉讼。

五、标的物的交付

______年____月____日前，甲方该标的交付给乙方使用（在不损坏原有物品的基础上）。

六、本协议书：一式（____）份，双方各执一份。

甲方 乙方

代表：________________ 代表：________________

工厂合同(篇10)

出卖人：____________(以下简称甲方)

买受人：____________(以下简称乙方)

保证人：____________(以下简称丙方)

兹为工厂及机器连同附属物件转让经居间人____________、____________之介绍各方面同意议定转让合同条件如下：

第一条甲方愿将其独资设置于________市____区________路____号________工厂及厂内设备生产机器连同附属物件，(详细如后附加税转让标示记载)全部出卖与乙方而乙方愿依约付价承买。

第二条本件转让价金经双方协议分别订定如下：

(一)厂房连同附属建筑物全部议价为人民币________________元整。

(二)厂房连同附属物件全部议价为人民币________________元整。

(三)发电机议价为人民币________元整。

(四)厂内水电设施工费补贴金议定为人民币________元整。

共计价金人民币____万____仟____佰____拾元整。

前项价金于合同订立同日由乙方全部一次付清与甲方，经居间人等见证之下甲方亲自点收足讫并以价金项下盖章为据而不另立收据。

第三条甲方授受前条价金同日由甲方会同乙方及保证人、居间人至合同第一条所载工厂地址，将工厂建筑物(包括所著门窗户、扇厂、内隔屏、添造物、电气、自来水设施等在内)及生产机器连同附属物件全部逐件验对交乙方前去营业收益纳课清楚。

第四条甲方对于转让标的物交付同时已告知乙方并经乙方验明所接交的标的物理学件以为完整确认，交无物上任何的瑕疵。

后乙方不得主张标的物件的瑕疵为由，向甲方请求减少价金而退还部分价金等情况。

第五条甲方于合同成立同日将出卖工厂的工商登记证(字号)及________政府的商业营业登记证(字号)，并其他有关证件全部移交乙方以便名义变更或继受的手续。

第六条本件转让成立后甲方对于转让标的工厂建筑物应备齐有关产权登记文件于乙方，指定日时会同向管辖地产事务管理机构申请办理所有权移转登记，或向税捐稽征机关申请房捐纳税义务人变更手续的义务。倘若手续上应另出立字据，或需要甲方的签盖等时;甲方应无条件应 付，不得刁难推诿。

民间借贷合同(集锦10篇)

在当代社会全民法律意识的提高的今天，人们对合同的重视程度不断提高。签订合同可以明确双方的权利和义务。对于“民间借贷合同”这个话题零思考方案网的编辑认为需要大家多方面思考，仅供您在工作和学习中参考不得作为商业盈利目的！

民间借贷合同 篇1

甲乙双方本着互惠互利的原则，在平等自愿的基础上达成如下借款协议：

第一条借款金额_____________（大写）元人民币整。

第二条借款用途___________________________________。

1、利息以借款本金为基数，按日万分之_____计算。

2、利息支付方式为_____________________________。

借款期限自______年_____月_____日至______年_____月___日。

乙方应于______年_____月_____日前一次性返还借款本金，利息部分按第三条约定方式返还。

1、甲方应于______年_____月_____日前一次性提供给乙方合同约定的借款数额。

2、甲方有权监督乙方按合同约定用途使用借款。

3、乙方应按合同约定的时间及方式返还利息及本金。

乙方以_________________________________为甲方提供抵押担保，如乙方到期不能还款，甲方可直接拍卖该抵押物并就拍卖款项享有优先受偿权。

第八条违约责任。

1、甲方未按期提供借款的，按未提供部分的日万分之____承担违约责任。

2、乙方不按合同规定的用途使用借款的，甲方有权提前收回借款，并可要求乙方支付已使用期间的利息。

3、乙方逾期返还本息的，按应返还部分的日万分之____承担违约责任。

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决；协商不成的，向合同签订地法院提起诉讼。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

民间借贷合同 篇2

自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年利为7%。借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率0。5%。

借款方保证从**年*月起至**年*月止，按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款。

因国家变更利率，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。

贷款方有权监督贷款的使用情况，了解借款方的偿债能力等情况。借款方应如实提供有关的资料。借款方如不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约部分参照银行规定加收罚息。贷款方提前还款的，应按规定减收利息。

（一）借款方用自有房屋6间做抵押，到期不能归还贷款方的贷款，贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的，抵押权消灭。

（二）借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

（三）借款方必须按合同规定的期限还本付息。

（四）借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

（五）需要有保证人担保时，保证人履行连带责任后，有向借款方追偿的权利，借款方有义务对保证人进行偿还。

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方友好协商解决，也可由第三人调解。协商或调解不成的，可由任意一方依法向人民法院起诉。

九、本合同未做约定的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。

本合同一式2份，双方各执1份。

其他；

1 公证，自行约定，也可以有见证人。

2 超出4倍的利息法律，对方自愿履行。诉诸法律，超出的部分无效。应该没有有效规避的良策。

民间借贷合同 篇3

甲方(保证人)

姓名：______________

住址：____________________

联系电话：____________________

身份证号：_____________________

乙方(借款人)

姓名：______________

住址：____________________

联系电话：____________________

身份证号：_____________________

丙方(出借人)

姓名：______________

住址：____________________

联系电话：____________________

身份证号：_____________________

甲方受乙方委托，愿意为乙、丙双方与_____年______月______日签订的借款合同(以下简称主合同)以保证方式提供保证。丙方经审查，确认并同意甲方作为乙方的还款保证人。甲、乙、丙三方协商一致，签订本合同。

第一条根据主合同的规定，乙方向丙方借用人民币_______元(大写：_______)本金，相应的利息为人民币_______元(大写：___________)。

甲方愿意为所有本金及其利息向丙方提供保证。

第二条甲方的保证方式为：一般保证。当乙方不能偿还债务时，由保证人承担保证责任。

第三条本保证合同的保证期间为_____月/年，自乙方不能履行债务之日起计算。

本保证合同独立于借款合同，甲方在本合同项下的保证责任不因借款合同的无效而免除。

第四条甲方承担以下责任：

一、甲方保证有足够的能力承担上述保证责任，并不因甲方受到的任何指令、甲方财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议而免除其所承担的责任。

本合同生效后，甲方接受丙方对其资金和财产状况的调查了解，甲方应按丙方要求及时提供其资产状况的有关资料。

在本合同有效期间，甲方如再向第三方提供保证，不得损害丙方的利益。

二、甲方保证乙方能够按照主合同的规定就甲方保证金额内的款项到期向丙偿还。

如发生借款合同项下借款合同到期的情况时，乙方不能及时还款的，甲方立即开始履行保证义务。

第五条按照本合同第二条的规定，甲方为乙方向丙方清偿债务后，有权立即向乙方行使求偿权，即有权要求乙方归还下列款项：

(一)甲方支付的保证金额的本金及自付款之日起的利息。

(二)甲方其他费用及损失等

甲方有权在代为清偿的范围内，取代丙方的地位行使乙方的一切权利，包括接管一切为丙方贷款债权设立的保证物，以及其他为乙方保证借款保证人的求偿权。

第六条丙方如要求甲方按照本合同的规定履行保证责任，则应有权要求之日起30日内向甲方书面提出，并应给予甲方60天的清偿宽限期。

丙方违反第一款款约定，则甲方有权要求丙方赔偿因此造成的损失。

第七条甲方违反本合同的约定未按期代为清偿到期债务，丙方有权委托甲方开户金融机构从甲方账户中直接扣除。

第八条义务的连续性

本合同项下规定的各方的义务与责任不因任何一方的上级单位的任何指示、命令或其地位及财力状况改变或任何一方的与其他单位签订任何协议、文件或主合同的无效解除而免除。

本合同任何一方当事人若发生合并、分立时，由变更后的当事人承担或分别承担本合同所列义务与责任。

本合同生效后，不因合同任何一方的承办人或法定代表人变动而变更或免除。

第九条 不可抗力

由于水灾、火灾、地震、政府禁令等不可抗力事件致使甲方、乙方或丙方不能履行或不能完全履行本合同的义务和责任时，遭受不可抗力的一方必须及时通知其他各方，说明不能履行合同的全部义务或部分义务或需要延期履行合同的理由，并提供有关证明文件，根据情况得以全部或部分免除责任或延期履行。

第十条 有下列情形之一的，本合同即告终止：

(一)乙方已按主合同约定条件全部偿付借款本息;

(二)经甲、乙、丙三方协商一致同意终止本合同;

(三)仲裁机构裁决或法院判决终止本合同;

(四)主合同被宣告无效;

(五)由于不可抗力导致合同中的全部义务不能履行。

第十一条 争议的解决

甲丙双方在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决，协商不成，有甲、丙双方共同选择下列方式之一：

1、提交_______________所在地人民法院诉讼解决;

2、提交______________仲裁委员会仲裁

第十二条 如本合同任何一方提出公证要求，则本合同应由_________公证机关进行公证，其费用由_________方承担。

第十三条 本合同受中华人民共和国法律管辖并依照中华人民共和国法律解释。

第十四条 有关本合同的任何补充、修改、变更等，均须经甲、乙、丙三方共同协商同意，并由三方订立书面补充或修改协议。该补充或修改协议生效后，与本合同有任何不符之处，则以该补充或修协议为准。

第十五条 本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

甲方(签字)：_______________

乙方(签字)：_______________

丙方(签字)：_______________

签订日期：_____年_______月_______日

民间借贷合同 篇4

合同编号：86614

借款合同（个人版）

合同编号：_______________

出借人：_______________________

借款人：_______________________

借款人因______________________________需要，向出借人借款，双方经协商一致，订立本借款合同，以资共同遵守。

一、借款金额

出借人向借款人提供借款资金人民币（大写）万元。

二、借款期限及用途

1、本合同项下的借款期限为个月，自年月日起至

年月日止。借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延。

2、借款指定用于，借款人不得挪作他用。

三、借款利率及支付方式

1、本合同项下借款利率为固定利率，借款月利率为________%。

2、本合同项下借款本息采用以下_____方式归还：

2。1本金到期一次性归还，利息按月支付，到期利随本清。每月利息_______元。如涉及到按日计算利息，日利率＝月利率÷30。付息日为每月的日，还本日为借款到期日。

2。2等额本息还款法：即借款期限内每月以相等的额度偿还借款本息。每月还款额为人民币（大写金额）：。还款日为每月日。

3、借款人应当将借款本金和利息等通过转账方式支付到出借人名下的银行账户，账户信息如下：

开户名：

账号：

开户行：

四、借款的发放

借款人符合出借人要求的借款发放条件并办妥相应借款及担保手续后，出借人在个工作日内放款。双方一致同意，出借人将借款通过转账方式汇入借款人以下账户，转账一旦成功，即视为借款已被借款人提取和使用。

户名：

账号：

开户行：

五、借款人债务范围及清偿顺序

1、本合同项下借款人借款及所涉债务系指借款本金、利息、违约金、赔偿金以及实现债权和担保权利所花费的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）。

2、出借人依本合同和相应担保合同所获得的用以清偿债务的款项，原则上按照先清偿实现债权和担保权利的费用，再清偿违约金、赔偿金，之后清偿利息，最后清偿本金的顺序进行清偿。

六、借款人的陈述与保证

1、借款人是完全民事行为能力人，具备所有必要的权利能力和行为能力，能以自身名义履行本合同的义务并承担相应责任。

2、借款人签署和履行本合同是借款人真实的意思表示，不存在任何法律上的瑕疵。

3、借款人在签署和履行本合同过程中向出借人提供的全部文件、资料及信息是真实、准确、完整和有效的，未向出借人隐瞒可能影响其还款能力的任何信息。

七、出借人的权利和义务

1、出借人有权对借款人的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保、重大健康状况、婚姻、工作、收入、住所、个人财产等信息和情况进行检查、监督，借款人应给予配合并按时如实提供出借人要求的有关资料和报告相关信息。

2、在借款人履行本合同约定义务的前提下，出借人应按本合同约定向借款人发放借款。

3、对借款人存在逃避出借人监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃废债务或其他严重违约行为时，出借人有权向有关部门或单位予以通报，并有权在新闻媒体上公告催收，出借人作出的通报和公告行为视为向借款人主张权利。

八、借款人的权利和义务

1、借款人应当按本合同约定用途使用借款，不得将本合同项下借款挪作他用。借款人应承担本合同项下所有费用支出，包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、登记费、保险费等。

2、借款人应按照本合同约定的时间、金额和币种偿还本合同项下的借款本金并支付利息。

3、借款人在出现和可能出现影响其还款能力的行为或事件时应当在五日内书面通知出借人。

4、本合同项下的担保（如有）发生不利于出借人债权的变化时，借款人应按出借人的要求及时提供出借人认可的其他担保。

九、提前还款

借款人要求提前还款的，应提前向出借人提出申请，经出借人同意后，双方应另行签订书面协议，载明双方权利与义务。未经出借人同意，借款人不得提前还款。

十、担保方式

为保证本合同项下的借款能得到清偿，出借人可要求借款人提供担保措施（包括但不限于保证、抵押、质押等），具体担保事宜以相应的担保合同为准。

十一、违约责任

1、借款人违反本协议约定的义务或承诺与保证的均构成违约，出借人有权停止支付借款人尚未交付的借款，单方面宣布合同项下已发放的借款提前到期并要求借款人立即偿还所有到期借款本金并结清利息，并有权要求借款人支付借款本金%的违约金。

2、借款人逾期还款的，借款人自逾期之日按照逾期清偿本息的【】%/日按日计收逾期违约金，直至清偿完毕之日。

3、借款人未按时足额还款的，应当承担出借人为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费和所有其他应付合理费用。

十二、争议解决方式

凡由本合同引起的或与本合同有关的争议和纠纷，双方应协商解决，协商不成的，向出借方住所地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

十三、通知与送达

1、双方的联系信息如下：

联系人信息

出借人

借款人

联系人姓名

联系电话

联系地址

电子邮箱

2、双关于送达的特别约定

2．1本合同第二十六条中双方预留的联系地址系双方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。

2．2本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

2．3任何一方的送达地址变更的，应在变更当日书面通知对方。

2．4因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构（若争议已经入司法程序解决）、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

2．5双方一致同意采用传真、电子邮箱、移动通讯等能够确认对方收悉的方式送达，产生上述地址送达的同样法律效果。采用传真、电子邮箱、移动通讯等方式送达的，发送之日即为送达之日。

2．6本条约定的送达条款属于本合同中独立存在的有关有效送达地址的确认和解决争议方法的条款，本合同及本合同其他条款的效力不影响本条的效力，双方均须依合同约定承担有效送达的法律后果。任何一方变更其联系方式或地址应及时书面通知另一方，否则另一方仍有权将变更前的联系方式视为有效。

十四、合同生效

1、本合同经合同双方签名或盖章后成立，自出借人支付出借款项之日起生效。

2、对本合同的任何变更应由双方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。

3、本合同一式三份，出借人执两份、借款人执一份。

（以下为签章处，无正文）

出借人（签字或盖章）借款人（签字）：

签订时间：年月日

签约地点：市区

民间借贷合同 篇5

一、发生下列情况之一即构成违约：

(一)甲方改变借款用途;

(二)甲方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息;

(三)甲方提供的证明、资料等文件有虚假、非法的情况;

(四)甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力后无继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人或者其继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人拒绝履行本合同;

(五)合同履行期间，抵押人擅自处分抵押物，或者抵押人的行为足以使抵押物价值减少，乙方要求恢复原状、提供担保遭拒绝;

(六)合同履行期间，甲方中断、撤销乙方要求投保的保险;

(七)保证人提供虚假财务报告或者拒绝乙方对其财务状况进行监督、检查;

(八)保证人违反本合同保证条款或丧失担保能力甲方未能提供符合乙方要求的担保;

(九)甲方或担保人其他可能影响归还乙方贷款的行为。

二、发生违约情况时，乙方有权采取以下一种或多种措施：

(一)按中国人民银行的规定计收罚息和复利，最低为到日期本息和的10%;

(二)要求甲方立即提前偿还部分或全部借款，或以合法程序处分本合同项下的抵、质押物以清偿全部借款和利息，或要求保证人履行保证责任;

(三)其他法律允许的措施。

民间借贷合同 篇6

甲方(借款人)：________________身份证：________________电话：________________

乙方(出借人)：________________身份证：________________电话：________________

丙方(保证人)：________________身份证：________________电话：________________

甲乙双方及连带责任保证人在公平自愿的基础上达成如下协议：

第一条 借款约定：

1、借款金额：共计人民币___________元，大写：__________________________元。

2、借款用途：借款人因_____________需要，急需一笔资金。

3、借款利率：在合同规定的借款期内，月利率为_______ %(百分之_______ )。利息每月结算一次，每月利息并入下月本金并计算利息(即计算复利)。借款方保证从___年___月___日起至___年___月___ 日止,按本合同规定的利息偿还借款。借款方如果不按期归还款，逾期部分按月利率6%计算利息。

4、借款期限：本合同借款期限____月(年)，借款时间自___年___月___日起至___年___月___ 日止。

5、还款日期和方式：于______ 年______ 月 ______日前交付甲方提供的银行账户，开户银行/账号________________________。

第二条 保证条款：

1、本合同的保证方式为连带责任保证。

2、保证人保证担保的范围包括：

(1)本合同项下的借款本金、利息(含复利)、罚息;

(2)违约金、赔偿金、补偿金;

(3)为实现债权和质权而支付的费用(包括但不限于因违约方发生的律师费)。

3、保证人保证责任的保证期间自本合同生效之日起，直至借款人在本合同项下所有债务全部清偿完毕止。

4、在借款期内，保证人发生被宣告破产、被依法撤销、解散、资不抵债等丧失担保资格和能力的变故时，保证人应及时通知乙方，甲方应提供新的担保。

5、本合同项下保证人的一切义务均具有连续性，对其合法继承人具有完全的约束力。

第三条 甲方的权利和义务

1、如实提供有关证件、证明和其他材料;

2、保证本借款不用于非法活动;

3、按照本合同的约定取得借款本金，并按时偿还借款本息。

第四条 乙方的权利和义务

1、保证资金来源合法;

2、按约定向甲方支付借款;

3、有权按照本合同的约定收取借款本金和利息，有权按照约定行使担保权。

第五条 违约责任

1、发生下列情况之一即构成违约：

(1)甲方改变借款用途;

(2)甲方违反本合同约定，逾期或未按约定的金额归还借款本息;

(3)甲方提供的证明、资料等文件有虚假、非法的情况;

(4)甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力后无继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人或者其继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人拒绝履行本合同;

民间借贷合同 篇7

甲方（贷款方）：____________________________

乙方（借款方）：____________________________

身份证号码：____________________________身份证号码：____________________________

住址：____________________________住址：____________________________

联系电话：____________________________联系电话：____________________________

一、借款用途

二、借款金额

借款方向贷款方借款人民币元。

三、借款利息

自甲方向乙方支付借款之日起，按实际支用数计算利息。在合同规定的借款期内，月利为%。借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率%。

四、借款期限

乙方保证从年月起至年月止，按本合同规定的利息偿还借款。

借款逾期不还的部分，甲方有权限期追回欠款。

五、保证条款

（一）乙方用__________________做抵押，到期不能归还甲方的欠款，甲方有权处理抵押品。乙方到期如数归还借款的，抵押权消灭。

（二）乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

（三）借款方必须按合同规定的期限还本付息。

（四）乙方还款保证人____________，为确保本契约的履行，愿与乙方负连带返还借款本息的责任。

六、合同争议的解决方式

双方协商解决，解决不成，同意提交_______区人民法院（选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地）

七、本合同自__________________生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。

甲方（签字、盖章）：__________________乙方（签字、盖章）：__________________

合同签订日期__________________合同签订日期__________________

民间借贷合同 篇8

甲方（出借方）：__________身份证号码：__________

乙方（借款方）：__________身份证号码：__________

丙方（保证人）：__________身份证号码：__________

乙方为进行经营活动向甲方借款，丙方进行担保。经协商，订立本合同，共同遵守。

第一条：本借款为乙方向甲方借款，丙方作为保证人为乙方担保，如乙方不能按时还款，丙方承担还款责任。

第二条：本借款用于乙方的合法经营活动。

第三条：借款金额为人民币肆拾万元整。

第四条：借款月利率为2。5 %。

第五条：借款期限为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

第六条：乙方按月支付甲方利息，每月于借款月满对应日前存入甲方指定账户，逾期按利息额的日1%计付滞纳金（存入日期以账户所在银行的对账单记录为准）。

第七条：借款到期一次结清本息。逾期按本息额的日1%计付滞纳金。

第八条：还款期限届满前，甲方如急需用款要求乙方提前还款时，应提前5日通知乙方，乙方应按时还款。

第九条：因本合同发生争议，由当事人协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。

第十条：本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。

甲方：__________

乙方：__________

丙方：__________

电话号码：__________

电话号码：__________

电话号码：__________

民间借贷合同 篇9

贷款人(甲方)：

地址：

法定代表人：

借款人(乙方)：

地址：

负责人：

保证人(丙方)：

地址：

负责人：

乙方向甲方借款用于 ，在丙方为乙方提供担保的情况下，甲方同意将本合同约定款项出借给乙方。为明确各方权利义务，三方经充分协商，现订立以下合同条款，供各方遵照执行。

第一条 借款数额、利息或费用等

1.1 甲方同意按本合同约定时间向乙方提供借款的数额为人民币(大写) 元(￥ .00)。

乙双方约定借款期限为 个月，自 年 月 日至 年 月 日。

2.2 各方同意：以甲方将出借款项实际支付给乙方(包括现金支付和通过银行等金融机构将款项转入乙方指定账户)之日起计算借款期限;因银行结算原因导致乙方未能在上述约定日期收到甲方借款的，不视为甲方违约。

第三条 担保的方式、期间、责任范围 3.1 丙方向甲方提供的担保方式为连带责任保证。 3.2 丙方的保证期间为主债务履行期届满之日起壹年。

逾期付款利息、违约金、损害赔偿金，以及诉讼费、执行费、律师代理费、差旅费等，以及甲方因实现其债权所开支的一切费用。

第四条 收费及反担保措施 期限和担保责任，甲乙双方同意将此借款的借款利率确定为月息 %。支付方式为： 。

形式以及标的物等的真实性、合法性、有效性负责，否则视乙方违约。

第五条 保证人承诺 5.1 如借款期限届满乙方没有清偿甲方借款，丙方将于该期限届满后10日内，无条件代乙方向甲方归还借款本金余额及利息。

5.2 如丙方逾期代乙方偿还借款，将按应代偿借款本金余额每日千分之一的标准向甲方支付违约金。

第六条 违约责任 6.1 本合同生效后，各方均应当按约定履行相关义务，任何一方不得擅自变更或终止本合同的履行，否则构成违约。

6.2 如甲方不履行出借义务，应按约定借款数额的1%标准，向乙方支付违约金。

6.3 在甲方经催告仍不履行款项出借义务，导致乙方的合同目的无法实现的情况下，乙方有权解除合同，要求丙方及时返还担保费。

6.4 如因乙方不按时归还甲方借款而导致丙方承担了保证责任的，乙方除应按丙方代偿款额每日千分之一的标准支付丙方违约金外，并应在本合同第三条第

3.3款之规定范围内承担丙方经济损失。

第七条 其他事项 乙方及其反担保保证人的身份证、营业执行照、借款借据的复印件，法定代表人身份证明、反担保保证函、抵押和质押财产的权利凭证原件等均为本合同附件，由丙方阅卷存档或保管。

7.2 本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

乙、丙三方均确认：各方已认真阅读了本合同全部内容，对各合同条款的含义及所对应的法律后果等，已经通晓并充分理解;如甲方、乙方及其反担保保证人违约，且拒不主动承担违约责任的，丙方则有权对公众媒体、银行信贷征信系统等披露其违约信息。

第八条 争议的解决

8.1 各方在履行本合同过程中如发生争议，首先应协商解决。

8.2 如通过协商方式解决合同争议不成，则应在合同签订地的人民法院通过诉讼方式解决。

第九条 附则

乙、丙三方签字、盖章后生效。

乙、丙三方一份，具有同等法律效力。

甲方(签章)

法定代表人或授权代理人：

乙方(签章)

法定代表人或授权代理人：

丙方(签章)

法定代表人或授权代理人：

年 月 日

民间借贷合同 篇10

合同编号：_______________

出借人：_______________________

借款人：_______________________

借款人因______________________________需要，向出借人借款，双方经协商一致，订立本借款合同，以资共同遵守。

一、借款金额

第一条出借人向借款人提供借款资金人民币(大写)万元。

二、借款期限及用途

第二条本合同项下的借款期限为个月，自年月日起至年月日止。借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延。

第三条借款指定用于，借款人不得挪作他用。

三、借款利率及支付方式

第四条本合同项下借款利率为固定利率，借款月利率为________%。

第五条本合同项下借款本息采用以下_____方式归还：

5.1本金到期一次性归还，利息按月支付，到期利随本清。每月利息_______元。如涉及到按日计算利息，日利率=月利率÷30。付息日为每月的日,还本日为借款到期日。

5.2等额本息还款法：即借款期限内每月以相等的额度偿还借款本息。每月还款额为人民币(大写金额)：。还款日为每月日。

第六条借款人应当将借款本金和利息等通过转账方式支付到出借人名下的银行账户，账户信息如下：

开户名：

账号：

开户行：

四、借款的发放

第七条借款人符合出借人要求的借款发放条件并办妥相应借款及担保手续后，出借人在个工作日内放款。双方一致同意，出借人将借款通过转账方式汇入借款人以下账户，转账一旦成功，即视为借款已被借款人提取和使用。

户名：

账号：

开户行：

五、借款人债务范围及清偿顺序

第八条本合同项下借款人借款及所涉债务系指借款本金、利息、违约金、赔偿金以及实现债权和担保权利所花费的费用(包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用)。

第九条出借人依本合同和相应担保合同所获得的用以清偿债务的款项，原则上按照先清偿实现债权和担保权利的费用，再清偿违约金、赔偿金，之后清偿利息，最后清偿本金的顺序进行清偿。

六、借款人的陈述与保证

第十条借款人是完全民事行为能力人，具备所有必要的权利能力和行为能力，能以自身名义履行本合同的义务并承担相应责任。

第十一条借款人签署和履行本合同是借款人真实的意思表示，不存在任何法律上的瑕疵。

第十二条借款人在签署和履行本合同过程中向出借人提供的全部文件、资料及信息是真实、准确、完整和有效的，未向出借人隐瞒可能影响其还款能力的任何信息。

七、出借人的权利和义务

第十三条出借人有权对借款人的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保、重大健康状况、婚姻、工作、收入、住所、个人财产等信息和情况进行检查、监督，借款人应给予配合并按时如实提供出借人要求的有关资料和报告相关信息。

第十四条在借款人履行本合同约定义务的前提下，出借人应按本合同约定向借款人发放借款。

第十五条对借款人存在逃避出借人监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃废债务或其他严重违约行为时，出借人有权向有关部门或单位予以通报，并有权在新闻媒体上公告催收，出借人作出的通报和公告行为视为向借款人主张权利。

八、借款人的权利和义务

第十六条借款人应当按本合同约定用途使用借款，不得将本合同项下借款挪作他用。借款人应承担本合同项下所有费用支出，包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、登记费、保险费等。

第十七条借款人应按照本合同约定的时间、金额和币种偿还本合同项下的借款本金并支付利息。

第十八条借款人在出现和可能出现影响其还款能力的行为或事件时应当在五日内书面通知出借人。

第十九条本合同项下的担保(如有)发生不利于出借人债权的变化时，借款人应按出借人的要求及时提供出借人认可的其他担保。

九、提前还款

第二十条借款人要求提前还款的，应提前向出借人提出申请，经出借人同意后，双方应另行签订书面协议，载明双方权利与义务。未经出借人同意，借款人不得提前还款。

十、担保方式

第二十一条为保证本合同项下的借款能得到清偿，出借人可要求借款人提供担保措施(包括但不限于保证、抵押、质押等)，具体担保事宜以相应的担保合同为准。

十一、违约责任

第二十二条借款人违反本协议约定的义务或承诺与保证的均构成违约，出借人有权停止支付借款人尚未交付的借款，单方面宣布合同项下已发放的借款提前到期并要求借款人立即偿还所有到期借款本金并结清利息，并有权要求借款人支付借款本金%的违约金。

第二十三条借款人逾期还款的，借款人自逾期之日按照逾期清偿本息的【】%/日按日计收逾期违约金，直至清偿完毕之日。

第二十四条借款人未按时足额还款的，应当承担出借人为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费和所有其他应付合理费用。

十二、争议解决方式

第二十五条凡由本合同引起的或与本合同有关的争议和纠纷，双方应协商解决，协商不成的，向出借方住所地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

十三、通知与送达

第二十六条双方的联系信息如下：

联系人信息

出借人

借款人

联系人姓名

??

联系电话

??

联系地址

??

电子邮箱

??第二十七条双关于送达的特别约定

27.1本合同第二十六条中双方预留的联系地址系双方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。

27.2本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。

27.3任何一方的送达地址变更的，应在变更当日书面通知对方。

27.4因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构(若争议已经入司法程序解决)、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因，导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日;直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

27.5双方一致同意采用传真、电子邮箱、移动通讯等能够确认对方收悉的方式送达，产生上述地址送达的同样法律效果。采用传真、电子邮箱、移动通讯等方式送达的，发送之日即为送达之日。

27.6本条约定的送达条款属于本合同中独立存在的有关有效送达地址的确认和解决争议方法的条款，本合同及本合同其他条款的效力不影响本条的效力，双方均须依合同约定承担有效送达的法律后果。任何一方变更其联系方式或地址应及时书面通知另一方，否则另一方仍有权将变更前的联系方式视为有效。

十四、合同生效

第二十八条本合同经合同双方签名或盖章后成立，自出借人支付出借款项之日起生效。

第二十九条对本合同的任何变更应由双方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。除变更部分外，本合同其余部分依然有效，变更部分生效前本合同原条款仍然有效。

第三十条本合同一式三份，出借人执两份、借款人执一份。

(以下为签章处，无正文)

出借人(签字或盖章)借款人(签字)：